导航栏

×
范文大全 > 教师范文

招投标合同

时间:2024-01-07

招投标合同(系列八篇)。

我们在闲暇时也会去看一些范文的,多阅读一些优秀的范文是有很大好处的,通过阅读范文我们可以学会将内心情感通过文字表达。优秀的范文能够给大家提供好的参考,有哪些好的优秀范文值得借鉴呢?下面的内容是小编为大家整理的招投标合同(系列八篇),欢迎大家与身边的朋友分享吧!

招投标合同【篇1】

招投标与工程合同管理

四、问答题(10分)

问答题10(索赔)

常用工期索赔的方法有哪些,简述各索赔方法的内容与特点。

五、案例分析题(20分)

某省一级公路X路段全长224km。本工程采取公开招标的方式,共分20个标段,招标工作从2008年7月2日开始,到8月30日结束,历时60d。招标工作的具体步骤如下:

1.成立招标组织机构。

2.发布招标公告和资格预审通告。

3.进行资格预审。7月16日~20日出售资格预审文件,47家省内外施工企业购买了资格预审文件,其中的46家于7月22日递交了资格预审文件。经招标工作委员会审定后,45家单位通过了资格预审,每家被允许投3个以下的标段。

4.编制招标文件。

5.编制标底。

6.组织投标。7月28日,招标单位向上述45家单位发出资格预审合格通知书。7月30日,向各投标人发出招标文件。8月5日,召开标前会。8月8日组织投标人踏勘现场,解答投标人提出的问题。8月20日,各投标人递交投标书,每标段均有5家以上投标人参加竞标。8月21日,在公证员出席的情况下,当众开标。

7.组织评标。评标小组按事先确定的评标办法进行评标,对合格的投标人进行评分,推荐中标单位和后备单位,写出评标报告。8月22日,招标工作委员会听取评标小组汇报,决定了中标单位,发出中标通知书。

8.8月30日招标人与中标单位签订合同。

问题:

(1)上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当?如果不妥,请确定合理的顺序。

(2)工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容?

(3)简述编制投标文件的步骤。

三、简答题(20分)

1.简述议标方式的优缺点。

【答】

议标的优点是:可以节省时间,容易达成协议,迅速开展工作,保密性好。

议标的缺点是:竞争性差,无法获得有竞争力的报价。这种招标方式主要适用于不宜公开示或邀请招标的特殊工作。

2.可变更可撤销合同的主要类型有哪些?

【答】

依据《合同法》第54条,下列合同属于可变更、可撤销合同。

(1)因重大误解订立的合同

(2)在订立合同时显失公平的合同

(3)因欺诈胁迫而订立的合同

(4)乘人之危而订立的合同

3.解决合同争议的方法有哪些? 其中哪些没有强制执行的法律效力?

【答】

合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。

在这四种解决争议的方式中,和解和调解的结果没有强制执行的法律效力。

4.简述《施工合同(示范文本)》中的工程师和项目经理的定义。

【答】

工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

5.索赔有何特征?

【答】

(1)索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔。

(2)只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔。经济损失是指因对方因素造成合同外的额外支出,如人工费、材料费、机械费、管理费等额外开支;权利损害是指虽然没有经济上的损失,但造成了一方权利上的损害,如由于恶劣气候条件对工程进度 的不利影响,承包人有权要求工期延长等。

(3)索赔是一种未经对方确认的单方行为。

四、问答题(10分)

问答题10(索赔)

常用工期索赔的方法有哪些,简述各索赔方法的内容与特点。

【答题要点】

(1)网络分析法

通过分析干扰事件发生前后的网络计划,对比两种工期的计算结果,计算出工期索赔值,这是一种科学、合理的分析方法,适合于各种干扰事件的索赔。

关键线路上工程活动持续时间的拖延,必然造成总工期的拖延,可提出工期索赔,而非关键线路上的工程活动在时差范围的拖延如果不影响总工期,则不能提出工期索赔。

(2)比例分析法

网络分析法虽然最科学,也是最合理的,但在实际工程中,干扰事件常常仅影响某些单项工程、单位工程或分部分项工程的工期,分析它们对总工期的影响,可以采用更为简单的比例分析法,即以某个技术经济指标作为比较基础,计算出工期索赔值。

比例分析法可按合同价所占比例计算,也可按单项工程工期拖延的平均值计算。

(3)赢值法

赢值法的内容是在横道图或时标网络计划的基础上求出下述三种费用(拟完工程计划费用、已完工程实际费用和已完工程计划费用),以确定施工中进度偏差和成本偏差的方法。

赢值法反映出进度计划和费用之间的联系,可用以准确地确定工期和费用所配置。

五、案例分析题(20分)

案例分析2

某省一级公路X路段全长224km。本工程采取公开招标的方式,共分20个标段,招标工作从2008年7月2日开始,到8月30日结束,历时60d。招标工作的具体步骤如下:

1.成立招标组织机构。

2.发布招标公告和资格预审通告。

3.进行资格预审。7月16日~20日出售资格预审文件,47家省内外施工企业购买了资格预审文件,其中的46家于7月22日递交了资格预审文件。经招标工作委员会审定后,45家单位通过了资格预审,每家被允许投3个以下的标段。

4.编制招标文件。

5.编制标底。

6.组织投标。7月28日,招标单位向上述45家单位发出资格预审合格通知书。7月30日,向各投标人发出招标文件。8月5日,召开标前会。8月8日组织投标人踏勘现场,解答投标人提出的问题。8月20日,各投标人递交投标书,每标段均有5家以上投标人参加竞标。8月21日,在公证员出席的情况下,当众开标。

7.组织评标。评标小组按事先确定的评标办法进行评标,对合格的投标人进行评分,推荐中标单位和后备单位,写出评标报告。8月22日,招标工作委员会听取评标小组汇报,决定了中标单位,发出中标通知书。

8.8月30日招标人与中标单位签订合同。

问题:

(1)上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当?如果不妥,请确定合理的顺序。

(2)工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容?

(3)简述编制投标文件的步骤。

【答】

(1)不妥当。

合理的顺序应该是:

成立招标组织机构;编制招标文件;编制标底;发售招标公告和资格预审通告;进行资格预审;发售招标文件;组织现场踏勘;召开标前会;接收投标文件;开标;评标;确定中标单位;发出中标通知书;签订承发包合同。

(2)工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容:

投标邀请书;投标人须知;合同主要条款;投标文件格式;采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单;技术条款;设计图纸;评标标准和方法;投标辅助材料等。

(3)编制投标文件的步骤

①组织投标班子,确定投标文件编制的人员;

②仔细阅读投标须知、投标书附件等各个招标文件;

③结合现场踏勘和投标预备会的结果,进一步分析招标文件;

④校核招标文件中的工程量清单;

⑤根据工程类型编制施工规划或施工组织设计;

⑥根据工程价格构成进行工程估价,确定利润方针,计算和确定报价;

⑦形成投标文件,进行投标担保。

四、问答题(10分)

为了中标和取得期望的效益,投标人必须在保证满足招标文件各项要求的条件下,研究和运用投标技巧。通常在哪些情况下可采用不平衡报价这一投标技巧。

五、案例分析题(20分)

案例分析7a(招投标10分)

空军某部,根据国防需要,须在南方某地区建设雷达生产厂,军方原拟订在与其合作过的施工单位中通过招标选择一家,可是由于合作单位多达20家,军方为达到保密要求,再次决定在这20家施工单位内选择3家军队施工单位投标。

问题:

(1)上述招标人的做法是否符合《中华人民共和国招标投标法》规定?

(2)在何种情形下,经批准可以进行邀请招标?

案例分析7b(合同10分)

某工程项目分为A、B两个单项工程,分别以公开招标的形式确定了中标单位并签定了施工合同。这两个单项工程在签订合同及施工过程中发生如下情况:

1.A工程在签订合同时,施工图纸设计未完成,业主即通过招标选择了一家总承包单位。由于设计未完成,承包范围内待实施的工程虽然性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。

合同条款中规定:。

(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,乙方不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。

(2)甲方向乙方提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。

(3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。

2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实际实施过程中,出现了下列情况;

(1)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工。该综合娱乐城项目属于指令停工下马项目,因此,业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包商造成的经济损失赔偿责任。

(2)复工后在工程后期,工地遭到当地百年罕见的台风的袭击,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了2个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。

问题:

(1)A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?合同条款中有哪些不妥之处,说明理由。

2)施工合同按承包工程计价方式不同分为哪几类?

