法律在人们生活中占据着越来越重要的位置,合同成立不代表合同生效。合同到底应该包括什么内容和板块?教师范文大全根据您的需求为您提供了以下相关信息:“广告制作协议书”,这篇文章旨在为您提供一些实用的技巧和建议希望您会从中受益!
一、甲方负责在工程确认图上签字确定,一经签字,不得随意更改其形体、材料、颜色、文字及尺寸,若甲方需变更应根据改动工作量,应按本合同决算办法相应增加或减少相关费用。
二、甲方负责乙方在甲方施工期间提供水、电义务,并负责协调现场,确保乙方施工 场地要求。
三、甲方负责满足乙方现场施工畅通,不发生影响施工现象,若应现场影响施工工期,经甲方书面认可后,工期可予以顺延。
四、乙方负责严格按甲方签定的图纸及提供的样品施工,不得更改其形体、材料、颜色、文字及尺寸,若乙方自行变更,或乙方工程质量不合格,由乙方修改,直至达到合同约定的质量标准,若经乙方修改二次后仍不合格,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
五、乙方应按甲方要求的安装点组织施工,一经安装完毕,立即通报甲方验收。
六、乙方在甲方施工期间,负责爱护甲方设施、设备及提供的物品,若有损坏由乙方负责赔偿。
七、乙方在甲方施工期间负责确保对甲方外部环境安防措施,若因施工造成对甲方安全事故,由乙方负责赔偿。
八、乙方负责在甲方施工后的现场清理工作,对必须破坏施工所造成的.原貌进行修复工作。
第五条:验收、保修与维修
本工程(项目)保修期为壹年,保修期自竣工验收合格之日起计,费用由乙方负担,乙方负责终身维修,收取成本费。乙方在接到甲方维修通知24小时内响应,否则视为违约。
合同编号:____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现的基础、制作、安装事宜达成如下一致协议。
第一条工程名称及内容
广告牌制作安装
3、工程内容:
广告牌基础施工、制件、安装(详见合同附件)
第二条工程结算及支付方式
。最终结算工程款合计人民币__________元整。
第三条本项目以包工包料方式委托乙方制作、安装。
2、支付方式:
。
。
3、竣工验收合后三日内,甲方就实际发生工程量与乙方办理最终结算,余款甲方须在结算后5日内支付给乙方。
第四条工期
开工日期以乙方签收甲方的开工通知书为准。如遇不可抗力因素(包括但不限于雨、雪、四级以上大风)或甲方原因造成停工,工期顺延。
第五条双方责任
甲方责任:
1、向乙方提供广告牌准确施工位置,为确保一方施工提供一切便利条件,如因为甲方原因导致乙方工程受到影响,甲方对此承担全部责任。
安装费用。
乙方责任:
安装完毕。
安装。
3、如现场条件与原定方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
4、负责按质按量完成合同所约定的项目内容
第六条验收
工程质量验收:乙方工程已竣工,有权书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知3日内未验收工程,故视为验收通过。甲方应在3日内出具验收收据,工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款。
第七条违约责任:
1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之三计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之三作为违约金。
3、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责,乙方不退还甲方已支付款项,且不承担任何责任。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。
第八条保修
1、保修期:自验收合格之日起,工程保修期为两年,期间乙方无条件为甲方保修该工程。保修期满后,双方另签维修协议进行维修。
2、工程保修期间,如遇自然灾害或者人为损坏,乙方概不负责
3、自工程验收合格后乙方向甲方缴纳维修保证金20xx元。工程保修期过后甲方无条件退还该保证金。
第九条本合同自签订之日起生效,本合同一式二份,甲乙双方各执一份,任何一方违约,另一方可向阳谷县人民法院提起诉讼。
甲方:(盖章)______________乙方:(盖章)__________
法人/授权代表:__________法人/授权代表:__________
日期:____________________日期:__________
甲方:_________________________________________
法定代表人:___________________________________
乙方:_________________________________________
法定代表人:___________________________________
风险告知:本合同主要是由甲方将公司年度广告事宜以合作形式交付乙方,由乙方进行设计、制作完毕之后交甲方验收合格之后按约定付款的合同。在这里需要注意的是合同订立之前应确定乙方是否具备履约能力和条件,是否具备合法的法人资格,以避免发生乙方因资格不备、能力不足等情况下导致的合同纠纷。
根据有关法律规定,甲乙双方基于诚信合作、互惠互利的原则,特签订本年度合作合同,以兹共同遵守。
1、广告的制作及发布需要经过甲方授权同意由乙方进行实施,乙方实施完毕的制作物需要甲方实地进行验收。至乙方确认甲方书写制作验收单后,双方无异议乙方开具正规票据至甲方结案。如有异议双方协商解决。
2、甲乙双方年度合作时间:自________年_______月_______日起至________年_______月_______日止共_______年。
设计、安装等费用,严格按照甲方《_______公司_______年终端“品牌布建”广告制作物材料等标准价明细》及要求进行制定。
完整;如有破损、褪色或瑕疵,乙方须在安装、发布。
5、广告制作物设计:
(规格制作画面,并安装发布在协议指定地点;未经甲方同意,乙方不得擅自改变广告制作物内容及发布地点,广告制作物图案亦作为本协议之附件。
风险告知:上述条款列明了甲方对设计广告的质量、设计、安装等事项的要求,经双方约定无异议之后拟定本合同并签字承诺。在甲方明确提出对广告设计的质量、内容、规格及其他特殊要求之后,乙方不得擅自改变,如认为有更好的设计或方案是需与甲方进行沟通讨论,并征得甲方同意,否则需要承担相应的违约责任。
(法规有冲突之处。
(发布广告制作物,经甲方验收确认合格后方为有效,否则甲方有权终止协议,由此所造成的一切损失概由乙方承担同时乙方须于甲方终止协议之日起3日内归还甲方已付款项。
(方法均不得侵犯他人的知识产权或有任何诉讼纠纷,否则出现任何纠纷,由乙方负责解决及承担全部费用。但甲方提供的设计图案引起的知识产权纠纷除外。
6、广告制作:
(1)广告制作物画面提供后,乙方应严格依据甲方要求安装发布,一切临时更改均应经甲方认可后施行,乙方擅自更动,甲方有权要求其更正,并可让其承担违约责任。
(法规,否则因乙方管理不善及其他原因致使现场所发生之一切事故及损失均由乙方承担全部责任。
7、价款:
(1)乙方制作施工价款,以甲方指定验收人员凭实际验收单进行报支,具体支付金额以甲方人员最后确认核准金额为准。
(材料费、安装费、施工工程费(含人工工资及保险)、广告画面制作费、广告审批、运输、维护、保养、维修、清洗费用等。
8、付款方式:银行转账或电汇。
9、付款期限:经甲方验收合格后60个工作日内。
验收:
双方对广告制作物质量的验收将依据甲方所提供之样稿及设计与制作要求及本协议约定事项进行,验收单经双方签认后生效。乙方承诺在广告保修(发布)期间,无偿提供如下服务:派员定期维护,确保安全;清洗服务,年度合作期间至少清洗3次,并随时保证广告制作物表面清洁无污,画面色彩靓丽;更换零件,包括损坏的灯具,整流器,连接件,电线等。
违约责任:
(1)乙方应确保广告制作物牢固安全,若因倒塌,掉落或其它事件而致他人生命,财产遭受损害者,均由乙方承担全部赔偿责任。
(2)保修期内乙方对同一缺陷返修超过三次,仍不能达到甲方验收要求,以致影响甲方效果的,甲方有权让他进行修复,费用由乙方承担。甲方有权终止年度合作合同。
若政策或法令之修改而导致本协议无法履行,双方方可终止协议。议终止后5日内,乙方应将甲方已支付协议价款退还给甲方;若甲方已付款且广告业已生效发布,双方应按照实际广告发布天数计算实际发布费用,余款由乙方于5日内退还甲方,双方友好终止协议。如在协议终止后5日内乙方未将甲方之余款如数退还,则余款之________%的违约金由乙方承担,并赔偿甲方因此发生的一切费用损失。
关于反贪污贿赂约定:合同各方一致同意在本协议洽谈、签订及履行过程中,均基于互惠互利、坦诚公开、合法合规的基本原则,各方及其相关人员不得明示、暗示承诺或事实采取本协议约定之外任何措施而给予对方相关业务人员(包括但不限于业务经办、业务主管及其利益关联方,下同)额外利益。具体约定如下:
(发布价格及其优惠折扣率确系真实、合理低价且除此之外再无其它任何针对甲方相关业务人员的额外利益或承诺,乙方同时保证前述广告实际制作、发布价格及其优惠折扣率在同一内容同一时期内不高于乙方针对其它广告主实际执行价格,否则应双倍赔付差价给甲方。
(暗示承诺或事实采取本协议约定之外任何措施而给予甲方相关业务人员(包括但不限于业务经办、业务主管及其利益关联方,下同)额外利益(包括但不限于现金、财物、旅游等)以达成交易;否则,乙方应承担协议总金额的20%作为违约金赔偿给甲方,并且甲方有权终止协议并保留追究乙方及甲方相关业务人员相应刑事责任的权利。
(严肃处理并为乙方保秘。
(勾结或采取任何形式措施(包括但不限于编造、虚构业务或以自身或他人名义直接间接代理)影响甲方合法权益。否则,乙方须按照乙方支付甲方相关业务人员额外利益或甲方损失的2至5倍赔偿给甲方。
该合同一式________份,甲方执________份,乙方执________份,自双方签字盖章完毕后________年________月________日起生效。
双方因合同履行发生争议,应友好协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院诉讼解决。
本合同如有未尽事宜,双方可另行协商补充并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方提供附件如下:
(1)《_______________年终端“品牌布建”广告制作物材料等标准价明细》。
(2)《_______________集团有限公司制作验收单》。
甲方:___________________________________
代表人:____________________________________
开户行:____________________________________
账号:______________________________________
电话:______________________________________
________年________月________日
乙方:_______________________________________
代表人:_____________________________________
开户行:_____________________________________
账号:_______________________________________
电话:_______________________________________
________年________月________日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,根据《中华人民共和国合同法》
和有关法律、法规,就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议,供双方共同遵守:
一、项目概况
1、项目名称:x户外广告牌施工。
2、数量:暂定长xx米,高x米,约x平方米;最终按照实际工程量据实结算;详见本合同附件一(报价单)。
3、材料与报价表:详见本合同附件一。
4、安装地点:,具体安装地点依甲方提供的安装指示图的指示。
5、项目内容:按照双方审定的施工图纸广告牌施工(见本合同附件二)。
二、合同价款及付款方式
1、合同价款
甲方应支付给乙方的工程费用:按照每平方米人民币计算,工程量暂
2、付款方式
①甲方于合同生效后x日内支付乙方合同总额x%的款项,即人民币 x元整,即大写:x元整。
②广告牌整体安装验收合格后,甲方支付给乙方合同总额的x%,即xx
③广告牌整体安装验收合格45天后,甲方支付给乙方合同总额的xx%,即xx
④合同总额的xx%的费用作为广告牌的工程质量保证金,即人民币 x元整,即大写:x元整,待一年质保期到期后x日内,甲方一次性支付给乙方。
⑤以上工程费用乙方均应向甲方出具等额的合法有效的广告牌制作发票,否
三、制作、安装方式及质量、安全要求
乙双方共同负责户外广告牌的审批手续及做好相关部门的协调工作。
运输和安装的整个过程。
二的标准制作、安装广告牌,所采用的材料与报价一致,符合相关设计要求,并保证广告牌结构达到设计强度的要求。
安装符合国家规定的户外广告标准及相关的质量标准。
四、制作、安装工期
1、乙方应在年并书面通知甲方验收。
安装广告牌期间,因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工,责任由甲方负责,如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、台风等自然灾害,工期顺延。
五、制作、安装的验收
甲方须在 x个工作日内完成验收,并书面通知乙方验收是否合格。若最终验收不合格,乙方应在接到甲方验收不合格的书面通知之日起 x日内返工;并书面通知甲方再次验收,若仍不合格的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付本合同总价款%的违约金,该违约金不能弥补甲方损失的,乙方予以补足。
六、双方权利和义务
法规的规定。
2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的一切安全事故,造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。
安全问题等引起的所有事宜,均由乙方负责处理并承担所有法律责任。
工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时,有权要求乙方予以整改,乙方应立即整改完毕。
5、甲方应当负责现场施工的总协调工作,并为乙方提供水电,施工过程中产生的电费由乙方自行承担。
6、乙方应当保证所有工程材料及施工程序符合国家标准或行业标准,保证所提供的钢制材料质量符合国家标准,并提供相应国家认证证书。
保险手续均由乙方自行负责,因广告牌施工而发生之工伤责任、致人损害的人身赔偿、财
施工废料及时清理干净。
9、广告牌所有权归甲方所有,拆除工作由甲方组织实施。
乙方为本项目的广告牌提供贰年的保修期,期限从将乙方广告牌交付甲方使用之日起开始计算,从验收合格后一年内乙方负责免费保修、保养;一年后保修收取人工费、材料费,保修费用由甲方核定支付给乙方。保修期内,并保证广告画面夜间亮化达到最佳亮化效果,户外广告灯免费保修一年,户外广告牌画面要达到最佳喷绘效果,但不在质保期内,如需更换画面,另行协商支付费用。
七、违约责任
1、若甲方逾期付款的,乙方有权催促甲方付款,并要求甲方支付违约金,每逾期一日的逾期违约金为x元支付给乙方。
安装工作并经验收合格的,每项每逾期一日应向甲方支付违约金人民币x元,逾期xx日甲方可以解除合同,并要求乙方支付本合同总价款%违约金,该违约金不能弥补甲方损失的,乙方予以补足。
八、其他事项
1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中,若发生争议协商不成,任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。
2、本合同若有未尽事宜,双方另签补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力,若补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。
乙双方签字盖章起生效,一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(盖章):xx 乙方(盖章):xx
代 表 人:xx 代表人:xx
联系电话:xx 联系电话:xx
联系地址:xx 联系地址:xx
签订时间:xx 签订时间:xx
甲方:———— (以下简称甲方)
乙方:___________以下简称乙方)
经双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》相关规定,特签署本合同。
一、 合同内容:
1.___________________________质量要求:
2.___________________________质量要求:
3.___________________________ 质量要求:
二、合同金额:
共计人民币( 大写 )_____________________(小写 )____________________
三、付款方式:
1、本合同签订后,甲方支付合同总额的____%,即人民币¥___________元(
大写:_____________________元整)。
2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款,
即人民币¥______________元整(大写:_____________________元整)。
四、责任与义务:
1. 乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。
完成,并送交甲方签字认可。
文责所引发的法律责任和经济纠纷。
五、产权约定:
甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权,否则,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任:
因设计和制作工作具有很大的特殊性,在经过大量调研工作的.同时更需设计师的精心创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,因此,甲方如提前终止合同,预付款乙方不予退还。
七、其他事项:
八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。
本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。
甲方代表人签字:_______
乙方代表人签字:_______
委托方(以下简称甲方):
服务方(以下简称乙方):
甲、乙双方经友好协商,就企业广告片制作的事宜,达成如下协议:
第一条 项目内容为以下第 款:
广告片制作:拍摄、剪辑、字幕、特效、配音、综合合成。
第二条 甲方的主要义务
1. 在协议生效后7日内向乙方提供开发项目所需的资料。
内容确认与修改确认等相关事宜。
数据、材料、样品的通知后2天内,及时做出答复。
4. 按约向乙方支付总额);支付方式为:协议书生效后向乙方支付总额的 % , 计: 元:整片全部完成后,向乙方支付总额的 %,计: 元
第三条 乙方的主要义务
1.在xx年x月
2.乙方为甲方所制作的具体内容以协议书附件为准。
数据、样品、材料或工作条件不符合协议约定时,应在协议生效后2天内通知委托方改进或者更换。
样品等妥善保管,在协议履行过程中,如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时,应中止工作,并及时通知委托方。
样品,不得擅自存留复制品,否则承担相应的法律责任。
第四条 制作成果归属
在履行本协议书中,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的制作成果,属于甲方所有,乙方可以在完成的产品中注明该产品是乙方开发设计。
第五条 甲方的违约责任
数据、样品和工作条件,影响工作质量和进度的,应当如数支付款项。逾期二个月不提供约定的相关资料,乙方有权解除协议,甲方应当支付总额50%的违约金。
2. 甲方若未按协议书规定的期限支付相关款项,时间超出五天的,按天计算,每天支付总额1%的违约金给乙方。
第六条 乙方的违约责任
1.乙方未保质保量完成工作的,应当负责返工改进或修改。
数据、样品、材料或工作条件等不符合协议规定,未按约定期限通知委托方,造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的,应酌减或免收相关费用。
短少、变质、污染或者损坏的,应赔偿损失。
第七条 验收标准和方法
1. 验收标准:本协议约定的各项内容。
2. 验收方法:由甲方项目负责人进行项目验收。
第八条 本协议代表双方的共同权利和义务,一切疑难纠纷,以本协议为主,若有未尽事宜,经双方协商解决。本协议自双方当事人签字盖章后立即生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》及有关法律法规规章的规定,甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,订立本合同。
第一条:安装地点和数量、规格
乙方为甲方设计、制作、安装的户外广告位于____;数量为____块,规格为____。
第二条:合同金额及支付方式
本合同金额为____元,乙方采用包工包料形式设计、制作,并负责安装。乙方按照要求,于____月____日前完成所有工作,甲方验收后以转账方式支付给乙方。
第三条:双方权利义务
甲方权利义务
1、甲方有权指定施工地点并按照约定,验收乙方的制作和施工质量。
2、甲方负责提供广告内容,并保证内容的合法合规性。
3、甲方按约履行付款。
乙方权利义务
发布广告所需的相关报批手续,负责协调好甲方户外广告的施工位,不受当地有关方面或村民无端干扰。
质量问题、非甲方原因的进度迟缓问题等由乙方负责。
3、乙方应保证户外广告正常使用在年以上。
第四条:违约责任
甲方违约责任
1、甲方逾期付款的,按同期银行活期利率向乙方支付违约金。
2、由于甲方提供内容违反国家法律法规造成的罚款,由甲方负责赔偿由此带来的损失。
乙方违约责任
1、乙方制作的户外广告不符合本合同约定标准的,除负责无偿返工直至符合本合同约定标准外,还应提供本合同约定总价的10%向甲方支付违约金。
2、乙方未在合同约定的工期内完成制作义务的,每逾期一天,应向甲方支付本合同约定总价的千分之五的违约金。
安装、维护过程中,造成自身、他人的人身伤害和财产损失等事故,由乙方承担赔偿责任。
4、乙方不得将本合同项下的义务全部或部分转让或委托他人执行,否则一经发现,甲方有权单方解除合同。
第五条:争议解决方式
本合同履行过程中发生争议,可由双方协商解决,如协商不成可依法向所在地人民法院提起诉讼。
第六条:其他
本合同一式三份,双方各执一份,甲方上级公司留存备查一份。
甲方:乙方:
授权代表签字:授权代表签字:
日期:_年_月_日日期:_年_月_日
在社会法律制度逐渐完善的当下,签订合同让双方满意是非常有必要的,合同范本包括的具体内容你了解吗?我为了让您感到满意用心打造了这份“广告协议书”,希望阅读本文能够增加您的知识和见识!
篇1:广告公司合同范本
广告公司合同范本
宣 传 策 划 合 同 书
单
位: (下简称甲方)
广告商: (下简称乙方)
甲、乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就甲方委托乙方的宣传策划事宜,达成如下条款:
第一条:甲方委托乙方宣传策划的项目:_________________________ ___________________________________________________________ 第二条:宣传策划原则
第三条:代理方式
第四条:甲方的权利和义务
第五条、乙方的权利和义务
3、乙方提供:
第六条:代理期限
甲方委托乙方宣传策划期限分为: ______年___月___日至______年___月___日止;
第七条:项目宣传策划费的给付标准和方式
3、活动结束后,甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥____________________整(大写________________________). 第八条:违约责任
第九条:附则
1、双方可对本合同的条款进行补充,以书面形式签订补充协议。
6、合同期满本合同自然终止。
甲 方: 乙 方:
代表人:(签 章) 代表人:(签 章) 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 篇2:广告协议书
广告协议书
甲方:
乙方:
一、广告形象内容提供方式:甲方以邮件方式向乙方提供形象广告设计原稿,乙方按
甲方提供设计稿进行制作。甲方有责任向乙方提供形象广告设计原稿与相关数据和制作日期。
二、付款方式:
广告画面尺寸:3米×米,每平方38元。计:大写(贰仟贰佰叁拾肆元整)甲方预付广告制作费的预付金为壹仟柒佰元整,广告登记发布费500元,不包括在广告制作安装费内。乙方安装完毕,甲方验收合格付清剩余的费用即1034元(含广告发布费)。
三、质量保证
在合同有效期内,如发生广告画面褪色、脱落问题,由乙方负全部责任,质
四、乙方权责:
1、乙方有权要求甲方出具制作图稿(或双方协商出具),经甲方由甲方人员签字
3、乙方不得擅自改动或利用甲方提供的广告形象设计稿及甲方提供的广告形象
五、违约规定:甲、乙双方,若任何一方违反本协议,将承担因此所造成的一切经济
甲 方: 乙 方:
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
日 期: 日 期: 篇3:广告公司合同(协议) 广告制作合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: 传媒有限公司 (以下简称乙方)
甲乙双方根据国家有关规定,本着平等互利、协商一致的原则,就甲方委托乙方广告制作事宜,达成如下协议,并共同遵守:
一、项目内容:
制作内容:以甲方签字认可或甲方提供的方案为准。
1、甲方指定乙方为甲方的广告制作公司,广告制作期限为一年,自
3、付款方式采取月结结帐方式,乙方在每月的25日把制作明细单发给甲方,甲方核实后,
二、双方权利与义务 甲方:
1、甲方必须向乙方提供乙方在制作设计中所需的相关资料;
乙方:
四、违约责任:
1、违反本合同项下条款,视为违约,违约方应赔付另一方广告费人民币:贰万元;
六、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:
代表:
日期:
乙方: 代表: 日期: 篇4:户外广告协议书
户外广告协议书
甲方:
乙方:
一、广告形象内容提供方式:甲方以邮件方式向乙方提供形象广告设计原稿,乙方按
甲方提供设计稿进行制作。甲方有责任向乙方提供形象广告设计原稿与相关数据和制作日期。
二、付款方式:
甲方预付广告制作费的预付金为 元整,广告登记发布费 元,不包括在广告制作安装费内。
三、质量保证 在合同有效期内,如发生广告画面褪色、脱落问题,由乙方负全部责任,质
四、乙方权责:
五、违约规定:甲、乙双方,若任何一方违反本协议,将承担因此所造成的一切经济
甲 方: 乙 方:
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
日 期: 日 期: 篇5:简易广告合同范本
广告合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《广告管理条例》及其他相关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲、乙双方就 事宜达成如下协议:
第一条 广告制作基本情况
第二条 广告设置权限
第三条 合同价格、结算方式及施工日期
付款方式:
合同签订时,甲方应支付预付款,人民币: 元
完工验收合格后付合同余款,人民币 元
施工日期: 个工作日内完工。 第四条 双方权利与义务
1.甲方未及时付款,每延期1天,按合同总价3 %支付乙方违约金, 甲方未按时付款又拒付违约金的,可停止发布或拆除并承担相应的费用
2.乙方未按期完工,每延期1天,按合同总价3 %支付甲方违约金,广告制作安装期内造成的一切人身、财产安全责任由乙方负责,
附 则
广告互换协议书
精选范文:广告互换协议书(共2篇)
甲方:_________
乙方:_________
为进一步扩大双方网站影响,丰富网站内容,为各自的客户提供更好服务,甲乙双方本着相互尊重、互惠互利、平等协商的原则,建立网站间互换广告或互换链接的合作关系。具体合作细节,由双方依据本协议条款共同协商。
1.对本协议中“互换广告(链接)”的解释:
(1)互换广告,此处专指网站间交换“旗帜类、横幅类图标广告(banner)”、“小型图标广告(logo)”,或以整幅网页为形式的页面广告。图标广告可以携带超链接。页面广告可以为单独完整地出现于网站中的网页,也可以为跳出式网页(pop-up),但不包括任何尺寸的框架嵌入式页面(frame)。
(2)互换链接,此处专指网站间文字形式的站点超链接、频道超链接、栏目超链接,或网页超链接。互换链接的发布方式,包括:首页直观文字链接,或下拉式表单链接,或次页面直观文字链接等。
2.对本协议中“超链接”的解释:指图标或文字所携带的超链接属性,其指向目标由双方协商决定。原则上指向对方网站主页,或其所属栏目和频道页,或底层文章页;也可指向本站内宣传介绍对方网站的相关网页。
3.互换图标和互换链接文字的放置位置,由双方网站协商决定。原则上,以相同的页面流量、相等位置为互换前提。互换内容须符合国家有关管理法规。
4.经友好协商,定于 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止, 甲乙双方开展如下形式的互换合作:
□互换图标广告
尺寸(像素)□468×60 □468×30 □100×50 □88×31 □其他:_________
位置 □首页顶部 □首页下部 □次页顶部
共计_________页 □次页下部
共计_________页 □底层页顶部
共计_________页 □底层下部
共计_________页
□首页跳出图标(pop_up)□其他:_________
内容及链接指向
以下甲方提供、乙方发布:_________
以下乙方提供、甲方发布:_________
□互换文字链接
形式 □首页直观文字链接 □首页下拉表单链接 □次面文字链接 □其他:_________
文字内容
以下甲方提供、乙方发布:_________
以下乙方提供、甲方发布:_________
□互换网页广告
形式 □完整网页 □首页跳出网页(pop_up)
内容
以下由甲方提供、乙方发布:_________
以下由乙方提供、甲方发布:_________
5.以上图标和网页的设计制作,由□刊登方□被刊登方负责。如果有制作费用事项发生,则由双方协商解决。
6.版权及广告费:网站间互换广告及文字链接,不涉及双方网站各自版权,也不涉及网站其他业务。若互换广告(链接)合作过程中涉及广告费用问题,双方协商以后另行制订协议解决。本协议其他未尽事宜,也由双方协商解决。
7.变更及终止:本协议之变更须经双方同意并采取书面形式。任一方均有权终止本协议,但须提前一个月向对方发出书面通知。
甲
方
(
盖
章
)
:_________ 乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________
年
____
月
____
日 _________年____月____日
签
订
地
点
:_________ 签订地点:_________ [广告互换协议书(共2篇)]篇1:广告互换协议
广告互换协议书
甲方:崇州门户网
乙方:
[广告互换协议书(共2篇)] 甲乙双方经友好协商,在合作意向上达成一致,结为合作伙伴。现就双方合作的具体事宜及双方的权力与义务达成如下协议:
篇2:专业广告置换协议
淄博鸿星广告有限公司
广告置换协议
一、合作双方
甲方(企业名称):
乙方(企业名称):
二、合作内容
甲乙双方本着资源共享、优势互补的基础上开展合作,甲乙双方各自利
[广告互换协议书(共用资源,服务达到双赢的效果。
2篇)] 乙方必须提供营业执照、税务登记证、许可经营证,提供合法优质、完
善的服务或商品。
经友好协商,双方就广告置换展览车位协议一事,达成如下协议:
三、置换内容
置换条件:乙方负责提供 块LED广场()高清广告播放,给甲方品牌
推广,广告展播,乙方负责所有广告的维护和开销,(如:电费,管理费,场地租赁费,维护费等),乙方用全额广告费用来置换甲方的展览车位()。
四、费用结算
本协议为双方资源互换的合作协议,双方同意在协议正常履行情况下,互不收取对方费用。
五、权利与义务
(1)甲方提供的广告片,由乙方负责对应投放广告的时长和次数,如需添加相应的内容,乙方根据提供免费无条件更换。
(2)为能配合到甲方促销等信息的需要,根据甲方公司发布的需要,由乙方公司按要求在一周内上传更新。
(3)甲乙在合作其间将无偿适当的为乙方展开双方互利的合作项目,实际情
况可由甲乙双方在负责人沟通时商讨,从而达到双赢的效果。
六、广告编排
投放内容:甲方企业文化宣传片、产品促销信息广告片
投放价值:强化品牌形象,让更多的消费者了解甲方,让甲方植入客户 消费范畴,通过广告活动的推广,增加品牌暴光率,使甲方在众多品牌中脱颖而出,从而提高竞争力。
协议有效期限:
年 月 日到 年 月 日 发布费用总计:RMB 。
七、费用置换方式
发布费用总计RMB _____________ ,置换项目___________套;
注:甲乙双方所提供的广告内容必须符合国家法律规定,
八、责任归属及纠纷解决方案
乙方负责LED广告屏幕的播放和维护,如出现个别时间无法正常播放,
则乙方将未正常播出时间在协议执行后予以顺延补偿播出。
九、协议的适用及争议的解决
本协议适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议中出现的争议应协
商解决。双方协商不成时,任何一方有权将该争议提交淄博市仲裁委员会按照该仲裁委员会当时有效的仲裁规则进行仲裁。
十、其他
本协议自双方签字盖章之日起生效;
本协议如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与
本协议具有同等法律效力。
本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
地 址:
地 址:
签约代表签字:
日期:
年
日日期:
年
签约代表签字: 联 系 电 话:联 系 电 话:
月
日月
编号:_____________
广告牌制作安装合同
甲 方:________________________________________________
乙 方:___________________________
签订日期:_______年______月______日
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,甲乙双方就广告制作事项协商一致,签订本合同,信守执行:
一、项目名称:广告牌制作安装
二、结算付款方式:
1、制作费共计人民币¥:
元,大写
元整。
2、甲方同意制作后,向乙方预付
%的货款,人民币¥:
元整,大写
元整。
3、乙方安装完工,经甲方验收合格,甲方即付清余款人民币¥:
元整,大写
元整。
三、制作安装时间、地点
1、工期:本工程自
年
月
日开工,于
年
月
日竣工。
2、因设计变更或非乙方原因造成的停电、下雨、及不可抗力因素影响工期,工期相应顺延。
四、验收流程
1、制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。
2、制作安装:甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收,并由乙方安全可靠的安装完毕,甲方现场签字验收合格。
五、甲、乙双方的权利和义务:
1、甲、乙双方落实专人负责以上广告项目制作工作。
2、乙方在完成以上项目过程中负责制作工作。
3、甲方在完成以上项目过程中负责校对、审核、确认、定稿工作。
4、甲方对广告内容负责,内容必须符合《中华人民共和国广告法》及国家有关法律法规。否则造成的后果由甲方负责。
5、乙方制作、安装过程中及合同履行期内,如发生坠落、倾斜等情形造成甲方或 细清单)
6、其它约定:
甲方(盖章): 乙方(盖章): 法人/授权代表(签字): 法人/授权代表(签字): 联系电话: 日期: 年 月 联系电话:
日期: 年 月 日
日
广告牌场地租赁协议书
广告协议书
广告协议书
广告协议书
广告协议书
协议编号:
委托方_____________
承揽方_____________
依据《中华人民共和国协议法》、《加工承揽协议条例》、《广告管理条例》等有关法律法规的规定。经双方协商,签定本协议,共同信守。
第一条 广告承揽要求。
1. 1项目(媒介):_________________________
1. 2广告内容及有关证件的名称、编号_________
承揽方应按《广告管理条例》等有关规定,认真审查上述证件。委托方提供虚假证件,应承担相应责任,向委托方提供的广告内容不合法,承揽方有权拒绝。
1.3发布时间:_____________________________
1.4颜色:_________________________________
1.5规格或材料:__________________________
1.6刊播次数、起讫时间、日期:____________
1.7其他要求:____________________________
第二条 广告费及支付方法。
2.1广告费
2.2 结算方式和期限:_____________________
第三条 验收方式及时间。
第四条 违约责任。
4.1委托方擅自不履行协议,按未履行部分广告费用的________%,向承揽方赔付违约金,超过协议规定期限付款,每逾期一 天,按所欠款项的__________赔付违约金。
4.2承揽方不能完成协议规定的工作,按未履行部分广告费的__________%,向委托方赔付违约金,不能按协议履行超,每逾期一 天,按逾期未完成部分广告费的__________赔付违约金。
4.3其他违约责任按《加工承揽协议条例》执行。
第五条 纠纷解决方式。
发生协议纠纷,双方协商不成,按下列第( )项规定办理。
1、向___地经济协议仲裁机关申请仲裁。
2、向___地人民法院起诉。
第六条 双方商定的其他事项
第七条 附则:
7.1 本协议附件_________,名称_______________
7.2 本协议有限期限:自 年 月 日生效至 年 月 日终止。
委托方: 承揽方:
签定地点:
签定时间: 年 月 日
1. 合作背景
电梯作为现代城市中最基础的公共交通工具之一,不仅为人们提供便利的交通服务,也成为商家宣传产品和品牌形象的重要渠道之一。而电梯门广告作为一种常见的宣传手段,其投放效果和广告收益逐年增长,具有广阔的发展前景。因此,为加强商业合作,提高各方利益,特制定本合作协议书。
2. 合作内容
本合作协议书旨在规范电梯门广告合作事宜,明确各方权利和义务,推动合作顺利开展。具体合作内容如下:
(1)广告发布:甲方将在其所拥有的电梯内部、外部空间上,安排乙方的广告内容,并协助维护广告宣传的正常展示。
(2)广告内容:乙方向甲方提供广告素材、文字以及图片等相关材料,并确保广告内容不含有任何敏感、违法内容。
(3)广告形式:广告合作形式分为画面广告和视频广告。甲方可根据乙方需求和电梯实际情况,选用适合的广告播放形式。
(4)广告播放时段:广告时段可根据乙方合理要求和电梯运行情况协商确定,并以书面形式记录。一般情况下,广告播放时间为每日24小时。
3. 权利和义务
(1)甲方的权利和义务:
① 确保电梯门广告合法合规,保障商家权益;
② 负责电梯广告位的管理和维护工作;
③ 按照合同约定,按时提供广告空间给乙方使用;
④ 协助乙方在电梯上进行广告宣传,配合相关工作。
(2)乙方的权利和义务:
① 按合同约定向甲方提供广告内容,确保广告内容真实、合法;
② 支付相应广告费用,并按时向甲方提交付款凭证;
③ 配合甲方维护电梯广告位的管理和维护工作;
④ 在电梯内部和外部进行广告宣传时,应遵守相关规定,并注意环境卫生和保护电梯设施。
4. 服务费用
乙方应在电梯门广告合作协议书签订后10日内向甲方支付广告费用,具体服务费用及收费方式另行商议。
5. 期限和解除
(1)本合作协议书自签署之日起生效,至合同期满。
(2)若乙方有以下任何一种情况,甲方有权解除本合同:
① 在广告内容上存在违法、违规信息,影响项的形象或声誉;
② 未按约定时间到甲方提供广告内容或未按时缴纳广告费用;
③ 擅自更改广告内容或用途,未经甲方同意私自拆除改变电梯广告。
(3)若甲方有以下任何一种情况,乙方有权解除本合同:
① 未按照约定安排广告内容或一直无法提供广告服务;
② 违反合作协议书约定,在广告管理和维护工作中存在不负责任情况;
③ 描述虚假信息或供应劣质产品,严重妨害了乙方形象和利益。
6. 保密条款
本合作协议书的内容以及在履行合同过程中所得知的有关对方的商业秘密,各方均应予以保密,未经对方允许,不得向任何第三方泄露或使用。若非法披露或使用,造成损失,泄密方应承担赔偿责任。
7. 其他条款
(1)本合同文本正本制作成两份,由双方各执一份。
(2)本合同未尽事宜,可由双方协商后达成书面协议,作为本合同的补充条款。
(3)本合同一式两份,自双方代表签字盖章后生效。
甲方:________ 乙方:________
签字:________ 签字:________
日期:_________ 日期:_________
甲方:_________
乙方:_________
为进一步扩大双方网站影响,丰富网站内容,为各自的客户提供更好服务,甲乙双方本着相互尊重、互惠互利、平等协商的原则,建立网站间互换广告或互换链接的合作关系。具体合作细节,由双方依据本协议条款共同协商。
1.对本协议中“互换广告(链接)”的解释:
(1)互换广告,此处专指网站间交换“旗帜类、横幅类图标广告(banner)”、“小型图标广告(logo)”,或以整幅网页为形式的页面广告。图标广告可以携带超链接。页面广告可以为单独完整地出现于网站中的网页,也可以为跳出式网页(pop-up),但不包括任何尺寸的框架嵌入式页面(frame)。
(2)互换链接,此处专指网站间文字形式的站点超链接、频道超链接、栏目超链接,或网页超链接。互换链接的发布方式,包括:首页直观文字链接,或下拉式表单链接,或次页面直观文字链接等。
2.对本协议中“超链接”的解释:指图标或文字所携带的超链接属性,其指向目标由双方协商决定。原则上指向对方网站主页,或其所属栏目和频道页,或底层文章页;也可指向本站内宣传介绍对方网站的相关网页。
3.互换图标和互换链接文字的放置位置,由双方网站协商决定。原则上,以相同的页面流量、相等位置为互换前提。互换内容须符合国家有关管理法规。
4.经友好协商,定于 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止, 甲乙双方开展如下形式的互换合作:
□互换图标广告
尺寸(像素)□468×60 □468×30 □100×50 □88×31 □其他:_________
位置 □首页顶部 □首页下部 □次页顶部
共计_________页 □次页下部
共计_________页 □底层页顶部
共计_________页 □底层下部
共计_________页
□首页跳出图标(pop_up)□其他:_________
内容及链接指向
以下甲方提供、乙方发布:_________
以下乙方提供、甲方发布:_________
□互换文字链接
形式 □首页直观文字链接 □首页下拉表单链接 □次面文字链接 □其他:_________
文字内容
以下甲方提供、乙方发布:_________
以下乙方提供、甲方发布:_________
□互换网页广告
形式 □完整网页 □首页跳出网页(pop_up)
内容
以下由甲方提供、乙方发布:_________
以下由乙方提供、甲方发布:_________
5.以上图标和网页的设计制作,由□刊登方□被刊登方负责。如果有制作费用事项发生,则由双方协商解决。
6.版权及广告费:网站间互换广告及文字链接,不涉及双方网站各自版权,也不涉及网站其他业务。若互换广告(链接)合作过程中涉及广告费用问题,双方协商以后另行制订协议解决。本协议其他未尽事宜,也由双方协商解决。
7.变更及终止:本协议之变更须经双方同意并采取书面形式。任一方均有权终止本协议,但须提前一个月向对方发出书面通知。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
广告协议书
广告协议书
广告协议书
广告协议书
广告协议书
甲方,
乙方,
为充分利用甲方物业的地段优势,利用商业与广告形式,达到从外观吸引消费者,从内在获取消费者的目的,根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国广告法等法律、法规的相关条款,甲乙双方本着平等、自愿的原则,订立本协议,
一、广告位的范围,
甲方现有楼体的全部户外广告位均由乙方独家全权代理。
另附位置图及照片。
二、合作期限,
乙方独家代理期限为,。
三、合作方式及利益分配,
1、甲方将本协议第一条的现有广告位交由乙方,移交后乙方开始广告位的招商租赁。
2、双方就此合作建立以乙方名义的 务,并设立独立 户,广告费收入汇入该 户,支出需双方汇签。
3、有关广告管理事务的处理均有乙方负责,管理过程中产生的费用由乙方负责在广告收入中支付,包括但不限于,政府审批费,电费,维修费,日常维护费、画面首次制作安装费、税费等。
4、甲方应协助乙方处理与当地广告管理部门的协调工作,以方便各类广告事务的顺利开展。
5、广告收入的利益分配为,甲方每年获取收入的60%,乙方每年获取收入的40%。分配时间定于每半年支付一次,即每年的6月1日和12月1日进行结算和分配。
四、责任和义务,
1、乙方所承接发布的广告应遵守广告法的有关规定,办理有关政府审批手续。甲方应配合乙方办理政府审批和新增设广告位的有关申报手续。
2、乙方所发布的广告位,其结构设计、维护保养、安全使用等均由乙方负责。
3、乙方有权根据广告发布需要及市场变更情况对本协议第一条所指的现有广告位进行增减和改造,但改造方案应征得甲方书面同意,改造方案在不影响甲方原建筑美观的情况下,甲方应予以支持。
4、乙方在代理期间,无权将代理之位置全部或部分转让与第三方法人或自然人从事广告代理之用。
5、协议签订后,乙方对广告位进行全权的管理,对于空置的广告位应及时招商,不准张贴有损形象和不健康的广告。
6、甲方在经营政策或经营范围发生重大改变时,应及时通知乙方以便乙方做出调整。如甲方经营政策或经营范围发生的重大变更对乙方的经营造成重大影响的,乙方有权提出更改协议。
7、协议范围内的所有广告位的制作形式,由乙方根据情况及现实技术进行设置,但应保持良好的外观形象。
五、协议续约,
1、在本协议满后,甲乙双方应根据实际情况进行协议续约,进行合作条件的重新协商。
2、乙方须于协议期满前60日内同甲方商定有关续约事宜,并在协议到期前30日内签订续约协议。如乙方为履行原广告客户合同而必须延期续约时,甲方可考虑单独适当延续本协议中部分位置至乙方与其客户合同期满为止
六、违约责任,
1、甲乙双方如有违约,应承担20万元的违约赔偿金。
2、如因一方违约而造成另一方无法履行协议时,本协议可即时中止,由违约方承担全部责任,并做出赔偿。
七、终止协议,
在协议履行期间,如发生下述任何一种情况,双方有权终止协议,不需承担违约责任。
1、国家政策、法令而至协议无法履行的。
2、因城市规划等公众利益而至本协议无法履行的。
3、发生不可抗力事件,事后无法恢复的。
八、其他事项,
1、甲乙双方公司资料如有更改,须在更改前及时通知对方。
2、声称发生不可抗力的一方应及时通知对方,并提供发生该不可抗力事件和持续时间的适当证明。
3、一旦发生不可抗力事件,本协议约定的各方义务在不可抗力引起的延误期内暂时终止,协议期限应自动延长,延长时间与该终止期相同,双方无须为此付出任何罚款。
4、在发生不可抗力事件时,各方应立即互相协商以寻求一项公平的解决方法,并尽一切合理的努力来尽量减少这种不可抗力事件引起的后果。
九、在合约期间,如双方就本协议的解释或履行发生争议时,首先应争取通过协商方式来解决,如协商无法解决,则交由当地人民法院起诉。
本协议一式俩份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方,乙方,
签订日期
授权代表,授权代表,
日期, 日期,
甲方,_________________
乙方,_________________
甲乙双方经友好协商,就乙方申请_________网站广告宣传事宜达成如下协议,
一、选择广告位置
□主页广告a区口主页广告b区□主页广告c区□主页广告d区□主页广告e区□主页广告f区□主页广告g区
□主页广告h区口通栏广告a区□通栏广告b区□通栏广告c区□文字广告□弹出广告y区□浮动广告z区
□文字链接(友情链接) □文字链接(网站链接)
二、广告申请单位信息
广告申请公司/单位或个人全称,_________________(中文)负责人姓名,_________
地址,_____________邮编,_________电话,_________传真,_________电子邮箱,_________________.
三、广告内容
1.乙方同意由甲方代为乙方发布广告信息,人民币_________元;
2.甲方将在_______年______月______日至_______年______月______日向乙方提供广告发布服务;
3.客户可自行按规定标准制作广告以及相关网页;
4.如由_________网络代为制作,则另外收取广告制作费;
5.乙方应在协议签定之后三日内交纳相关费用;
6.在合同期内由于_________页面设计改版或栏目变更,导致广告位置改变或撤消,_________网络将及时通知客户
并安排广告在新页面同等重要位置或同等重要栏目;
7.其他未尽事宜双方协商解决;
8.本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,双方签字后生效。
甲方(盖章)_________
代表(签字)_________
_________年____月____日
协议书是契约文书的一种。是当事人双方(或多方)为了解决或预防纠纷,或确立某种法律关系,实现一定的共同利益、愿望,经过协商而达成一致后,签署的具有法律效力的记录性应用文。以下是由网PQ小编为大家收集整理出来的报纸广告发布协议书格式范文,希望能够帮到大家。
报纸广告发布协议书范文一
甲方:________________________
乙方: _______网络科技有限公司
为促进_______网与社会各界的广泛合作,双方经过友好协商,就甲方在乙方的_____________网上刊登广告达成如下协议:
一、 双方责任
1.甲方在未经乙方书面允许的情况下,不得将乙方提供的广告版位以任何形式转租或转让给其他单位或个人。
2.甲方发布的信息内容必须真实可靠,符合国家有关部门的条例规定,遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网暂行规定》和国家的.有关法律、法令与法规。如有产生用户投诉和由于甲方发布的信息失误所引起的政治、法律及经济责任,甲方应负全部责任。
3.甲方在未经乙方许可的情况下,不得在乙方提供链接的网页内刊登与甲方无关的信息与广告内容。
4.甲方及时提供有关的产品和公司资料(包括一定数量的文字和图片)和邮件广告内容。
5.甲方应及时将广告款以现金形式交于乙方。
二、乙方责任
1._______网乙方为甲方在_______网页面上提供广告版位。
2.乙方为甲方提供的广告版位为: __________,版面大小为__________,时间为__________。
3.乙方负责广告的及时刊出,并负责与甲方的网页链接和该链接的日常维护事宜。
4.乙方对于甲方刊登的广告内容,有权根据《广告法》进行审核,对于不符合广告法规定的内容有权拒绝刊登。
5.在广告发布期限内,如因甲方需要更新广告图标,应提前一周通知乙方并及时将需要替换的图标送交乙方。
6.在广告发布期内,如乙方更新其网页,且原广告位置不再存在,乙方必须将甲方广告图形放置在其新网页的同等重要位置。
三、违约责任
1.甲方如果未能遵守自己所承诺的合同条款,乙方有权要求甲方予以纠正,直至终止合同。甲方应双倍赔偿乙方合同金额。
2.乙方如果未能遵守自己所承诺的合同条款,甲方有权要求乙方予以改正,直至中止合同。同时有权追回自广告发布停止日起至合同结束日止的双倍金额。
四、合同金额及付款方式
1. 合同金额:依照乙方现行优惠价目表所列广告资费标准,本合同总金额为____。
2.付款方式: 甲方在合同签订之日起____日内以现金或支票形式付清合同总金额。
五、合同期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为__________年。
六、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
七、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_______________________
甲方代表签章(公章):_______
日期:______年_____月______日
联系人:_____________________
联系电话:___________________
传真:_______________________
乙方:_______网络科技有限公司
乙方代表签章(公章):_______
日期:______年_____月______日
联系人:_____________________
联系电话:___________________
传真:_______________________
报纸广告发布协议书格式范文二
甲方: (简称甲方)
乙方: (简称乙方)
第一条 总则
甲、乙双方在平等自愿的基础上,根据《中华人民共和国广告法》和《合同法》及有关法律、法规的规定,经友好协商,签订本合同,以便共同遵守:
第二条 发布内容、发布形式、发布时间及费用。
媒体:略
发布位置:略
发布规格:略
原始报价(元):略
折扣:略
折后价(元):略
发布时间:略
第三条 本合同总金额及付款方式。
* 本合同总金额。本合同总金额__元(大写:______ )。
* 付款方式:甲方须在每期刊前付清款项。
* 支付方式。
甲方以现金或转帐方式支付广告费用。
第四条 甲乙双方的权利义务。
* 甲方广告稿必须在刊登前 天以电子文件或光盘的方式发送到乙方。
* 乙方负责为甲方办理发布广告的审批手续。
* 乙方确保该广告按照甲方要求正常发布。
第五条 广告样稿(样片)作为合同附件,与本合同一并保存。
第六条 违约责任。
* 甲方对其广告发布内容的真实性、合法性及可能导致的侵权负责。
* 甲方应按期付款,如甲方不按期付款,乙方有权终止本合同。
* 若乙方不按约定发布完所有广告,承担由此给甲方造成的一切经济损失(除不可抗力因素外)。
第七条 不可抗力:
因有不可抗力因素致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,乙方将事件情况以书面形式通知甲方,并自事件发生之日起三日内,向甲方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明,经甲方签字同意后, 将全部费用退回甲方。
第八条 争议解决 :履行本合同发生争议时,双方应协商解决;协商不成按下列 2 项处理:
1、向仲裁委员会申请仲裁。
2、向人民法院起诉。
第九条 保密
乙方对因本次广告发布而获知的甲方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。甲方对于合同的价格不得泄露于第三方。
第十条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与本合同具有同等法律效力。
第十一条 其他
1、本合同自甲、乙双方授权代表签字盖章之日起生效;本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。
2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
乙方开户行:
乙方帐号:
乙方名称:
甲 方:乙 方:
代 表: 代 表:
日期: 日期:
委托方:
受托方:
合同书
合同书
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,本着友好合作,互惠互利的原则,经过充分友好协商,达成如下协议。
一、媒体简述:
1、媒体内容:
2、媒体说明:
二、合同期限及付款方式:
1、合同期限为 年,总价款为 时间自 年 月 日 至 年 月 日止。
2、付款方式:
3、乙方指定账户信息如下:
户名:
开户行:
账户:
乙方另行指定账户应以书面形式通知甲方。
三、甲方的权利和义务:
四、乙方的权利和义务: 。
五、违约责任:
1、甲乙双方均需严格履行本合同的各项条款,如有违反,则视为违约,违约方应该赔偿守约方总价款的 作为违约金。
2、如因本合同发生纠纷,首先应双方协商解决,协商不成,可向临沂市仲裁委员会申请仲裁,也可以向临沂市人民法院提起诉讼。
六、法律效应:
甲乙双方根据国家有关法律、法规签订本合同,双方共同遵守执行。在本合同执行过程中,如与政府部门的法律条文相抵触时,以政府的法律条文为准则,双方协调解决。
本合同一式两份,均具同等法律效应。双方各执一份,自签字盖章之日起生效,本合同中未尽事宜,双方另行协商。
甲方: 乙方:
代表: 代表 :
签订日期:
年 月 日 签订日期: 年 月 日
甲方:____________________
地址:____________________
乙方:____________________
地址:____________________
甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》及相关法律法规规定,在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方发布广告事宜签订本协议,双方共同遵守。
一、发布媒体:
框架电梯平面媒体
二、发布内容:
____________________(品牌/产品)
三、发布时间、地点、媒体发布费用
发布时间______年______月______日,发布城市______,发布地点______,发布数量______(块),发布单价______(元/月/块),媒体发布费用______。
合计:______元
四、制作费用
甲方向乙方支付广告画面制作费用计______元。
五、协议总金额与支付方式
1.以上发布费用与画面制作费用合计:(小写)______元,(大写)____________元。
共分______次付款。
付款时间______年______月______日。
第一次付款______元
第二次付费______元
第三次付费______元
2.甲方应按照上款要求按时将款项汇入以下帐号:
开户名:__________________
开户行:__________________
账号:____________________
3.发票:
(1)对甲方支付的广告发布费,乙方将开具正式的广告费发票;对甲方支付的广告设计费、广告画面制作费、印刷费及画面特殊更换的上画费等服务费用(如有),乙方将开具正式的服务费发票。
(2)乙方在收到支票后5个工作日之内将正式发票递出;如发票抬头与本协议中的甲方名称不同,甲方需特别注明收票人为.
六、广告的制作及刊发
1.甲方负责发布内容的的画面设计,甲方应在广告发布前______天,将所要发布的广告内容印刷为四色菲林片或制作成膜或相应的电子文件提交给乙方;乙方将在甲方审看画面打样并签字确认后开始印制。
2.如甲方自行印制广告画面的,甲方需于每月广告发布开始前______天,将印制好的广告画面送至乙方;此外,甲方还应按发布总量的______%为乙方留存余量,以弥补上画中的损耗。
3.广告首次刊发前,甲方如欲变更广告发布时间和发布内容的,至少应于本协议约定的广告发布日前的______个工作日书面通知乙方;如乙方在接到此通知之时已发生了印制等费用的,甲方还应及时向乙方支付该费用。
4.乙方每月______日或每月______日开始发布广告,上画周期不超过______天,甲方广告发布时间超过______个月的,可享受乙方于每月______日提供的免费更换画面服务一次。免费更换画面是指更换原广告画面或变更原定的广告发布位置,由此产生的额外费用如印制费等,甲方另行支付给乙方。
5.若甲方在前款4约定的时间外要求刊发广告的,甲方应向乙方额外支付上画费______元/张/次。
6.广告刊发后的______个工作日内,乙方以光盘或纸质报告方式向甲方提供发布监测报告。
七、其他
1.本协议的标题及各条款的标题仅为检索方便而拟定,不应用来解释协议条款的含义。
2.本协议自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
3.本协议同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
4.本协议有效期内形成的其他附件、补充协议均是本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
5.协议未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
甲方:____________________乙方:____________________
签字/盖章_________________签字/盖章_________________
联系人:__________________联系人:__________________
联系电话:________________联系电话:________________
传真:____________________传真:_____________________
邮政编码:________________邮政编码:________________
通信地址:________________通信地址:________________
日期:______年______月______日,日期:______年______月______日
甲方:__________
乙方:___________
经______文化传播有限公司与_______友好协商,现就社区人行通道门禁广告合作有关事宜双方达成以下友好协议:
合同签订时间:
____年____月____日
合同安装时间:
____年____月____日至____年____月____日。
合同广告执行时间:
____年____月____日至____年____月____日。
广告位尺寸为:__________
新门材质为:__________不锈钢
提供新门尺寸标准:__________
一、甲方与乙方合作方式:__________(在选择项前"√",不选择项前打"╳")
□(A)
1、甲方没有门及门禁系统,乙方向甲方提供人行通道门和门禁系统全套,乙方在门上两面设置广告位,人行通道门禁系统合作数量为_______扇,乙方使用____年不用支付管理费。期满后按标准每年每扇门支付甲方____元管理费。共计____元/年(大写:___________元整)。支付时间为每一年的____月____日之前。
2、乙方对自己提供安装设置的人行通道门及门禁系统设备拥有所有权,在期限内乙方承担自己提供的门及门禁系统设备的维修、维护、保养等日常工作;期满后乙方继续提供维护、保养等日常工作,但牵涉更换设备等事宜,材料费用由甲方出,人工成本由乙方出。
□(B)
1、若甲方门禁控制系统已损坏,门是好的`不需要更换,乙方向甲方提供门禁控制系统,乙方在门上两面设置广告位,人行通道门禁系统合作数量为_______扇,乙方使用____年不用支付管理费。期满后按标准每年每扇门支付甲方____元管理费。共计____元/年(大写:__________ ____元整)。支付时间为每一年的____月____日之前。
2、乙方对自己提供安装设置的人行通道门禁系统设备拥有所有权,在期限内乙方承担自己提供
门禁系统设备的维修、维护、保养清洁等日常工作;期满后乙方继续提供维护、保养、清洁等日常工作,但牵涉更换设备等事宜,材料费用由甲方出,人工成本由乙方出。
□(C)
1、若甲方门已损坏或者更换,但门禁控制系统是好的,乙方向甲方更换新门,乙方在门上两面设置广告位,人行通道门禁系统合作数量为_______扇,乙方使用____年不用支付管理费。期满后按标准每年每扇门支付甲方____元管理费。共计____元/年(大写:__________ ____元整)。支付时间为每一年的____月____日之前。
2、乙方对自己提供安装设置的人行通道门拥有所有权,在期限内乙方承担自己提供门的维修、维护、保养清洁等日常工作;期满后乙方继续提供维护、保养等日常工作,但牵涉更换设备等事宜,材料费用由甲方出,人工成本由乙方出。
二、人行通道门禁系统相关事宜约定
1、拥有社区人行通道门禁专利,专利号:_________,人行通道门禁所有权归乙方祥云门公司所有;乙方在人行通道门上设置广告位,在广告内容符合中国的法律法规的前提下自行组织广告发布,(如不雅观画画及低级广告不能发布)在空闲时结合社区需要作构建和谐社会和小区的宣传。甲方不得在乙方门上广告画面粘贴任何遮挡物。并且保证乙方广告画面正常发布。甲方必须是将乙方所安装的人行通道门,处于正常关闭及正常开启状态。乙方有义务参与甲方的社区活动的策划建议,积极向社会推荐组织健康有益的社区活动或帮助社区招揽活动赞助。
2、当乙方提供安装设置的人行通道门及门禁系统出现故障或自然损坏后,乙方承诺自接到通知起48小时内到现场处理(法定节假日除外).