(3)B单项工程合同执行过程中出现的问题,施工单位可否提出工期或费用索赔,说明理由?

三、简答题(20分)

1.简述公开招标方式的优缺点。

【答】

公开招标方式的优点:投标的承包商多,范围广,竞争激烈,建设单位有较大的选择余地,有利于降低工程造价、提高工程质量、缩短工期。公开招标方式的缺点:由于投标的承包商多,招标工作量大,组织工作复杂,需投入较多的人力、物力,招标过程所需时间较长。

2.评标委员会对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,应当如何进行修正?

【答】

评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下述原则进行修正:

(1)用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准;

(2)单价与工程量的乘积与总价之间不一致时,以单价为准。若单价有明显的小数点错位,应以总价为准,并修改单价。

3.债权人提起代位权诉讼,应当符合哪些条件?

【答】

债权人提起代位权诉讼,应当符合下列条件:

(1)债权人对债务人的债权合法

(2)债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害

(3)债务人的债权已到期

(4)债务人的债权不是专属于债务人自身的债权

4.不受《仲裁法》调整的纠纷有哪些?

【答】

下列纠纷不受《仲裁法》的调整:

劳动争议;

农业承包合同纠纷。

婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;

依法应当由行政机关处理的行政争议。

5.简述《FIDIC施工合同条件》中的缺陷通知期和合同有效期。

【答】

3.缺陷通知期

缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期,自工程接收证书中写明的竣工日开始.至工程师颁发履约证书为止的日历天数。

4.合同有效期

自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止,施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。

四、问答题(10分)

问答题2(投标)

为了中标和取得期望的效益,投标人必须在保证满足招标文件各项要求的条件下,研究和运用投标技巧。通常在哪些情况下可采用不平衡报价这一投标技巧。

【答题要点】

通常采用的不平衡报价有下列几种情况:

1)对能早期结账收回工程款的项目(如土方、基础等)的单价可报以较高价,以利于资金周转;对后期项目(如装饰、电气设备安装等)的单价可适当降低。

2)估计今后工程量可能增加的项目,其单价可提高;而工程量可能减少的项目,其单价可降低。

但上述两点要统筹考虑。对于工程量数量有错误的早期工程,如不可能完成工程量表中的数量,则不能盲目抬高单价,需要具体分析后再确定。

3)图纸内容不明确或有错误,估计修改后工程量要增加的,其单价可提高;而工程内容不明确的,其单价可降低。

4)没有工程量只填报单价的项目(如疏浚工程中的开挖淤泥工作等),其单价宜高。这样,既不影响总的投标报价,又可多获利。

5)对于暂定项目,其实施的可能性大的项目,价格可定高价;估计该工程不一定实施的可定低价。

6)国际工程中零星用工(计日工)一般可稍高于工程单价表中的工资单价。所以这样做是因为零星用工不属于承包有效合同总价的范围,发生时实报实销,也可多获利。这一点与我国按《计价规范》的规定有所不同,将在第六章中说明。

五、案例分析题(20分)

案例分析7a(招投标10分)

空军某部,根据国防需要,须在南方某地区建设雷达生产厂,军方原拟订在与其合作过的施工单位中通过招标选择一家,可是由于合作单位多达20家,军方为达到保密要求,再次决定在这20家施工单位内选择3家军队施工单位投标。

问题:

(1)上述招标人的做法是否符合《中华人民共和国招标投标法》规定?

(2)在何种情形下,经批准可以进行邀请招标?

【答】

(1)上述招标人的做法符合《招标投标法》的规定。由于本工程涉及国家机密,不宜进行公开招标,可以采用邀请招标的方式选择施工单位。

(2)有下列情形之一,经批准可以进行邀请招标:

1)项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的;

2)受自然地域环境限制的;

3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的;

4)拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的;

5)法律、法规规定不宜公开招标的。

案例分析7b(合同10分)

某工程项目分为A、B两个单项工程,分别以公开招标的形式确定了中标单位并签定了施工合同。这两个单项工程在签订合同及施工过程中发生如下情况:

1.A工程在签订合同时,施工图纸设计未完成,业主即通过招标选择了一家总承包单位。由于设计未完成,承包范围内待实施的工程虽然性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。

合同条款中规定:。

(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,乙方不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。

(2)甲方向乙方提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。

(3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。

2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实际实施过程中,出现了下列情况;

(1)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工。该综合娱乐城项目属于指令停工下马项目,因此,业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包商造成的经济损失赔偿责任。

(2)复工后在工程后期,工地遭到当地百年罕见的台风的袭击,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了2个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。

问题:

(1)A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?合同条款中有哪些不妥之处,说明理由。

(2)施工合同按承包工程计价方式不同分为哪几类?

(3)B单项工程合同执行过程中出现的问题,施工单位可否提出工期或费用索赔,说明理由?

【答】

(1)A单项工程采用总价合同形式不恰当,因为项目工程量难以确定,双方风险较大。

第2条中供“乙方参考使用”提法不当,应改正为保证资料(数据)真实、准确,作为乙方现场施工的依据。第3条中“允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位”不妥,不允许分包单位再次分包。

(2)工程施工合同按计价方式不同分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同三种形式。

(3)由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工,造成合同的执行暂时中止,属于法律上、事实上不能履行合同的除外责任,这不属于业主违约和单方面中止合同,故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。

承包商因遭遇不可抗力被迫停工,根据合同法规定可以不向业主承担工期拖延的经济责任,业主应给予工期顺延。

招投标合同【篇2】

20xx年1月1日施行的《民事案件案由》变更75.招标投标买卖合同纠纷为第三级案由84.买卖合同纠纷项下的第四级案由(5)招标投标买卖合同纠纷,本期我们将对这一类案由进行简单的了解。

招标人通过招标公告、投标邀请书向特定或不特定人发出要约邀请,投标人通过投标发出要约,招标人选定中标人作出承诺或再经磋商而签订的买卖合同为招标投标买卖合同。

一、招投标合同中低于成本的认定

与一般合同的自由协商定价有所差异,根据《招标投标法》第四十一条,低于成本价签订的招标投标合同无效,这是为了避免以低于成本的报价恶意竞标。但确定成本价的标准,存在两种方式:

鉴定造价后对比报价与造价的差额比例。最高人民法院在(20xx)民提字第142号案件中认为,即使不考虑南海二建应获得的人工利润,该工程造价成本亦需37886958.71元,相对双方签订的《建设工程施工合同》约定的29134105.62元,差额比例超过20%,即涉案工程的投标价远低于成本价,不符合《招标投标法》第四十一条第二款的规定,签订的《建设工程施工合同》应属无效。

虽低于行业成本价但符合个别成本的,不宜认定为低于成本。所谓低于成本,是指低于投标人为完成招标项目所需支出的个别成本。由于每个投标人的管理水平、技术能力与条件不同,即使完成同样的招标项目,其个别成本也不可能完全相同。管理水平高、技术先进的投标人,其生产、经营成本低,有条件以较低的报价参加投标竞争,这是其竞争实力强的表现。实行招标投标的目的,正是为了通过投标人之间的竞争,特别在投标报价方面的竞争,择优选择中标者,因此,只要投标人的报价不低于自身的个别成本,即使是低于行业平均成本,应当允许并提倡。

通常情况下会以鉴定造价作为重要标准判断报价的合理性,但第二种方式考虑到供应商能力及技术的差异性,在供应商能举证证明报价不低于其自身完成特定事项的成本价的,不应否定该等合同的效力。江西省上饶市中级人民法院在(20xx)赣11民终37号案件中认为,江西求实司法鉴定中心做出的每公里营运成本为7.60元的鉴定意见,是社会营业成本,并非投标人为完成招标项目所支出的个别成本。该鉴定机构在鉴定意见书中亦确认不排除存在竞标公司因技术专长、材料采购渠道和管理方面等原因其营运成本低于社会营运平均成本的情况。原审判决后,江西上饶周华恒源会计师事务所有限公司作出周华恒源专审字[20xx]第014号专项审计报告的结论是德婺客运公司为完成德兴铜矿外线通勤业务所需支出的个别成本为5.49元/公里,低于中标价6.09元/公里。因此,宇宏运输公司主张德婺客运公司以低于成本的报价恶意竞标没有事实依据,德婺客运公司中标有效,其与江铜德兴铜矿就该中标事宜所签订的承包合同有效。

二、不得擅自修改合同内容

我国法律对于中标后的合同内容变更是有限制的。招标人与中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。甘肃省高级人民法院(20xx)甘民二终字第195号案件中认为,因《招标投标法》对变更招标文件的合同效力未作出强制性规定,本案中政府采购购销合同仍然有效,但变更后的条款不发生法律效力。