3、若发生门禁被人为恶意损坏等,由谁损坏谁赔偿的原则,甲方有责任要求损坏人进行赔偿。
4、若甲方需升级门禁系统而乙方无法提供等客观原因或政府等不可抗力因素影响必须调整门禁时,甲方有义务提前通知乙方,由乙方负责处置由乙方安装的门禁系统和门及门上的广告。
5、在合同期间,双方都不得随意终止合作,单方终止视为违约,如因甲方所管小区业主对广告有排斥,甲乙双方可另行协商,或者解除合同。合同到期前30天,双方协调继续合作事宜。
三、本协议中未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,经成都市仲裁委员会仲裁。
四、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后有效。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):______________________
代表人:__________代表人:__________
地址:__________地址:__________
联系电话:__________联系电话:__________
签署地点:__________签署日期:__________
协议编号:__________
出让方:
受让方:
1、根据_________市人民政府令第_________号《_________________》和_________号文件《_________》,双方本着平等、自愿、有偿的原则订立本协议。
2、出让方出让给受让人以下户外广告设施(阵地)使用权户外广告设施(阵地)位于__________________;
设置户外广告的规格,面积,数量为:
_________米×_________米=_________平方米;
_________米×_________米=_________平方米;
_________米×_________米=_________平方米;
共_________处;
设置时间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、受让方按《_________市市区户外广告设施(阵地)使用权出让实施方案》规定的标准向出让方缴纳出让金_________________元(大写)。
4、受让方应在本协议签定当日一次性付清户外广告设施(阵地)出让金,同时取得相应使用权。受让方在取得户外广告设施(阵地)使用权后应按《_________市市区户外广告管理办法》向有关部门办理发布设置申请手续,经批准后合法发布设置户外广告。
5、出让方在本协议约定范围内出让的使用权在协议有效期内原则上不得收回。如确因政府城市环境综合整治和城市规划建设需要等原因影响本协议履行的',受让方应当服从,出让方应提前______个月书面告知受让方,并按比例退还剩余使用期限内的出让金。
6、本协议一式二份,具有同等法律效力。出让方、受让方各执一份。
出让方(盖章):_______受让方(盖章):
代表人(签字):_______代表人(签字):
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_________
乙方:_________
经_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)友好、平等协商,甲方委托乙发布网络广告,达成如下合同条款,双方共同遵守:
一、网络广告发布处:乙方公司网站(www._________)。
二、网络广告产品关键词为:_________。
三、网络广告发布位置:产品关键词首页的上方。
四、网络广告发布尺寸:260×60。
五、网络广告发布形式:静态图像。
六、网络广告发布时间:_________年_________月_________日-_________年_________月_________日,即从广告发布之日起。
七、费用结算:
1.网络广告费_________元,大写人民币_________元整;
2.通过电汇的'形式付款,请于_________年_________月_________日之前付清全款,否则此合同无效。
八、甲、乙双方的权利和义务:
1.甲方指派专人代表甲方全权负责此项网络广告发布工作;
2.甲方为乙方提供网络广告的相关背景资料和数据或网站;
3.甲方对本网络广告内容负责、内容必须符合《中华人民共和国广告法》及国家相关法律法规,否则,造成的后果由甲方负责;
4.乙方根据甲方的广告资料进行广告发布,三天之内完成广告内容;
5.乙方发布的甲方的广告内容,取得甲方同意后方可在网上发布;
6.乙方不能随意更改甲方广告内容,要更改需征求甲方意见方可。
九、责任免除:
1.因战争、自然灾害等导致乙方服务器不能正常运行;
2.因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;
3.因互联网灾难,中国、美国等互联网互联互通原因导致乙方服务器不能正常联通;
4.因乙方操作平台及应用软件原因导致乙方服务器临时性不能正常运行;
5.因乙方网站遭遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行。
基于以上原因,导致乙方网站不能正常运行,乙方不承担任何法律上和其它方式的责任。
十、本合同一式两份,自甲、乙双方签字盖章之日起生效,合同传真件具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
委托人(签字):_________ 委托人(签字):_________
开户行:_________ 公司户名:_________
银行帐号:_________ 开户行:_________
地址:_________ 银行帐号:_________
邮编:_________ 邮编:_________
电话:_________ 电话:_________
传真:_________ 传真:_________
Email:_________ Email:_________
网址://www._________ 网址:http//www._________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
甲方:_________
地址:_________
邮编:_________
电话:_________
传真:_________
乙方:_________
地址:_________
邮编:_________
电话:_________
传真:_________
根据《中华人民共和国广告法》、《广告管理条例》、《互联网信息管理条例》的有关规定,乙方作为甲方在《_________》(号簿、光盘)(_________年版)进行广告运作的代理商,为明确双方责任,经双方协商,就其广告事宜达成如下协议并承诺共同遵守。
一、甲方通过对乙方广告经营资格及经营能力的认证,决定将中国_________省(市)_________市(区)_________区(县)的《_________》(_________年版)图书、光盘、网站系列广告媒体非独家地区代理权授予乙方。
二、代理期限为:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
三、乙方应在协议签订后的_________日内一次性将人民币(大写_________元)的广告代理风险承包金支付给甲方。
四、如乙方没有完成相当于广告代理风险承包金的广告营业额(应支付给甲方部分)时,甲方有权从风险承包金中扣除相应金额以补足广告营业额(应支付给甲方部分),则余额应于_________年_________月_________日之前一次性返回乙方;如乙方完成相当于(或超额完成)广告代理风险承包金的广告营业额(应支付给甲方部分)时,则甲方应于_________年_________月_________日之前将乙方已支付的风险承包金一次性全额返回乙方。
五、在广告代理业务中,乙方的提成比例如下:
1.乙方累计完成_________元(包括_________元)人民币以下的广告销售额时,乙方可提成广告收费标准的`_________%;
2.乙方累计完成_________元(包括_________元)人民币以下的广告销售额时,乙方可提成广告收费标准的_________%;
3.乙方累计完成_________元人民币以上的广告销售额时,乙方可提成广告收费标准的_________%;
4.乙方提成部分的税收应由乙方自理。
六、《_________》(号簿、光盘)(_________年版)应由甲方于_________年_________月底前后出版发行。
七、乙方应严格按照甲方的有关业务规则开展广告(入编单位信息登录表)采集活动。
八、由甲方统一提供《_________》(_________年版)协议书(含入编单位信息登录表)样张、《_________》(_________年版)宣传品(含广告优惠价目表),收费标准及广告主待遇应按照甲方统一制订的《_________》广告优惠价目表为准,乙方不得随意变动。
九、乙方开具给广告主的发票(广告主支付给乙方的广告类别的相应金额)由乙方自理。
十、对于广告主提供的在《_________》(_________年版)所体现的广告资料(已填写完整并确认的入编单位信息登录表),乙方应在每周_________由专人负责将资料移交甲方。乙方最后一次移交资料给甲方的截止日期为_________年_________月_________日。
十一、自乙方将资料移交甲方之日起,甲方于_________个工作日内将广告主基本信息登录在《_________》网站(WWW._________)上,同时甲方于_________个工作日内在网上出具广告排版小样给广告主予以确认。
十二、甲方应根据有关的广告法规和政策审核乙方提供的广告资料(已填写完整并确认的入编单位信息登录表)等,对不符合有关广告法规和政策要求的广告资料,甲方有权进行修改或不予入编《_________》图书(号簿)(_________年版)、《_________》(CD-ROM)(_________年版)。
十三、在代理广告业务中,乙方必须在每月28日之前将每月广告收入(扣除乙方应得部分)与甲方结清,并将其款项汇进甲方账户。与此同时,甲方应将广告发票(乙方支付给甲方相应的广告金额)开具给乙方。
十四、乙方应派专人与甲方联络和协调。联系人:_________、联系电话:_________、手机号码:_________。
十五、《_________》(号簿、光盘)(_________年版)出版后,甲方应及时通知乙方派人领取,并由乙方负责将《_________》(号簿、光盘)(_________年版)交付广告主(入编单位)。
十六、本协议涉及的《_________址》(号簿、光盘)(_________年版)《_________》网站版权属于甲方所有。
十七、违约责任
1.双方在合作过程中,如有违反国家有关法律、法规或本协议有关条款的,履约方有权追究违约方的法律责任和经济赔偿的权利。
2.履行协议中如发生纠纷,应由双方派代表协商解决。
十八、本协议经双方授权代表签字并盖章,自签订日起生效。
十九、本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
甲方:____________________(以下简称甲方)
乙方:____________________(以下简称乙方)
本着双方互利互惠的原则,经双方友好协商,列定以下条款,希共同遵守:
(一)双方严格遵守《广告管理条例》。
(二)承制方必须保证制作质量,在委托方审稿期间,委托方有权要求修改。
(三)委托方在确认稿件并交付承制方制作后,不得随意更改稿件内容,如果因此而增加承制方的`工作量,委托方应另付费用。
(四)委托方负责提供与本项目有关的资料,在承制方制作过程中,委托方应尽力配合,给与方便。
(五)双方在合同上签字后,委托方即付制作总金额的_____%,作为预付款。其余款项在全部制作完成,并经委托方审核确定后,交稿时全部结清。
(六)承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计(因委托方原因延误的时间除外)委托方有权按合同总额的5%起向承制方要求负责赔偿。
(七)承制时间为_________年_____月_____日至_________年_____月_____日止。
(八)本合同一式两份,双方法定代表人或指定代表人签字,并加盖双方单位公章,即生法律效力。
(九)发生纠纷,双方协商或到_________仲裁委员会仲裁。
(十)合同金额:______________________________。
甲方(盖章):_______________乙方(签章):_______________
__________年_______月_______日__________年_______月_______日
甲方:
住址:
法定代表人:
联系电话:
传真:
乙方:
住址:
法定代表人:
联系电话:
传真:
一、广告服务
1、根据甲方要求,乙方为甲方的______________产品(品牌/服务)在______________地区提供广告服务,包括策略运筹,创作和制作,媒介策划及购买。
2、如有需要,甲方将要求乙方负责其他辅助性服务,例如公关推广,促销执行和市场研究。
3、此等服务将根据相关法律,法令和有关条例规定进行。
二、期限
1、本协议由_______年_______月_______日起开始生效。
2、在此期间(即正式解除合约前_______天)乙方将继续收取应有的策划管理费(列于收费细则内)。
三、独家代理
在未取得甲方书面同意前,乙方不得在协议有效期间内作为其他同类竞争公司产品的广告代理商。
四、机密
乙方同意将所有甲方提供之资料及数据保密,未经甲方书面同意,不得泄露机密资料于第三者。
五、服务业务详述
1、策略部分的主要服务包括
(1)市场咨询分析报告(每月)——对相关简报资料进行总结和分析,形成关于甲方产品类别的市场咨询报告。
(2)竞争广告创意分析(每月)——对甲方相关产品类别中竞争品牌广告进行跟踪和分析,提供广告样片、样稿及分析报告。
(3)竞争广告媒介分析(每月)——对竞争对手在电视和平面主流媒体内的广告花费(根据投放报告和估计单价计算)进行汇总,并提供竞争产品媒介策略的分析报告。
(4)零售市场访查(每季度)——对产品的主要零售市场进行定期访问,了解产品及竞争对手在销售终端的状况,并形成分析报告提交客户。
(5)市场资讯分析(每半年)——利用乙方拥有的市场和消费调研资讯,对甲方业务的相关议题进行分析,并提出策略建议。
(6)品牌策略建议书(每年)——综合对市场、消费者和品牌现状的了解,利用乙方品牌策划工具,提出全面品牌策略建议,并通过与客户的沟通不断完善,直至双方认可。
(7)产品策略建议书(每年)——从品牌策略出发,对产品所属的具体市场进行深度分析,达到产品层面的策略建议,与客户形成共识。
(8)广告传播策略和实施建议书(每年)——基于即定的品牌和产品策略,全面制定广告传播和推广策略,以及广告传播和推广活动的总体安排,形成具实战意义的建议。
(9)战术性活动建议书(每年)——根据市场需要和甲方需要提交促销、公关推广等活动的建议,特别是整体行销方面的“新点子”,并尽可能协助甲方进行活动的实施。
2、市场调研部分主要包括
(1)调研建议书——根据甲方市场需求,进行调研总体构想和策划。
(2)调研公司推荐——根据甲方调研项目和具体要求,利用乙方实际经验,甄选适当的调研公司,与其联络沟通,并对其调研计划进行评估,为甲方做出推荐。
(3)调研监督——在调研的.操作环节中,对调研公司工作做出指导和监督,协助甲方保证调研按计划实施。
(4)调研结果分析——对调研公司的调研结果报告进行客观的再分析,并进一步建议调研结果的运用。
3、创意部分的主要服务包括
(1)创意策略提案——根据品牌策略和竞争状况,提交创意策略和概念。
(2)创意工作指令——根据同意的创意概念,起草供创意人员遵循的工作指令,与甲方确认后即启动创意工作。
(3)广告片——根据创意工作指令,发展电视广告片,向甲方提案。
(4)平面设计——对平面广告和推广用品,根据工作指导令发展设计草图,向甲方提案。
(5)广播广告脚本——发展广播广告脚本及参考音乐音效资料,向甲方提案。
(6)创意测试——在需要的情况下,协助甲方进行创意测试调研,对调研结果分析,并对创意进行修正。
4、制作部分包括
(1)广告制作——电视、平面、广播等广告的制作。
(2)其他推广品的制作——按甲方确认的创意进行其他推广用品的制作。
(3)广告播出物料制作——根据媒体要求,制作和发送广告拨出所需的拨出带和刊出成片。
(4)杂项工作——在乙方业务范围内的其他活动的计划实施、物料的设计、制作、采购等。
5、媒介部分的主要服务包括
(1)媒介状况的分析——对地区媒介状况和消费者媒介习惯进行分析,为客户提供对媒介的准确和最新认识。
(2)市场优良排序分析——根据甲方提供和乙方内部资料,对“市场营销分配比”和“市场潜力分布”进行研究,排定市场排序,决定媒介资源的地域性分析。
(3)最佳媒介量度设定——通过有效频率进行测定,并进一步界定在每一市场所需的最优化广告到达率和总收视点水平,从而决定广告投放量的多少。
(4)媒体总计划——确定媒介策略,包括目标受众、媒体选择和分布、媒介量度目标、广告战役媒介流程、预算建议和分布等。
(5)收视成本和效益分析——对给定目标对象的收视成本进行分析,确定最具效益的投资方式。
(6)媒介最优化排期——使用权威收视率资料进行广告投放最优化排期组合和分析。
(7)媒介月排表——根据最优化组合提供每月广告投放排期表。
(8)媒介定位——根据甲方确认的排期进行定位,向媒体争取最大折扣,如实退还给甲方,并安排向媒介付款。
(9)媒介机会——根据媒介品牌策略,主要搜寻媒体机会,并通过评估向甲方做出推荐。
(10)检测服务(每月)——对甲方委托乙方投放的广告播出情况进行检测,并投放检测报告,即时发现播放和刊出的误差,并向媒体进行追缴,使甲方获得补偿。
(11)投放后效果分析(每月)——对每一阶段的电视广告投放,利用检测到的播出情况,与计划设定的效果进行对照,总结投放中的经验,用于之后的操作。
6、综合推广
(1)推广方案建议——根据品牌产品策略和整体广告推广计划,利用乙方的相关经验和专长,为甲方提供公关、促销、直效行销、公共事务等方面的整合策略和方案。
(2)推广活动根据甲方和乙方在地区的执行能力,由乙方负责一部分综合推广项目的运作,或为甲方提供创意、设计和实施方面的支援。
六、收费
方案a(长程合作)
1、策划管理费——自本合同签署之日起,乙方每月向甲方收取人民币_______元整,涵盖乙方提供的策略、创意方面的服务,甲方于本合同签订之日起_______天内向乙方预付两个月策划管理费,即______________元整,并从次月开始每月支付上月策划管理费。
2、制作及杂项代理费——涵盖制作人员提供的制作和其他杂项服务。收取制作费及杂项工作实际外付成本的_______%作为代理费,甲方同意于实际执行时一并支付。
3、媒介代理费——涵盖媒介策划及购买的服务,其中媒介花费毛额的_______%为媒介计划的代理费,媒介花费毛额的_______%为媒介购买的代理费甲方同意于媒介购买时一并支付。
4、其他收费——综合推广方面及其他一些特殊项目的收费视情况而定,原则上乙方收取外付成本的_______%作为工作报酬,甲方同意于实际执行时一并支付。
方案b(个案合作)
1、策划管理费——策略部分_______万元起。市场研究部分_______万元起。创意部分_______万元起。媒介计划部分_______万元起。
2、其他同上。
七、其他业务原则
1、收费制度有效期为一年,之后双方可根据运做情况和业务需要进行必要的调整。
2、乙方在实际费用发生前,须将报价或媒介排期表提交甲方,获得甲方书面认可后方可执行。
3、以上收费制度应保持透明度,在涉及外付费用的情况下,甲方保留查阅外付款项单据的权利。
4、乙方与媒体争取到的折扣、优惠,应全部归还给甲方。
5、甲方如委托乙方从事媒介购买,需在签署媒介排期表之后向乙方预付购买涉及的款项,以保证乙方有效的定位购买。
6、如遇大型制作工作(如电视广告片制作),在制作单位要求预付定金的情况下,甲方应按要求的比率提前将定金付给乙方。
7、在乙方已进行工作后,如甲方需要取消任何制作或媒介计划,乙方将所发生的费用或开支连同代理费及税金向甲方收取。
八、付款
1、甲方同意倘若预期付账给乙方,按银行规定按日支付滞纳金,过期_______天后,双倍支付滞纳金。
2、甲方同意媒介播出表或报价单必须在工作进行前批核,而款项也必须在媒介定位或制作前支付。
3、有关媒介预付款项,当广告播出后,乙方将原来发票与刊登及播出证明核对,如有多收部分,乙方将会向甲方重新开出发票与原发票更换或由次月发票中扣除差额部分,并退回次月媒介款项中扣除差额部分。
九、解除和约
1、本协议解除后,乙方须将所有已向甲方收取或制作的用品,以及所有代甲方订立的合同,交回甲方或指定代表。
2、如双方合作出现商谈无法解决的纠纷而必须通过法律手段解决时,双方将按《合同法》的规定进行处理,仲裁单位为______________仲裁委员会。
十、以上协议一式_______份,双方各执_______份,经双方签字盖章后生效。
甲方:
法定代表人签字:
签约时间:___________年___________月___________日
乙方:
法定代表人签字:
签约时间:___________年___________月___________日
出租方:甲方______________
承租方:乙方______________
甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,经双方有好协商,将租赁户外广告位及发布事宜签订如下合同。
一、甲方将天成户外广告位正面________面积________出租给乙方并发布广告。必须由壹品广告公司代理发布。自________年____月____日至________年____月____日,租赁期为一年,合同期满后,在同等条件下,乙方有优先续约权。若乙方在合同到期前有续约的意向,须在合同到期前30天前即________年___月___日,以书面的形式向甲方申请。否则甲方有权自行招租。
二、年租金为__________________元整,签订本合同时一次性交清。广告画面制作发布一次________________元,由乙方一次性向甲方付清。
三、质量要求喷绘清晰、无色差、画面拼接平整、对齐。广告采用乙方样稿,未经乙方同意甲方不得改动广告样稿。甲方负责广告位的'安全、养护和维修。
四、合同如有争议,双方应友好协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲裁,没有达成仲裁协议的,可向人民法院起诉。
本合同一式两份,签字之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
甲方:______________
乙方:______________
根据《中华人民共和国民法典》规定,经甲乙双方协商一致,就______户外广告安装安全问题达成以下协议,乙方作为承包单位,对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。
第一条、甲方提供喷绘布,乙方负责安装,高空安装______元/平方,墙体安装______元/平方,按实际测量面积核算。
第二条、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验负责安装并交付使用当事人须明确双方不存在雇佣关系。
第三条、为确保安装人员的人生安全,乙方必须安排专业安装人员进行安装,在安装过程中出现事故或人员伤亡,乙方自行负责,与甲方无关。
第四条、乙方的安装人员必须身体健康严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业;乙方须按国家有关规定,为安装人员进行人生保险;
第五条、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。
第六条、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用。
第七条、乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
第八条、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故的发生,并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生,责任一概与甲方无关。
第九条、甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后可以获得的利益,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
第十条、因本协议而引起的纠纷,经协商或调解不能解决的,甲乙任何一方均有权在甲方注册地提起仲裁或者诉讼。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第十一条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的'原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明和征得对方同意后,允许延期履行、部分履行或者不履行协议,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条、本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。
第十三条、本协议自甲乙双方签订之起生效。
第十四条、协议的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
第十五条、本协议一式_______份,甲乙双方各持_______份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:______________
乙方:______________
______________年______________月______________日
甲方:_________
乙方:_________
经甲乙双方协商,乙方向甲方提供如下广告服务,双方签订本协议并信守以下条款,共同严格履行。
第一条 服务内容:
乙方为甲方在_________、_________、_________上刊登广告提供制作和发布广告的服务,时间_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
总金额:_________元。
合计人民币大写:_________。
第二条 服务项目与广告规格:_________ 。
第三条 付款方式:甲方在广告发布之日起十五日以内通过电汇或邮寄方式将款项汇至乙方帐户,并电告乙方。
第四条 服务质量:甲方负责提供广告资料及素材,乙方按甲方要求负责制作。
第五条 本合同签订后,具有法律约束力,任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止,应经双方协商同意后,签订修改或终止合同协议书。
第六条 其它条款:服务期满的后续服务,双方另行协议。
第七条 本合同一式贰份,具有同等效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
地址:_________ 地址:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
开户名称:_________ 开户名称:_________
帐号:_________ 帐号:_________
电话:_________ 电话:_________
传真:_________ 传真:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
甲方:_________
乙方:_________
经_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)友好、平等协商,甲方委托乙发布网络广告,达成如下合同条款,双方共同遵守:
一、网络广告发布处:乙方公司网站(www._________)。
二、网络广告产品关键词为:_________。
三、网络广告发布位置:产品关键词首页的上方。
四、网络广告发布尺寸:260×60。
五、网络广告发布形式:静态图像。
六、网络广告发布时间:_________年_________月_________日-_________年_________月_________日,即从广告发布之日起。
七、费用结算:
1.网络广告费_________元,大写人民币_________元整;
2.通过电汇的形式付款,请于_________年_________月_________日之前付清全款,否则此合同无效。
八、甲、乙双方的权利和义务:
1.甲方指派专人代表甲方全权负责此项网络广告发布工作;
2.甲方为乙方提供网络广告的相关背景资料和数据或网站;
3.甲方对本网络广告内容负责、内容必须符合《中华人民共和国广告法》及国家相关法律法规,否则,造成的后果由甲方负责;
4.乙方根据甲方的广告资料进行广告发布,三天之内完成广告内容;
5.乙方发布的`甲方的广告内容,取得甲方同意后方可在网上发布;
6.乙方不能随意更改甲方广告内容,要更改需征求甲方意见方可。
九、责任免除:
1.因战争、自然灾害等导致乙方服务器不能正常运行;
2.因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;
3.因互联网灾难,中国、美国等互联网互联互通原因导致乙方服务器不能正常联通;
4.因乙方操作平台及应用软件原因导致乙方服务器临时性不能正常运行;
5.因乙方网站遭遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行。
基于以上原因,导致乙方网站不能正常运行,乙方不承担任何法律上和其它方式的责任。
十、本合同一式两份,自甲、乙双方签字盖章之日起生效,合同传真件具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
委托人(签字):_________
委托人(签字):_________
开户行:_________
公司户名:_________
银行帐号:_________
开户行:_________
地址:_________
银行帐号:_________
邮编:_________
邮编:_________
电话:_________
电话:_________
传真:_________
传真:_________
Email:_________
Email:_________
网址://www._________
网址:http//www._________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点:_________
签订地点:_________
甲方:杭州**酒店管理有限公司
乙方:杭州 有限公司
经甲乙双方协商一致,就“杭州**大厦”户外广告的安全、经济责任等问题达成以下协议:
一、乙方广告牌为标准户外广告牌,设计年限为 年,抗风级别为 级。广告牌高度为 米,牌面规格 mX m X m, 共 块,使用功能为企业的户外宣传。
二、甲方负责户外广告塔(牌)的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到政府主管部门纠察时,甲方负责协调。
三、乙方聘请广告安装单位必须具有营业执照和户外广告安装许可证。
四、乙方必须确保广告塔(牌)结构安全, 为保证广告塔(牌)工程质量,乙方承诺室外广告塔(牌)结构牢固、抗风力等指标达到国家标准;乙方承诺定期对户外广告进行维护、保养和定期检修,以确保广告塔(牌)的安全使用。
五、户外广告制作单位安装交付使用后, 乙方必须向甲方提供施工图一套(含钢结构及基础施工图)。
六、甲方要求乙方购买”户外广告媒体公众责任保险”,以备不测(即发生意外事故,造成第三者的人身伤亡或财产直接损毁,由保险公司承担)。
七、乙方是户外广告制作安装使用的业主单位,对户外广告制作、设置、使用过程中发生的(含广告牌位发生脱落、坠落造成他人、他物损害的),引起第三方人身、财产的安全事故及伤害承担安全责任和全部经济责任;由于商标、肖像、广告词及其他的`广告内容而产生的纠纷由乙方承担全部的责任;由此给甲方造成的经济损失,由乙方负责赔偿。
八、租赁期满或租赁终止, 乙方必须在退租前拆除广告牌,恢复室外原貌。
九、甲乙双方发生纠纷,协商解决;协商不成时,由拱墅区人民法院裁决。
十、合同未尽事宜,以补充协议解决,作为合同一部分, 双方共同遵守。
十一、本合同一式两份,具有同等效力,甲、乙双方各持一份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
法人/授权代表(签字):
法人/授权代表(签字):
甲方:
乙方:
甲乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商,就墙体广告的制作、发布事宜达成共识,根据我国现行法律、《广告法》中有关规定,特制定以下条款:
一、项目内容。
甲方于________年____月____日委托乙方,在境内(发布方案详见附件)公路两侧制作、发布墙体广告。
二、项目价格。
1、墙体广告工程量:2、墙体广告制作单价:3、工程总造价:(实际结算价格需根据验收合格面积计算)三、项目要求。
乙方须按甲方签字认可的墙体广告样稿执行,由于墙体广告的特殊性,实际墙面制作颜色、效果允许与样稿稍有出入。
四、工程日期。
预计为________年____月____日至________年月。
(因雪、雨、雾等自然因素或政府干涉等双方无法控制特殊情况以及中途验工、调整等时间除外。由上述原因造成的工期延误,乙方必须书面通知甲方,甲方应在3个工作日内予以确认)。
在施工期间如遇阴雨天气超过5天,甲方应给予补偿,补偿办法每个施工班组300元/日。
五、工程变动。
若因出现雪、雨、雾等自然因素及政府干涉等双方无法控制特殊情况,使本合同无法履行或无法继续履行,甲方应支付乙方实际已完成的工程金额;若甲方对墙体广告提出改动意见,应书面通知乙方,并经过协商认可支付相应费用。
六、付款方式。
合同签订时甲方支付总工程款的30%计元,乙方全线开工后凭20%施工进度照片再支付总工程款的30%计元,完工验收合格后支付总工程款至90%(总价以实际验收面积计算),投放结束后支付余款。
支付方式:。
七、乙方送报企业墙体广告实景照片反馈单(含地址、照片、面积、序号),甲方收到后即视为该批所报工程已竣工,甲方向乙方开具收到证明。
八、验收方式。
1、乙方应向甲方提供有人物作为高度参照的实景照片,甲方根据乙方提供的实景照片进行面积验收,胶卷及冲洗费用由乙方承担。
2、甲方还可根据需要进行现场抽查,如甲方在抽查中发现某一单块广告实际面积少于乙方提供的结算面积的3%,则甲方有权对乙方处以该广告结算价格两倍的罚款。
3、实地考察验收时,乙方必须有工程监理人员陪同,并代表乙方在最终的验收报告上对所抽查的广告质量予以签字确认,抽查所耗出车费用由乙方承担,甲、乙双方验收人员差旅费用自理。
4、验收标准参见合同附件。
九、验收期限。
由该工程竣工之日起,不能超过10天,逾期视为默认验收合格,甲方验收后____日内将约定合同款付给乙方。
十、特别约定。
因广告媒体的特殊性,
1、允许总工程量适当增减10%,最后结算以实际工程面积结算;2、实际施工路线或区域允许有调整;3、甲方不得重复验工拖欠工程款;4、若甲方未如约付款,乙方有权终止施工并不对广告发布后的质量问题承担任何责任,由此对乙方造成的一切损失由甲方全权承担;
十一、广告审批手续。
广告发布的申请及审批手续由乙方负责,甲方应提供相关合法有效证件(如:营业执照、商标注册证、产品合格证等。
发布内容带有特约、唯一、独家、代理等宣传词语,以及获奖荣誉、注册商标、专利证号等广告内容,均需出具相关证明。因甲方不能及时提供有关证件而引起纠纷或损失由甲方承担。
十二、甲乙双方书面同意的广告投放规划、墙体广告样稿、中途调整方案等书面内容为本合同附件,具有同等法律效力。
十三、投放要求1.本次投放的广告期是________年,必须确保________年内在正常自然天气条件下不变色、不褪色。
2.本次投放的墙体广告要求在高速公路、国道、省道、乡道两侧靠近城镇的显着位置。
3.为甲方制作的墙体广告的面积规格要求:甲方原则上规定单块广告的面积在30~60平方米内;当乙方遇到位置、效果俱佳的超过60平米的'广告制作资源,必须征求甲方的同意后方可施工制作。
4.乙方应确保投放的所有广告符合国家和地方有关法规的要求。
十四、售后承诺:
1、乙方保证发布________年时间,发布期内广告如有掉色、褪色,超过10%,公司将在____日内进行修复。
2、甲方广告如遇被覆盖、墙体拆除等情况,公司不承担责任。
但公司可以提供相关手续(如墙体广告广审等政府相关批文)予以配合。
4、甲方必须清楚,墙体广告的载体是不确定的,墙体广告的载体有可能被拆除、遮挡、涂刷等。
十五、违约责任。
甲乙双方中一方违反协议中条款,违约方应向对方偿付合同总额的20%作为违约金。
十六、全省的广告分布路线、位置安排见合同附件。
本合同一式三份,具有同等法律效力。
本合同签字之日起生效,涂改无效。
甲方:乙方:
签订地点:签订地点:
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国广告法》及xxxx 管理规定,为确保在xxxxx 广告安装、悬挂的安全,甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下:
1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装,乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性,同时,乙方必须认真履行各项安全管理规定,并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督,确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。
2、乙方必须自行负责所带的.设备、工具和各项物品的安全,若有丢失甲方不负任何赔偿责任。
3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作,并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。
4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物(包括设备设施、花草树木等),乙方除须赔偿全部损失外,并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。
5、乙方在施工期间必须规范施工,做好施工安全消防保护措施,如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的,由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任,与甲方无关。
6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落(除自然灾害、或甲方拆除外)从而发生安全事故,造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的,由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。
7、本协议一式两份,自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章) : 乙方(公章) :
代表人(或负责人): 代表人(或负责人):
日期: 日期:
这是栏目小编为您整理的有关“广告宣传协议书”的最新信息,本文阅读后相信您的知识将会得到补充。当今社会随着经济的快速发展,我们需要用到合同的情况越来越多。合同可以最大限度地保护自己的合法权益。
单 位: (下简称甲方)
广告商: (下简称乙方)
甲、乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就甲方委托乙方的宣传策划事宜,达成如下条款:
第一条:甲方委托乙方宣传策划的项目:_________________________
___________________________________________________________
第二条:宣传策划原则
乙方按甲方规定,提供全程宣传策划包括广告策划与设计的服务,为甲方市场定位及市场区域提供参改依据,为决策服务。
第三条:代理方式
甲方委托乙方全权全程宣传策划,并委托平面设计、广告代理等业务,全面负责本次项目的宣传策划工作。
第四条:甲方的权利和义务
1、在约定期限内要求乙方提交有关宣传策划方案,从市场调查依据确认后再由甲方协助组织实施。
2、有权要求乙方在委托范围内从策划角度提供书面意见和建议。(广告宣传合同范本)
3、要求乙方向甲方提供策划方案及调整宣传策略和建议。
广告等所需的各项费用。
5、按合同约定与乙方结算宣传策划费并按时支付。
第五条、乙方的权利和义务
1、有权按照合同要求甲方支付宣传策划费。
2、负责根据甲方要求和项目进度的不同阶段,提报广告计划,经甲方认可后组织实施。
3、乙方提供:
⑴、项目报纸软性文章撰写;⑵、项目各种展销、促销、优惠活动的策划。
4、承担因乙方过错造成的索赔或其他法律责任。
第六条:代理期限
甲方委托乙方宣传策划期限分为: ______年___月___日至______年___月___日止;
第七条:项目宣传策划费的给付标准和方式
。(广告宣传合同范本)
为预付款。
.
第八条:违约责任
活动优惠政策而造成损失的,则甲方承担全部责任。
2、如因乙方原因,不及时提供宣传策划方案,甲方追究责任或终止合同。
3、甲方如未按照双方约定支付给乙方宣传策划费,乙方有权解除合同。(广告宣传合同范本)
4、在合作过程中任何一方泄露商业秘密或将有关资料提供给第三人的,另一方有权要求对方承担相关经济损失。(广告宣传合同范本)
5、任何一方单方擅自中止合同或解除合同均属违约行为,需由违约方承担因此给守约方造成的相关损失和违约责任。
6、此合同执行过程中,如有因不可抗力因素影响有关条款之执行的,应由双方协商,妥善解决,在双方达成一致意见的基础上而中止合同或改变合同的有关条款的不视为违约。(广告宣传合同范本)
第九条:附则
1、双方可对此合同的条款进行补充,以书面形式签订补充协议。补充协议与此合同具有同等法律效力。
2、此合同之附件均为合同有效组成部分,具有同等效力。
法规和规章执行。
4、此合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,均具同等法律效力。
5、此合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商或调节不成的,双方同意由仲裁委员会仲裁。
6、合同期满此合同自然终止。双方如续订合同,应在该合同期满七天前向对方提出书面意见。
7、此合同自双方代表人签字或盖章之日起生效。
甲 方: 乙 方:
代表人:(签 章) 代表人:(签 章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
广告制作合同
甲方(委托方):
乙方(执行方):
为了更好的塑造企业的视觉形象,甲方委托乙方进行公司作业务,甲乙双方秉承相互促进,相互信赖的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、委托之事项:
宣传牌制作
具体内容:
二、委托制作费用:
总价为:人民币______________元,(大写:______________________)
三、付款方式:
制作项目完成后,甲方签字盖章确认,确认后两个工作日内即支付全项目制作费用。
四、乙方制作的时间、交付方式:
1、乙方需在______个工作日内制作完成。
2、乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后,一个工作日内通过送货上门或快递方式交付甲方制作成品。
五、合同生效
本合同需由甲乙双方签字盖章方可生效(传真件、复印件同样有效),生效日为双方最后签字日期。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决。协商不成的,甲乙双方任何一方均可向其所在地仲裁委员会提请仲裁解决。如仲裁不能予以解决,甲乙双方任何一方均可向其所在地人民法院提起诉讼。
甲方:乙方:
时间:________年月日
甲方:____________________
乙方:____________________
为贯彻执行《________》的精神,普及营养知识,促进营养科技成果的推广,增进城乡居民身体健康。经甲乙双方友好协商,决定联合开展____营养知识的宣传及______营养素的推广应用活动,双方就合作事宜达成如下协议:
1.______营养素由卫生部微量元素营养重点实验室研制,______科技有限责任公司及______保健品有限公司联合出品。乙方保证技术真实,产品质量可靠并符合该产品的质量标准。
2.甲方作为一种公开出版发行的一种媒体愿意承担宣传营养知识,普及营养科技成果的义务。在甲方媒体开出专栏、版面或时间段,登载或播出乙方所提供的内容。主要包括科普文章、产品介绍、邮购方式、赠送的.通知等。以上资料由乙方提供,甲方审定。
3.广告宣传刊出或播出后有消费者购买,广告落款地址电话均由甲方确定,货款由甲方收取,乙方按甲方提供的名单和地址送达或寄发相应数量的货品。
4.结算:每月结算一次,乙方提取货款总额的____%作为税金、发货邮寄费用,余款甲方分得____%;乙方分得____%。
5.在合作过程中未尽事宜另行协商补充。
6.本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有相同法律效力。
7.甲乙双方在合作期间负有保密义务。
8.本协议经甲乙双方签字盖章生效,甲乙双方合作时间为一年,合作期满根据双方意愿再行续签。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
甲方:_________
乙方:_________
_________(以下简称甲方)是_________网站首页广告指定代理,全权负责_________网站广告制作发布业务及相关客户服务工作;_________(以下简称乙方)是从事_________的公司。甲乙双方经友好协商,就乙方申请_________网站广告宣传事宜达成如下协议:
一、选择广告位置
_______
二、广告申请单位信息
广告申请公司/单位或个人全称:_________(中文)负责人姓名:_________地址:_________邮编:_________电话:_________传真:_________电子邮箱:_________。
三、广告内容
1.乙方同意由甲方代为乙方发布广告信息,人民币_________元;
2.甲方将在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日向乙方提供广告发布服务;
3.客户可自行按规定标准制作广告以及相关网页;
4.如由_________网络代为制作,则另外收取广告制作费;
5.乙方应在协议签定之后三日内交纳相关费用;
6.在合同期内由于_________页面设计改版或栏目变更,导致广告位置改变或撤消,_________网络将及时通知客户,并安排广告在新页面同等重要位置或同等重要栏目;
7.其他未尽事宜双方协商解决;
8.本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,双方签字后生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
代表(签字):_________代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份。
委托方(甲方)名称(盖章):__________________受托方(乙方)名称(盖章):__________________
地址:__________________地址:__________________
法定代表人(签名或盖章):__________________法定代表人(签名或盖章):__________________
委托代理人(签名或盖章):__________________委托代理人(签名或盖章):__________________
联系人:__________________联系人:__________________
电话:__________________电话:__________________
传真:__________________传真:__________________
开户银行:__________________开户银行:_______________
银行账号:__________________银行账号:__________________
______年____月____日
______年____月____日
甲乙双方根据国家知识产权及网络管理的有关规定,就甲方加入_______________网配件市场的配件专卖店栏目进行宣传等事宜,达成以下协议:
合作双方
甲方公司信息位置及内容
4.广告发布展示公司名称及产品信息。广告文字应遵守中华人民共和国广告法有关规定,具体内容双方协商。
5.上述广告链接至甲方网站______________或指定网址。
6.在广告发布期内,甲方可随时通知乙方对上述广告的内容内容及链接的网址进行更换,乙方在接到要求之日起一个工作日内完成更新工作。
7.赠送:_______________网诚信认证会员信息资源服务_____年。
广告发布起止时间的约定与终止
8.甲方广告自合同签署后______个工作日内发布,发布时间为______年。
地震、火灾等法定人力不可抗因素导致的广告发布的中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同变更内容。
合同期限的约定与终止
后生效。有效期为______年。传真签署有效。
的网络宣传费后,本合同中约定的各项宣传服务有效期自动延长一年。
违约责任
12.因甲方未及时提供广告内容而导致广告不能按时发布,乙方不负任何责任。
13.由于乙方原因未能准时开始甲方广告或致甲方广告发布中断,乙方应提供给甲方额外的广告宣传时间作为补偿,免费广告时间为违约时间的_____倍。
争议解决
14.双方因合同的解释或履行产生争议,由双方协商解决。协商不成,双方应向中华人民共和国山东省XX市人民法院提起诉讼。
合同金额及付款方式
。
16._______________网广告发布为先付费后发布。在合同签署后一个工作日内,甲方向乙方一次性支付上述费用,并将汇款底单传真给乙方。
17.乙方银行信息:
开户行:_______________________________
帐号:_________________________________
户?名:_______________网络商贸有限公司
汇入地:_______________________________
合同签署
甲方:____________________
电话:____________________
传真:____________________
代表签字:________________
日期:_____年_____月____日
乙方:____网络商贸有限公司
电话:____________________
传真:____________________
代表签字:________________
日期:_____年_____月____日
甲方:
乙方:
产品名称:
一、制作项目: 二、制作总金额人民币大写为:_____(RMB)。
三、付款方式:
1、甲方需在____年____月____日前支付总金额共计_____元
人民币。以现金方式支付。
2、乙方无需提供发票。
计人民币大写为:_____元。
四、制作事项:
绑定、镜头追踪、动画及分层制作。于____年____月____日交付甲方动画预览,甲方负责验收。验收通过____日提供渲染成片,若有修改交片日期顺延。
2、 甲方制作周期内可委派相关人员监督制作。
五、双方责任细则:
1、 乙方应按质按量完成制作,按时交付成品带。
2、 甲方有责任和义务监督协助制作。
发生的法律责任。
4、 项目后期制作初稿完成后,甲方审阅时应集中意见并及时提出明确修改方案,乙方可提供三次免费修改,甲方所提修改方案超过三次,乙方将视具体修改难度每次至少加收总制作费5%的修改费用。
5、 本合同签订后,甲乙双方不能单方面终止合同,违约方将向对方支付违约金,违约金金额应为合同制作总金额的20%。
6、 本合同履约过程中,如因甲方修改创意或提供的资料不全等原因,影响交片日期,则交付日及制作周期顺延。如因不可抗拒的因素延误,甲乙双方及时友好协商解决。
7、 甲方如未按规定付款,每拖欠一日按未付金额的5‰支付乙方滞纳金。
8、 乙方在非甲方原因未能如期完工,则每拖延一日按合同总金额的5‰支付甲方赔偿金。
六、如因执行合同引起的或与本合同有关的争执,甲乙双方友好协商解决,如协商不能解决式,应提交乙方所在地的法律仲裁机构进行裁决。
七、本合同双方代表签字及单位盖章后,立即生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,所带附件为本合同不可分割的一部分,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表签字:代表签字:
日期: 日期:
合同编号(甲方),___________________________
合同编号(乙方),__________________________
广告客户(甲方),_________________________________
广告代理单位(乙方),_________________________________
依照_____、中华人民共和国广告法及其他相关法律、法规,就甲方委托乙方于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日代理发布_____________________________广告,双方协商一致,签订本合同。第一条格等)
合同标的物(包括发布媒体、版面、时间、次数安排和单位广告的规
第二条
合同价款
本广告代理费用总计为_____币_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分,小写___________元。合同价款的详细计算方法见附件,。第三条
付款方式
甲方采用下列第种方式按期向乙方付款,①一次性付款
支付金额,_____币_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分,小写______________元,支付时间,______________________________________________以前。②分期付款
第次支付_____币_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分,小写______________元,支付时间,________________________________________________。
第次支付_____币_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分,小写______________元,支付时间,________________________________________________。
第次支付_____币_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分,小写______________元,支付时间,______________________________________。
第四条
未征得甲方同意,乙方不得调整本合同第一条规定的广告发布媒体、版面、时间、次数安排和单位广告规格,因乙方擅自调整而导致的甲方损失,应由乙方负责全部赔偿。
第五条
甲方委托乙方采用样稿(样带)代理发布的广告、公告或其他宣传资料的,未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿(样带)。广告样稿(样带)见附件。广告样稿(样带)与本合同一并保存。
第六条
其他违约责任
________________________________________________。
第七条
合同争议的解决方式
本合同履行期间,双方发生的争议,由双方当事人协商解决。协商不成的,按下列方式解决,
□提交深圳_____委员会进行_____
□提交中国国际经济贸易_____委员会深圳分会进行_____□提交(_____机构)_____□依法向人民法院起诉。
第八条其他约定
________________________________________________。
第九条?法律效力。
第十条
本合同自双方签订之日起生效。
未尽事宜,由双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法
第十一条本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份。
委托方(甲方),_________受托方(乙方),_________
地址,__________________地址,__________________
法定代表人(签名或盖章),_________法定代表人(签名或盖章),_________
委托代理人(签名或盖章),_________委托代理人(签名或盖章),_________
联系人,_________联系人,_________
电话,__________________电话,__________________
时间,______年____月____日______年____月____日
4、乙方在活动中,因各种原因导致小区建筑设施、业主人身、财产受损害的,应当承担全部赔偿责任。如因此使甲方承担赔偿责任的,甲方有权向乙方追偿全部损失。七、违约责任:
甲、乙任何一方有违反本协议约定的行为,须向对方支付违
约金为:元。
八、争议的解决:
因本协议产生的一切纠纷,甲、乙双方应友好协商。如协商
不成,任何一方有权向人民法院提起诉讼。
九、本协议有效期为:天,自年月日——年月日。本此活动结束时,乙方应将使用的场所和自己的物品,广告牌等清理干净,并将物品等带出小区。乙方未进行清理的,由小区保洁公司清理,该清理费用从乙方交纳的保证金中支付,保洁公司的清理费用为:人民币。
十、对因履行本协议产生的双方需协商的其他事项,甲、乙双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
十一、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。
本协议的内容已经得到产权人的认可。
甲方:乙方
法定代表人:法定代表人
签约时间:年月日
甲方:
地址:
联系人:
联系方式:
乙方:
地址:
联系人:
联系方式:
甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则,经友好协商,根据《_____》、《中华人民共和国广告法》等有关法律法规的规定,就甲方委托乙方作为广告服务代理事宜,达成如下一致协议:
一、合作范围
甲方委托乙方进行广告宣传业务服务代理。
二、合作期限
委托期为________年______月______日至________年______月_____日。本协议所拟合作期限届满前一个月,经双方协商同意,双方可续签协议。
三、双方权利与义务
甲方的权利与义务:
2、甲方有权及时地对乙方所进行的广告宣传提出修改意见和建议,乙方据此进行修改、调整、直至甲方认可方可定稿。
3、甲方应按照本协议的规定及时付款,以保证宣传业务的正常进行。
乙方的权利与义务:
1、乙方承接甲方广告宣传业务,应委派专人与甲方保持紧密联系,经常与甲方交流、沟通,尽职尽责为甲方服务,按时、按质、按量完成甲方委托的各项工作,并为甲方资料保密。
2、双方合作期间,乙方应积极配合甲方的工作。保证宣传稿具有真实性、准确性和完整性。
四、_____条例
结算方式与时间:自双方合同签订之日起______日内甲方将宣传费用_______________(元)汇至乙方指定的账户。
五、甲乙双方在合作过程中如有未尽事宜,可在协商一致的情形下,以补充协议形式补充其他条款,其法律效力与本合同的条款同等。
六、如在协议执行过程中产生的争议,双方协商解决,若协商不成,任何一方可向签约地的法院提起诉讼。
七、本协议一式两份,甲、乙双方各一份,具有同等法律效力。
八、本协议自双方签约日期起生效。
甲方:
授权代表(签字)
盖章(合同专用章)
地址:
签订日期:_______年_____月_____日
乙方:
授权代表(签字)
盖章(合同专用章)
地址:
签订日期:_______年_____月_____日
甲方, 汽车贸易有限公司
乙方,__________________
经双方友好协商,乙方自愿同意,达成如下协议,
一、协议内容
1、内容,在乙方车辆后挡风玻璃安装协议的广告画面;
2、客户将已贴好的尾门贴的拍成新车合照发到朋友圈集50个赞,贴满60天后,根据客户的集赞情况,将截屏发送至甲方,甲方赠送200元油卡。
二、乙方责任与义务
1、乙方需确保合作期内车身画面载体的安全可靠、完整、整洁,若因车体损坏而不能正常使用的,乙方应尽快将车体修复完毕,并通知甲方工作人员进行画面更换;
2、合作期间,若甲方要求调整广告画面,乙方要协助甲方做好画面更换工作,甲方承担画面制作等费用。
三、终止协议及无法领取油卡情况
1、乙方擅自去除画面的;
2、乙方在画面损坏情况下未及时通知甲方的;
3、乙方故意损坏画面的;
4、乙方故意遮盖画面,破坏画面完整性的;
5、乙方安装未满60天的;
6、截屏信息虚假的;
7、超过______年______月_____日不进行领取的。
发生以上情况,甲方有权根据实际情况终止油卡发放。
四、特别条款
甲方不对此协议以外任何费用承担法律责任;
甲方对车身贴协议拥有最终解释权。
本合作协议一式两份,双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方,_________汽车贸易有限公司(盖章) 乙方(签字),_______________
甲方联系电话,______________ 乙方联系电话,_______________
签订日期,_______年_______月______日
在这个经济蓬勃发展的社会,随着合同的需求日益增多,我们越来越需要签订正规合同来最大程度地保护自身的权益。下面是编辑为您整理的一系列与“广告协议书”相关的内容,请邀请您的朋友一同参与这项慈善项目,一起分享善良!