招标人和中标人有时并非恶意变更合同内容,而是因不了解具体情况,招标文件中约定的具体要求过于宽泛,在签订合同时虽予以明确,却构成对招标文件的实质性变更。这就要求编制招标文件的主体需对招标事项进行必要的了解,避免后期产生歧义。

三、中标通知书具有约束力,应审慎核查投标前确认的合同主要条款

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。招标人为了避免后期双方就合同主要条款无法达成一致而影响合同顺利签订,一般会将合同主要条款作为招标的内容之一,并要求投标人确认对合同主要条款无异议。但部分投标人在投标时可能未重点关注合同主要条款,从而在签约时产生争议。

河南省郑州市中级人民法院在(20xx)豫01民终6247号案件中认为,华龙公司称其中标后,天冰公司拟与其签订的合同明显不对等,加重了其责任义务,但华龙公司系在对合同主要条款签字认可后,仍参与到竞标环节并最终中标,且华龙公司亦未提供证据证明天冰公司拟与其签订的合同与其之前签字确认的合同条款存在明显不一致的情形,依法应由其承担举证不利的法律后果。华龙公司中标后未于约定期间内与天冰公司签署合同,视为其放弃中标项目,应当依法承担法律责任。

四、保证金的金额超出法定限额的效力存争议

保证金是为了保障投标人依据法律规定及双方约定如实履行相应的义务,保证金的数额一般由招标人确定,投标人为了获得交易机会一般会按照招标人的要求全额支付保证金。但招标人确定的数额可能较高,投标人一旦面临保证金被没收的情形,将对保证金金额提出异议。实践中,对保证金是否应符合特定标准存在争议。

根据相关管理规定酌情调减保证金金额。河南省新乡市中级人民法院在(20xx)豫07民终471号案件中认为,虽然法律法规没有对投标保证金的具体数额作出规定,但住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标办法》规定,一般不得超过投标总价的2%,最高不得超过50万元;国家发展改革委等九部委(含住房和城乡建设部)发布的《工程建设项目施工招标投标办法》规定,投标保证金不得超过项目估算价的百分之二,但最高不得超过八十万元人民币。根据上述文件规定,投标保证金最高不超过80万元。凤湖公司在招投标过程中,收取中建五局500万元投标保证金没有依据,故法院对超过部分不予支持,支持扣减投标保证金50万元为宜。

依据意思自治原则不调整保证金金额。山东省泰安市中级人民法院在(20xx)鲁09民终3217号案件中认为,虽然在《招标投标法实施条例》中对于投标保证金的数额作出了限制,但该规定并非效力性规范,对于招投标双方自愿达成的投标保证金数额并未作出禁止性规定,投标保证金系上诉人公司自愿缴纳,因此上诉人以此要求返还超出比例部分无法律依据,法院不予支持。

五、律师建议

招标投标买卖合同纠纷相比其他买卖合同纠纷具有其独特性,招标人和投标人应充分了解自己的权利义务及行为规范,才能保障招标投标正常进行。

招标人应在编制招标文件时了解招标事项,准确表述招标需求,并了解是否有阻碍招标事宜顺利推进的情形,以免因此遭受不利益。

投标人则应仔细阅读招标文件,确定能否完全响应招标需求,在努力争取交易机会的同时,避免因投标而损失保证金。

招投标合同【篇3】

第二部分

复习思考题

一、单项选择题

1、在下列法律关系主体中,(A)是法人。

A、施工企业

B、施工企业经理 C、个体工商户

D、施工企业的分公司

2、未成年人与其父母之间的代理关系是属于(B)代理。A、委托

B、法定

C、指定

D、再

3、某项目在施工过程中,由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款,该行为属于(C)。

A、合法行为

B、自然事件 C、违法行为

D、社会事件

4、在投标报价程序中,在调查研究,收集信息资料后,应当(D)。A、进行投标计价

B、确定投标方案

C、办理资格审查

D、决定是否参加投标

5、《建设工程施工示范文本》附有三个附件,不属于其附件的是(A)。

A、承包人分包工程一览表

B、承包人承揽工程项目一览表 C、发包人供应材料一览表

D、工程质量保修书

6、投标人少于(A)的,招标人应当依照招投标法重新投标。

A、3

B、4

C、5

D、7

7、法人的意志是由法人的(D)实现的。A、名称

B、场所 C、上级机关

D、组织机构

8、经济法律关系的(A)是指经济法律关系的参加者或者当事人。A、主体

B、客体

C、内容

D、对象

9、从行为性质上说,工程招标属于(C)。

A、要约

B、承诺

C、要约邀请

D、反要约

10、委托代理的法律后果由(B)承担。A、无权代理人

B、被代理人

C、善意第三人

D、保险公司

11、无效合同从(C)时起就没有法律效力。

A、被确认无效

B、履行

C、订立

D、谈判

12、招标投标法规定:依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(C)日。

A、7

B、15

C、20

D.30

13、招标人可以(C)评标委员会直接确定中标人。

A、批准

B、委托

C、授权

D、指定

14、评标委员会中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的(D)。

A、五分之三

B、五分之四

C、三分之一

D、三分之二

15、招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、(B)的投标机会。

A、自由竞争

B、平等竞争

C、表现企业实力

D、展示企业业绩

16、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目,其重要设备材料的采购,单项合同估算价格在(B)万元人民币以上时,必须进行招标。

A、300

B、100

C、200

D、500

17、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应优先考虑选择(C)执行。

A、工程量清单

B、工程预算书

C、工程变更协议书

D、施工图纸

18、如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失,责任方将承担(B)的责任。

A、赔偿

B、缔约过失

C、降低资质等级

D、吊销资质证书

19、对于具体工程的一些特殊问题,可通过(B)约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款

B、专用条款 C、监理合同

D、协议书

20、工程建设施工招标,招标单位应在定标(B)天内发出招标通知书。

A、5

B、7

C、15

D、30

21、《施工合同示范文本》中规定,索赔事件发生(C)天内,承包人应向工程师发出索赔意向通知。

A、14

B、15

C、28

D、60

22、对于工程内容明确、工期较短的项目,宜采用(B)合同。

A、总价可调

B、总价不可调

C、单价

D、成本加酬金

23、依法必须进行招标的项目(C)的,必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。

A、资格预审公告

B、投标邀请书

C、招标公告

D、评标标准

24、建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期,延期以(B)次为限。

A、1

B、2

C、3

D、4

25、.在保险合同中,按照保险合同负有支付保险费义务的人是(B)。

A、保险人

B、投保人

C、被保险人

D、受益人

26、.建筑工程监理是监理单位代表(A)实施监督的一种行为。

A、建设单位

B、设计单位

C、施工单位

D、行政机关

27、人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定(C)的有关。A、违约责任

B、履行期限

C、履行地点

D、履行方式

28、建设项目应当在领取施工许可证后的(B)个月内开工。

A、1

B、3

C、6

D、12

29、招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现了(D)原则。

A、公开

B、公正

C、诚实信用

D、公平30、于招标文件不包括(D)的内容。

A、投标邀请书

B、且设计图纸

C、合同主要条款

D、财务报表

31、债权人转让权利的,应当(A)。

A、通知债务人

B、与债务人协商

C、使债务人的抗辩只能针对债务人

D、只转让主权利,不转让从权利

32、债权人领取提存物的权利消灭后,提存物归(C)所有。

A、债务人

B、债权人

C、国家

D、提存机构

33、当一方当事人不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定

向(B)申请执行。

A、当地人民政府

B、人民法院

C、仲裁委员会

D、调解委员会

34、在合同权利义务终止的原因中,(A)是最主要和最常见的原因。

A、债务清偿

B、合同解除

C、免除债务

D、债务抵消

35、应当招标的工程建设项目,根据招标人是否具有(C),可以将组织招标分为自行招

标和委托招标两种情况。

A、招标资质

B、招标许可

C、招标的条件与能力

D、评标专家

36、应当招标的工程建设项目在(B)后,已满足招标条件的,均应成立招标组织,组织招标,办理招标事宜。

A、进行可行性研究

B、办理报建登记手续

C、选择招标代理机构

D、发布招标信息

37、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,应(B)。A、以小写金额为准

B、以大写金额为准

C、由投标人确认

D、由招标人确认

38、从合同法意义上讲,招标人发出的中标通知书属于(C)。

A、要约

B、要约邀请

C、承诺

D、承诺要约

39、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(B)日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、15

B、30

C、45

D、60 40、缔约过失责任发生在(C)。

A、中标前

B、中标后

C、合同订立过程中

D、合同成立后

41、我国招标投标法规定,开标应由(C)主持。

A、政府部门

B、招标代理人

C、招标人

D、中介机构

42、下列属于违反合同承担违约责任的形式是(B)。

A、返还财产

B、支付赔偿金

C、追缴财产

D、抵押财产

43、当中止施工(D)个月以上的工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证。

A、1

B、3

C、6

D、12

44、招标投标活动是以(B)为目的的民事活动。

A、承揽工程任务

B、签订承包合同

C、确定中标企业

D、订立采购合同

45、保证方式没有约定或约定不明确的,按(B)承担担保责任。

A、保证

B、连带保证

C、违约

D、合同

46、索赔必须以(D)为依据。

A、工程预算

B、结算资料

C、工程变更

D、合同

47、根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分,必须采取特定形式的

是指(A)。

A、要式合同

B、不要式合同

C、单务合同

D、无偿合同

48、通常把承包商向业主提出的为了取得(C)的要求称为“施工索赔”。

A、施工损失和利润损失

B、超额利润或工期延误 C、经济补偿或工期延长

D、经济补偿和工期延长

49、在施工中出现非承包商原因的窝工现象,承包商自有设备可按(C)计算索赔费用。A、施工机械台班费

B、施工机械台班折旧和设备使用费 C、施工机械台班折旧费

D、施工机械市场租赁费 50、合同订立过程中,承诺自(A)时生效。

A、发出

B、要约人了解其内容

C、合同生效

D、达到要约人

51、可撤销的建设工程施工合同,当事人应当请求(B)撤销。

A、建设行政主管部门

B、人民法院

C、监理单位

D、设计单位

52、从合同理论上来说,建设工程合同是广义的(C)合同的一种。

A、委托

B、技术

C、承揽

D、保管

53、工程反索赔通常是指(D)。

A、承包商向业主提出的索赔

B、分包商向总包商提出的索赔 C、承包商向供货商提出的索赔

D、业主向承包商提出的索赔

54、在下列合同形式中,(A)合同是可撤销的合同。

A、当事人的意思表示不真实

B、恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的 C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益 D、违反法律强制规定的

55、我国法律规定(A)享有民事权利能力。

A、所有公民

B、十六岁以上的公民 C、十八岁以上公民

D、具有民事行为的公民

56、《合同法》对合同生效规定了三种情况,不包括下列(B)。

A、成立生效

B、公正生效 C、批准登记生效

D、约定生效

57、采用平方米造价为基础编制标底时,一般不包括(A)部分。A、基础

B、外装饰 C、内装饰

D、设备

58、招标工程的标底是指(C)。

A、投标单位的最低报价

B、允许的最高报价 C、招标工程的计划价格

D、合同价格

59、下列文件中不属于招标文件内容的是(C)。

A、投标须知及投标文件格式

B、施工图纸及技术规范 C、施工方案及施工组织设计

D、合同条件及合同协议条款 60、按照我国竞争性招标方式,招标的条件由(B)决定。A、投标单位

B、业主 C、政府主管部门

D、中介机构 61、当事人采用合同书形式订立的,自(C)合同成立。

A、双方当事人制作合同书时

B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时

D、双方当事人达成一致意见时 62、未中标的投标单位的投标保证金,招标单位应尽量将其退还,一般最迟不得超过投标有效期期满后的(A)天。

A、14

B、16

C、18

D、20 63、下列内容(B)是承包人的工作。

A、办理土地征用的工作

B、向工程师提供工程进度计划 C、办理拆迁补偿的工作

D、办理平整施工现场的工作 64、施工合同的订立方式有(C)两种。

A、直接发包和投标发包

B、投标发包和间接发包 C、直接发包和招标发包

D、招标发包和间接发包 65、监理人调换总监理工程师须经委托人同意,这是(A)的权力。A、委托人

B、监理人 C、监理人

D、委托人 66、建设监理合同的主体是(D)。

A、合同确定的权利的享受者

B、义务的承担者 C、建设单位

D、以上都正确 67、震后救灾的工程所用的合同一般采用(B)形式。

A、总价合同

B、成本加酬金合同 C、单价合同

D、分包合同 68、投标文件的核心内容是(B)。

A、工程工期

B、工程报价 C、工程质量

D、工程量

69、当出现所有投标价都超出标底20%以上,只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时,一般采用(D)的方式。

A、特邀投标

B、限制性投标 C、议标

D、两阶段投标 70、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是(A)。

A、竞争激烈

B、招标时间短

C、减小违约风险

D、节省招标费用

71、投标文件的核心内容是(B)。

A、工程工期

B、工程报价 C、工程质量

D、工程量

72、当出现所有投标价都超出标底20%以上,只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时,一般采用的方式(C)。

A、特邀投标

B、限制性投标 C、两阶段投标

D、议标 73、民事诉讼法的适用范围不包括下列(D)。

A、地域效力

B、时间效力 C、对人的效力

D、经济效力 74、我国《担保法》规定的担保方式不包括(B)。

A、保证

B、交换

C、抵押

D、定金 75、国家实行建设工程质量(A)监督制度。

A、政府

B、建设单位 C、行业组织

D、监理 76、下列纠纷类型中(A)可以通过仲裁方式解决。A、合同纠纷

B、婚姻纠纷 C、抚养纠纷

D、继承纠纷 77、按照国家有关规定付给勘察、设计费是(C)的义务。

A、承包人

B、政府

C、发包人

D、人民 78、下列(B)不是项目业主的生产的主要方式。

A、业主即原企业或单位

B、业主是政府 C、业主是联合投资董事会

D、业主是各类开发公司

79、下列(B)是指建设行政主管部门及其授权的建筑安全监督管理机构对建筑安全生产的行业监督管理。

A、施工管理

B、纵向管理 C、横向管理

D、现场管理 80、下列属于保险合同的特征的是(D)。

A、保险合同是单向有偿合同

B、保险合同是非保障性合同 C、保险合同是经济合同

D、保险合同是双务有偿合同 81、在施工过程中,实行的是以(A)为核心的管理体系。

A、工程师

B、发包人 C、承包人

D、项目经理 82、发包人应在双方计量确认后(B)天内,向承包人支付工程款。

A、7

B、14

C、21

D、28 83、工期索赔的计算主要有(B)。

A、网络图分析和差值计算

B、网络图分析和比例计算 C、比例计算和总费用法

D、差值计算和总费用法 84、以下原因(C)造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延。A、工程返工

B、工人数量不同 C、不可抗力

D、项目经理指导失误 85、建设工程招标是依据(C)提出报价。

A、投标人的意图

B、中标人的意图 C、招标人的意图

D、主管建设部门的意图

86、招标文件一经发出,不得随意更改或增加条件,如需修改,一般应当在投标截止日期 前(B)以书面方式通知投标单位。

A、10天

B、15天

C、20天

D、30天 87、下列属于间接费的是(D)。

A、设备费

B、施工机械费 C、人工费

D、远程工程增加费 88、下列(B)监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程。A、特级

B、甲级

C、一级

D、二级 89、工程建设的(A)的控制,是整个工程质量控制的基础。A、工程机械质量

B、技术人员的数量 C、施工人员的数量

D、材料设备供应的质量 90、保险人对以下(D)不承担赔偿责任。

A、战争

B、雷电

C、盗窃

D、洪水 91、下列(A)是在招标文件中规定的用以作为业主的备用金的一笔固定金额。A、暂定金额

B、保障金额 C、备份金额

D、合同金额 92、设备采购招标一般将合同授予(B)。

A、报价最低者

B、评标价最低者 C、百家最接近标底者

D、评标价最接近标底者 93、建设工程施工的技术要求和方法是(C)标准。

A、行业

B、合同

C、强制性

D、国家 94、下列(C)不是建筑产品的特点。

A、建筑产品的单件性

B、建筑产品的整体性

C、建筑产品的可逆性

D、建筑产品的社会性 95、我国的建设工程交易中心是按照三方功能进行构建的,不包括(A)。

A、政府调节功能

B、信息服务功能

C、场所服务功能

D、集中办公功能

96、国际联合承包的主要方式不包括下列(B)。

A、工程项目合营公司

B、股份公司

C、合资公司

D、联合集团

97、评标报告的主要内容不包括下列的(A)。

A、标底情况

B、招标情况

C、开标情况

D、评标情况 98、选择咨询单位是国际工程投标主要过程中的(D)阶段。

A、投标后续

B、投标决策

C、投标竞争

D、投标准备

99、接受要约的受要约人作出承诺后,要约和承诺的内容(C)产生法律约束力。

A、仅对要约人

B、仅对受要约人

C、对双方

D、对双方都不 100、可调整合同价适用于(A)的项目。

A、工期较长

B、工期较短

C、合同额较小

D、合同额较大

101、工程开工前,(A)应与城建档案馆签订《建设工程竣工档案责任书》。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位