1、双方协商一致的,可以变更本协议。
2、双方协商一致的,可以解除本协议。
3、双方合作过程中出现下列情形的,守约方可以解除协议,或要求违约方继续履行:
(1)因不可抗力致使不能实现协议目的的;
(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(3)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现协议目的;
5)法律规定的其他情形。
七、不可抗力不可抗力是指人们不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。凡遇到不可抗力或由于国家及有关部门政策法规出现重大调整,导致本协议全部或部分无法继续履行时,当事一方应在获知不可抗力出现后5日内通知对方,并尽其努力采取必要的措施,减少可能给对方造成的损失;双方应本着平等互利的原则,商洽确定对策方案,合理分担可能形成的损失或终止本协议,并互不追究对方责任。八、争议的解决因履行本协议项下的内容产生的争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均有权向起诉方所在地人民法院提起诉讼。九、其他1、对于本协议未尽事宜,双方应当平等协商取得一致,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。2、本协议经双方签字盖章后即产生法律效力。3、本协议一式四份,双方各执二份,均具有同等法律效力。甲方:乙方:授权代表: 授权代表:签字日期: 签字日期:
协议书编号:__________________
供货方(甲方):__________________
公司地址:__________________
法定代表人:__________________
联系电话:__________________
购货方(乙方):__________________
公司地址:__________________
法定代表人:__________________
联系电话:__________________
签订地点:__________________
签订时间:__________________
甲方:__________________
乙方:__________________
鉴于甲方是一家通过GMP认证的知名企业,生产相关药品,并对其产品进行市场推广、分销和销售。乙方是一家经医药监督管理部门批准成立的医药经营公司,并具有医药经营许可证,在产品的市场推广及销售方面具有丰富的经验。
兹此,甲乙双方在平等互利、诚实守信的基础上,经友好磋商,达成如下协议:
一、合作内容:
依据本协议的约定,甲方指定乙方作为本协议所规定的特定产品在本协议约定的区域内的总经销商,销售或分销产品及对产品进行市场推广。乙方同意接受委托及本协议约定的条款。
二、代理产品及单位供货价格
以上价格在合同有效期内保持不变。
三、授权区域
甲方授权乙方为中国大陆地区总经销商,负责本区域内产品推广和销售工作。
四、保证金
销售任务保证金共为人民币贰佰万元(¥200万元),乙方在签署本协议书3个工作日内,将保证金汇至甲方指定账户,否则视为自动放弃本协议。经销期满,如不延续本协议且无违反本协议行为,甲方将全额返还乙方该保证金(不计利息),乙方如无故终止协议或者未按本协议约定完成销售任务甲方有权扣除保证金作为市场补偿。
五、销售计划(包括销量和销售额)
10粒装为肆佰叁拾万(430万)盒,销售额为人民币肆仟贰佰伍拾万元整(¥4250万元);
10粒装为壹仟贰佰伍拾万(1250万)盒,销售额为人民币壹万贰仟陆佰贰拾万元整(¥12620万元);
10粒装为壹仟捌佰万(1800万)盒,销售额为人民币壹万玖仟伍佰万元整(¥19500万元);
10粒装为壹仟玖佰柒拾万(1970万)盒,销售额为人民币贰万壹仟伍佰捌拾万元整(¥21580万元);
10粒装为贰仟万(20____万)盒,销售额为人民币贰万三仟叁佰叁拾万元整(¥23330万元);
6、______年乙方的销售计划计算:______年乙方的销售计划=______年的销售计划-甲方______年已有的销售;
8、甲方承诺按月计划向乙方供货。如有特殊原因造成未能及时供货,甲方需至少提前一个月通知乙方。
9、上述所列的销售额均为含税销售额。
六、首批提货量首批提货量:
合同签定后15日内完成。如果乙方不能按时完成首批购货量,甲方有权终止协议重新征招代理商并扣除乙方协议保证金的10%作为市场延误的补偿。
七、代理价格
1、代理价格:。
2、结算方式为现款供货,款到账后三个工作日内甲方安排发货;
3、甲方按代理价向乙方开具发票。
八、产品的物价及招标
乙方必须确保在当地办理的物价和中标价未经甲方认可不得低于以下价格,否则甲方有权收回代理权并扣除保证金的50%作为甲方的市场损失补偿:
九、其它
乙双方对涉及产品的销售政策、市场、库存等信息应严格保密,不得泄漏给第三方;
乙双方如有变更通讯方式、联络人、营业地点、法人代表等事宜时,均应于变更后七日内通知对方,并不得因企业名称变更而终止合同及相关债权债务;
3、本协议未尽事宜应由双方协商解决,并签署补充协议,以本协议附件形式存在,具有同等法律效力;
销售任务量完成至少达到90%,则本协议延签三年。
5、本协议一式两份,双方各执一份,协议签署地为湖北省武汉市;
6、如甲乙双方发生违反本协议行为时,由双方协商处理,如双方协商不成,向诉方所在地法院提起诉讼。
甲方:__________________
甲方(授权代表签字):__________________
证件号:__________________
日期:_________年_________月_________日
乙方:__________________
乙方(授权代表签字):__________________
证件号:__________________
日期:_________年_________月_________日
甲方(承租方):___________
地址:_____________________
邮政编码:_________________
乙方(出租方):__________
地址:_____________________
邮政编码:_________________
电话:_____________________
帐号:_____________________
开户行:__________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就本租赁达成如下协议:
第一条广告位基本情况
1、广告位位置:__________________
(t型广告牌)
3、广告牌制作材料:_______________。
4、广告画面:_______________
第二条租赁期限
该广告位租赁期限为_____,即从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
第三条合同总额和付款方式
1、立柱广告发布费总金额共计人民币:_______________。
3、立柱广告发布费支付时间和支付方式:____________________
第四条双方责权
(一)甲方责任
1、甲方须及时提供乙方报批报建所需的文件资料,否则因此引发的一切责任乙方概不负责。
合法性。
3、甲方须及时向乙方缴交广告发布租金。
(二)乙方责任
制作的有关规定,一切制作、报批手续及费用都由乙方自行承担。
施工费、用电增容、电费等一切费用由乙方自行解决和支付,施工安装均需达到安全生产要求及广告牌美观、完整。乙方负责做广告维修和保养工作。如光源出现故障,乙方应于_____天内修复;广告画面出现损坏,乙方应于_____天内修复;电缆被盗,乙方应于三天内修复。
省、市有关广告规定办理好有关手续及缴交有关费用。
作为滞纳金;逾期一个月未完工,则甲方有权取消合同。
。
(三)租用期内,甲、乙双方不能无故终止合同,但如因市政或城市规划要求等原因导致甲方广告位不能使用时,则双方不负责任何赔偿责任,其租金乙方按甲方所租用实际时间计算。
(四)如因台风、地震等不可抗力造成双方不能履行合约的,双方免责。
第五条租赁期满
租赁期满后,本合同即终止,甲方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。如甲方续租,须提前_____个月书面向乙方提出申请。
第六条违约责任
双方签订合同必须信守,任何一方违反本合同的规定,违约方需按当年度租金的_____%作为违约金支付给守约方。
第七条其他
1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决,并签订补充合同,补充合同与本合同不一致的,以补充合同为准,补充合同与本合同具有同等法律效力。
乙双方各持壹份,均具同等法律效力。甲乙双方签名、盖章后生效。
甲方:____________乙方:____________
代表人:__________代表人:__________
1、乙方利用其自身资源为电影《达里尼的记忆》(以下简称为"电影")的拍摄提供甲方所需拍摄资金 万元整,并根据剧情等提供场地等拍摄支持,促成甲方顺利拍摄完成。
2、双方按照以下约定执行本协议:
(1)、甲方于本协议签订后(5)日内向乙方提供以下资料:
A、电影剧本;
B、电影整体策划流程
C、甲方曾拍摄、发行影片的作品1-2部;
(2)、对植入广告客户的要求:乙方向甲方提供的广告内容植入发布不会从根本上影响影片的主旨、风格等。
二、合作期限本协议合作事项自 年 月 日起至 年 月 日止。三、权利与义务(一)、甲方的权利与义务1、承诺其具有电影的合法拍摄权及广告经营权。2、承诺其提供给乙方资料的合法性及有效性。4、甲方应当对在合作过程中知悉的有关乙方的商业或技术方面的资料、信息、文件、数据、材料等保密信息进行保密,未经乙方许可不得向第三方披露;保密义务在本协议终止后二年内仍具有法律效力。(二)乙方的权利与义务1、应当就有关订立协议的事项向甲方如实报告。2、享有与甲方共同以签约方的名义与广告客户签订三方协议的权利。3、享有对合作收益按照本协议约定进行分配的权利。4、乙方应当对在合作过程中知悉的有关甲方的电影剧本及由此表现的甲方广告思路、运作模式等资料、信息、文件、数据、材料等保密信息进行保密,未经甲方许可不得向第三方披露;保密义务在本协议终止后二年内仍具有法律效力。四、违约责任1、如一方未能按照本协议约定分配收益,守约方有权要求违约方立即支付相应收益,并有权要求违约方以应付而实际未付款项数额为基数,自应付之日起至实际支付之日止,以银行同期逾期贷款利率为标准进行赔偿。2、如甲方违反本协议约定单方与乙方招揽广告客户签约,乙方仍然享有基于对该项合作、按照本协议约定分配原则进行分配的权利,并有权要求甲方支付相应款项数额10%的违约金。3、任何一方违反本协议中有关保密条款约定而给对方造成损失的,守约方有权要求违约方支付人民币10万元作为违约金,并有权要求其立即停止侵权。如违约金不足以弥补守约方因违约方违约而造成的损失,守约方有权继续向违约方进行追偿。五、通知协议履行期限内,双方均以本协议确定的通联地址为联系方式:甲方:联系地址: 邮编: 联系人: 联系电话:邮箱:乙方:联系地址:邮编:联系人: 联系电话:邮箱:如上述信息发生变更,则须于变更后三日内书面通知对方。因变更方原因未能使对方知悉信息变更而产生的所有责任,均由变更方自行承担。
广告协议书是指在广告合作中,各方达成的一份协议文件,旨在明确双方的权利、义务和责任,保障广告合作的顺利进行。广告协议书被认为是一份重要的合同文档,其内容应具体、详细且生动,以确保双方对广告合作目标和方式的共识。下面将详细介绍广告协议书的内容与要求。
一、广告合作目标和范围
在广告协议书中,首要的内容应是明确广告合作的目标和范围。合作目标是指双方对广告合作希望达到的具体效果和目的,如推广产品、提升品牌知名度等。而合作范围则包括广告的形式、媒体渠道、持续时间等。在协议书中,双方应详细描述和确认这些目标与范围,有助于提高合作的针对性和可操作性。
二、权利与义务
广告协议书中应清晰地规定双方的权利与义务。广告主在广告合作中享有的权利可以包括但不限于广告修改权、广告播放权、广告监测权等。广告主也应履行一些义务,如按时支付广告费用、提供广告素材等。广告媒介方的权利与义务也需要在协议书中详尽规定,以确保合作的公平性和合理性。
三、广告费用与结算方式
广告费用是广告合作中重要的一部分,广告协议书必须明确规定广告费用的金额和支付方式。广告费用的计算可以基于广告播放的时长、次数或其他衡量指标。结算方式可以是一次性支付、分期支付或其他形式,需要双方在协议书中明确规定并达成一致。
四、广告投放和变更
在广告协议书中,也需要对广告的投放和变更进行明确约定。广告投放方面,需明确广告首次播放的日期、时间和频次等。对于广告变更,双方应当约定变更的程序、时间和条件,确保变更的顺利进行。同时,还应充分考虑广告投放期间可能出现的特殊情况,如自然灾害、政策调整等,为双方提供一定的变更和解除合同的灵活性。
五、违约责任与解决争议
广告协议书应明确双方的违约责任和解决争议的方式。当一方违反协议书的规定时,另一方可要求违约方承担相应的违约责任,如支付违约金、赔偿损失等。而在发生争议时,双方可以选择通过友好协商、争议解决委员会、法院仲裁等方式解决。合作方应将解决争议的程序和方式明确写入协议书,以降低合作中发生争议的风险。
广告协议书是一份具体、详细且生动的合同文件,为广告合作提供双方的权益保障和合作方式约束。在协议书中,除了上述内容之外,双方还可以根据实际情况确立其他合作规定,如广告效果评估、保密义务等。同时,协议书也应经过双方的签字确认,以确保其具有法律效力。只有在广告协议书的指导下,广告合作才能有序、高效地进行,实现双方的共赢。
甲方:
法定代表人:
地址:
电话:
联系人:
乙方:
法定代表人:
地址:
电话:
联系人:
甲乙双方本着平等协商、友好合作、共同发展的原则,经协商,就合作事宜达成如下协议:
一、合作期限:__________年__________月__________日-__________年__________月__________日。
二、合作方式
甲方通过以下账户向乙方支付广告费,乙方应向甲方开具同等数额的发票。
2、总金额为:____________________;分__________期付款;
3、付款日期分别为:______________________________
4、乙方开户行:____________________。
5、乙方开户名称:____________________。
6、银行账号:____________________。
三、乙方的权利与义务:
1、乙方运用自身平台,为甲方报道近期热映的电影资讯,丰富当地市民娱乐生活指南。包含以下内容:
(;
(;
(3)刊出/口播大地数字影院LOGO及大地数字影院地址和电话;
(4)每月定期样刊/样片,寄至甲方广州总部;
(5)乙方拥有明星见面会优先采访权;
(6)如乙方休刊或发行时间或播出时间更改,应提前一周书面通知甲方;
(7)乙方或乙方客户不得转售甲方电影兑换票,只限于观影;如甲方发现乙方或乙方客户转售甲方电影票,甲方有权没收处理。
给甲方商誉造成不良影响或造成其他损失,甲方保留追究乙方责任的权利,乙方须赔偿由此造成甲方的一切损失。
数据进行保密,未经甲方书面许可不得向第三方透露。乙方应按照上述约定的方式为甲方提供服务,甲方有权对乙方提供的上述服务进行检查,如未按照协议约定履行,甲方有权单方终止本协议。
4、乙方应及时为甲方发布以上信息,及时应甲方要求更改以上信息。
四、甲方的权利与义务:
提供给乙方,以便乙方进行预告。
图片、视频等相关内容不涉及版权争议,不侵犯第三人的合法权利。
3、如因乙方不及时更新而拖延,甲方有权单方面取消合作。
五、其他:
1、本协议自双方签字后生效,自约定期限而终止。合约期内如因不可抗拒外部因素而影响正常运营甚至终止合作,甲乙双方均不承担责任。
2、合约期满如需继续合作,双方可另行签订协议。
3、本协议未尽事宜,双方应本着互相谅解的原则协商解决;协商不成的,则提交广州仲裁委员会仲裁。
4、本协议一式__________份,甲方__________份,乙方__________份,每份均具有同等法律效力。
甲方:
授权代表:
时间:__________年__________月__________日
乙方:
授权代表:
时间:__________年__________月__________日
第一条 为了规范户外广告和招牌的设置管理,美化城市景观环境,根据《中华人民共和国广告法》、国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《合肥市市容和环境卫生管理条例》等有关法律、法规,结合本市实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于本市市区范围内户外广告、招牌的设置和管理。
本办法所称户外广告,是指利用户外载体直接或者间接介绍商品、服务的下列广告:
(一)利用建(构)筑物外部、道路、户外场地、设施及其空间,以展示牌、霓虹灯、电子显示牌(屏)、电子翻板装置、灯箱、实物实体造型等方式设置的广告;
(二)利用建(构)筑物、水上漂浮物、升空器具、充气物、模型表面绘制、张贴、悬挂的广告;
(三)利用机动车等交通工具外部设置的广告;
(四)以其他形式在户外设置的广告。
本办法所称招牌,是指在经营(办公)地建(构)筑物或者其设施上设置的用于表示名称等识别标志的标牌、标志、灯箱、霓虹灯、字体符号。
第三条 设置户外广告和招牌,应当符合户外广告设置规划和技术规范,遵循安全、美观的原则,与城市区域规划功能相适应,与建(构)筑物风格和周边环境相协调。
第四条 市户外广告规划设置管理委员会(以下简称市广管委)负责户外广告设置规划、拍卖方案的审定,研究决定户外广告设置中的重大事项。
市城市管理行政主管部门(以下简称市城管部门)是本市户外广告和招牌设置的主管部门,负责户外广告和招牌设置的规划、管理、监督和综合协调工作。
区城管部门按照本办法的规定负责本区域内户外广告和招牌设置的管理和监督工作。开发区城管机构受市城管部门委托负责本区域内户外广告和招牌设置的管理和监督工作。
规划、建设、公安、交通、公路、林业和园林、财政等部门按照各自职责,负责户外广告和招牌设置监督管理的相关工作。
工商行政管理部门负责户外广告发布的经营资格审核、户外广告登记内容的审查和监督管理。
第五条 户外广告设置规划包括专项规划和详细规划。
市城管部门应当会同规划等部门根据统一规划、合理布局、总量控制的原则编制本市户外广告设置专项规划,报市政府批准后公布实施。
区(开发区)城管部门(机构)应当依据户外广告设置专项规划,编制本区域的户外广告设置详细规划,报市广管委审定后公布实施。
编制户外广告设置专项规划,应当符合城市总体规划和城市容貌标准,划定严格限制区、适度控制区和重点展示区。编制户外广告设置详细规划,应当明确户外广告的设置地点、位置、形式、规格等具体要求,并规划适量的公益广告点位。
第六条 市城管部门应当根据国家行业标准、市户外广告设置专项规划和城市容貌标准,会同规划、建设、公安、交通等部门编制本市户外广告和招牌设置技术规范并公布实施。
第七条 有下列情形之一的,禁止设置户外广告:
(一)利用交通安全设施、交通标志的;
(二)影响市政公用设施、交通安全设施、交通标志使用的;
(三)妨碍居民正常生活,损害城市容貌或者建筑物形象的;
(四)利用建筑物玻璃幕墙的;
(五)利用人行天桥、铁路立交桥、公路立交桥的;
(六)在幼儿园、学校校园、国家机关、文物保护单位和名胜风景点建设控制地带内的;
(七)危及建筑物安全或者利用违法建(构)筑物、危险房屋的;
(八)利用行道树或者损毁绿化、影响绿化景观的;
(九)法律、法规规定禁止设置的其他情形。
禁止设置下列形式的户外广告:
(一)高立柱广告、过街广告;
(二)利用建筑物顶部设置实体广告;
(三)利用沿街建筑立面采用悬挂布幔或者张贴、喷绘、涂写等方式设置广告;
(四)在主要道路、重点地区采用手持等方式设置流动广告。
甲方
乙方
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国广告法》双方经充分友好协商就第四届沈阳汽车交易博览会招商工作双方合作事项达成一至意见特拟定此协议书双方共同遵守。
一、合作内容
1、本次展会馆外展场的参展招商工作
2、本次展会展馆处户外媒体资源广告招商工作媒体资源详见附表
3、《车传媒》与会刊合订编制、招商、印刷、发行工作
4、本次展会车市地图导展图的设计绘制、广告招商、印刷、发行工作。
二、甲方权责
1、负责与展馆、组委会协商沟通确保参展场地、广告媒体资源正常使用
2、负责提供相应的办公场所及相关的电话、电脑、网络等办公条件用于招商之用。
3、负责协调场馆安排展馆媒体广告的安装
4、负责提供组委会的相应客户资源及联络方式等
5、负责提供部分会刊编缉的资讯内容
6、展会现场为乙方所有工作人员提供入馆通行证件
7、为乙方提供100张邀请门票
8、为乙方提供60平方米馆内空地展场。
三、乙方权责
1、负责与客户协商、洽谈参展及展馆媒体广告发布事宜
2、负责与客户签订参展及展馆媒体广告发布合同
3、负责协调车展组委会与参展、广告客户之间的合作关系
4、负责本次车展相关宣传用品的设计工作
5、负责展会会刊的广告招商、文字编缉、排版印刷及展会发行工作
6、负责展会导展地图的编缉绘制、广告招商及展会发行工作
7、负责收取招展及场馆媒体招商的相关费用并为客户开据相应的发票
8、为甲方提供500份会刊。
四、双方利益划分
1、展馆外场招商部分乙方支付60元/平方米给甲方。所余金额部分划归乙方所有。按实际招展成交额度计算。
2、展馆内外的广告媒体资源招商部分在计算广告媒体制作、发布成本后所获利润甲方乙方各获取50。按实际招展成交额度计算。
3、会刊广告招商的所有收益归乙方所有。
4、车市地图导展图的广告招商所有费用归乙方所有。
五、声明及保证双方互相向对方声明、陈述保证如下
1、其有资格从事本协议项下之合作而该合作符合其经营之规定
2、其授权代表获得充分授权可代表其签署本协议
3、其有能力履行其于本协议项下之义务并且该等履行义务的行为不违反任何对其有约束力的法律文件的限制。
六、本协议一式两份双方各执一份传真件有效附件与协议正文具同等法律效力。自双方签字盖章之日生效。合同的变更或终止应以书面形式通知对方。
甲方
盖章
负责人
乙方
盖章
负责人
签署日期xx年x月x日
甲方:_________
乙方:_________
一、甲乙双方本着互惠互利的原则达成以下协议:甲方在乙方_________网站的_________位置上进行广告投放,尺寸为_________×_________像素,大小在_________K以下。广告的格式为_________或_________或_________,广告投放时间从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
广告制作费用:_________元;广告投放费用:_________元;网站广告总费用为_________元,甲方须一次性支付全部费用。
二、违约责任:如果由于乙方网站故障造成甲方的广告投放受到影响,其受影响的时间应由乙方加倍偿还。
三、合同的终止
1.本合同所有规定的条款执行完毕后,合同自行终止。
2.合同一旦执行,任何一方如要求提前终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当终止理由取得对方同意,由双方签字代表协商终止合同。
地震、火灾等法定人力不可抗拒因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同变更内容。
四、其他事项
1.本合同书一式两份双方各持一份,且具有同等法律效力。
2.乙方拥有对本合同内容文字及含义的最终解释权。
3.其他经双方认可并签字或盖章后的其他文件可以作为本合同的附件,并被认为与本合同具备同等的法律效力。
4.本合同未尽事项可在合作过程中协商解决或对合同进行补充。
甲 方:
乙 方:
鉴于:
1. 甲方委托乙方为其 的前期拍摄;
2. 甲方承担电视广告的制作费用,乙方负责按照双方事前确定的脚本完成此次前期拍摄。
甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行电视广告制作事宜,达成协议如下:
1. 委托事项内容:
1.1 甲方委托乙方进行)制作。
1.2 制作方式:
1.3乙方向甲方交付的电视广告片的成品包括:
1.3.1 成片母带:1盘
1.3.2 hd高清录像带:2盘
1.3.3 digital betacam录像带: 2盘
1.3.4 betacam录像带:2盘
1.3.5 dvd: 2盘
1.3.6 三维的序列帧
1.3.7 音乐分轨光盘完成日期: 年 月 日制作费用:甲方支付给乙方完成电视广告片制作费用总计为:人民币 元)。
2、付款方式:
3.1 签署本协议之日起乙方提供正式发票后7个工作日内甲方即付乙方第一笔制作款,总制作费用的30%,共计人民币
3.2 电视广告实际拍摄日2个工作日前,乙方提供正式发票后,甲方即付乙方第二笔制作款,总制作费用的40%,共计人民币 元)。
3.3 乙方完成电视广告片成品并经甲方认可同时交付1.3项所有内容,乙方提供正式发票后7个工
2. 3.作日后甲方即付乙方第三笔制作款,总制作费用的30%,共计人民币 元)。
4. 项目条款:
4.1 乙方应按照双方签署认可之拍摄脚本进行制作,如有修改,需经双方重新签署。甲方提出之脚本范围内的修改意见,乙方应进行相应修改,费用由乙方负担。
4.2 如因以下原因造成交片时间延误,乙方将不承担相关责任:
4.2.1 不可抗力导致不能履行协议义务的;
不能避免并且不能克服的客观事件。
4.3 如因以下原因造成交片时间延误,甲方将不承担相关责任:
4.3.1 乙方未按双方已签署的创意脚本或双方协商妥的要求进行修改的;
4.3.2 乙方拍摄的画面或搭建的场景不能达成双方在ppm会上确认的或口头认可的要求。 4.4 甲方需要提供的物品和配合:
4.4.1 拍摄所需要的所有产品;
4.4.2 现场监制人员;
4.4.3 为实现协议目的协议外的双方协商好的其他协助或配合。
5. 权利归属
本协议约定的电视广告片的著作权由甲方拥有,电视广告片(包括音乐)的所有使用权在甲方向乙方付清所有费用之后归甲方所有。
6. 保证
甲乙双方保证不侵犯任何第三方权益。如任何一方原因导致侵犯第三方权益,则该方应承担全部法律责任并赔偿另外一方因此遭受的全部损失。
7. 违约责任
7.1 因乙方单方面原因造成逾期交付广告片的,每逾期1日按其制作费用总额0.03%向甲方支付违约金,直至其完成广告片的制作为止,不可抗力除外;如逾期30日仍未能完成,则甲方有权终止协议,乙方应退还甲方已付款项,并按本协议总额的30%向甲方支付违约金。如非乙方单方原因造成则不在此限。
7.2 甲方逾期付款,每逾期1日按未支付金额0.03%向乙方支付违约金,直至其完成广告片的制作为止,不可抗力除外,最高赔偿支付额不超过协议总金额的30%,如非甲方单方原因造成则不在此限。
差旅费、调查费等。
8. 保密
8.1 当事人在订立协议过程中知悉的包含商业秘密在内的保密信息,在协议有效期和协议终止后,双方承诺:
散布、公开或拷贝;
经理、雇员知晓,一方应采取必要的措施,包括与该些人员签订保密协议等,确保该些人员承担约定的保密义务;
8.1.3 如果一方因为法律规定或被司法部门强制要求而披露保密信息,需及时书面通知另一方;
不正当地使用或允许他人使用该些保密信息。任何一方泄露、不正当地使用或允许他人使用该保密信息给对方造成损失的,泄露或不正当使用或允许他人使用一方应当承担相应的损害赔偿责任。
能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的设计资料、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略等技术信息和经营信息。 保密信息不包括:
(a)一方不依赖保密信息而独立开发获得的;
(b)已公开或公众已知的;
(c)从不承担保密义务的第三方所合法获得的。
磁盘、光盘返还提供方。
9.适用法律
本协议适用中华人民共和国法律。
10. 争议解决
本协议在执行中若发生争议,双方应本着友好协商的态度予以解决,协商或调解不成的,双方均同意提请中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会按照该委员会现行仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
11. 协议效力及其他
11.1 本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字或加盖公章后生效。若由授权代表人签字,该签字人声明和保证,签署前已获得所属协议一方法定代表人的合法和有效的授权签署本协议。
11.2 本协议部分条款无效,不影响其他部分的效力。
11.3 本协议一式4份,甲乙方各执2份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
一份简单的合同应该如何去撰写?如今,越来越多的工作和事务都离不开合同的签署。签署合同对于保护双方的合法权益起着至关重要的作用。现在就请跟随教师范文大全小编一同探索“广告协议书”的新奇之处吧!以下是本文提供的一些参考信息,供您参考借鉴!