102、中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担(B)。

A、法律责任

B、连带责任

C、民事责任

D、侵权责任 103、单项金额在万(A)元以上的勘察设计项目必须招标。

A、50

B、100

C、200

D、300 104、在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是(C)招标。

A、施工

B、设备采购

C、设计

D、材料采购

105、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求(A)承担责任。

A、施工单位

B、监理单位

C、材料供应商

D、项目经理 106、委托监理合同法律关系的客体是(B)。

A、监理工程

B、监理服务

C、监理规划

D、监理资质 107、与邀请招标相比,公开招标的特点是(C)。

A、竞争程度低

B、评标量小

C、招标时间长

D、招标费用少

108、工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是(B)。

A、物

B、智力成果

C、财

D、利益 109、依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是(C)。

A、保证

B、抵押

C、定金

D、质押

110、执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当按(D)执行。

A、原价格

B、平均价格

C、市场价格

D、新价格

111、《合同法》规定:“当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为(B)。

A、同时履行抗辩权

B、后履行一方享有的抗辩权

C、先履行一方享有的抗辩权

D、不安抗辩权

112、当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为是 指(C)。

A、合同的变更

B、合同的订立

C、合同的转让

D、合同的终止 113、竣工结算在(A)之后进行。

A、竣工验收报告批准

B、保修期满

C、施工全部完毕

D、装修完毕 114、在建设工程施工中,施工许可证的申请者是(C)。

A、施工单位

B、监理单位

C、建设单位

D、设计单位 115、合同法律关系主要的是由法律规范调整的(B)。

A、行政法律关系

B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系

D、经济侵权关系

116、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为(D)。

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C、中标通知书、投标书、协议书、图纸

D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

117、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应(A)。

A、给予工期顺延但不给费用补偿

B、给予费用补偿并顺延工期 C、给予费用补偿但不顺延工期

D、由承包商承担的风险责任

118、诉讼时效期间发生中断事由之后,诉讼时效(C)。

A、继续计算

B、维持不变

C、重新计算

D、适当减少

119、隐蔽工程验收,应由施工单位在隐蔽验收日提前(D)小时通知相关验收单位。

A、10

B、12

C、24

D、48 120、资格预审的评审方法一般采用(A)。

A、评分法

B、投票法 C、评议法

D、举手表决

招投标合同【篇4】

工程项目与合同管理期末考试

一、单选题(1*20=20分):

1、在下列合同中,()合同是可变更的合同。答案:C A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的 B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的

2、当工程内容明确、工期较短时,宜采用()。

A总价可调合同 B总价不可调合同 C 单价合同 D成本加酬金合同 答案:B

3、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过()约定承发包双方的权利和义务。

A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书 答案:B

4、一般认为,投标是一种()。

A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 答案:B

5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时,发生中止是由,该是由持续5个月,则该是由消除后,诉讼时效尚有()。

A 9个月 B 6个月 C 4个月 D 2个月 答案:C

6、工程建设施工招标,招标单位应在定标内()天发出招标通知书。

A5 B7 C9 D15 答案:B

7、《施工合同示范文本》中规定,索赔事件发生()内,承包人应向工程师发出索赔意向通知。

A 14 B10 C 28 D56 答案:C

8、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时,应优先考虑执行的是()。

A工程量清单 B工程预算书 C工程变更协议书 D施工图纸 答案:C

9、对于执行政府定价或政府指导价的合同,如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时,则()。

A 无论是价格上涨还是下降,都按原合同价执行

B 无论是价格上涨还是下降,都按新价格执行C 遇价格上涨,按新价执行;遇价格下降,按原价执行

D 遇价格上涨,按原价执行;遇价格下降,按新价执行 答案:D

10、按计价方式不同,建设工程施工合同可分为:(1)总价合同(2)单价合同(3)成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()。A(1)(2)(3)B(3)(2)(1)C(2)(3)(1)D(2)(1)(3)答案:B

11、下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是()

A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏

C 业主原因要求暂停全部项目施工

D 因设计变更而导致工程内容增加 答案:B

12、在投标报价程序中,在调查研究,收集信息资料后,应当()。

A对是否参加投标作出决定 B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价 答案:A

13、唱标按送达投标书的()顺序进行。A先后 B逆 C任意 D无相关规定 答案:A

14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国

家计委有关规定,全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目,其重要设备材料的采购,单项合同估算价格在()万元人民币以上时,必须进行招标。A3000 B1000 C100 D50 14 答案:C

15、投标人少于()的,招标人应当依

照《中华人民共和国招投标法》重新投标。A3 B4 C5 D10 15答案:A

16、关于投标报价策略论述正确的有()。A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价

B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价

C一个建设项目总报价确定后,内部调整时,地基基础部分可适当提高报价

D当招标文件部分条款不公正时,可采用增加建议方案法报价 16答案:C

17、关于评标,下列不正确的说法是()A评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密 B评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成,其人数为五人以上的单数

C评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平D评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 17答案:D

18、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是()。A费用由工程师承担,工期由承包方承担 B费用由承包人承担,工期由发包方承担 C费用由承包方承担,工期由承发包双方协商 D费用和工期均由承包方承 18答案:D

19、《建设工程施工示范文本》附有三个附件,不属于其附件的是()。A承包人分包工程一览表 B承包人承揽工程项目一览表 C发包人供应材料一览表 D工程质量保修书 19答案:A 20、投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填写单价或合价,则()。A允许投标单位补充填写 B视为废标 C认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D由招标人退回标书 20答案:C

二、多选题(10*2=20分)

1、《建设工程施工合同示范文本》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定,下列表述正确的是()A设计变更超过原设计标准时,应报发包人批准 B承包人在施工过程中更改施工组织设计,应经工程师同意 C改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E变更工程价款的报告应由承包人提出 1答案:C D E

2、评标过程中应当作为废标处理的情况包括()

A投标文件未按对投标文件的要求予以密封 B拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正 C投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应

D经评标委员会确认投标人报价低于其成本价E组成联合体投标,投标文件未附联合体各方投标协议

2答案:C D3答案:A B C E

3、凡在国内使用国有资金的项目,必须进行招标的情况包括()

A勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上

B重要设备、材料采购等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上

C施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D项目总投资额在1000万元人民币以上 E项目总投资额在2000万元人民币以上

4、投标文件的技术性评审包括()A实质上响应程度 B质量控制措施 C方案可行性评估和关键工序评估 D环境污染的保护措施评估 E现场平面布置和进度计划 4答案:B C D5答案:A B C E

5、工程索赔的依据有()A工程检验报告B工程进度计划 C施工合同文本及附件 D施工许可证 E招标文件 6答案:A C D7答案:A B D E

6、《施工合同文本》由()组成。A协议书 B中标函 C通用条款 D专用条款E规划许可证

7、招投标应遵循的原则有()A公开 B公平C投标方资信好 D公正 E诚实信用

8、根据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定,关系到社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括()A石油项目 B供电项目 C教育项目 D商品住宅 E娱乐场所项目

8答案:B C D

9、标底的编制依据有()。A招标文件确定的计价依据和计价方法 B经验数据资料 C 工程量清单 D工程设计文件E施工组织设计和施工方案等

10、建设工程的招标方式可分为()A公开招标 B邀请招标 C议标 D系统内招标 E行业内招标 9答案:A C D10答案:A B C

三、简答题。(20分)

2、建设项目施工招标程序是什么?6分 答案: 建设项目的报建 审查建设单位资质 招标申请 资格预招标文件的编制与送审资格预审 发放招标文件 现场勘察 投标预备会 工程标底的编制与送审 开标、评标、定标 签订合同

3、我国对建设工程的最低保修期限有何要求?(5分)答案:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工

程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年 供热与供冷系统,为两个采暖期、供冷期 电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为两年

四、名词解释:(8分)

1、不平衡报价法(4分)

答案:不平衡报价,指在总价基本确定的前提下,如何调整内部各个子项的报价,以期既不影响总报价,又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。