第八条 利用公共载体(含空间,下同)设置经营性户外广告的,载体使用权应当通过拍卖的方式取得。拍卖方案经市广管委审定后,由区(开发区)城管部门(机构)或者相关管理部门委托市公共资源交易中心依照有关规定进行拍卖;拍卖未成交的,按照公共资源交易相关法规规定的其他方式交易。
利用非公共载体设置经营性户外广告的,在征得载体产权人的同意后,由区(开发区)城管部门(机构)通过协议方式收储其载体使用权并统一纳入拍卖范围。
通过拍卖取得经营性户外广告载体使用权的买受人,凭成交确认书与区(开发区)城管部门(机构)或者相关管理部门签订《户外广告载体使用权合同》,由市城管部门颁发《户外广告设置许可证》。需要建设户外广告设施的,买受人应当按照合同约定的要求建设并依法办理相关手续。
第九条 利用非公共载体设置用于宣传自身服务与商品的户外广告,设置人应当在设置前向市城管部门提出申请,并提供下列资料:
(一)户外广告设置申请书;
(二)有关身份证明资料;
(三)载体使用权证明;
(四)现状图,设施设计图、效果图;
(五)利用已有设施的,还应当提供设计单位或者安全鉴定机构出具的安全证明。
市城管部门应当自受理申请之日起20日内对申请人提交的资料进行审查,并进行现场勘查;符合条件的,予以行政许可。
需要建设户外广告设施的,设置人应当按照规定要求建设并依法办理相关手续。
第十条 利用机动车等交通工具外部设置的户外广告,应当符合户外广告设置技术规范,不得影响安全驾驶。
第十一条 主次干道沿街新建建筑或者立面改建,需要设置户外广告的,应当符合户外广告设置规划,并在规划设计中预留户外广告位。
第十二条 在高速公路用地范围内设置户外广告,应当符合户外广告设置专项规划和技术规范,经公路管理机构同意后,依法办理规划许可手续,并向市城管部门申请领取《户外广告设置许可证》。
第十三条 有下列情形之一的,可以设置临时户外广告:
(一)省、市统一安排的重要会展或者重大活动,在活动期间和规定范围内设置户外广告;
(二)已取得《建设工程施工许可证》的建设项目,在项目建设期和建设项目用地范围内设置用于自身宣传的围墙广告。
设置临时户外广告的,设置人应当在设置前向市城管部门提出申请,并提供下列资料:
(一)户外广告设置申请书;
(二)有关身份证明资料;
(三)有关主管部门的批准文件;
(四)设置形式和范围;
(五)现状图和效果图;
(六)法律、法规规定的其他材料。
市城管部门应当自受理申请之日起10个工作日内对申请人提交的资料进行审查,并进行现场勘查;符合条件的,颁发《户外广告设置许可证(临时)》。
第十四条 《户外广告设置许可证》应当载明设置位置、形式、规格、期限、设施到期的处理方式等事项。通过拍卖方式取得户外广告设置权的,户外广告设置期限届满后,其户外广告载体使用权终止,市城管部门应当及时注销其《户外广告设置许可证》。
除通过拍卖方式受让户外广告设置权外,电子显示牌(屏)设置期限不得超过7年,其他户外广告设置期限不得超过3年。
重要会展、重大活动设置的临时户外广告,设置期限不得超过活动截止日期。
建设项目用地范围内设置的围墙广告,设置期限不得超过项目建设期。
第十五条 拍卖公共载体使用权和收储的非公共载体使用权收入,为政府非税收入,全额缴入财政专户,用于支付拍卖和收储成本、城市公共设施建设、城市管理、公益广告等方面。财政部门每年应当安排相应收储费用。
第十六条 户外广告设施每年连续发布公益广告的时间不得少于30日或者广告设置总量的百分之十。围墙广告公益内容不得少于总面积的三分之一。
户外广告设施在招商期间应当设置公益广告,招商内容可以与公益广告同时发布,且位于公益广告下方,所占面积不得超过该户外广告面积的五分之一。
公益广告由设置者负责制作和维护。
第十七条 设置户外广告设施,应当在规定的时间内按照批准的户外广告设施设计方案实施,不得擅自变更。
户外广告设施竣工后,设置人应当在验收合格后10日内向市城管部门备案。
户外广告设施使用权确需转让的,应当到市城管部门办理转让变更手续;不履行变更手续的,由市城管部门注销其《户外广告设置许可证》。
发布户外广告应当向工商行政管理部门申请户外广告登记,领取《户外广告登记证》。
第十八条 经批准设置的户外广告设施,在批准的期限内归设置人所有;除因城市规划、建设等公共利益需要外,任何单位和个人不得占用、拆除、遮盖或者损毁。
经批准设置的户外广告设施在有效期限内因城市规划、建设等公共利益需要确需拆除的,市城管部门应当提前15日书面通知设置人限期拆除,并给予相应补偿。
第十九条 广告设置人应当对其设置和使用的户外广告设施进行定期维护,保持设施的安全、整洁、完好,对单板面积在50平方米以上的户外广告设施,应当投保安全保险并定期进行安全检测;对陈旧、破损等影响市容景观或者安全的户外广告设施,应当及时予以更新或者修复。
第二十条 市城管部门应当加强对户外广告设置的监督管理,建立户外广告经营者信用档案。
第二十一条 设置招牌应当符合下列规定:
(一)不得影响规划审批的建筑间距;
(二)不得影响建筑采光、通风和消防等功能的正常使用;
(三)与建筑物的建筑风格相统一,与市容景观和周围环境相协调;
(四)按照规定配置夜景光源;
(五)同一建筑物上设置的招牌,应当统一设计要求、统一规格;一个主体一般只能设置一个招牌;
(六)内容限于名称、字号、标识,不得利用招牌推介商品、发布经营服务信息;
(七)禁止利用建筑物楼顶设置实体招牌;
(八)禁止占用城市道路、绿化带等城市市政基础设施设置招牌;
(九)禁止在沿街建筑立面、橱窗内外通过直接书写、悬挂、粘贴等方式设置招牌。
第二十二条 招牌设置人应当在设置前,向区(开发区)城管部门(机构)申请取得设置技术要求。
区(开发区)城管部门(机构)应当依据招牌设置技术规范,结合建筑物实际情况,在受理申请之日起3个工作日内提出设置技术要求。
重点地区、主要道路两侧的招牌设置应当统一设计、统一标准。
第二十三条 需要变更招牌的设置位置、规格、形式的,招牌设置人应当向区(开发区)城管部门(机构)重新申请取得设置技术要求。
第二十四条 招牌设置人应当对招牌进行定期维护,保障使用安全;保持招牌整洁、美观、完好,用字规范;招牌残缺、污损的,应当及时更换、修复。
第二十五条 招牌设置人搬迁、变更、歇业、解散或者被注销的,应当自搬迁、变更、歇业、解散或者被注销之日起7日内自行拆除原设置的招牌。
第二十六条 通过拍卖方式取得设置载体使用权,未按照合同约定时间设置户外广告设施的,其《户外广告载体使用权合同》终止,其《户外广告设置许可证》即行失效。
通过其他方式取得户外广告设置许可,在取得《户外广告设置许可证》后90日内未按要求设置的,《户外广告设置许可证》即行失效。
第二十七条 违反本办法规定,有下列情形之一的,由城管部门责令其限期改正或者自行拆除,并按照下列规定处以罚款:
(一)擅自设置户外广告的,处以500元以上2500元以下的罚款;
(二)设置户外广告或者招牌不符合要求的,处以200元以上1000元以下的罚款。
户外广告设置人或者招牌设置人逾期不履行或者不完全履行限期改正、自行拆除义务的,由城管部门依法强制执行。
无法确定设置人、设置人下落不明或者设置人拒不配合调查的,城管部门可以通过在新闻媒体、设置现场发布公告等形式督促设置人改正违法行为,公告期限不得少于30日;逾期未改正的,由城管部门依法强制执行。
第二十八条 因设置和使用的户外广告、招牌设施倒塌、坠落、漏电等造成人身或者财产损害的,设置人应当依法承担民事责任。
设置人有权要求户外广告、招牌设施的设计者、制作者或者施工者依法赔偿损失。
第二十九条 违反本办法规定的行为,应当由其他有关管理部门依法予以处罚的,从其规定。
第三十条 城管部门应当建立行政执法监督举报制度,公布举报电话。
任何单位和个人发现违法设置户外广告和招牌,或者发现城市管理行政执法人员违法执法行为的,可以向城管部门举报。城管部门应当及时进行调查,并将处理情况告知举报人。
第三十一条 城管部门及其工作人员违反本办法规定,不履行管理职责或者玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由监察部门或者其上级行政机关责令改正,并依法追究其责任。
承租方:__________________ (以下简称甲方)
出租方:__________________ (以下简称乙方)
墙体使用面积 长:__________________ 高:__________________ = ________平方米
租 金
¥ ________元每年 起租日期:__________________ ________年 ________月 ________日
附 记
经甲、乙双方共同协商签订本合同,双方应共同遵守。
1、因甲方制作墙体广告需要,乙方自愿同意将自己的房屋的______________面墙体租给甲方制作喷绘墙体广告,租期为五年,租金一年一付。
自工程完工并经验收合格之日起______个工作日内,乙方向甲方支付首年第一期租赁费,计小写人民币:
2、乙方有义务照管广告牌,如广告牌出现问题,乙方应立即电话通知甲方,在广告牌遭人为损坏时,乙方也应立即制止。
甲乙双方应保持密切的沟通,乙方每次的画面更换,广告牌、三面翻、电气照明系统等维护。
3、在租期内乙方不得转租给第三方,不得私自拆改广告,应事先取得甲方的同意,如违约将以十倍租金给予甲方赔偿,如甲方租赁5年后想续约,乙方将优先考虑。
乙方须保证户外广告设置物及广告画面质量良好;如在发布期内广告画面出现破损或严重褪色,乙方应在______个工作日内将其修复或更换,并将修复或更换的情况通报甲方;如该广告牌因不可抗力的因素令发布受影响,甲方在得到市有关主管部门的认可后,按每延误一天顺延一天广告位租赁期给乙方;如该广告牌因意外暂时停止发布,乙方应及时通知甲方;如该广告牌在发布期内被政府征用,甲方应及时通知乙方,并与乙方协商后,方能答复政府,同时甲方还应配合乙方向政府办理相关费用补偿事宜,所有费用补偿金归乙方所有。
4、甲方在承租期间内具有随时翻新和更改广告内容的权力,乙方不得再收取任何其它费用和提出其它任何要求。
在甲方向乙方支付完广告牌的剩余价值之前,此广告牌的所有权仍归乙方所有,甲方不得擅自处理此广告牌的租赁权;在甲方向乙方支付完此广告牌的剩余价值之后,此广告牌的所有权归甲方所有。
5、乙方保证自己是该墙体的唯一产权人或管理人,如另有他人对该墙体主张权利,概由乙方承担责任。
6、在承租期内,乙方有义务负责甲方的广告不被他人损坏或覆盖。
7、本公司广告制作是以钉钢固定喷绘四个周边的方式制作,合同签订日起乙方不得无故终止合同,如违约需赔偿甲方一切损失。
1待乙方的租赁期将满的半年内,甲方须以建筑物业主的身份或建筑物业主委托人的身份及时与市城管局、市规划局等政府相关部门协商。
8、本租约自立约起签字生效,一式两份,乙方与甲方各持一份,如有未尽事宜,双方协商解决。
甲 方:__________________ 乙 方:__________________
联系电话:__________________ 联系电话:__________________
身份证号码:__________________
立约日期:_________________
广告代理合同的协议书
代理单位:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
发布单位:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
甲乙双方根据国务院《中华人民共和国广告法》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。
一、代理单位委托发布单位于____年____月____日至____年____月____日期间发布____ 广告。
二、广告发布媒介为________________________________。
三、单位广告规格为________________________________。
四、广告采用样稿(样带),未经代理单位同意,发布单位不得改动广告样稿(样带)。
五、发布单位有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,发布单位可要求代理单位作出修改,代理单位作出修改前,发布单位有权拒绝发布。
六、广告样稿(样带)为合同附件,与本合同一并保存。
七、广告单价____ 元,加急费____ 元,其他费用____ 元,扣除优惠____ 元,扣除代理费________元,播出(刊登)次数____ ,总计________元。
八、代理单位应在____ 年____月____日前将广告发布费付给发布单位,付款方式____。
九、违约责任________________。
十、合同纠纷解决方式:(1)由____ 仲裁委员会仲裁;(2)向____ 人民法院起诉。
十一、其他:
十二、广告的编排方式和发布时间表:
十三、本合同一式两份,经双方代表人签字后生效。
代理单位:____________________
代表人:________
发布单位:____________________
代表人:________
____年____月____日
关于广告代理合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方对项目进行广告策划、设计等事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条代理范围
甲方委托乙方为其房产发展项目进行广告代理,负责该项目的广告策划、创意、设计、制作、发布、调研、公关活动、监控、广告效果评估代理事宜。
第二条代理期限
1、合作期为年月日至年月日,为期月。
2、本合同所拟合作期限届满前一个月,经协商同意,双方可就续签合作合同具体条款进行协商。合作期满,若双方未明示提出终止本合同合作条件,在未能及时续签合作合同情况下,则继续按本合同条款执行,直至新合作合同签订或任意一方提前一个月书面提出终止合作为止。
第三条代理内容
(一)代理费用包含的工作内容
1、宣传推广的总体策划思路及具体广告操作方案(包括前期的市场资料搜集及与竞争对手优缺点比较、竞争对手近期的推广策略、营销状况、广告推广状况分析);
2、各阶段的媒介策略和具体排期计划、媒介预算建议(包括电视收视率、报纸阅读率等媒介资料的提供与分析);
3、应项目自身特点,结合市场状况,提供关于项目整合宣传策划方案及销售建议;
4、报纸广告创意、撰文、设计、输出、发布等事宜(包括创意概念测试);
5、广播广告:创意、撰文、制作监控、发布(包括创意概念测试);
6、户外广告(含车身广告、站牌广告、路牌、灯箱等):创意、撰文、设计等事宜(包括创意概念测试);
7、杂志广告、电子媒体等:创意、撰文、制作监控、发布(包括创意概念测试);
8、公关促销活动的策划;
9、针对目标消费群进行适当的市场调查;
10、负责属于乙方发布的媒介的监控。报刊广告刊出后于5天内提供样报或于每月5日前提交上月的样报;
11、广告效果评估(包括目标消费群分析及对广告主张的接受程度、广告的到达率和有效接触率、广告表现分析、竞争品牌分析、下一步广告策略建议等);
12、乙方于接受委托项目后,应就此推广项目设计出一套对项目品牌表达系统元素(风格、色彩、主要版式、字款)所有广告稿件中之固定元素摆放规范的固定格式,经甲方批准后,贯彻于整个广告活动中执行,并视需要不断对这一规范进行补充,且汇编成册。若是项目原有品牌系统则继续按原要求使用。
(二)甲方委托乙方代理下列事项,需与乙方另行签订合同及另行付费
现场包装方案、楼书、宣传单张、展板、杂志广告、电子媒体等创意、攥文、设计、输出等事宜(包括创意概念测试);影视广告的制作、户外广告的制作、大规模的专项市场调查、公关促销活动的组织及特别委托印刷等需第三方发生费用的项目。
第四条广告运作规则
(一)甲方以书面方式委托乙方代理项目广告。
(二)严格按照规范的广告策划流程进行。策划流程的基本顺序如下:
签约立项市场调查策略制定创意构成广告表现
客户审定正稿制作广告发布财务结算效果跟踪
意见反馈等。
签约后项目即进入具体操作阶段,乙方在接到甲方书面委托后日内须提供总体策划案,经甲方修改、审定、签字确认后,由双方按照总体策划方案,严格贯彻落实到每一个分项目的实施过程中,并按照经甲方签字确认的媒介计划分步实施。为配合市场变化,甲方可随时提出修改调整总体策划方案。乙方在接到甲方通知后于双方同意的时间内提交修改好的总体策划方案,并及时更改媒介计划。
(三)各分项目将围绕以上基本流程进行,各分项的具体操作程序如下:
1、乙方依本合同中约定的收费或按所附的《设计、制作、发布收费标准》向甲方提交正式的分项报价单;
2、甲方审定报价单,如无异议,经甲方盖章确认后作为正式的分项合同;
3、乙方依据彼此签字盖章的报价单(即分项合同),开始实际性的工作。
(四)乙方应就甲方委托的项目成立专案小组,并提供专案小组名单经甲方认可,如乙方要调整人员,需提前日通知甲方并取得甲方认可。甲方与乙方的专案小组人员,每月至少召开两次工作会议。
(五)每应不少于一次召开双方高层工作会议,每提交广告效果评估报告,检讨广告效果,以指导和调整的广告策略,乙方应提交一次工作总结和
的工作计划,每年提交一次工作总结和的工作计划,每年提交一次全年的工作总结和下一年度的工作计划。为配合市场变化,甲方可随时提出修改调整工作计划,乙方在接到甲方调整通知后个工作日内提交修改过的工作计划。
第五条限制
乙方于接到甲方的具体项目广告代理委托后,则乙方不能再代理与甲方委托项目相同地段(即)的除合生创展集团公司及其下属公司外的其他公司房地产项目的广告推广业务。
第六条双方责任
(一)甲方责任
1、双方合作期间,甲方应积极配合乙方,及时提供乙方所需的各类图片和文字资料,并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责,如因甲方提供的资料而引起法律纠纷,其相关的一切责任由甲方负责,乙方不承担任何直接责任或连带责任。
2、甲方有权对乙方提交的策划思路、广告方案、设计稿和所有乙方所提交的工作文件及时以书面形式提出修改意见和建议,乙方据此在甲方限定的时间内进行修改、调整,直至甲方签字认可方可定稿,甲方尽量尊重乙方的专业经验和知识,考虑乙方工作周期等因素,在乙方提交有关文件后及时、完整地以书面形式提出,以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。甲方应指定一位全权代表与乙方沟通,以避免多头决策而导致工作质量、效率下降。
3、在乙方及时提交足够完整稿件供甲方审定情况下,甲方审定乙方提供的稿件,应在媒体规定的送稿时间之前完成,并留出让乙方根据甲方意见进行修改的时间。
4、甲方在媒体规定最后送稿时限并预留乙方修改时间前提下,有权利随时要求对稿件进行修改。但若签字定稿后,甲方再次提出修改,由此而产生的一切相关费用应由甲方承担。若因甲方资料提供、审稿、定稿后再次修改所造成的工作延误,乙方不承担相关责任与损失。乙方根据甲方签字稿输出胶片以后,若甲方再次提出修改要求,乙方根据修改稿重出胶片所发生的费用由甲方承担。
5、甲方应按照本合同的规定及时付款,以保证项目的正常进行。
6、甲方在提出各种正式建议与意见时,应采用包括传真在内的书面方式,以增进沟通之效率,及未来之查证。
(二)乙方责任
1、乙方承接甲方广告业务,应尽职尽责为甲方服务,按时、按质、按量完成甲方委托的各项策划、设计、制作和代理业务,乙方应为甲方的相关资料保密。
2、乙方应主动提前向甲方索要各类工作所需相关资料,在甲方向乙方提供相关资料的同时,乙方应向甲方缴交元的物料保证金。乙方应按甲方确认之正稿进行设计/输出/印刷/制作/发布等业务并按甲方要求及时提供经甲方确认之设计稿件、电子文件或胶片。乙方应提供报纸打样稿给甲方确认颜色偏差,若因乙方工作缘故导致成品与甲方确认之正稿不一致,从而致使甲方受损,乙方应赔偿给甲方相应的损失。
3、乙方所有策划方案及相关建议文案以书面形式向甲方汇报。
4、乙方需与甲方保持紧密联系,经常与甲方交流。并应于每个季度推广阶段结束时,免费向甲方提供广告效果评估(包括目标消费群对广告主张的接受程度、广告的到达率和有效接触率等);如需作更深层、更广泛的调查评估,需聘请第三者进行工作的,由乙方提前天通知甲方,经甲方确认后由甲方另外支付费用。
5、在实施本合同的过程中,因乙方原因而引起的第三方权利纠纷由乙方承担责任,如由此造成甲方损失的,由乙方予以赔偿。
6、如因乙方原因不能按照计划发布报纸(包括出现错版、错时、错稿等情况),由此导致甲方的经济损失,甲方有权视事故轻重程度,扣罚乙方的代理费、追偿相应的投放费用;如属严重事故,甲方除按上述方式处理并有权即时解除合同,并按合同终止和解除条款执行。
7、乙方有责任为甲方向第三方争取最优惠的价格与条件,乙方将从第三者中获得的全部折扣、代理费及奖励返回给甲方;双方一起或个别与第三者谈判,以任一方谈成的最优惠价为准。乙方应按月将媒体提供的折扣证明提交给甲方。
8、在本合同终止或分项项目结束时,乙方须将所有创作物料(即包括印刷胶片及打样、报纸及其他媒体的输出内容以及项目图片设计稿、画稿、制版、输出mo、胶片及cd等)交回甲方。
9、具体项目的双方权利与义务以分项合同为准,分项合同没有规定的,以本合同为准。
第七条代理费
(一)收费范围与标准
1、乙方按报纸投放刊例价的%收取代理费,此代理费包括合作期间相关的前期市场资料及广告资料购买、媒介策划支持资料购买、广告设计及创意提交、重要的创意概念小范围测试、一般性制作费用、一般性常规广告效果评估;乙方应在提交媒体策划及计划的同时提供广告达到率及有效接触率与预估的比率进行比较,作为公司工作表现的参考。若甲方需要提供大量的数据及深层、广泛的调查评估,则须聘请第三者执行,由乙方提前天报甲方认可,产生的费用由甲方另行支付。
2、其他设计、制作、发布等费用:见附件《设计、制作、发布等收费标准》(由乙方出具,经甲方确认通过,每月按实际发生费用结算)。
3、外地操作费:乙方因甲方广告推广工作需要而发生外地操作费用,如交通费、住宿费等,经甲方同意乙方按甲方有关差旅标准,提交实际费用单据,送甲方核准后实报实销。
4、乙方不接受甲方审定的制作费用,甲方有权自行委托第三方完成工作。
5、以上付款,甲方将以方式支付,乙方在收到甲方款项的同时,应向甲方开具中华人民共和国大陆地区等额有效发票,否则甲方可顺延付款或扣除相应税金后支付。
(二)结算方式与时间
1、媒介发布费:甲方与媒介有合同关系的,由甲方向媒介单位直接支付,甲方与媒介结算方面的纠纷与乙方无关,甲方未向媒体支付媒介发布费的一切责任由甲方承担。对于甲方与媒介无合同关系的,需经乙方支付媒介发布费的,必须是甲方在刊前个工作日前将所需媒介费用的%汇至乙方帐户或以支票付款方式向乙方付款,其余的在乙方向甲方提交有关的样刊或播出证明后十个工作日内支付。由于甲方不能按时将所需媒介款项汇至乙方帐户或以支票付款方式向乙方付款,导致乙方不能按媒介计划执行,由此造成的一切责任由甲方承担。在乙方完全收到甲方媒介发布费的情况下,乙方与媒体之间的纠纷与甲方无关,乙方未向媒体支付媒介发布费的一切责任由乙方承担。
2、代理费:甲方在每月广告投放完毕,凭乙方提交样刊、样报及经甲方签字确认的当期广告评估效果、下一阶段推广策略,甲方可修改使用的当月广告电子文件经甲方确认无误后于每月日之前将上月媒介代理费付给乙方。
3、其他设计、制作费:甲方必须在报价单得到彼此正式认可,即分项合同签订后个工作日内,将分项合同价款的%作为首期款付至乙方帐户或以付款方式向乙方付款,尾款%应于乙方移交成品或设计稿件并经甲方验收合格之后个工作日内,将款项付至乙方帐户或以支票付款方式向乙方付款;或按双方向第三方争取到的付款要求和方式将款项汇至乙方账户或以支票付款方式向乙方付款;唯甲方必须在收到乙方移交成品或设计稿件个工作日内完成验收或提出异议,否则视为甲方默认通过。
4、其他费用:由乙方按期提供有关费用的结算单向甲方收取款项,如外地差旅等,甲方应在收到结算单个工作日内审核无误后付款,如有异议,应在个工作日内及时知会乙方。
第八条违约责任
1、除不可抗力的自然或社会原因外,甲乙双方应严格遵守本合同,否则,违约方须承担违约责任。
2、乙方的有关报价资料若未经甲方签字认可,乙方就进行单独成品制作或媒介发布,均视为乙方违约,因此而产生的费用甲方不作任何补偿。如因此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。
3、如甲方未能按本合同或各分项合同约定的时间付款,每逾期一日,甲方应按应付而未付款项的1‰向乙方支付违约金。
4、在合作期内,若乙方不能按合同约定之要求完成各项工作,如:乙方未按甲方要求及时、准确提供甲方所需之稿件、电子文件、胶片、beta带等创作成品的,甲方有权按违约当月代理费的%向乙方收取违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。同时甲方有权解除合同,按合同终止和解除条款执行。
5、甲方于向乙方退还物料保证金。若乙方未能及时完好归还甲方提供之物料,甲方有权相应扣除其物料保证金并追究其责任。
6、若乙方违反本合同第五条的约定,在接受甲方的委托后,又代理与甲方委托项目相同地段(即)的除合生创展集团及其下属公司外的其他公司房地产项目之广告推广业务,则视乙方违约,甲方有权解除合同,按合同终止和解除条款执行。
第九条知识产权
对乙方依本合同所完成之成品或经甲方确认之设计稿件,在相关款项结清后,其著作权归甲方。乙方在经甲方同意后可用其所设计之作品参与公益、专业、行业或媒介所组织的竞赛评比活动、出版发表。
第十条转让条款
未经合同其他方书面同意,任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条合同终止和解除
(一)因解除而终止本合同
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。
3、合同一方依本合同条款约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。违约方应向另一方支付违约金或赔偿损失。
4、合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
(二)有下列情形之一的,合同权利义务终止:
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止;
2、本合同经各方协商一致而终止;
3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括因一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知;
4、法律法规规定终止的其他情形。
第十二条保密条款
1、在本合同订立前、履行中及终止后,未经合同其他方书面同意,任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。
2、一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的,责任方应按违约当月代理费总额的10%向合同其他方支付违约金,违约金不足以赔偿合同其他方损失的,应按合同其他方的实际损失赔偿。
3、保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。
第十三条免责条款
1、由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同其他方,并应在不可抗力事件发生后十五天内,向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
2、遭遇不可抗力事件一方未履行上述义务的,不能免除违约责任。
第十四条适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十五条争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,则提起诉讼的,由合同签订地人民法院管辖。
第十六条其他
1、附件是本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式份,甲、乙双方各执份,每份均具同等法律效力。
4、本合同自双方签字盖章后生效。
5、其它约定:
甲方:乙方:
地址:地址:
法定代表人法定代表人
(或授权签约人):(或授权签约人):
广告代理合同简单版本
甲方:______________________
电话:______________________
乙方:______________________
电话:______________________
甲乙双方本着平等、互利的原则,经充分协商,就《______________》广告代理事宜达成协议并同意共同遵守以下条款。
第一条 双方关系
1、协议双方均为公司法人,作为相互独立的缔约人。
2、乙方愿意作为《____________》广告代理,甲方同意乙方作为《____________》广告代理。双方承诺,为拓展《____________》的广告业务、为维护并提升双方的商业形象和声誉共同努力。
3、双方同意,除协议中已表达的相互关系之外,各方都有独立的权利和义务,任何一方的债务或经营行为引起第三方诉讼、索赔,均由该方独立承担,对方不承担连带责任。
4、双方同意,乙方代理甲方广告业务的期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。在此期间,乙方不得将广告代理权转授第三方,否则甲方有权取消乙方广告代理的资格,并要求经济赔偿。
5、为沟通情况、交换信息、协调业务,双方同意定期或不定期地举行工作协调会议。
第二条 甲方的责任和义务
1、甲方为乙方提供《______________》广告版面,版面按协议月度安排:每月提供不少于__________个版面;如有特殊广告版面要求,应提前一周向甲方申报。
2、甲方按协议数量保证乙方广告版面或乙方广告版面未能充分利用的情况下,甲方有权自行安排广告版面。
3、甲方有权监督检查乙方业务开展情况;审定、发布乙方承揽的广告。有权根据市场情况调整广告刊例价格,并以书面形式通知乙方。
4、甲方有义务让乙方知晓每月杂志的选题,供乙方在广告代理业务中参考。甲方同意乙方拥有对拟开展专题活动的建议权。
5、甲方同意为乙方联络的客户提供广告设计、活动策划和相应的支持,根据双方协议,收取相关费用。
6、甲方同意乙方作为《______________》杂志广告刊登的签订单位。为配合广告业务的开展,甲方同意在协议期内每月向甲方提供杂志8本,甲方从乙方的利润中扣除杂志成本。
第三条 乙方的责任和义务
1、乙方有责任全力开拓《______________》广告市场,培育客户群,在代理业务中保证向客户提供良好服务,不以欺诈、胁迫等不正当手段损害客户的利益以及甲方的声誉。在市场开拓中,对甲方明确提示为保密资料的信息给予保密。代理活动中产生的一切费用由乙方自理。
2、乙方保证,严格按照甲方规定的广告刊例价格同客户洽谈业务。特殊情况由乙方请示甲方同意后方可执行。乙方提供甲方刊登的所有广告均应符合中华人民共和国法律、法规
和相关政策规定。乙方违反保证给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。乙方代理的广告,经甲方审核,如因相关资格不具备而导致不能刊登,乙方应及时通知客户,经客户确认后尽快办理退费手续。
3、乙方向甲方支付代理费用的办法:按照广告客户的实际到款额,甲方得________%、乙方分得________%的比例结算,各自承担税费。乙方在广告款到位后一周内同甲方结算。双方参与组织的经营活动,扣除活动成本后按甲方得________%、乙方分得________%的比例结算,各自承担税费。
4、《______________》为月刊,每月_____日付印,_____日截稿。乙方至少应在截稿期前_____天(每月_____日前),将广告菲林片(四色、175线、3mm出血,简体字版)及定版通知单,交付甲方审稿、印刷,以不影响甲方的出版日期。由于乙方延误使广告不能在当期杂志刊出,损失由乙方承担。
5、乙方同意在协议期内向甲方提交完整准确的广告客户资料作为备份。乙方与广告客户的合作协议由乙方妥善保管,因乙方原因造成客户纠纷或损失,由乙方自行负责解决。
6、乙方在协议期内,每月应向甲方通报一次广告招商情况,以协调双方业务。乙方的公司地址、联系电话、联系人等相关资料如有变更,应及时书面通知甲方。因乙方通知不及时造成乙方损失的,由乙方自行负责。
第四条 免责条款
1、因不可抗力或意外事件影响甲方为乙方提供的正常服务和技术支持时,不视作甲方违约;因不可抗力导致的外部条件被严重破坏,使双方合作举办的活动受到阻碍或取消,甲方除将相关费用退还广告商外,不对乙方及其联络承担其他责任。乙方对此均表认同。
2、已经立项的活动因某种原因需要延期,双方认同属于正常情况,不属违约。
3、甲方保留因外部因素的改变而改变出版日期、版面数量的权力,但应在_____天前将上述变动通知乙方。双方同意上述变动不影响协议的继续履行。
第五条 协议解除
本协议在下述情形下解除,提议方应提前_____日以书面形式通知另一方:
1、双方协商一致解除本协议。
2、本协议期限届满。
3、一方当事人主体资格消失,如公司撤消或进入破产、清算程序,另一方有权解除本协议,但公司进行重组、名称变更、分立或与第三方合并等不在此列。
4、一方未履行或违反本协议所应承担的义务,经另一方给予一定期限仍不采取补救措施,致使另一方依据本协议的预期利益无法实现或协议继续履行没有必要,另一方有权解除协议。
5、一方明确表示其将不履行义务或以行动表示其将不履行义务,另一方可以解除协议。
6、由于不可抗力或意外事件使协议无法继续履行或继续履行没有必要,双方均可要求解除协议。协议解除后,双方依据本协议的权利义务终止,但一方在协议解除前应履行的义务仍需履行。
7、除因不可抗力或意外事件致使协议解除的情况外,引起协议解除事由的一方应赔偿因协议解除给另一方造成的损失。
第六条 附则
1、本协议经双方签字盖章后生效,任何更改均需双方协商一致并以书面形式确认。本
协议一式二份,甲乙双方各执一份。
2、本协议未尽事宜由双方友好协商后,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方:《_________》杂志社
(签署及盖章)
_______年______月______日
乙方:___________________
(签署及盖章)
_______年______月______日
甲方:_________________
地址:_________________
电话:_________________
传真:_________________
乙方:_________________
地址:_________________
电话:_________________
传真:_________________
甲乙双方经平等友好协商,就甲乙双方合作在深圳地区推广、销售“五O五洗乐”的有关广告事宜,达成如下协议:
一、甲方将“五O五洗乐”的广告创意、设计、制作全权委托给乙方,不再委托给任何第三方。
二、乙方负责甲方“五O五洗乐”电视、广播、报纸、车体、路牌广告、自印海报、自制桌牌等工作的设计、创意。由乙方根据甲方产品的市场定位和推广要求制定媒介发布计划,经甲方认可后自行执行。甲方使用乙方提供的创意,若广告方面有侵权纠纷,全部责任由乙方承担。
三、双方暂定合作期限为三个月
四、甲方享有乙方为甲方所创作及执行的.广告创意和广告方案的知识产权;不受地域和时间的限制。
五、乙方各创意方案需经甲方签字认可方可执行。
六、付款方式:
1、甲方每月支付乙方广告顾问费用人民币贰万元正,第一个月应在合同签定之日起五天内付清,第二、三个月在当月15日之前付清。
2、甲方指定广告的媒体费用由甲、乙双方共同谈判,乙方有义务为甲方取得最低广告发布费用,幵由甲方自行支付。
3、乙方有权分享甲方销售成果,甲方在:_____年_____月_____日起至:_____年_____月_____日止销售额的3%,作为乙方广告服务报酬的一部分支付给乙方。
4、凡与第三方发生费用,如拍片费、演员薪酬、菲林费、电分费都由甲方支付,乙方不负担任何额外费用。
七、双方合作三个月期满后,如无任何经济纠纷,甲方与乙方续签“五O五洗乐”产品的广告代理合同,合作以一年为最低限度。
八、违约责任:
1、如甲方违约,将本协议书规定的工作内容委托给第三方或不能实现上述承诺,乙方有权要求赔偿。
2、如因乙方工作失误,造成甲方的声誉或经济损失,则甲方有权要求乙方进行赔偿。
九、本协议书自双方签章之日起生效。
十、本协议书一式二份,双方各执一份。本协议书未尽事宜,以补充协议或备忘录明确。
甲方:_________________
乙方:_________________
签章:_________________签章:_________________
日期::_____年_____月_____日日期:_____年_____月_____日
网络广告服务合同(样式三)
甲方:
乙方:_________科技发展有限公司(_________网:_____. _________)
_________(以下简称甲方)与_________科技发展有限公司(以下简称乙方)经友好、平等协商,甲方委托乙方设计、制作、发布网络广告,达成如下合同条款,双方共同遵守:
一、网络广告发布处:乙方公司网站(_____网:)。
1、网络广告发布位置:_________________
2、网络广告发布尺寸:_________________
3、网络广告发布形式:_________________
4、设计、制作要求:__________________
5、其它:_______________________
6、广告发布及设计制作费用明细:
二、甲、乙双方的权利和义务:
1、甲方指派专人代表甲方全权负责此项网络广告发布工作;
2、甲方为乙方提供网络广告的相关背景资料和数据;
3、乙方向甲方提交网络广告初稿1份及电子浏览文件1份;
4、甲方对"初稿"提出审定意见;
5、乙方根据甲方的审定意见进行修改,并向甲方提供发布稿及电子浏览文件;
6、乙方取得甲方在发布稿上签字同意后在网上发布;
7、甲方对本网络广告内容负责、内容必须符合《中华人民共和国广告法》及国家相关法律法规,否则,造成的后果由甲方负责。
8、甲方向乙方提供加盖公司公章的"企业法人营业执照"复印件一份。
三、责任免除:
1、因战争、自然灾害等导致乙方服务器不能正常运行;
2、因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;
3、因互联网灾难,电信运营商中断互联网通讯导致乙方服务器不能正常接入;
4、因乙方网站遭遇不法攻击导致服务器临时性不能正常运行。
基于以上原因,导致乙方网站不能正常运行,乙方在恢复正常后立即补发甲方广告,但不承担任何法律责任。
四、费用结算:
1、网络广告费合计人民币__________元,大写人民币_______________元整;
2、网络广告设计、制作费合计________元,大写人民币_______________元整;
本合同生效之日起甲方付清款项。
五、本合同一式两份,自甲、乙双方签字盖章之日起生效,合同附件及合同文本具有同等的法律效力。
甲 方: 乙 方:_________科技发展有限公司
授权代表: 授权代表:
时 间: 时 间:
2022公共汽车车尾玻璃上张贴广告协议书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。公共汽车车尾玻璃上张贴广告协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
??? 甲方:_________ 乙方:_________兹甲、乙双方本着友好合作互助互利的原则,经充分协商,就乙方在甲方的公共汽车或出租小汽车车尾玻璃上张贴广告达成如下协议:一、乙方在甲方的车尾玻璃发布广告,数量_________幅。广告画由乙方提供,甲方负责将广告张贴在玻璃上。二、广告费为_________元/幅/月,乙方应向甲方支付总广告费金额_________元。三、在本协议签订后,乙方在_________年_________月_________日前向甲方预付广告费的总额的60%,即_________元。全部广告上画后,乙方在收到甲方通知两天内必须验收广告,甲方将广告照片及广告启用通知书交给乙方,乙方必须在_________天内将余额付清给甲方。甲方允许乙方中途换画一次。四、在本协议广告发布期内,如甲方将乙方广告撤换而发布其它广告,乙方有权要求甲方加倍赔偿广告费。甲方要保证广告质量:车身卫生整洁。五、如因政府或其它不可抗力因素造成广告刊登的位置调整,由甲乙双方协商解决。六、广告发布期:_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。八、乙方在甲方签字盖章后两天内将协议送回给甲方,逾期无效。甲方(盖章):___________?? 乙方(盖章):___________负责人(签字):_________?? 负责人(签字):__________________年____月____日???? _________年____月____日?