2、工程项目招标(4分)答案:工程招标是指在建筑市场上,建设单位,也称发包方或招标方,即通常指业主或项目投资人通过招标的方式,将工程建设项目的勘察、设计、施工、建筑装饰装修、材料设备供应、监理和工程总承包等业务全部或分阶段发包,并对投标商及其报价和施工规划等进行审查、评比,最终选定中标人的行为。

五、案例分析题(32分)

1、(16分)某建设单位经相关主管部门批准,组织某建设项目全过程总承包{即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求,该工程工期定为两年,考虑到各种因素的影响,决定该工程在基本方案确定后即开始招标,确定的招标程序如下:(1)成立该工程招标领导机构;(2)委托招标代理机构代理招标;(3)发出投标邀请书;(4)对报名参加投标者进行资格预审,并将结果通知合格的申请投标者;(5)向所有获得投标资格投标者发售招标文件;(6)召开投标预备会;(7)招标文件的澄清与修改;(8)建立评标组织,制定标底和评标、定标办法;(9)召开开标会议,审查投标书;(10)组织评标;(11)与合格的投标者进行质疑澄清;(12)决定中标单位;(13)发出中标通知书;(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。问题:(1)指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。(2)该工程共有7家投标人投标,在开标过程中,出现如下情况:1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章,经招标监督机构认定,该投标作无效投标处理;2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件,经招标监督机构认定,该投标作无效投标处理;3)开标人发现剩余的5家投标人中,有1家的投标报价与标底价格相差较大,经现场商议,也作为无效投标处理。指明以上处理是否正确,并说明原因。答案:问题1 第(3)条发出招标邀请书不妥,应为发布(或刊登)招标通告(或公告)。(1分)第(4)条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥,资格预审的结果应通知到所有投标者。(2分)

第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。(2分)

第(8)条制定标底和评标定标办法不妥,该工作不应安排在此处进行。(2分)问题2.

第(1)的处理是正确的,投标书必须密封和加盖企业法人印章;(3分)

第(2)的处理是正确的,企业法定代表人的委托书必须是原件;(3分)

第(3)的处理是不正确的,投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。(3分)

招投标合同【篇5】

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为()A.成本加固定百分数酬金

B.成本加固定酬金 C.成本加浮动酬金

D.目标成本加奖罚 2.工程监理企业资质分为______个等级。()A.1 B.2 C.3 D.4 3.建设工程招标投标总的特点是()A.交易公开

B.优胜劣汰 C.公平公正

D.以上三种都是

4.甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。()A.2 B.3 C.4 D.5 5.招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。()A.投标人

B.代理人 C.银行

D.中标人

6.中标人应当由______确定。()A.投标人

B.项目主管部门 C.行政监督部门

D.招标人 7.投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。()A.招标文件要求提交投标文件截止时间后

B.招标文件要求提交投标文件截止时间前

C.提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前

D.招标文件规定的投标有效终止之前

8.设备材料采购中,在国际上通过公开的广泛征集投标者,引起投标者之间的充分竞争,从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料,这种招标方式叫做()A.国际竞争性招标

B.有限国际竞争性招标 C.询价采购

D.直接订购

9.由发包人向承包人支付工程项目的实际成本,并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同叫()

A.固定价格合同

B.可调价格合同 C.成本加酬金合同

D.总价合同 10.施工合同的特点是()A.管理周期长

B.与效益、风险无关 C.合同管理变量少

D.单一的合同管理

11.在合同的形成过程中,一般会采取五种针对风险的措施:(1)技术、经济和组织措施;(2)转移、分散风险;(3)提高报价中不可预见风险费;(4)通过合同谈判,选择有利的合同类型,修改合同条件;(5)通过索赔弥补风险损失。这五种措施的优先顺序应该是()A.(1);(2);(3);(4);(5)B.(5);(2);(4);(3);(1)C.(2);(1);(3);(4);(5)D.(3);(4);(2);(1);(5)12.合同变更产生的原因中,属于业主的原因有()A.工期拖延

B.设计错误 C.修改合同条款

D.合同转让

13.属于FIDIC合同条件的主要条款是()A.涉及权利与义务的条款

B.涉及招标的条款 C.涉及投标的条款

D.涉及议标的条款

14.建设工程反索赔的概念通常主要是指()A.发包人向承包人的索赔

B.承包人向发包人的索赔 C.分包人向承包人的索赔

D.发包人向分包人的索赔 15.属于施工项目索赔的理由是()A.现场质量返工

B.承包人延误支付

C.承包人提出提前完成项目进度

D.物价上涨,法律法规变化

二、填空题(本大题共9小题,每空1分,共18分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.建设行政主管部门与建设工程招标投标行政监管机关之间的关系是______和______关系。2.我国建设工程施工招标标底的编制方法主要采用______法和______两种方法。3.建设工程投标报价主要由工程成本、______、______组成。4.在国际招标过程中,对于能胜任的潜在的承包商过少或有意投标的承包商很少的工程项目一般采用国际______招标;对于业主对详细内容说不清楚、定不下来,需要进一步完善的工程项目采用国际______招标。

5.监理单位与业主的关系是平等的主体关系,双方的关系是______与______的关系。6.索赔的解决应遵循客观性原则、______原则、______原则。

7.按索赔的处(武汉自考)理方式分,索赔可以分为______索赔、______索赔。

8.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务,此种承包方式称为______;承包人负责提供施工的全部人工和一部分材料,其余部分材料由发包人或总承包人负责供应,此种承包方式称为______。

9.FIDIC合同条件由______和______两部分组成。

三、名词解释(本大题共4小题,每小题4分,共16分)1.工程承发包 2.合同变更

3.建设工程施工合同 4.施工合同价款

四、简答题(本大题共6小题,每小题6分,共36分)1.简述工程总承包招标投标的特点。2.简述常用的投标技巧。

3.简述在建设工程施工公开招标中,资格预审的程序。4.简述我国施工招标中编制标底的主要依据。5.索赔证据有哪些并说明其基本要求。6.简述施工合同管理的特点。

招投标合同【篇6】

原告柳州市鱼峰区人民政府与被告广西新地科技有限责任公司买卖合同纠纷一案,本院于20xx年1月22日立案受理后,依法由审判员杨社刚独任审判,于20xx年7月2日公开开庭审理了本案。书记员罗航担任记录。原告柳州市鱼峰区人民政府的委托代理人王德正,被告广西新地科技有限责任公司的委托代理人余仕继到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告柳州市鱼峰区人民政府诉称,原告于20xx年委托其下属单位柳州市鱼峰区工业和信息化局就原告的大屏拼接系统项目依法通过招投标活动进行政府采购,被告参加了招投标并中标,原告于20xx年8月15日向被告发出了《成交通知书》,确认双方合同关系成立,成交金额为人民币315000元。

被告在履行该政府采购合同过程中,于20xx年8月29日将大屏拼接系统设备运达到场,于20xx年9月6日完成设备的安装调试工作。但此后一直未按照项目监理单位(广西联信科技顾问有限责任公司)的要求提交该设备的报验资料供监理单位检查。20xx年9月29日,监理单位对被告安装的产品设备进行检查时发现,被告安装的该套设备技术参数与《竞争性谈判采购条件书》及被告提供的《竞标文件》严重不符。原告将该情况及时告知被告,并要求其立即整改和更换。但被告对监理单位出具的检查结果不予认可,并提出书面意见,以由于公司商务渠道失误,投标报价过低,以当前的投标价格,无法提供该款产品为由,拒绝更换产品。20xx年5月22日,该项目经专家评审小组验收后出具《设备评审意见书》的评审结果与监理单位的检查结果一致。可见,被告安装的设备验收不合格。

原告认为:被告应该按照双方的招投标文件严格履行合同,而被告安装的设备经验收不合格,且不同意整改和更换,拖而不决一年多时间,大大超过了被告在其投标文件服务承诺中承诺的18天交货期限,已经构成严重违约。该违约行为导致原告不能将该项目按照预期时间投入使用,至今无法实现合同目的,并对原告正常工作造成极大影响。故依据《合同法》第94条第4款:当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,当事人可以解除合同的规定,故诉至法院,请求判令解除原告与被告之间于20xx年8月15日成立的大屏拼接系统竞争性谈判采购项目政府采购合同;判令被告自行拆除所安装的大屏拼接系统设备,恢复原样,所有拆卸费用由被告自行承担;判令被告支付原告违约金15750元;判令本案诉讼费由被告承担。

原告对其陈述事实在举证期限内提供的证据有:

1.20xx年8月14日的《关于确定大屏拼接系统竞争性谈判采购(YFQT12-007)成交供应商的函》、20xx年8月15日的《广西云龙招标有限公司大屏拼接系统竞争性谈判采购(YFQT12-007)成交通知书》各一份,证明原告通过合法招投标程序以竞争性谈判采购的方式确定被告为大屏拼接系统项目的供应商,成交金额为315000元。

2.招投标文件即《柳州市鱼峰区工业和信息化局档案》七十八页,证明整个招投标的过程是符合法律规定的,招投标文件对于该设备的技术参数要求做了明确要求,被告也按照要求做出了承诺,但其之后提交的设备却与招投标文件约定不符,构成严重违约。

3.20xx年8月14日的《服务承诺书》一份,证明被告对证据提供的设备向原告做出了承诺,对合同条款、付款方式全部予以响应,并承诺18日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

4.《柳州市政府采购合同(一般货物类)》、《广西壮族自治区政府采购合同使用说明(一般货物类)》各一份,证明该合同作为柳州市政府采用的通用合同,其有关规定对原、被告解决争议具有指导作用,该合同第20条明确指明,合同签订的依据是政府采购招标文件、采购投标文件、投标承诺书、中标或成交通知书,该四份材料均已齐备,该合同仅仅是招投标买卖合同的补充,被告也一再引用该合同的第五条约定,也证实了被告熟知招投标买卖活动的交易习惯,认可该合同的约定。

5.《监理联系单》一份,证明被告未按照承诺服务书的约定履行相关义务,原告要求被告及时提交设备报验资料,确保该项工程能够顺利推进、如期完成。

6.《监理检测记录》一份,证明被告提供的设备经监理检测单位检测,三项核心技术参数不符合招投标文件约定的标准,被告提交的大屏拼接系统不合格,已经构成违约。

7.20xx年10月10日《拼接屏参数偏离说明》一份,证明被告对证据提供设备不符合招投标文件的情况进行了解释,其认为是商户渠道失误、投标报价过低,以当前的投标报价无法提供该款产品,对此,我公司已在现场装修和相关设备提供售后服务方面尽量做出弥补,力求满足业主方所有要求。其认可了其提供的设备不符合招投标文件的事实。

8.《关于大屏拼接系统竞争性谈判采购(YFQT12-007)项目的46寸超窄边DID液晶拼接单元设备与该项目的《竞争性摊牌采购条件书》及《竞标文件》参数偏离的监理意见》一份,证明就被告的解释进行进一步检测,再次证实被告的解释不合理,其提供的设备不符合规定,构成违约。

9.20xx年5月20日的《项目验收通知函》一份,证明原告要求被告派员参加验收,被告相关工作人员即潘晓星已在该通知函上签收,但其后并未派员参加验收。

10.《设备评审意见书》、《设备评审专家签到表》各一份(复印件,与原件核对无异,原件交由原告收执),证明被告提供的设备经专家评审小组进行评审,结论为不合格。对真实性予以认可,但不同意被告的证明目的。该证据证明确定被告为该项目的供应商并依法进行了公告。

被告辩称,合同不应当解除,被告已按合同约定完成了设备安装及调试工作,原告也将该设备从20xx年9月6日使用至今,原告应当按照合同约定向被告支付相应的货款以及滞纳金,由于本案无法合并审理被告的反诉请求,被告将另案起诉要求原告支付相应的款项,按照政府采购法第46、47条的规定,原告在没有与被告签订书面政府采购合同的情况下,以及合同也未备案,还有成交异议公示期未满的情况下,原告就要求被告进场施工,且在违反招标文件中的《柳州市人民政府采购合同》样本第5条的规定,未按期进行验货和收货,在被告于20xx年9月6日完成设备的安装调试工作后,原告就开始一直正常使用该大屏幕拼接系统至今,由于原告未能按时与被告签订采购合同,致使被告至今无法向政府财政部门申请货款,被告迫于无奈曾多次向柳州市中共纪委投诉,在纪委的介入下,为应付纪委,原告则在收货一年之后自行找到一些中学教师等人充当所谓的设备评审专家随意做出一份设备不符合的评审意见,以此为由拒不付款,是完全损害到被告的合法权益的,所以被告不同意解除采购合同,且不同意拆除所安装的设备。由于双方未签订正式的合同,也未约定违约金问题,故原告要求违约金没有事实和法律依据。综上所述,恳请驳回原告诉请。

被告为其辩解在举证期限内提供的证据有:

1.《YFQT12-007关于大屏拼接系统竞争性谈判采购成交功公告》一份,证明被告于20xx年8月15日中标的事实,以及有7个工作日的异议期。

2.《柳州市政府采购合同(一般货物类)》、《广西壮族自治区政府采购合同使用说明(一般货物类)》各一份,证明该合同并没有原、被告的签字盖章,且合同第五条第4款明确约定甲方(原告)应当在收到货(安装调试完)后7个工作日内进行验收,逾期不验收的乙方(被告)可视同验收合格;以及合同第五条第6款约定,甲方(原告)对验收有异议的,在验收后5个工作日内以书面形式向乙方(被告)提出。

3.20xx年8月17日的《关于广西新地科技有限责任公司施工的函》一份,证明原告在异议期未满以及未签订合同前就要求原告于8月17日进场施工。

4.安装好的大屏拼接系统现场使用图片十张,证明被告于20xx年8月28日施工完毕,原告于20xx年9月4日正式开始接收并使用被告的大屏接收系统,该产品质量是合格的。

5.20xx年3月15日的《催告函》、邮寄《催告函》的国内特快专递邮件详情单、20xx年5月6日的《质疑书》、邮寄《质疑书》的国内特快专递邮件详情单、20xx年7月26日的《催告函》、邮寄《催告函》的国内特快专递邮件详情单、20xx年5月22日的《投诉函》、20xx年8月28日的《关于柳州市鱼峰区工业和信息化局陈局长行政不作为的投诉函》、20xx年1月6日的《﹤关于柳州市鱼峰区工业和信息化局陈局长行政不作为的投诉函﹥的询问函》,证明于20xx年8月28日调试完毕,原告从20xx年9月4日证实接收使用,但被告催促原告付款却一直得不到回复。

本院对上述当事人对真实性均无异议的证据予以确认,对其他证据能否支持各方的证明目的,本院结合案件情况予以参考。

综合全案证据,本院确认以下法律事实:

原告于20xx年委托其下属单位柳州市鱼峰区工业和信息化局就原告的大屏拼接系统项目依法通过招投标活动进行政府采购,被告参加了招投标并中标。20xx年8月15日原告向被告发出了《成交通知书》,确认被告为该本案所涉项目的成交供应商,成交金额为人民币315000元。20xx年8月14日,被告向原告出具《服务承诺书》,其中第一条为:对合同条款、付款方式全部予以响应。

20xx年8月29日,被告将大屏拼接系统设备运达到场,并于20xx年9月6日完成设备的安装调试工作。但此后一直未按照项目监理单位(广西联信科技顾问有限责任公司)的要求提交该设备的报验资料供监理单位检查。20xx年9月29日,监理单位对出具《监理检测记录》一份,注明被告安装的产品设备技术参数与《竞争性谈判采购条件书》及被告提供的《竞标文件》严重不符。20xx年10月15日,监理单位出具《关于大屏拼接系统竞争性谈判采购(YFQT12-007)项目的46寸超窄边DID液晶拼接单元设备与该项目的《竞争性摊牌采购条件书》及《竞标文件》参数偏离的监理意见》一份,注明:承建单位提供的液晶屏分辨率1366*768,虽然可以达到1920*1080的工作分辨率,但是与物理分辨率为1920*1080的液晶屏在结构和显示效果上相差甚远,没有达到建设单位最初的招标要求。20xx年5月22日,原告组织该项目经专家评审小组验收后出具《设备评审意见书》的评审结果与监理单位的检查结果一致。此后,原告以被告提供的产品存在质量问题诉至本院,提出上述诉请。

本院认为,首先,20xx年8月15日原告向被告发出了《成交通知书》,确认被告为该本案所涉项目的成交供应商,20xx年8月29日,被告将大屏拼接系统设备运达到场,并于20xx年9月6日完成设备的安装调试工作,原告予以接收,依照《中华人民共和国合同法》第三十七条关于采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。的规定,原、被告之间的买卖合同法律关系依法成立。