甲方:___________________________职务:___________性别:__________地址:____________________________邮政编码:_________电话:________
乙方:____________________________职务:___________性别:__________地址:___________________________邮政编码:_______电话:__________
公司制作广告协议书(通用15篇)甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》及其他有关法律法规。
第一条 具体内容
以甲方广告设计制作要求为准。
第二条 合同期限
合同期_____年,_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
第三条 付款方式
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就广告制作达成如下协议:包括广告发布费、场地租用费、保险、管理、电费及两次广告画面制作费。
第四条 双方责任
甲方责任:
乙方须于当月_____日与甲方核对本月广告制作清单,甲方必须于每月_____日前支付上月广告所发生款项,绝不允许以任何借口推诿。
广告正式发布经甲方验收合格后,甲方向乙方支付广告费人民币元整金额:前甲方向乙方支付广告费人民币万元整金额;
2.甲方须按时验收设计制作的广告产品,如因甲方所提供文件有误,由甲方负责,如因乙方制作出错,由乙方负责。
乙方每月对广告牌进行例行检查,如广告牌发现有缺损,应立即维修,维修工程需于天内完成,如有任何维修工程而影响广告不能上画。
乙方责任:
1.乙方须按时按质按量完成任务,且派专人跟踪服务管理,东莞市区范围外相关费用视情节另计。
2.每月对帐须提供合同、效果图、装饰发票及照片,保证相关广告物料制作的真实性及安装后售后服务。
第五条 违约责任
本合同有效期内双方均不得随意终止合同,若甲乙双方无故单方终止合同,则违约方须当月广告款项的50%赔偿给守约方。
甲方有权随时要求乙方更换广告画面,但需给乙方预留合理的制作画面及向相关主管部门报批的时间,乙方赠送甲方次广告画面,赠送完毕后甲方如需由乙方制作并更换画面。
如甲方不能按时支付当月广告款项,每逾期一天则乙方有权要求甲方按当月广告款项的2%滞纳金支付给甲方,乙方有权追讨有关法律责任,一切诉讼费用由甲方负责。
甲方应按合同约定的时间和金额准时向乙方支付广告费,每逾期一天,除支付合同约定的广告费外。
如乙方不能按时按质按量交货,甲方有权拒收及拒不支付相关款项。
第六条 其他
1.本合同未尽事宜由双方共同协商解决,并签订补充合同,补充合同与本合同不一致的,以补充合同为准,补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲、乙双方不得无故终止合同,如在合同期内甲、乙方单方面要求提前终止本合同,应赔偿对方损失,赔偿金额的计算方式为:
2.合作期间甲方代表确认的订购单及制作清单、合同属合同附件。本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力。
如因不可抗力或政府禁令导致广告不能发布,或有影响发布效果的,甲、乙双方均有权终止合同,乙方应把已收取但广告尚未发布的时间段的广告费退回甲方,甲、乙双方应对此数额进行确认。
3.本合同自双方代表签字后即生法律效力。
甲方:__________乙方:__________
代表:__________代表:__________
电话:__________电话:__________
甲方,
乙方,
甲乙双方根据民法典及有关规定,签订本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于年月日制作。
二、名称,。
三、规格为,。
四、制作要求,。
五、安装地点,
六、完工日期,。
七、广告采用甲方提供样稿,未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿。甲方在样稿签后乙方开始制作。甲方提供的图文图像资料,如涉及使用权、肖像权等问题,相关责任由甲方负责。
八、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方应要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有权拒绝制作。
九、广告样稿及所用材料表为合同附件,与本合同一并保存。
十、工程制作安装费用(制作、安装、运输、设计等),
总计元(人民币大写)。
十一、付款方式,甲方应在年月日前将预付款(总造价的50%)付给乙方。工程竣工后将剩余50%制作费付给乙方。>>>更多户外专题
十二、违约责任,
(1)制作合同生效后,如因委托方原因而终止合同,所支付的预付款不预退还并赔偿乙方因甲方违约行为所造成的实际损失。
(2)如果因乙方制作效果与样稿有误,乙方负责重新制作,剩余50%的工程款甲方将不予支付。
十三、甲方的权利及义务,
(1)甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度及所用材料进行监督。
(2)竣工以甲方验收合格为准。
十四、乙方的权利及义务,
(1)施工过程中发生的水电均由乙方自行解决。
(2)在施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担。
(3)乙方需在双方约定的工期内完工。
十五、工程完成后,甲方及时验收,方可使用。如甲方在完工后三十日不予验收,也不承办接洽,承办方有权自行处理并要求甲方付清制作费。
甲方,
乙方,
时间,
高级版广告位租赁合同样本
甲方:________________
乙方:________________
甲、乙双方平等自愿,协商一致,经双方认可,为保障双方利益,就__________广告位使用相关事宜达成以下协议:
在安装和租赁期内,因广告牌、广告画或广告牌的相关设备而造成人员、财产等损害,与甲方无关,应由乙方承担所有责任;在安装和租赁期以外。
一、_______________号商家,租用_______________广告位,使用面积为_____平方米。
二、使用时限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
三、月租金标准为人民币_____元/平方米,每季度租金总额为_____元,每半年租金总额为_____元,每年租金总额为_____元,保证金:_____元。(大写:_______________)。从__________年起租金根据市场行情确定。
四、付款方式及时间:租金按每(季度□半年□一年□)支付一次,即签订本协议当日乙方支付第一个(季度□半年□一年□)的租金及保证金,以后依次类推。
7.如乙方未能按本合同约定的时间内支付场地租赁管理费给甲方,甲方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利,并自本合同约定的付款时间算起,若经甲乙双方协商后对工作一致推迟,则收款时间相应顺延;
五、责任义务
1.乙方在租赁使用广告位期间,未经甲方同意,不得将广告位转租他人使用。
2.乙方使用广告位时,应保持广告牌的罗列规范整齐,内容清晰,干净整洁。
3.广告位的使用仅限于广告的发布,乙方不得挪作它用或改变用途,如因乙方使用不当给甲方、第三方造成损失的,由乙方负完全责任。
合同无法继续履行时,应通知对方,并友好协商,办理合同终止手续。
4.乙方应遵守市场管理规定,使用时不得破坏外墙外观,不得占用广告位以外的墙面和其他商家广告位。
5.乙方应按时向甲方交纳广告位使用费和保证金、并按时签订广告位使用协议。注:广告位使用保证金计算公式为:(月租金*面积*6个月)
7.甲方必须确保乙方的租赁期,不得因____大楼的业主或____大楼的承包商的变更而影响了本合同规定乙方所拥有的权益。
6.广告位的使用原则就近于商家商铺的位置,以及广告位原使用者在使用期满后有优先租用权。
7.如双方出现违约现象,可按照以下两种方式进行解决:
①按实际情况扣除保证金作为惩罚。
②双方协商解决,无法达成协商的,可通过法律诉讼解决。
六、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份。甲乙双方签章后生效,具有同等法律效力。本协议未尽事项,由甲乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
争议或纠纷处理:双方发生争议时,双方可采取友好协商解决或请有关部门进行调解;如当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时。
甲方:_______________
代表:_______________
日期:_______________
乙方:_______________
代表:_______________
日期:_______________
甲乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商,就墙体广告的制作、发布事宜达成共识,根据《中华人民共和国经济协议法》、《广告法》中有关规定,特制定以下条款:
一、项目内容。甲方于_________年__________月__________日委托乙方,在境内(发布方案详见附件)公路两侧制作、发布墙体广告。
二、项目价格。
1、墙体广告工程量:
2、墙体广告制作单价:
3、工程总造价:(实际结算价格需根据验收合格面积计算)
三、项目要求。乙方须按甲方签字认可的墙体广告样稿执行,由于墙体广告的特殊性,实际墙面制作颜色、效果允许与样稿稍有出入。
四、工程日期。预计为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。(因雪、雨、雾等自然因素或政府干涉等双方无法控制特殊情况以及中途验工、调整等时间除外。由上述原因造成的工期延误,乙方必须书面通知甲方,甲方应在3个工作日内予以确认)。在施工期间如遇阴雨天气超过5天,甲方应给予补偿,补偿办法每个施工班组300元/日。
五、工程变动。若因出现雪、雨、雾等自然因素及政府干涉等双方无法控制特殊情况,使本协议无法履行或无法继续履行,甲方应支付乙方实际已完成的工程金额;若甲方对墙体广告提出改动意见,应书面通知乙方,并经过协商认可支付相应费用。
六、付款方式。协议签订时甲方支付总工程款的30%计_____元,乙方全线开工后凭20%施工进度照片再支付总工程款的30%计_____元,完工扫尾阶段验收合格后支付总工程款至90%(总价以实际验收面积计算),投放结束后支付余款。
七、乙方送报企业墙体广告实景照片反馈单(含地址、照片、面积、序号),甲方收到后即视为该批所报工程已竣工,甲方向乙方开具收到证明。
八、验收方式。
1、乙方应向甲方提供有人物作为高度参照的实景照片,甲方根据乙方提供的实景照片进行面积验收,胶卷及冲洗费用由乙方承担。
2、甲方还可根据需要进行现场抽查,如甲方在抽查中发现某一单块广告实际面积少于乙方提供的结算面积的3%,则甲方有权对乙方处以该广告结算价格两倍的罚款。
3、实地考察验收时,乙方必须有工程监理人员陪同,并代表乙方在最终的验收报告上对所抽查的广告质量予以签字确认,抽查所耗出车费用由乙方承担,甲、乙双方验收人员差旅费用自理。
九、验收期限。由该工程竣工之日起,不能超过10天,逾期视为默认验收合格,甲方验收后7日内将约定协议款付给乙方。
十、特别约定。因广告媒体的特殊性
1、允许总工程量适当增减10%,最后结算以实际工程面积结算;
2、实际施工路线或区域允许有调整;
3、甲方不得重复验工拖欠工程款;
4、若甲方未如约付款,乙方有权终止施工并不对广告发布后的质量问题承担任何责任,由此对乙方造成的一切损失由甲方全权承担;
十一、广告审批手续。广告发布的申请及审批手续由乙方负责,甲方应提供相关合法有效证件(如:营业执照、商标注册证、产品合格证等。发布内容带有特约、唯一、独家、代理等宣传词语,以及获奖荣誉、注册商标、专利证号等广告内容,均需出具相关证明。),因甲方不能及时提供有关证件而引起纠纷或损失由甲方承担。
十二、甲乙双方书面同意的广告投放规划、墙体广告样稿、中途调整方案等书面内容为本协议附件,具有同等法律效力。
十三、投放要求
1.本次投放的广告期是1年,必须确保1年内在正常自然天气条件下不褪色。
2.本次投放的墙体广告要求在高速公路路口、国道、省道两侧的显著位置。
3.为甲方制作的墙体广告的面积规格要求:甲方原则上规定单块广告的面积在30~60平方米内;当乙方遇到位置、效果俱佳的超过60平米的广告制作资源,必须征求甲方的同意后方可施工制作。
4.乙方应确保投放的所有广告符合国家和地方有关法规的要求。
十四、售后承诺:
1、乙方保证发布1年时间,发布期内广告如有褪色,超过20%,公司将在15日内进行修复。
2、甲方广告如遇被覆盖、墙体拆除等情况,乙方不承担责任。但乙方可以提供相关手续(如墙体广告广审等政府相关批文等)予以配合。
3、甲方必须清楚,墙体广告的载体是不确定的,墙体广告的载体有可能被拆除、遮挡、涂刷等。
十五、违约责任。甲乙双方中一方违反协议中条款,违约方应向对方偿付协议总额的20%作为违约金。
本协议一式两份,具有同等法律效力,自签字之日起生效,涂改无效。
甲方:__________乙方:__________(签章)(签章)
法定代表人:__________法定代表人:__________
委托办理人:__________;委托办理人:__________
电话:__________电话:__________
签订地点:_______________签订地点:_______________
签订日期:____________________签订日期:____________________
甲方:
乙方:星晟文化传媒有限公司
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,甲乙双方就合作开发全彩广告屏事项,经双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、合作事项:
1.经甲乙双方协商,p5全彩广告屏19平米作为双方合作的项目,以下简称p5项目。
2.甲方委托星晟文化传媒有限公司运营p5项目。
二、合作方式:
1.p5项目先由甲方先投资,由乙方运营壹年后,乙方支付给甲方p5项目投资费用的50%。
2.合作期限为_______年整,即从___年___月___日至___年____月____日。
三、运营成本及利润分配:
1.运营成本含:运输费(含包车)、安装费、仓储费、开票费等,即在运营p5项目中产生的运营费,不含开展活动的其他费用。
2.乙方运营p5项目除去以上运营成本产生的盈利则由甲乙双方按照50%进行分配,分配时间为每季度一次。
注:发票由乙方开给客户,费用以国家所收税务为标准。
四、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权了解乙方运营p5项目的方式,并可为乙方的运营方式提供建议。
2、甲方有权了解乙方运营过程,并可随时查询乙方运营额和运营成本,乙方都应积极配合。
3、甲方有权:
____。
甲方义务:
1、甲方应按照规定日期内提供p5显目。
2、甲方有义务提供p5项目的技术支持及培训,务必使该项目乙方能够独立运行。
3、甲方有义务在p5项目出现故障时经行维修指导,必要时可安排人员过来维修,维修产生的所有费用由甲乙双方各承担50%。
乙方权利:
1、乙方有权进行p5项目的运营,并乙方可根据实际情况p5项目运营进行价格调整,但需告知甲方并征得甲方同意。
乙方义务:
1、乙方有义务向甲方反应p5项目运营的状况。
2、乙方有义务维护p5项目中设备的安全,保障该项目的设备仓储环境。
3、乙方有义务保障p5项目执行过程中的安全,并监督执行的过程,因人为照成设备的损坏,乙方应及时处理。
五、违约责任:
1、甲乙双方为平等主体,任何一方违背合同内同都可单方面解除合同,照成的损失由违约方承担。
2、甲方负责p5项目中的技术维护,乙方负责p5项目中设备的安全,如有违约,照成的损失由对方承担。
3、甲方有权在合作期间对乙方的账目进行查询,如发现乙方有账目不清晰。甲方有权单方面解除合同,照成的损失由乙方全部承担。
六、争议的解决:
倘若双方因本合同的内容或履行时发生争议,双方应尽量协商解决。如协商无效,应交由甲方所在地有管辖权法院进行诉讼。
七、其它:
合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协定补充。补充合同书由甲、乙双方签字盖章后,与合同书具有同等效力。
八、合同生效:
本合同需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字盖章日期为生效日。
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
九、合同签署地:
江西吉安市甲方(盖章):
甲方代表签名:
地址:
电话:
日期:
乙方(盖章):
乙方代表签名:
地址:
电话:
日期:
合同编号:
甲方: 乙方:
甲、乙双方经友好协商,就甲方家乐福国际商厦项目广告推广工作合作事宜,达成如下协议并共同遵守:
一、服务内容:
家乐福国际商厦项目广告整合推广工作。附经甲、乙双方共同商讨的工作项目内容,(见附件一,共5页)。
二、服务时间:一年
201___年___月___日至201___年___月___日
本合同工作时间将视甲方项目实际执行时间做出相应调整。
三、甲方责任:
1、甲方根据需要,以书面《项目委托单》(见附件)形式下达工作要求给乙方;
2、甲方提供工作项目所涉及的准确产品功能信息文字;
3、指定工作项目对接人及项目负责人代表甲方与乙方对接;
4、配合乙方完成双方即定的项目时间目标及绩效目标,如因甲方配合不利造成项目延期,乙方只承担边际责任;
甲方收到乙方期款,及广告稿样经确认后(30)天内,完成制作。制作完成后3天内,甲、乙、制作三方共同验收,验收合格,乙方在《验收报告》上签章,乙方接到甲方通知。
5、甲方需按《品牌管理中心的管理条例》进行项目管理(管理条例见附件三)。
四、乙方责任:
1、乙方需严格执行从业标准,遵守甲、乙双方签订的保密协议(见附件四)。
2、乙方负责甲方项目广告代理期间,不得向第三方泄露甲方商业秘密和乙方为甲方策划服务的任何内容(含未定构想)。
广告发布期间,如因甲方责任造成广告发布终止由甲方承担责任;如因乙方责任造成广告发布终止由乙方承担责任;
3、乙方需按《品牌管理中心的管理条例》进行项目管理(管理条例见附件三)。
4、乙方需按工作项目需要拟定进驻手册,派出品牌组工作成员驻扎项目所在地。
5、乙方的品牌管理中心不得同时服务于甲方竞争品牌。
五、服务形式:
1、甲方以《项目委托单》的方式下达要求服务内容、时间,未经甲方《项目委托单》签认的项目,甲方不承担任何责任,乙方也可以不予接受。
依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项。
2、乙方在深圳设立品牌管理中心,品牌中心不少于6人(含策略总监、品牌总监文案、客户人员、平面设计师及环境设计师等),提供相关专业服务。
乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时。
六、合同金额:
经双方友好协议,家乐福国际商厦整体项目广告服务费用确定为¥ 0元,大写人民币 万元整
1、广告服务费用包含项目工作内容共四大项,(详见附页一,共5页)
A 项目营销部分1/ 市场深度调查分析2/ 市场形象及品牌形象定位3/ 整合营销策略4/ 整合传播与媒介策略的制定5/ 促销活动策略及载体选择6/ 公共关系策略7/ 第二营销渠道开发策略
甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;
制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意,否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。
乙方制作、安装过程中及合同履行期内,如发生坠落、倾斜等情形造成甲方或第三人人员伤亡事故或其它安全事故的,乙方应承担全部赔偿责任。
甲方在制作之前必需仔细校稿,如因甲方原因没能发现错误,制作后造成相应的损失由甲方负责;由甲方指出错误,而乙方没能正确修改,制作后造成相应的损失由乙方负责。
2、以上广告服务费用不含制作费用及与第三方发生费用,如:印刷制作、TVC拍摄制作、平面拍摄、输出菲林等费用。
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托。
3、以上服务费用不含乙方品牌中心工作人员至项目所在地及全国各地布展、组织会务所发生之差旅费用。乙方品牌服务人员来往机票费用由甲方具实报销。
制作标准:乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装,如制作工艺及材料 需要有变动的必须要事先经甲方同意。
七、付款方式:
1、 双方在签定服务协议三个工作日内,由甲方支付乙方广告服务费总金额的30%,即人民币 元整(¥ )做为首期款;
甲方在制作之前必需仔细校稿,如因甲方原因没能发现错误,制作后造成相应的损失由甲方负责;由甲方指出错误,而乙方没能正确修改。
2、 项目正式开售一周后,甲方支付乙方第二期广告服务款项 ,金额为项目广告服务费用总金额的15%,即人民币 元整(¥ 0元);
就甲方委托乙方进行广告画面制作安装的有关事宜,甲乙双方根据相关法律法规规定,按照平等、互惠互利、共同发展的原则。
3、 项目正式开售的五周后,甲方支付乙方第三期广告服务款项,金额为项目整合推广费用总金额的15%,即人民币 元整(¥ 0元);
自安装验收完成日起,甲方在60个工作日内与乙方一次性付清本次广告制作安装费用。
4、 项目正式开售的九周后,甲方支付乙方第四期广告服务款项,金额为项目整合推广费用总金额的15%,即人民币 元整(¥ 0元);
负责与方协调(如:小区物业管理、小区业主、城管等可能妨碍乙方安装画面工作的个人或单位)工作。第六条:
5、 项目正式开售的十三周后,甲方支付乙方第五期广告服务款项,金额为项目整合推广费用总金额的15%,即人民币 元整(¥ 00元);
样稿确认,由乙方截图给甲方相关责任人定稿,并自行截图保留确认意见,且乙方只对甲方负责。
6、 本协议广告服务费用余下的1 0%,即金额为人民币 元整(¥ 0元)在项目广告服务期满后支付。
7、 乙方品牌中心工作人员至项目所在地及全国各地布展、组织会务等来往机票费用每月由甲方具实报销。
八、违约责任:
1、乙方未能按时完成相关工作,或者工作态度消极,甲方有权单方终止双方合作;2、甲方未按照合同书按时支付设计费用,乙方有权不提交正式宣传设计电子文件及样稿。
乙方确保施工安全,施工中出现的人身安全问题均由乙方负责,安装过程文明、礼貌,不得无礼取闹,如遇第三方阻碍,乙方应保持克制并及时向甲方相关负责人汇报,由甲方出面协调解决。
3、乙方设计的作品,如在版权、肖像权、著作权、摄影权等方面侵犯了第三者,则,由此而引起的一切纠纷、诉讼及赔偿均由乙方负责承担。
乙方未在甲方规定时间内完成广告画面制作安装、画面更换、画面修复工作,则每逾期一日均应向甲方支付违约金人民币50元,甲方逾期未付清应付之款项。
九、知识产权归属:
乙方提供之项目策划设计服务成果,甲方已签收且已支付项目费用全额,则知识产权归甲方所有;乙方拥有本项目作品发表的署名权。
制作内容:以甲方签字认可或甲方提供的方案为准。甲方须保证向乙方提供的文字、图片内容应符合国家政策、法律、法规。
十、争议的解决:
因执行本合同引起的争议双方友好协解决,协商不成则诉于辖地法院。
十一、其它:
1、本协议一式四份,甲、乙各执两份,双方签章生效。合作到期后,双方视合作情况另行确定是否续继合作。
2、本协议的所有附件与本协议具有同等法律效力。
甲 方: __房地产有限公司 地 址: 签约代表: 签约日期: 签约地点:
乙 方: __房地产经纪有限公司 地 址: 签约代表: 签约日期: 签约地点:
甲方:_______________物业管理有限公司
乙方:_______________
经双方友好协商,关于乙方承租甲方大堂广告灯箱事宜协商一致,达成如下协议:
一、乙方承租_______________号广告灯箱(下称“该广告位”),规格为高度_________米,宽度______米。
二、甲方同意乙方在______年______月______日至______年______月______日使用该广告位。乙方每年支付租金____________元整(大写____________元整),在本合同签订前交清年租金,甲方在收到乙方租金后须向乙方提供正式等额发票。
三、乙方发布之广告内容必须符合国家法律法规及有关政策的规定,否则一切后果由乙方自行承担。
四、乙方在租用期间须由甲方指定的广告公司负责该广告画的制作、悬挂及拆卸,资料由乙方提供给广告公司,并交广告制作费____________元给广告公司。
乙方在进行广告牌改造或广告画面施工等正常广告经营活动时,在不影响甲方正常经营条件下,甲方应予以积极配合(如水电、人员进出等各方面)并提供便利。
五、乙方租用该广告位只能作为乙方的商业用途宣传。在租用期间乙方未经甲方同意不得将此广告位转租给第三者使用,否则视为乙方违约,甲方有权即时收回该广告位另行出租。
如甲方因无法避免因素转让该场地,为了保障乙方权利,甲方应向受让方申明根据《中华人民共和国合同法》第二百二十九条“买卖不破租赁”的规定,本租赁合同在阵地过户给第三方后继续有效,租赁合同的效力不受影响。
六、若乙方继续承租,需在合同期满前一个月提前知会甲方,甲方有权视年度经营状况进行调升租金,双方再进行续签合同。如若乙方未提前一个月知会甲方,甲方在合同期满后有权将该广告画拆除。
乙方应按合同规定交纳租金,如逾期未交,应当自欠付日起至全部交付日止,按照欠付租金的日千分之五向甲方支付违约金,违约金按实际逾期天数计算,逾期超过30日的,甲方有权终止合同,所收乙方保证金作为违约金不予退还。
七、甲方负责广告位的维护、保养及使用过程中的安全问题,保证广告位的外观清洁和正常使用。
八、在合同期内,若因自然灾害、战争等不可抗力或政府法律法规、政策致使本合同不能继续履行的,乙方按照实际使用天数支付广告位租金,如因此造成损失,双方互不追究责任。
乙方有权按政府审批下来的形式规格制作广告牌,在不影响和破坏大楼主体及其相关设施(含LED大屏钢结构)安全的情况下加大广告牌画面尺寸,广告牌其制作材料、施工费、电费等一切费用由乙方自行解决和支付。
九、本协议一式二份,自双方签名后正式生效。甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_______________乙方:_______________
签约代表:_______________签约代表:_______________
日期:_______________日期:_______________
甲方:xx市xx物业管理服务有限公司
乙方:广州xx广告策划有限公司
甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则,经过友好协商,决定充分利用双方各自的优势,资源互补,在xx苑小区内建立二个候车亭项目上进行合作。特订立本协议。
第一条、合作方式
乙方出资免费为甲方安装二个候车亭,甲方允许乙方在右半部有期限免费给乙方发布合法的广告,发报期限内,所得收益归乙方所有。
第二条、合作期限
建好候车亭次日起,甲方免费提供二个候车亭的一半位置给乙方发布合法广告,乙方免费发布期限为年(20xx______年______月______日至______年______月______日)。年后,候车亭的所有权归甲方所有。
第三条、双方权利责任义务
甲方在合约期限内,有义务看管好候车亭,属人为损坏的,由甲方负责,属自然损坏的,由乙方负责,不可抗力或自然灾害引起的,由甲乙双方共同承担。
第四条、其它
未尽事宜将由本协议、甲乙双方通过协商解决。本协议一式两份、甲乙双方各持一份,在甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:xx市xx物业管理服务有限公司乙方:广州xx广告策划有限公司
签字:签字:
______年______月______日______年______月______日
随着人们维权意识的强化,合同对人民群众约束力越来越不可忽视。签订合同可以保证双方责任的落实。这篇“广告协议书”编辑独家推荐相信你一定会有所收获,希望以下信息能为你提供参考和帮助!