其次,20xx年8月14日,被告向原告出具《服务承诺书》,其中第一条为:对合同条款、付款方式全部予以响应。由此可以看出,原、被告的权利与义务均依照《柳州市政府采购合同(一般货物类)》来确定,系双方当事人真实意思表示,且符合有关法律规定,合法有效,应受法律保护,双方当事人均应严格按照合同约定履行各自义务。本案中,监理单位出具的《监理检测记录》、关于大屏拼接系统竞争性谈判采购(项目编号:YFQT12-007)项目的46寸超窄边DID液晶拼接单元设备与该项目的《竞争性摊牌采购条件书》及《竞标文件》参数偏离的监理意见均证明被告提供的液晶屏分辨率1366*768,虽然可以达到1920*1080的工作分辨率,但是与物理分辨率为1920*1080的液晶屏在结构和显示效果上相差甚远,与《竞争性谈判采购条件书》及被告提供的《竞标文件》严重不符,没有达到建设单位最初的招标要求,致使原告无法实现合同目的,被告的行为构成根本违约,故原告要求解除合同、被告拆除设备并承担违约金的诉讼请求符合法律规定和双方当事人的约定,该院予以支持。

综上所述,该院根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条之规定,判决如下:

一、解除原告柳州市鱼峰区人民政府与被告广西新地科技有限责任公司之间于20xx年8月15日成立的大屏拼接系统竞争性谈判采购项目政府采购合同;

二、被告广西新地科技有限责任公司自费拆除其所安装的大屏拼接系统设备;

三、被告广西新地科技有限责任公司向原告柳州市鱼峰区人民政府支付违约金人民币15750元。

案件受理费人民6025元(原告柳州市鱼峰区人民政府已向本院预交),减半收取人民币3012.5元,由被告广西新地科技有限责任公司负担。

上述应付款项,义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕,如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内,向本院申请执行。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院或广西壮族自治区柳州市中级人民法院递交上诉状正本一份,副本一份,上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院,并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费6025元(收款单位:广西壮族自治区柳州市中级人民法院诉讼费专户,账号:20--118701040004709,开户银行:中国农业银行柳南支行潭中分理处)。逾期不交也不提出缓交申请的,按自动撤回上诉处理。

审判员杨社刚

二〇一四年七月十七日

书记员罗 航

招投标合同【篇7】

一,招标工程的准备条件

本工程的以下招标条件已经具备:

1.本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;

2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;

3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实;

4.资金,材料,设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;

5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;

6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

二,工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位:

____________________________________________________________________

____________。

三,工程可供使用的场地,水,电,道路等情况:

____________________________________________________________________

___________.

四,工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:

____________________________________________________________________

___________.

五,工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:

____________________________________________________________________

____________.

六,组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:

____________________________________________________________________

_____________.

七,报名,投标日期,招标文件发送方式:

报名日期:______年____月____日;

投标期限:______年____月____日起至一九______年____月____日止。

招标文件发送方式:

___________________________________________________________________。

八,开标、评标时间及方式,中标依据和通知:

开标时间:______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。

评标结束时间:______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。

开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作)。

中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。

九,其他:

____________________________________________________________________

___________。

本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。

在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。

建设单位(即招标单位):___________________

地址:_________________________________

联系人:____________________

电话:____________________

______年____月_____日

招投标合同【篇8】

(3)补充信息目录库

(4)资格证明材料

(5)(如果有)可供选择的报价

(6)要求提供的其他材料 

2.按合同规定可要求中标者讨论修改其计划。

第十六条 投标价格以及支付

1.除非合同中另有明确规定,合同包括条款一所述全部项目,以投标者提供的项目单价和总价为基础。

2.在提交标书前28天承包人应付的税收和其他税负应包括在单价和总价及投标总价中。招标人在对标书进行评估、比较时,也应如此考虑。

3.根据合同条款,投标者提出的单价和总价可在执行合同过程中进行调整。 

4.投标者应以人民币对单价和总价报价。

第十七条 标书效力

1.从特定的投标结束期起6个月内投标书保持有效且可供接受。

2.在特殊条件下,在原标书有效期结束前,招标人或其代理人可要求投标者延长其标书有效期。招标人的要求和投标者的答复均应是书面的,或采用电传、电报形式。投标者可以拒绝这样的要求,且不会因此失去其投标保函。答应这样要求的投标者不得改动其标书,但被要求顺延其投标保函有效期。条款十四中有关投标保函的返还和失去的规定同样适用于延长期。

第十八条 保函

1.投标者应随其标书提交一份人民币投标保函,金额不少于投标价格的2%。

2.投标保函采用_________形式:保函还可以是保险公司或同地的债券公司的付款保证书。银行保函和付款保证书必须采用本文件包括的样本形式;其他形式须事先得到招标人或其代理人a公司的同意。信用证、银行保函和投标保函的有效期应比标书有效期长一个月。

3.如果投标者同意按十三款的规定延长标书有效期,则应相应地把投标保函的有效期延长到标书有效期结束后一个月。

4.任何未附可接受的投标保函的标书都将被a公司拒绝。

5.不成功的标书的投标保函将尽快返还,不得迟于标书有效期结束后三十天。

6.成功的投标者的投标保函将在其开始进行工程和按要求提供履约保函后返还。

7.投标保函在下列情况将失去:

(1)投标者在标书有效期内撤标;

(2)成功的投标者未签约或未提供必要的履约保函。

第十九条 供选择的方案

1.投标者可提供一份完全符合投标文件要求的基本标书。根据自己的意愿,投标者还可在以下几项上在基本标书之外提出供选择的方案:

(1)起动贷款,在开始建设工程前,提供无息贷款,可相当于投标价格的10%。招标人由此产生的费用或存款按条款二十八计算。

(2)在基本标书之外还可提出供选择的方案。为了在评标中把供选择的方案考虑在内,每一方案应伴有价格细目表,说明与提交给招标人的基本投标价格相比投标者估计会增加或减少的费用。将对基本报价给予比较、评估。评价最低的投标者的供选择方案将得到考虑。如果供选择方案是招标人可接受的,将写入合同。未标价或未提供足够细节的供选择方案不予接受。

(3)供选择的技术方案应伴有供全面评价的必要信息,包括设计计算.图纸.方法及原技术规范中未涉及的材料.工艺的规格,以及供选择方案的标价细目表和供选择方案的合同价格。

(4)只有对那些在基本报价基础上提供另外的财务.经济和技术好处的供选择方案,招标人才在评标中给予考虑。

第二十条 标前会议 

1.建议投标者或其正式代表参加于_________年_________月_________日_________时在_________举行的标前会议。

2.会议旨在回答可能提出的问题,并使投标者有机会检查现场的情况。

3.投标者书面或通过电传、电报提出的问题要求在会议前一周到达a公司。

4.会议记录,包括提出的问题及答复的文本将迅速提供给与会者的全体索取了投标文件的具有资格的投标者。

5.如果根据标前会议,要对条款六1.项所列投标文件进行修改,应由招标人或其代理人a公司通过发行条款八规定的附录来进行,而不能通过标前会议记录来进行。

第二十一条 标书格式和签字

1.投标者应准备条款十1.规定的标书的一个原本和两个副本,并分别注明“原本”和“副本”。如果两者之间有不同,以原本为准。

2.标书原本和两个副本应打字或用不能抹掉的墨水书就,并由一名或多名有权责成投标者遵守合同的人士签字。与标书一起应有一份书面委托书用以证明授权。写有条目和修订内容的每一页标书都要有在标书上签字人士的缩写签名。

3.全套标书不应有改动、行间书写或涂抹的地方,除非按议程的指示或为改正投标者的错误,但这种情况下改正的地方应有在标书签字人士的缩写签名。

4.每位投标者只能提交一份标书,不包括按条款下五提交的供选择方案。投标者对一个合同只能投一次标。

第二十二条 标书封缄和标记 

1.投标者应把标书原本和两个副本分别各装入一个内信封和一个外信封,且在信封上注明“原本”、“副本”。

2.标记

(1)内外信封均应注明a公司地址

(2)注明以下事项:为建设合同工程投标_________项目,请勿在_________年_________月_________日_________时前打开

3.内信封上应写明投标者姓名和地址,以便在标书误期的情况下不用打开即可退回投标者。而外信封上不能有任何涉及投标者的信息。

4.如果外信封未按规定注明有关事项。一旦标书被错误处置或提前打开,a公司对此不负任何责任。提前打开的标书将被招标人或其代理人a公司拒绝,予以退回。

第二十三条 逾期标书

本文网址://m.jk251.com/jiaoshifanwen/124004.html

相关文章
最新更新

热门标签