甲方:______________________
乙方:______________________
现经甲乙双方友好协商,根据现行法律法规对合同、知识产权及网络管理的有关规定,就甲方在乙方的网站发布internet广告事宜达成以下协议:
一、广告服务内容
1.广告规格:乙方为甲方播放______规格的图片网络广告,费用为______元/年。
2.广告位置:____________;播放时间:____________个月。
3.广告制作及注意事项:__________________。
4.维护更新:
(1)乙方保障为甲方播放的广告稳定、正常地显示,力保网络通信不因非第三方的原因或不可抗力而出现中断及拥塞;
(2)乙方根据甲方的合理要求及时对其在网站播放的广告进行更新和维护;
(3)根据甲方的要求乙方可以对甲方的技术维护人员及其他相关人员进行必要的技术培训,并提供技术支持。
(4)其他:_____________________
二、甲方义务
1.甲方负责向乙方提供制作广告所需的文字、图片、及电子文件资料。
2.甲方应即时审验乙方为甲方制作完成的广告内容,并提出修改意见。
3.甲方不得要求乙方制作的广告中包含有关色情、宗教、人种歧视、政治敏感问题等内容,否则乙方有权终止合同并不退还已收费用。
4.甲方对其提交给乙方的资料内容的真实性和合法性负完全责任,一切由其内容所引起的纠纷、争议及所涉及的法律责任均由甲方承担。
5.甲方应在收到乙方书面完工通知的7日内对整个方案进行验证,并通知乙方进行修改,否则,视为全部设计验收合格。
三、乙方义务
1.应在约定的期限内完成所有广告页面及图文的设计和制作,并测试性发布供甲方审核;
2.广告制作测试作过程中,对甲方陆续提出的修改要求,乙方应尽力协助实现,并经甲方认可;
3.广告修改完成后经甲方审验合格后,由乙方负责正式发布播放,并保证被播放广告的正常显示和访问。
4.乙方须通过必要的技术手段体现出播放广告的有效显示率和点击率,以方便甲方查看广告效果。
四、广告制作周期及完成时间
1.甲方保证在______月______日前将制作网络广告需要的材料提交给乙方;
2.乙方自收到甲方提供的相关资料之日起______个工作日内,完成全套广告的设计和配置;
3.制作过程中乙方应甲方的要求对播放的广告进行维护和更新进行修改,完成的时限参照本合同中关于维护更新的有关约定;
4.对甲方提出的有可能影响双方约定的完成时间的要求,乙方有权提出延期请求,由双方协商确定具体时间。
五、广告服务费用及付款方式
1.广告制作费用: ______元;全部广告播放及维护费用______元;两项合计:______元。
2.付款方式:_________________________________
六、特别约定
1.乙方有权在版面上标注设计单位名称,未经许可甲方不得更改。
2.乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何责任。
3.甲方对乙方提供服务过程中使用的技术、软件、设备等所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何责任。
4.合同结束时,在相同合同条件下,乙方有为甲方提供该位置发布广告服务的优先权。
七、隐私保密
1.甲乙双方对在履约过程中获悉的对方之商业秘密及技术秘密承担保密义务,该保密义务不受本合同期限的限制。
2.乙方对甲方提供的要求保密的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方。
八、违约责任
1.乙方因其自身的原因而未能按时完成广告的制作、维护和更新,则每延迟一日,应向甲方支付违约金人民币______元;
2.甲方没有按时履行支付义务,除向乙方补交余款外,应按每日______元向乙方支付迟延履行金;
3.甲乙双方违反本合同项下的其他义务,需赔偿因此给对方造成的损失。
九、争议解决
凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,甲乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成,任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
十、合同文本、生效、期限
1.本合同一式两份,甲乙双方各持一份。合同自甲乙双方签字盖章之时起生效。
2.本合同的有效期为______年。期满后甲乙双方如需继续合作,则延续协议为本合同的有效补充部分。
十一、本合同附件______,附件是本合同相关内容的补充说明。
甲方名称:______________ 乙方名称:______________
代表签字:______________ 代表签字:______________
联系电话:__________
____ 联系电话:______________
详细地址:______________ 详细地址:______________
签约日期:_____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合本工程实际情况,经甲乙双方协商一致,甲方同意将广告牌制作及安装承包给乙方,为明确双方的责任和义务,特订立本合同。
1.2 工程地点:
2.2 工程承包范围:广告牌制作设计图及相关设计文件所涵盖的全部工程内容;主要包括:所有产品图纸的深化设计、主材辅材的采购及制作、水平及垂直运输、吊装、安装、自验交接、施工后现场卫生清理及产品保护等自现状施工至竣工验收全过程所有工序的操作内容。
2.3.1本工程包干总价为人民币 元(¥ 元),项目包干总价详见附件报价清单。
2.3.2本工程含税包干总价为不可调整价款,乙方已认真核实现场场地条件及甲方对本工程的制作要求,对设计图纸中的所有项目特征已充分了解,对完成本工程所必须发生的其他费用已包含在含税包干单价中。
3.1 所有广告牌需于 年 月 日前(不包括本数)安装完毕并验收合格。
3.2 因甲方通知变更工程项目原因或不可抗力因素影响工程进度的,该延误的工期经甲方确认后,工期相应顺延。工期顺延期间,甲乙双方同意不计取因工期延误引起的任何费用。
3.3 若乙方未能在 年 7 月 30 日前(不包括本数)施工完成所承包工程并经甲方竣工验收,工期延误按.00元/天进行罚款;工期延误超过4天以上(含4天),则甲方有权立即终止合同,并在按2000.00元/天的基础上,对乙方已完成工程量按实际结算价(单价)不高于附件报价单单价的80%,余款作为造成甲方工程延误相关损失及甲方另选公司施工的误工费用。
3.4 乙方自行负责工程施工搭架,费用自理。
4.1 工程质量:工程质量必须达到相关规范的合格标准,外观效果符合设计文件要求,比例尺寸合适。且完成的相关成品要求内部结构理,经久耐用。
4.2 本工程竣工验收按国家及行业相关验收规范以及甲方提供的设计文件要求执行。在施工过程中发现设计图纸矛盾或者错误及违反强制性条文,乙方应书面告知甲方,由甲方会同设计单位办理设计变更,其费用按实结算,否则由此造成损失由乙方承担。
4.3 分项工程施工完毕,乙方应24小时内发向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应24小时内对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;分项工程质量评测不合格,乙方应按时一次性整改合格;若复验不合格,每次罚款2000元,且甲方有权对乙方采取停工整改、直至甲方有权单方面终止合同;因乙方施工原因造成停工、返工,工期不顺延,采取的补救措施所发生的一切费用均由乙方承担。竣工验收时,业主等相关验收人提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
4.4.1乙方施工完成在具备验收条件7个工作日内向甲方提出书面验收申请。
4.4.2甲方在收至该申请后7天内予以书面答复,对不具备验收条件的提出书面整改意见,乙方应按该意见进行整改(整改时间计入总工期),全部完成后再次进行申报验收;对符合验收条件的,甲方在7天内组织有关部门进行验收。甲方逾期不组织验收或不答复的视同验收合格。
5.1完成本工程所有的材料设备均由乙方提供并已含在2.3条款的工程款中。
5.2采购和检验:乙方根据协议条款约定,按照设计、规范和本合同约定的要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。
5.3重新检验:乙方提供的货物经验收合格后,在使用过程中经检验发现乙方供应的货物质量仍存在问题的,不免除乙方的责任。仍由乙方修复或拆除及重新采购合格的产品,由此所产生的所有费用和返工、整改及因该原因引起的甲方损失一律由乙方承担。
6.1 乙方按经甲方审核确认后的设计文件要求和国家现行的施工规范进行施工,工程质量要求工程达到合格标准。
6.2 甲方若需要对设计变更或施工进行修改或补充,乙方不得拒绝。 7 竣工验收
7.1 乙方所施工的单位工程达到竣工验收条件后,应按有关规定进行申报,并及时提交相关的竣工验收资料。
7.2 乙方在具备验收条件后向甲方提出验收申请,经甲方认可签章后验收方为有效。
7.3 在竣工验收中,如发现工程质量不符合合同约定和有关规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成,经验收合格后,再行移交。由此造成工程延期交付的,乙方应按3.5条款承担逾期交付违约责任。
8.1 工程竣工验收后,乙方对施工工程质量保修期三个月(验收合格之起计算)。在保修期内,发生由乙方责任造成的工程质量问题,乙方负责无偿修理并承担所有费用。(注明射灯只保3个月)如发生自然灾害,如台风、地震,人为原因等所引起造成。
8.2 乙方应于甲方通知之日起3日内无条件及时派人进行修理,并于5日内维修完毕,每逾期一日罚款500.00元,届时直接从保修金中直接扣除;超过10日,甲方有权选派其他单位或班组进行修理,费用直接从保修金中扣除,不足以扣除的甲方保留追偿的权利。乙方不按照上述保修规定执行的达2次(含2次)以上的,甲方将没收乙方保修金。
甲方:XX公司房地产开发有限公司
乙方:AA有限公司
甲乙双方本着公平、互利的原则,在充分友好协商的基础上,并遵照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就甲方用“XX”项目商品房冲抵其20xx年11月22日起至20xx年1月17日期间在乙方《XX周刊》上所指定内容发布广告的广告款事宜,达成如下合同条款,以兹共同遵守:
一、双方同意,甲方把《XX周刊》作为抵扣期内广告投放的主要媒体之一,并用第三条列明的商品房及其价款等额抵扣应当支付乙方的广告费用。
二、乙方按其优惠价即20xx年刊例价,作为给予甲方20xx年广告费的结算价格。
三、用于抵扣的房源为XX项目的商品房1套:
房号: 号房, 套内面积: 平米(初测套内面积),总价元,人民币大写: 。
(房屋面积以测绘部门最终确定的实测面积数据为准,商品房按建筑面积单价计价,房屋总价以实测面积乘建筑面积单价后数值为准)
双方确认,20xx年X月X日起至20xx年X月X日,甲方在《XX周刊》刊发广告费用总款为X元(大写: 万元正),该广告费视为乙方向甲方支付的用于抵扣商品房价款。
四、此次广告费抵扣期间为20xx年X月X日起至20xx年X月X日止。若到截止日期甲方房款未使用完毕视为甲方放弃未使用款项,若在合同期内甲方投
放广告超过合同约定金额,超出部分以支票方式支付乙方。抵扣期间届满,甲方不再享受本协议第二条所列的优惠广告费。抵扣期间内,甲乙双方的广告价、房价均按本协议第二条执行。
五、本协议中所指的用以抵扣广告费的`房屋价款仅指该房屋的售价,不包括购房契税、交易手续费、印花税、办理房屋产权、土地使用证费用,物管、维修基金、配套费用等应当由买房人承担的所有税费,上述费用由乙方或者其指定的购房者承担。
六、甲方在抵扣期间内在《XX周刊》及《XX周刊》上投放广告而实际支付的广告费用由房价款抵扣,此部分广告费用,乙方均应当开具广告费发票; 乙方实际支付的房价款和用广告费抵扣的房价款,甲方均应当开具购房发票。
七、本协议第三条约定房源的房价款的抵扣至80%后,甲方与乙方或者其书面指定的购房者办理购房相关手续。八、甲方第三条所列明的房屋在签定本协议后一直到与乙方指定的购房者签定正式购房合同时,均是合法的建筑物且无任九、未尽事宜,双方协商解决。协商不成,可向抵款房屋所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律权利。
甲 方(章): 乙 方(章):
代表(签字): 代表(签字):
年 月 日年 月 日
甲 方:秦皇岛易普文化传播有限公司乙 方:
联 系 人: 联 系 人:
联系电话: 联系电话:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及本地政府有关户外广告审批规定签定本合同,甲方委托乙方制作路灯杆广告,经友好协商达成如下协议:
一、 工程项目: 工程地点:标牌内容:二、 合同工期:
订立本合同后天在甲方指定地点安装完毕。
三、广告牌制作费用:
1、按块计算,每块
2、付款方式:制作安装完毕验收合格后,甲方支付金额的80%,其余20%作为质量保证金,由甲方在年后支付完毕。
四、 违约责任
甲、乙双方均应诚实守信,如任何一方违约,均应赔偿对方经济损失。逾期安装,每个广告牌承担违约金元。
五、争议的解决
前述条款未尽事宜,由甲、乙双方另行协商约定。
在执行合同中发生争议,应本着互谅互让的原则,在保证工期和质量的前提下充分协商解决。协商不成的双方同意在甲方所在地通过诉讼途径解决。
六、产品质保期为三年,三年内标志牌效果不佳,自发现之日起日内
解决,乙方需提供无偿维护。
七、本合同一式两份,双方各持一份,自双方签署之日生效。
甲方(章)
法定代表人: 乙方(章)法定代表人:
合同订立时间:年月 日
甲方:z市z物业服务有限公司
乙方:z市z广告有限公司
根据《合同法》及政府的相关规定,结合z·z的实际情况,经甲乙双方友好协商签署本协议:
1、甲方与乙方在诚信的基础上合作,乙方与甲方签定本协议。甲方提供z·zAE幢六部电梯桥厢的三面内壁给乙方悬挂广告。悬挂的广告内容必须是健康文明,经政府相关职能部门审核通过的广告内容。不能悬挂涉及色情、暴力、恐怖等不健康的广告内容。否则,甲方有权要求乙方及时更换悬挂的广告图片。并由此产生的相关责任由乙方负责。
2、乙方拟在电梯桥厢张贴广告画之前,必须交付给甲方书面审批后方可在电梯桥厢内张贴。
3、甲方负责用三合板装饰电梯,为乙方提供张贴广告喷画的载体。但不负责电梯内张贴的广告画完好情况,若电梯内张贴的广告画发生损坏,由乙方负责修复。
4、乙方遵守甲方的管理规章制度,利用甲方管理的AE幢六台电梯桥厢的三面内壁张贴广告画。
5、收费标准:400元/月·台。
6、租赁期限:20xx年8月15日至20xx年2月14日。
7、缴费方式:每三个月支付一次。即:自合同签定三天内乙方向甲方支付第一期租赁费用,金额为:400元/月·台×6台×3个月=7200元,第二期费用乙方须在11月20日之前向甲方支付,金额为:400元/月·台×6台×3个月=7200元。
8、若乙方不按时向甲方支付第二期费用,延期超过10天,该协议自动终止。甲方有权拆除悬挂在电梯桥厢内壁的广告喷画且不负任何责任。
9、在进行电梯广告悬挂施工期间须服从甲方的管理,电梯内壁悬挂的广告内容不得影响楼盘的销售,不得有影响z·物业品牌形象的经营活动行为。
10、本协议一式两份,双方各执一份,一经签定,正式生效;如需变更和解除该协议,经双方协商一致,另行达成新的协议。
甲方:z市z物业服务有限公司 乙方:z市z广告有限公司
签约代表:
签约代表:
签约时间:
签约时间:
甲方: 乙方:
甲乙双方本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则,经过友好协商,就建立业务合作关系,以开发利用————互联网站(————)广告资源事宜,在遵守国家有关法规基础上达成一致意见:
第一条:合作标的双方合作的标的,是————网站的广告业务代理商资格。乙方依据该种身份,享有本合同规定的所有和完全权益。
第二条:合作基穿∷方确认具备下述合作基础,确认其中存在的欠缺能够在业务合作正常进行之前得到完全的弥补。
2.1 乙方是——互联网站的高级企业会员。
2.2 乙方具备进行电子图片制作以及网页制作的技术能力,具备依据国家相关法规对广告进行全面审查的业务能力,具备进行广告创意策划、制作广告图片和广告网页、开展各种广告代理服务的能力和必要的市场拓展能力。
2.3 乙方已经充分了解甲方“——互联”网站《关于广告品质的规定》。
2.4 乙方已经充分了解甲方“——互联”网站各种广告方式的开发利用方法以及运行规则。
2.5 甲方拥有合法注册的有效企业经营资格和在互联网上开展业务经营活动的'合法资格。
2.6 甲方承诺,同样遵守自己要求企业会员履行的《依法诚信经营承诺》中涉及的各项原则,严格按照通过网站公布的各种相关的作业规则提供服务。
2.7 甲方拥有能够维持正常运营的网站,能够正常展示乙方根据相关规则提交发布的网络广告,并能够正常提供相关的服务作业。
第三条:合作方式
3.1 本合同生效当日,甲方在“——互联”网站开辟的专门网页上公布乙方的广告业务合作伙伴身份,并以醒目方式引导用户知晓乙方,便于与乙方取得联系。以醒目方式进行宣传,引导用户利用乙方的服务。
3.2 乙方自主接受客户委托,为客户进行广告战略策划和广告策划,为客户制作网络广告产品,进行广告审查。乙方根据与客户协商的标准收取费用,该费用全额归乙方所有,无须向甲方转付。双方的合作不以发生费用结算关系作为履行合同义务、享受合同权利的前提条件。
3.3 乙方可以将产品交付客户,由客户自行使用。也可以帮助或代理客户在甲方“——互联”网站通过适当方式申请、发布广告。乙方代客户在甲方“炎黄互联”网站申请发布广告时如同发布自己的广告一样,须遵循甲方的相关规则,参与公平竞争。
3.4 甲方对乙方提交发布的广告免予审查。只要乙方获得了发布权,按时提交了符合相关规则的广告,就给予发布。
第四条:甲方的权利和义务
4.1 有义务为乙方做宣传,公布乙方的有关资料;有义务推荐并引导客户利用乙方的服务并与乙方建立直接的业务联系。有义务保持宣传和引导的准确和持续。
4.2 有义务通过适当方式帮助乙方理解“——互联”网站关于广告形式和广告申请、发布方式的相关规则。
4.3 有义务保正维护乙方获得足够的代理经营空间。甲方承诺,在本合同有效期内,在距离乙方经营场所半径——的范围内,不与其他广告公司签定与本合同同类的广告合作合同。
广告发布单位(以下简称甲方):
广告客户单位(以下简称乙方):
一、乙方委托甲方于 年 月 日至 年 月 日期间发布 广告,发布期为 个月,合同编号为:YD 号。
二、广告发布媒介为:墙体广告。
三、设置地点:
四、广告发布规格:按选择墙面的广告实际制作面积计算。
五、合计面积为: 平方米( M2)。
六、广告单价为:每平方米 元。
七、合计金额为人民币: 元整(¥: 元)。
八、广告采用乙方提供的样稿,未经乙方同意,甲方不得改动广告样稿。
九、广告用料:
十、甲方有权审查乙方的广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,甲方应要求乙方作出修改,乙方在未作出修改前,甲方有权拒绝发布。
合作期内,甲方在事先未征得乙方同意的情况下,不得另行委托其他公司进行设计,否则视为违约。
十一、在甲方制作广告期间,如果乙方无故毁约,而甲方又已施工,乙方必须按照甲方已做广告总额100%付清给甲方。
乙方必须根据甲方要求保证交稿时间,所有的交稿数量均以甲方最后的确认稿为准。
十二、乙方规定的广告制作期,因客观原因甲方不能施工,制作期顺延。
十三、付款方式:甲方制作施工前,乙方向甲方支付广告费总额的 %,计人民币 佰 拾 万清给甲方。
十四、如果乙方未按期付款给甲方,甲方则按合同签定广告总额的5‰每天向乙方加收违约金。
甲方制作完毕,并向乙方提供广告的照片、详细地址及每幅广告面积清单。从乙方接到甲方照片、详细地址及面积资料之日起计算,在十天内乙方派人和甲方一起前往广告制作地抽样验收,若乙方在十内因故不能验收。
乙方承接甲方广告业务,应委派专人与甲方保持紧密联系,经常与甲方交流、沟通,尽职尽责为甲方服务,按时、按质、按量完成甲方委托的各项工作,并为甲方资料保密。
十六、墙体广告在发布期内如出现质量问题,甲方在15天内给予修复。
十七、其它约定:
十八、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。
十九、本合同一式二份,双方各执一份,自签字(盖章)之日起生效。
广告发布单位广告客户单位:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
邮编:邮编:
法人代表或委托代理人:法人代表或委托代理人:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
签定日期: 签定日期:
甲方:_________
乙方:_________
经甲乙双方协商,乙方向甲方提供如下广告服务,双方签订本协议并信守以下条款,共同严格履行。
第一条 服务内容:
乙方为甲方在_________网站(_________)、_________、_________上刊登广告提供制作和发布广告的服务,时间_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
总金额:_________元。
合计人民币大写:_________。
第二条 服务项目与广告规格:_________ 。
第三条 付款方式:甲方在广告发布之日起十五日以内通过电汇或邮寄方式将款项汇至乙方帐户,并电告乙方。
第四条 服务质量:甲方负责提供广告资料及素材,乙方按甲方要求负责制作。
第五条 本合同签订后,具有法律约束力,任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止,应经双方协商同意后,签订修改或终止合同协议书。
第六条 其它条款:服务期满的后续服务,双方另行协议。
第七条 本合同一式贰份,具有同等效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
地址:_________ 地址:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
开户名称:_________ 开户名称:_________
帐号:_________ 帐号:_________
电话:_________ 电话:_________
传真:_________ 传真:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
甲方:_____________________(以下简称甲方)
乙方:_____________________(以下简称乙方)
经双方充分协商,根据《_____》相关规定,特签署本合同。
一、?合同内容
质量要求:
质量要求:
;质量要求:
二、合同金额
共计人民币(?大写?)_____________________(小写?)____________________
三、付款方式
1、本合同签订后,甲方支付合同总额的____%,即人民币¥___________元(大写:_____________________元整)。
2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥______________元整(大写:_____________________元整)。
四、责任与义务
1.?乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。
2.?乙方需在规定时间(______年____月____日前)完成,并送交甲方签字认可。
3.?甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。
五、产权约定
甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权。
②本合同条项目概述中所述项目整体安装验收合格后,甲方支付给乙方合同总额的 %,即人民币 元整,即大写: 整,在安装完毕后 7 日内支付。
六、违约责任
因设计和制作工作具有很大的特殊性,在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,因此,甲方如提前终止合同,预付款乙方不予退还。
七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。
本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_______________乙方(签章):_______________
__________年_______月_______日__________年_______月_______日
甲乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商,就墙体广告的制作、发布事宜达成共识,根据《中华人民共和国经济合同法》、《广告法》中有关规定,特制定以下条款:
一、项目内容。甲方于 200 年 月 日委托乙方,在 境内(发布方案详见附件)公路两侧制作、发布墙体广告。
二、项目价格。
1、 墙体广告工程量:
2、 墙体广告制作单价:
3、 工程总造价:(实际结算价格需根据验收合格面积计算)
三、项目要求。乙方须按甲方签字认可的墙体广告样稿执行,由于墙体广告的特殊性,实际墙面制作颜色、效果允许与样稿稍有出入。
四、工程日期。预计为 200 年 月 日至 200 年 月 日。(因雪、雨、雾等自然因素或政府干涉等双方无法控制特殊情况以及中途验工、调整等时间除外。由上述原因造成的工期延误,乙方必须书面通知甲方,甲方应在3个工作日内予以确认)。在施工期间如遇阴雨天气超过5天,甲方应给予补偿,补偿办法每个施工班组300元/日。
五、工程变动。若因出现雪、雨、雾等自然因素及政府干涉等双方无法控制特殊情况,使本合同无法履行或无法继续履行,甲方应支付乙方实际已完成的工程金额;若甲方对墙体广告提出改动意见,应书面通知乙方,并经过协商认可支付相应费用。
六、付款方式。合同签订时甲方支付总工程款的30%计 元,乙方全线开工后凭20%施工进度照片再支付总工程款的30%计 元,完工扫尾阶段验收合格后支付总工程款至90%(总价以实际验收面积计算),投放结束后支付余款。
七、乙方送报企业墙体广告实景照片反馈单(含地址、照片、面积、序号),甲方收到后即视为该批所报工程已竣工,甲方向乙方开具收到证明。
八、验收方式。
1、 乙方应向甲方提供有人物作为高度参照的实景照片,甲方根据乙方提供的实景照片进行面积验收,胶卷及冲洗费用由乙方承担。
2、 甲方还可根据需要进行现场抽查,如甲方在抽查中发现某一单块广告实际面积少于乙方提供的结算面积的3%,则甲方有权对乙方处以该广告结算价格两倍的罚款。
3、 实地考察验收时,乙方必须有工程监理人员陪同,并代表乙方在最终的验收报告上对所抽查的广告质量予以签字确认,抽查所耗出车费用由乙方承担,甲、乙双方验收人员差旅费用自理。
4、 验收标准参见合同附件。
九、验收期限。由该工程竣工之日起,不能超过 10 天,逾期视为默认验收合格,甲方验收后7日内将约定合同款付给乙方。
十、特别约定。因广告媒体的特殊性,1、允许总工程量适当增减 10% ,最后结算以实际工程面积结算;2、实际施工路线或区域允许有调整;3、甲方不得重复验工拖欠工程款;4、若甲方未如约付款,乙方有权终止施工并不对广告发布后的质量问题承担任何责任,由此对乙方造成的一切损失由甲方全权承担;
十一、广告审批手续。广告发布的申请及审批手续由乙方负责,甲方应提供相关合法有效证件(如:营业执照、商标注册证、产品合格证等。发布内容带有特约、唯一、独家、代理等宣传词语,以及获奖荣誉、注册商标、专利证号等广告内容,均需出具相关证明。),因甲方不能及时提供有关证件而引起纠纷或损失由甲方承担。
十二、甲乙双方书面同意的广告投放规划、墙体广告样稿、中途调整方案等书面内容为本合同附件,具有同等法律效力。
十三、投放要求
1. 本次投放的广告期是1年,必须确保1年内在正常自然天气条件下不褪色。
2. 本次投放的墙体广告要求在高速公路路口、国道、省道两侧的显著位置。
3. 为甲方制作的墙体广告的面积规格要求:甲方原则上规定单块广告的面积在30~60平方米内;当乙方遇到位置、效果俱佳的超过60平米的广告制作资源,必须征求甲方的同意后方可施工制作。
4. 乙方应确保投放的所有广告符合国家和地方有关法规的要求。
十四、售后承诺:
1、乙方保证发布1年时间,发布期内广告如有褪色,超过20%,公司将在15日内进行修复。
2、甲方广告如遇被覆盖、墙体拆除等情况,乙方不承担责任。但乙方可以提供相关手续(如墙体广告广审等政府相关批文等)予以配合。
4、 甲方必须清楚,墙体广告的载体是不确定的,墙体广告的载体有可能被拆除、遮挡、涂刷等。
十五、违约责任。甲乙双方中一方违反协议中条款,违约方应向对方偿付合同总额的20%作为违约金。
本合同一式两份,具有同等法律效力,自签字之日起生效,涂改无效。
甲方: 乙方:
(签章) (签章)
法定代表人: 法定代表人:
委托办理人: ; 委托办理人:
电话: 电话:
签订地点: 签订地点:
甲乙双方经友好协商,就 品牌产品宣传册的设计达成如下协议:
一、设计项目和内容
1、设计项目: 单页(4张)
2、设计内容:平面设计、完稿制作、产品拍摄、场景制作、菲林打样。
3、宣传册的样本提供
二、设计要求
1、宣传册的设计规格 ,设计样稿 页,以供甲方选择定稿。
2、按照甲方提供产品的风格进行设计
三、材料的提供
设计、样本的材料由乙方承担,费用已结算在甲方支付的设计报酬中。
四、交货日期、地点
本合同项下的设计成果及样本的交付按以下进度进行,但最迟不得超过 年 月 日,交货地点在甲方所在地。否则,视为乙方违约或履行合同不能。执行环节的进度控制参见附件(作业进度控制表)。
五、验收办法
以甲方认可签字的样稿为准。
六、报价、报酬及结算方式、付款期限
1、乙方对设计内容的报价如下,此报价已含设计材料费用。
(1)设计
(2)样砖的拍摄及较色
(3)整理
(4)效果图制作
(5)出菲林、打样
甲乙双方原则上同意按上列报价结算,本合同项下总报酬暂为 元,实际金额按最终确认稿页数进行结算,此页数需经甲方承办人书面认可。
2、甲方在收到乙方所交付的设计成果和样本后90天内一次性付款。
七、双方的权利、义务
1、乙方对甲方所提供的相关资料负有保密的义务,不得复制,不得转让给第三人重复使用。
2、设计成果的著作权等知识产权属于甲方享有,乙方未经甲方许可,不得利用。
3、乙方应严格按甲方的要求进行设计和修改,并准时交付设计成果。
4、乙方交付的设计成果必须符合《广告法》等相关法律法规。
5、甲方应及时向乙方提供设计所需要的相关资料和便利。
6、乙方所交付的设计成果不符合甲方的委托要求,甲方有权拒收或限期让乙方予以整改。
八、违约责任
1、 甲方不按照合同规定的时间向乙方付款的,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方支付违约金。
2、 乙方不能按时交付设计成果的,应向甲方承担设计总价30%的违约金,若因此造成甲方损失的,应承担赔偿损失的责任。
3、 乙方有其他违约行为的,应向甲方承担设计总价10%的违约金。
九、争议的解决
在合同履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,应向甲方所在地的人民法院起诉。
十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经双方盖章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
客户单位名称(以下称甲方):
发布单位名称(以下称乙方):
甲乙双方根据国务院《广告管理条例》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于年月日发布平面广告,发布媒体为《报》。具体刊登要求及费用如下:
(略)
二、甲方应在 将广告费付给乙方,付款方式:。
三、广告采用甲方提供的样稿或经甲方确认的稿件,必须符合《中华人民广共和国告法》和报社要求,未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿。乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方有权要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有权拒绝发布。
四、因报社原因临时或长期取消原甲乙双方确认的版面造成无法发布的;因报社广告发布价格调整,甲乙双方重新商定未果造成合同无法继续履行的;甲方确认的广告经报社审查未能通过而无法发布的;乙方不承担责任。因报社原因出现甲方确认的广告刊登版面,时间及文字等内容有误,乙方应承担责任,具体执行方式双方协商解决或以报社确认为准。
五、甲方确认样稿时需签字或盖章,传真件同样有效。乙方以甲方确认稿为发布样本。广告样稿作为本合同附件,与本合同一并保存。
八、甲方如在合同签订后因自身原因撤稿,须支付给乙方合同金额的20%作为违约金。乙方须按照甲方的刊登要求严格执行,除不可抗力因素外,乙方如果出现漏刊现象,乙方应给予赔偿或补偿。每漏刊一次,应在原定版位补偿一次或折合相应的款项退回给甲方。
九、甲方必须在规定时间内一次性支付乙方广告款,如未能在约定日期之前支付乙方广告款,乙方有权通知甲方暂时终止发布,因此造成的损失由甲方承担,同时乙方从约定之日起每日向甲方收取5‰的违约金。乙方如不按时交印,乙方须退回合同全额费用,并赔偿合同总价的5%的违约金(除不可抗拒的因素外)。
十、违约纠纷解决方式:协商解决,协商未果的可向各自所在地人民法院起诉。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,传真件或复印件签订同样具有法律效应。自双方签字盖章之日起生效。
十二、其他:
甲方(签章): 乙方(签章) 委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
开户 银行: 开户 银行:
帐 号:
甲乙双方根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家、地方有关规定,就企业技术秘密,公司及客户财产保护达成如下协议:
一、保密范围
1.甲方尚未公开的发展规划、方针政策、经营决策的信息、计划、方案、指令及商业秘密;
2.甲方的经营方法、状况及经营实力;
3.甲方机构的设置、编制、人员名册和统计表、奖惩材料、考核材料;
4.甲方具有保密级别的文件、资料、会议记录、信件、方案、投标书、图片、电脑软件;
5.甲方客户的资料及财产;
6.以及其他具有需要保密性质的资料文件;
二、权利和义务
1、乙方未经批准,不准复印、摘抄、随意和恶意拿走甲方秘密文件等;
2、乙方未经批准,不得向他人泄露甲方秘密、信息;
3、乙方应妥善谨慎保管和处理甲方及其客户之机密信息资料及固定资产,如有遗失应立即报告并采取补救措施挽回损失;
4、对乙方已制作过的具有乙方机密信息的广宣品,经双方协商,甲方应及时销毁;
5、甲方有义务对乙方保守秘密,举报泄密或改进保密技术、措施。
三、违约责任
1、乙方违反此协议,甲方有权无条件解除聘用合同,并取消或收回有关待遇;
2、乙方违反此协议,造成一定经济损失,甲方将处以乙方罚款。
3、乙方违反此协议,造成甲方重大经济损失的,应赔偿甲方全部损失。
以上违约责任的执行,超过法律、法规赋予双方权限的,申请仲裁机构仲裁或向法院提出起诉。
四、协议期限
1、聘用合同期内;
2、解除聘用合同后的 年内。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日
在企业开始谈合作的时候,无论是在生活还是工作当中,相信很多人都曾经看到过合同。合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为,你知道一份合同的格式要求吗?我们听了一场关于“广告协议书”的演讲让我们思考了很多,经过阅读本页你的认识会更加全面!
定作方(简称甲方):____________
承揽方(简称乙方):____________
根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规,甲、乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,达成以下协议:
第一条、委托内容
甲方委托乙方拍摄、制作(专题)片,成片长度,并为甲方提供母带______盘,vcd光盘碟,dvd光盘______碟,具体内容为_______________。
第二条、委托费用及付款方式
1、委托费用:甲方需向乙方支付制作费用共计人民币_______元整(小写¥_______)。
2、付款方式:甲乙双方签定正式协议时甲方应向乙方支付首款,计人民币_______元整(小写¥_______);甲方审片通过后即结清全部尾款,计人民币_______元整(小写¥_______)。
第三条、甲方权利和义务
1、甲方需向按约定及时向乙方支付委托费用。
2、甲方应向乙方提供制作所需的相关资料,并保证资料的可操作性。
3、甲方需对拍摄现场进行组织、安排、明确具体拍摄要求,配合乙方现场拍摄。
4、审片期间,在不脱离脚本的情况下,甲方有权要求乙方进行部分修改。
第四条、乙方权利和义务
1、乙方必须按照甲方脚本要求进行拍摄及制作,且成片各项技术指标均需达到要求,如出现质量问题,由乙方承担全部责任,并采取相应补救措施。
2、凡因甲方原因导致该片无法按期完成或影响成片质量,甲方向乙方提出补救要求时,乙方有权拒绝或向甲方提出补偿要求。
3、制作过程中每个环节必须由甲方验收认可,工作方可继续进行;、验收项目包括,初剪(片子的'剪接,镜头的运用,长度,节奏等认可),精剪(特技镜头,字幕等认可),三维小样(质感,动态等认可),片子的全部画面必须在录音前认可,方可录音。录音(配音,音乐,音效等认可)。
4、乙方不得向外泄露甲方提供的相关资料,并应对甲方要求保密资料绝对保密。
第五条、审片方式
在甲乙双方正式签定协议之日起个工作日内,乙方完成制作后交付甲方审片。
第六条、违约责任
甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后可以获得的利益,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
第七条、争议纠纷解决
本协议执行中如发生争议,先由双方协商解决,协商不能解决,双方可按下列第_________项解决:
1、申请仲裁机关裁决。
2、向人民法院起诉。
第八条、其他约定
1、本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。
2、协议的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
3、本协议一式_______份,甲乙双方各持_______份,自双方签字盖章之日起生效。
1、乙方利用其自身资源为电影《达里尼的记忆》(以下简称为"电影")的拍摄提供甲方所需拍摄资金 万元整,并根据剧情等提供场地等拍摄支持,促成甲方顺利拍摄完成。
2、双方按照以下约定执行本协议:
(1)、甲方于本协议签订后(5)日内向乙方提供以下资料:
A、电影剧本;
B、电影整体策划流程
C、甲方曾拍摄、发行影片的作品1-2部;
(2)、对植入广告客户的要求:乙方向甲方提供的广告内容植入发布不会从根本上影响影片的主旨、风格等。
二、合作期限本协议合作事项自 年 月 日起至 年 月 日止。三、权利与义务(一)、甲方的权利与义务1、承诺其具有电影的合法拍摄权及广告经营权。2、承诺其提供给乙方资料的合法性及有效性。4、甲方应当对在合作过程中知悉的有关乙方的商业或技术方面的资料、信息、文件、数据、材料等保密信息进行保密,未经乙方许可不得向第三方披露;保密义务在本协议终止后二年内仍具有法律效力。(二)乙方的权利与义务1、应当就有关订立协议的事项向甲方如实报告。2、享有与甲方共同以签约方的名义与广告客户签订三方协议的权利。3、享有对合作收益按照本协议约定进行分配的权利。4、乙方应当对在合作过程中知悉的有关甲方的电影剧本及由此表现的甲方广告思路、运作模式等资料、信息、文件、数据、材料等保密信息进行保密,未经甲方许可不得向第三方披露;保密义务在本协议终止后二年内仍具有法律效力。四、违约责任1、如一方未能按照本协议约定分配收益,守约方有权要求违约方立即支付相应收益,并有权要求违约方以应付而实际未付款项数额为基数,自应付之日起至实际支付之日止,以银行同期逾期贷款利率为标准进行赔偿。2、如甲方违反本协议约定单方与乙方招揽广告客户签约,乙方仍然享有基于对该项合作、按照本协议约定分配原则进行分配的权利,并有权要求甲方支付相应款项数额10%的违约金。3、任何一方违反本协议中有关保密条款约定而给对方造成损失的,守约方有权要求违约方支付人民币10万元作为违约金,并有权要求其立即停止侵权。如违约金不足以弥补守约方因违约方违约而造成的损失,守约方有权继续向违约方进行追偿。五、通知协议履行期限内,双方均以本协议确定的通联地址为联系方式:甲方:联系地址: 邮编: 联系人: 联系电话:邮箱:乙方:联系地址:邮编:联系人: 联系电话:邮箱:如上述信息发生变更,则须于变更后三日内书面通知对方。因变更方原因未能使对方知悉信息变更而产生的所有责任,均由变更方自行承担。
甲方:_____________________(以下简称甲方)
乙方:_____________________(以下简称乙方)
经双方充分协商,根据《_____》相关规定,特签署本合同。
一、?合同内容
质量要求:
质量要求:
;质量要求:
二、合同金额
共计人民币(?大写?)_____________________(小写?)____________________
三、付款方式
1、本合同签订后,甲方支付合同总额的____%,即人民币¥___________元(大写:_____________________元整)。
2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥______________元整(大写:_____________________元整)。
四、责任与义务
1.?乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。
2.?乙方需在规定时间(______年____月____日前)完成,并送交甲方签字认可。
3.?甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。
五、产权约定
甲方将委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权。
②本合同条项目概述中所述项目整体安装验收合格后,甲方支付给乙方合同总额的 %,即人民币 元整,即大写: 整,在安装完毕后 7 日内支付。
六、违约责任
因设计和制作工作具有很大的特殊性,在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作,乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同,因此,甲方如提前终止合同,预付款乙方不予退还。
七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。
本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_______________乙方(签章):_______________
__________年_______月_______日__________年_______月_______日
甲方:_______________
乙方:_______________
根据中华人民共和国《广告法》、《民法典》等有关规定,经甲乙双方协商同意签订此合同。
1.甲方向乙方提供营业执照、质量证书、墙体广告样稿。
2.甲方必须承认每条广告位置的不确定性(大体区域确定),并且有被别人破坏的可能,验收以后乙方不负责保护。
3.乙方按照甲方的样稿制作墙体广告,在制作过程中乙方向甲方提供照片和方位记录,可供甲方验收,如有发现字样和质量问题,应及时提出,尽快纠正。
4.广告完工后,甲方必须在_________日内验收完毕,若不按时验收则视为验收。
5.广告的规格:单条为(_________米×_________米=_________平方米),总条数为_________条,总数面积为_________平方米,每平方米为_________元,总计金额为_________元。
6.本合同签定当日甲方付给乙方总金额的_________%,即_________元;工程完成________%时甲方付给乙方总金额的______%,即_________元;全部完工后甲方付给乙方全部金额的_________%,即_________元。
7.广告制作工期为_______年______月______日至_______年______月______日完成,如遇自然灾害、恶劣天气,工期可推延。
8.合同签订当日起有效,如有一方违约可向法院起诉。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙双方经过友好协商,就乙方向甲方提供互联网广告信息制作、发布服务,达成如下合同条款,双方共同遵守:
合作期内,甲方在事先未征得乙方同意的情况下,不得另行委托其他公司进行设计,否则视为违约。
一、甲、乙双方商定,甲方在乙方所属手机网站 和互联网站 上发布广告信息。
手机网站规格大小为(220*320)像素;互联网站规格大小为(480*680)像素;放置位置为上述网站(中)部。
乙方必须根据甲方要求保证交稿时间,所有的交稿数量均以甲方最后的确认稿为准。
二、甲方在乙方所发布广告、信息、链接网站等内容,均需符合国家相关法规规定。
三、乙方负责制作和发布甲方所发布的信息,发布信息所需相关资料由甲方提供。
四、甲方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,甲方有权要求乙方做出修改。
乙方承接甲方广告业务,应委派专人与甲方保持紧密联系,经常与甲方交流、沟通,尽职尽责为甲方服务。
五、甲方自合同签定之日起即向乙方提供所需相关资料,乙方在收到甲方资料后三工作日之内完成广告的制作和在手机网站、互联网上发布。
乙方应积极配合甲方的工作。乙方提供的设计稿,应具有真实性、准确性和完整性以及符合知识产权的合法性,如因乙方提供的设计引起纠纷或争议,一切义务由乙方负责。
六、合同期间乙方如因国家法规、上级政策等因素,对甲方发布广告位置改动,需与甲方协商。
七、费用:经双方商定,甲方在乙方发布信息时间为个月(自信息发布之日起计算),乙方前期策划、制作、播放、推介、实时维护等费用的收费标准为元月;共计元(大写万元整)。
滞纳金:若甲方在以上规定的时间内逾期未付款,则须自本协议约定的付款时间算起,每日按拖欠款金额的0.5%向乙方支付滞纳金;
八、付款方式:甲方需在广告发布五日内将广告制作及发布费用汇至乙方账户。
九、甲、乙双方的权利和义务:
1甲方为乙方提供网络广告的相关背景资料和数据或网站,协助乙方完成此项网络广告发布工作;
2甲方的广告内容需符合国家相关法律法规;
3乙方根据甲方提供的相关资料,在双方商定的时间内完成广告内容的发布;
4乙方不得随意更改甲方广告内容,若确因其他原因需要更改,需征求甲方意见。
5乙方保证对发布该广告的网站进行及时维护,保证正常浏览。
十、违约责任
1、甲方如不能遵守所承诺条款,乙方有权要求甲方予以改正;若仍不能按照合同内容执行,则按《民法典》的相关内容赔偿乙方的损失及支付违约金。
违约金:若乙方在本合同规定时间内未完成甲方要求的工作每拖迟一天按月服务费的0.5%向甲方支付违约金;
2、乙方如不能遵守所承诺条款,甲方有权要求乙方予以改正;若仍不能按照合同内容执行,则按《民法典》的相关内容赔偿甲方的损失及支付违约金。
本合同所完成之成品或所确认之设计稿件,在所有款项结清后,其所有权及使用权、版权归甲方。但在设计成品发布后。
因战争、自然灾害等导致乙方服务器不能正常运行;因政府行政行为导致乙方不能开放服务器;因互联网灾难导致乙方服务器不能正常联通等原因,导致乙方网站不能正常运行。
乙方除自然力、灾难、政府等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约,在这种情况下,甲方有权单方面终止执行本协议,有权拒付费用,并向乙方索取由此造成一切损失。
十二、其他未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式四份,双方各执两份。
(此页无正文)
甲方(盖章):
委托人(签字):
开户行:
银行帐号:
税号:
组织机构代码:
地址:
邮编:
电话:
传真:
年月日
乙方: (盖章)
委托人(签字):
开户行:
银行帐号:
税号:
组织机构代码:
地址:
邮编:
电话:
传真:
年月日
广告协议书是指在广告合作中,各方达成的一份协议文件,旨在明确双方的权利、义务和责任,保障广告合作的顺利进行。广告协议书被认为是一份重要的合同文档,其内容应具体、详细且生动,以确保双方对广告合作目标和方式的共识。下面将详细介绍广告协议书的内容与要求。
一、广告合作目标和范围
在广告协议书中,首要的内容应是明确广告合作的目标和范围。合作目标是指双方对广告合作希望达到的具体效果和目的,如推广产品、提升品牌知名度等。而合作范围则包括广告的形式、媒体渠道、持续时间等。在协议书中,双方应详细描述和确认这些目标与范围,有助于提高合作的针对性和可操作性。
二、权利与义务
广告协议书中应清晰地规定双方的权利与义务。广告主在广告合作中享有的权利可以包括但不限于广告修改权、广告播放权、广告监测权等。广告主也应履行一些义务,如按时支付广告费用、提供广告素材等。广告媒介方的权利与义务也需要在协议书中详尽规定,以确保合作的公平性和合理性。
三、广告费用与结算方式
广告费用是广告合作中重要的一部分,广告协议书必须明确规定广告费用的金额和支付方式。广告费用的计算可以基于广告播放的时长、次数或其他衡量指标。结算方式可以是一次性支付、分期支付或其他形式,需要双方在协议书中明确规定并达成一致。
四、广告投放和变更
在广告协议书中,也需要对广告的投放和变更进行明确约定。广告投放方面,需明确广告首次播放的日期、时间和频次等。对于广告变更,双方应当约定变更的程序、时间和条件,确保变更的顺利进行。同时,还应充分考虑广告投放期间可能出现的特殊情况,如自然灾害、政策调整等,为双方提供一定的变更和解除合同的灵活性。
五、违约责任与解决争议
广告协议书应明确双方的违约责任和解决争议的方式。当一方违反协议书的规定时,另一方可要求违约方承担相应的违约责任,如支付违约金、赔偿损失等。而在发生争议时,双方可以选择通过友好协商、争议解决委员会、法院仲裁等方式解决。合作方应将解决争议的程序和方式明确写入协议书,以降低合作中发生争议的风险。
广告协议书是一份具体、详细且生动的合同文件,为广告合作提供双方的权益保障和合作方式约束。在协议书中,除了上述内容之外,双方还可以根据实际情况确立其他合作规定,如广告效果评估、保密义务等。同时,协议书也应经过双方的签字确认,以确保其具有法律效力。只有在广告协议书的指导下,广告合作才能有序、高效地进行,实现双方的共赢。
广告主或广告经营者名称(以下简称甲方):_________
广告发布者名称(以下简称乙方):《_______》编辑部
甲乙双方根据《广告法》及本刊经营广告范围与国家新闻出版署的有关法规,签订本合同并共同遵守。
1.甲方委托乙方在《_______》200______年约定发布广告。
2.甲方应向乙方提供如下证明材料以备工商局审查:
1)营业执照副本一份,采用营业执照专用复印纸复印,并加盖当地工商局印;
2)产品广告中如出现优质产品、获奖、专利、质量认证、资质等内容时, 需提交相应证书的复印件;
3)如果要求广告中刊登带有国徽及国徽章等带有国徽形象的证书时,必须将国徽去掉或虚化至完全看不出为止,或者将照片改为文字叙述。
3.甲方应按约定方式付给乙方广告款。广告款全部实施预交制度,客户应在本刊出版(每月25日)前一个半月预定广告版面,签订广告合同,并预交广告款(请在汇款后将汇款底单传真至乙方,方便查找并及时开具发票)。款到后,乙方即将发票挂号邮寄给甲方,并按约定方式安排版面。
4.依据国家工商管理部门的要求,乙方需依据《广告法》对广告内容及表现形式进行审查,对违背《广告法》或国家其他各种法律要求的广告内容及表现形式,乙方有权要求甲方作出修改。对于违背《广告法》或国家其他各种法律要求的广告,乙方有权拒绝发布。为避免甲方自备胶片时重复出胶片,自备胶片的客户须在出胶片前将广告样子(电脑喷墨稿)传真至乙方审查,待审查合格后方可出正式胶片,并附印刷小样。
5.甲方广告刊出后,乙方赠送甲方当期样刊___册,并从开始刊登广告的那一期开始赠送甲方样刊___册/期,至所刊登广告当年年底为止。
6.对合同执行过程中发生的问题,由双方协商解决。
为照顾大多数广告客户的利益,甲方各期的广告位置不作绝对固定(但可有大致的要求),由乙方本着公平的原则,在一定范围内予以调动。
由甲方填写在《_______》上要求刊登的广告情况(填写不全,合同视为无效)
广告名称:_____________
刊登时间、次数:_______
广告版面:_____________
付款方式及时间:_______
广告单价(元) ________广告款总额(元) ________结清时间 ________年________月________日前。
注:
1.广告合同一式二份,填写盖章后一份甲方留存,一份寄交乙方,具有同等法律效力。
2.甲方拟定广告内容时,请严格遵守广告法有关事宜(详见广告征订单)。
合同签订日期:_________年_________月_________日
我们多多少少都是读过一些范文的,一些优秀范文对于我们来说是必须的,阅读范文可以锻炼我们的文笔,提高表达能力。多阅读范文还能帮助我们加深阅读写作的认识,写优秀范文需要包括呢些方面呢?下面是小编为大家整理的“盖房协议书15篇”,仅供参考,大家一起来看看吧。
盖房合同
随着社会的不断发展,人们对于居住环境的要求越来越高,购房也成为了人们生活中的一件重要事情。对于购房者而言,盖房合同也是购房过程中非常重要的一环。本文将从盖房合同的定义、盖房合同的主要内容和注意事项等角度分析盖房合同。
一、盖房合同的定义
盖房合同又称私人建房合同,是指业主与施工单位之间签订的一种建筑工程合同,主要内容为:业主承诺支付工程款,施工单位承诺在约定时间内按照双方协商的工程图纸进行房屋建造工作并安排人员进行管理、施工,双方均遵守相关的法律法规规定和各自所承诺的合同条款。盖房合同一般由合同文本、附件和图纸等构成。
盖房合同是一种民事合同,因此应当符合相关民事法律规定,并具有合同的基本要件和法律效力。
二、盖房合同的主要内容
(一)双方基本信息
盖房合同的双方应当如实填写双方的名称、住所、联系电话等基本信息,并加盖或签名确认。
(二)建设工程的情况
盖房合同应当明确双方约定的房屋类型、用途、建筑面积、楼层数、地下室和花园等相关情况。
(三)工程款的支付方式
盖房合同应当明确工程款的支付方式、金额、时间,以及违约金等相关条款。
(四)监理和验收
盖房合同应当约定监理机构和验收标准,并规定监理、验收的程序、方式和时间。
(五)工程质量保证和质量责任
盖房合同应当约定工程的质量保证和质量责任,明确施工单位的保修期限和施工单位出现质量问题的责任。
(六)违约责任
盖房合同应当约定双方违约的责任和后果,包括违约方应当承担的违约金、赔偿等。
三、盖房合同的注意事项
(一)认真审查合同内容
购房者在签订盖房合同时一定要认真审查合同的内容,了解相关的责任和义务。
(二)选择信誉好的施工单位
购房者在选择施工单位时应当选择信誉好,经验丰富,具有资质证书的大型公司或有良好口碑的施工队伍,以确保工程质量和施工效率。
(三)不要盲目下订金
购房者在签订盖房合同时切勿盲目下订金,应当在约定的期限内支付相关款项,以免造成损失。
(四)保留好纸质、电子版合同备份
购房者在签订完盖房合同后,应当保留好纸质和电子版合同备份,以备不时之需。
总之,盖房合同的签订对于购房者和施工单位双方都具有重要的意义。购房者应当认真审查合同内容,选择好的施工单位,不要盲目下订金,并保留好纸质、电子版合同备份。而施工单位则应当遵守合同约定,履行责任,确保工程质量和施工效率。两方共同努力,才能够保证盖房合同的顺利执行,为购房者提供舒适、温馨的居住环境。
盖房合同是一种重要的合同方式,它是在建筑业和房地产业中常见的一种合同形式。盖房合同是指双方在建造房屋时所签订的协议,其中包括房屋的设计、施工和付款等方面的内容。下面将详细介绍盖房合同的相关内容。
一、盖房合同的类型
1.总承包合同:总承包合同是一种较为完整的合同,它包含的内容较多,包括房屋的设计、材料采购、施工、验收和收款等方面的内容。总承包合同适用于规模较大的建筑工程。
2.分包合同:分包合同是指在总承包合同的基础上,再根据具体需要将工程分为若干部分,由分包商对各部分进行承包。通常情况下,分包商承包的都是某项具体的工程。
3.设备材料采购合同:设备材料采购合同主要是用于材料和设备的购买,通常是由业主与制造商签订的,确保在建筑中使用的材料和设备质量达到预期。
二、盖房合同的条款
1.付款方式:盖房合同一般都会包含付款方式。这个条款阐述了业主如何向承包商支付货款。有些盖房合同的付款方式是分期付款,也有的是一次性付款。一般而言,付款时间是建筑工程的进度决定的。
2.施工进度:施工进度是盖房合同中另一个重要的条款。在这个条款中,业主和承包商都应明确工期,也需要规定每一个施工阶段达到的标准和要求。当施工进度超前时,业主可以提供一些额外的奖励,以激励承包商加快工程进度。
3.变更条款:当盖房合同中的某些条款需要修改时,变更条款就发挥了作用。例如,当业主需要修改房屋设计时,就需要更改盖房合同的相关内容。变更条款要定明确,在修改时也要遵循一定的程序。
三、盖房合同的履行
1.对于业主,需要做的是及时支付工程款项,向承包商提供工作所需的草图和图纸,并在施工过程中对施工进度进行监督和检查。
2.对于承包商,必须按盖房合同中规定的要求,完成建筑环节的设计、施工、材料采购、验收等工作,确保交付给业主的房屋符合预期要求。
盖房合同是盖房工程中的重要合同,它会对工程进程和质量产生重要影响。因此,在签署盖房合同时,应注意合同中的各项条款是否符合实际情况,并不断进行调整和完善。只有合同双方能够共同遵守合同内容,才能实现工程质量和双方合作的双赢状态。
私人盖房合同指的是个人在规划、建设房屋时与相关的承建商所签订的合同,包括了详细的条款以及条件。这份合同是保证建房项目的成功完成,以及捍卫相关权利和责任的一份正式文件。
私人盖房合同首先详细说明了建筑物所需的物料与指令,包括了所需的地基测量、建筑图样、建筑方案、人力、材料、设备、施工与完成日期等等。所有这些条件都必须得到签约双方的确认与同意。
私人盖房合同还包括了承建商对其施工质量的保证。承建商需要明确地标明他们所遵守的建筑规定,包括了建筑方案、法规和技术,以及保证他们的施工是在相应的时间和预算内,以最高标准完成的。
此外,合同内容也需要涉及到一些规定和做法,以消除可能的纷争和误解。例如,所有可能的变更需要都要在独立的书面文件上得到记录,并且需要受到签约双方的书面确认。此外,承建商还需要与居民同住在同一区域内并要尽力不干扰他们的生活,他们需要确保周围环境的安全和清洁。
当然,签署私人盖房合同并不完全意味着一定可以避免所有的纷争。如果出现了任何纠纷,签约双方应该第一时间沟通并尽力解决。如果最终仍无法解决,则需要通过法律手段来解决。在这种情况下,合同文件将提供一种重要的依据,以供法院做决定。
总的来说,私人盖房合同对于建房项目是非常重要的。在签署合同之前,需要花费足够的时间去审阅并确保所有条款都得到了详细阐述。一旦签署了合同,双方的义务和责任就是明确的,带来了安心和保障。
盖房合同
盖房合同是房屋交易过程中必不可少的一个文件,它规定了双方之间的权利和义务,对于买卖双方来说都有非常重要的意义。针对这一主题,本文将从以下几个方面进行论述:什么是盖房合同;盖房合同的内容;盖房合同的签订和执行。
一、什么是盖房合同?
盖房合同,又称为买卖房屋合同,是指双方在房屋买卖交易过程中签订的一个文件。它规定了双方之间的权利和义务,包括房屋的交易价格、房屋的交付时间、房屋的质量与瑕疵条款、财产交割方式、违约责任等方面的内容。
二、盖房合同的内容
1、房屋的基本情况
一份完整的盖房合同需要包括房屋的基本情况,包括房屋的地址、结构、面积、产权状况等信息。
2、房屋的交易价格
房屋的交易价格是盖房合同上最为重要的一个条款,它规定了买卖双方在房屋交易过程中的交易价格。
3、房屋的交付时间
在签订盖房合同之后,买卖双方需要规定一个房屋的交付时间,来确保双方都按照约定的时间完成交易。
4、房屋的质量与瑕疵条款
房屋的质量和瑕疵条款对于双方来说都非常重要。它规定了哪些问题是卖方需要负责的,哪些问题是买方需要承担的责任。
5、财产交割方式
在盖房合同中,买卖双方需要约定房屋的财产交割方式,是在房屋交易过程中一次性完成,还是逐步完成。
6、违约责任
如果在房屋交易的过程中双方出现违约情况,盖房合同上也需要规定明确的责任和追偿方式。
三、盖房合同的签订和执行
1、盖房合同的签订
在签订盖房合同之前,买家和卖家都需要组织相应的专业人士进行验房,并在完成验房之后再开始正式签订合同。双方需要认真阅读盖房合同上的各个条款,并确保双方都能够履行所承担的义务。
2、盖房合同的执行
在盖房合同签订之后,双方需要准确执行合同中的各项条款。如果遇到任何问题,双方需要及时联系对方进行协商解决。在房屋交割之后,双方需进行最后的结清,并在结清后返还各自的证件。
四、总结
盖房合同作为房屋买卖中重要的文件,可以规避双方在交易过程中出现的各种风险,保护双方的权益。因此,在签订盖房合同时,双方要认真审查各项条款,确保能够遵守各自的承诺和义务,做好各项准备工作,这样才能够顺利完成房屋买卖交易。
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)
甲方在大同有一幢二间二层半房屋,以包工包料方式承包给乙方,按500元/m计价,房屋计价面积按滴水齐计算隔热层计半价。
一、承包内容
1、基础打桩由甲方承担。
2、以混凝土垫层往上由乙方承担。
3、乙方应按图纸施工。
4、圈梁钢筋12大梁挑梁主筋25(以设计说明为准)。
5、第一层、二层做24实心墙,隔热层做空心墙。
6、屋面檩子间距6070厘米,盖红瓦檩条小头不少于8厘米直径。
7、乙方只负责土建毛坯含面墙瓷砖(不含水电门窗以及内面瓷砖装修)内外粉刷以及第一层室内地面找平。
8、隔热层前檐屋尖以隔壁高度为标准砌筑隔热层做地坪。
二、甲方的权利和义务
1、甲方负责施工场地水电路三通。
2、甲方负责施工场地周边邻里关系的协调与处理。
3、甲方有随时了解施工情况及相关技术的权利。
4、甲方安排质监人员监理房屋事宜挖基和回填土不与乙方相关。
三、乙方的权利和义务
1、合同签订以后乙方组织工人施工,所有建筑工具不与甲2方相关。
2、乙方需严格按图纸施工,不得擅自更改图纸。
3、施工中乙方需服从甲方委派技术员监督。
四、质量和安全
1、乙方需按建筑工程质量管理程序规范施工,施工过程中如出现质量问题,甲方有权勒令乙方整改或返工,其返工损失由乙方自行负担。
2、施工中乙方要做到安全生产,如出现安全事故一切损失由乙方负责,概不与甲方相干。
五、付款方式
1、基础完工付壹拾贰万元(120xx0元)。
2、第一层盖板壹拾贰万元(120xx0元)。
3、第二层盖板壹拾贰万元(120xx0元)。
4、屋面封顶付壹拾贰万元(120xx0元)。
5、其它完工后一次性付清余款,不得超过完工日六个月。
六、上述条款如一方违约所造成的一切损失由违约方负担。
七、此合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字之日生效,望双方共同遵守,如有未尽事宜双方另行商议,具有同等的法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
年月日:
盖房合同
盖房是人们的一个大型投资项目,为了保障双方的利益,购房人和房地产开发商一般要签署盖房合同。盖房合同是指在盖房过程中,购房人和房地产开发商之间签署的一种法律文件,约定双方之间关于盖房的权利和义务的一份书面协议。本文将围绕盖房合同这一主题来阐述其重要性以及其在盖房中的角色。
首先,盖房合同是保障双方利益的重要法律文书。在盖房过程中,购房人通常是资金方,开发商则是建筑方。为了避免在盖房过程中出现纠纷和矛盾,购房人和开发商要签订盖房合同,约定双方应该承担的责任和义务,明确双方之间的权益和义务,以及一些重要的条款和细节,如房屋的建设标准、房屋购买价格、房屋建设进度、交房时间、品质保证等等。这些内容的规定可以有效把握房地产开发商和购房人的交易纠纷,从而减少或避免不必要的法律纠纷和经济损失。购房人在签署合同前,应仔细阅读合同条款,了解合同内容和涉及的法律法规,看清合同的权益和义务,以确保自身的合法权益。
其次,盖房合同能够保障房屋建设的规范及质量。盖房合同起着制约购房人和开发商行为的作用,明确了开发商在建设房屋过程中的义务和职责,以及购房人对房屋品质的要求和监督标准,有利于消费者维护自身的合法权益,确保购买高品质的房屋。盖房合同为房屋的质量和安全提供了保障,任何破坏房屋安全和建设规范的行为都会严格受到审查和制裁。因此,在签署盖房合同后,开发商应严格执行合同,确保房屋建设符合市场标准和相关法律的规定,以保证购房人的权益和房屋的品质。
最后,整个盖房过程的合法性和合规性是盖房合同的基础。盖房合同作为商品房交易的法律文件,其合法性和合规性至关重要。购房人和开发商在签订合同前,需要了解国家法律和相关规定,确保盖房合同的合法性和规范性,否则可能会导致合同时效的风险。此外,在签署合同时,应该慎重考虑一些附加条款,如贷款相关的条款,税收的规定,以及涉及到房屋租赁和转让的条款。这些规定和条款都需要双方认真思考、了解清楚才能签订合法合同。
综上所述,盖房合同是双方在盖房过程中保护自己合法权益的重要法律文件,在全过程中起着重要的约束和保障作用。在盖房之前,购房人和开发商应该认真阅读相关规定,完善和规范合同条款,保障交易的合法性和规范性。如此,才能建设出符合市场规范和质量标准的高品质、安全的房屋,为消费者创造更加美好、和谐的居住环境。
2022民用宅基地盖房协议书.doc是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。民用宅基地盖房协议书.doc能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
协 议 书
甲方: 身份证号:
地址:
乙方: 身份证号:
地址:
前题: 有一块民用宅基地,因甲方经济能力有限,双方合作建楼房。
事议如下:
一、甲方 有一块民用宅基地,地址:XXXXXXX ,土地面积为长XX米,宽XX米,本土地为XXXXX 宅基土地。
二、在甲方的宅基地上,让乙方投资建筑,建筑高度为每层2.9米至3.0米四层楼房,每一层为两小套房子,每一套面积为 平方米,四层楼房竣工后,甲方应得到三套房子,分别为第一层的壹小套和第二层的两小套( )户,乙方应得到房子是第壹层的一小套和第三层、第四层或者五层。若超出五层,双方另行协商。
三、乙方施工甲方应负责提供料场电源、水源,其费用由乙方承担。如有村民无理阻挡或干扰乙方施工,甲方应当出面解决。如因村民干扰所产生的调解费用,甲方自己承担。甲方如果因处理不了范围内的事情,耽误施工超两天以上的误工费有甲方赔偿给乙方,按工资生活正常标准赔偿。
四、甲方的建筑范围是负责四层以内的建筑面积,高度12米,四层以内如果村民无理阻挡,耽误乙方施工,甲方应当处理此问题,如甲方处理不了村民阻挡问题,造成工程中断无法继续施工,甲方按照乙方建筑好的平方面积,按市场建房的行业价格多少钱每平米 赔偿给乙方。
五、乙方施工期间负责建筑质量和一切用料的费用,工人工资、工人安全、有乙方全部承担,在乙方施工中,如有其它碰撞伤及建筑物质量安全方面的一切问题,与甲方无任何责任,由乙方承担。
六、乙方建筑的竣工标准,楼房主题竣工、外粉、内粉,每户通电通水,防盗门安装好,为竣工标准。
七、经双方协商,甲方的本处民用宅基地权归甲方所有,让乙方在此投资建筑,按本协议的房屋分配约定共同使用。[url
建筑单位: (简称甲方)
施工单位: (简称乙方)
根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
一、承包方式
1、此楼房建筑为砖混结构二层,从开挖基础到粉刷完毕,实行包工不包料性质,甲方负责建筑所需一切原材料,包括施工用的水电一切原材料,施工所用的一切工具设备乙方负责。
2、建筑的结构外观、铺面与街面一样,结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工,若乙方造成尺寸的返工现象,乙方必须补偿甲方原材料费。
3、室内若需要的回填土方,乙方负责回填及压实,楼房的水电安装属乙方工程。
4、在整套房的室内工程中,底层水磨石,二层地板砖,前后两面、卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖,走道、楼梯贴内墙砖1.5米高,一楼二楼贴内墙砖1.5米高,以上刮仿瓷,上乳胶漆,前后雨蓬30公分。
5、施工中乙方的生活乙方自己负责,浇灌楼层的伙食由乙方自理。
6、此工程时间:20xx年3月12日开工,工期3个月6月底必须完工。
二、质量要求
1、基础按尺寸开挖,砂浆饱满,水平一致。
2、墙体垂直,平整、灰缝饱满,梁柱、板面无浇空、断层,不得出现大的漏筋、马蜂窝,楼板层水平在2公分以内。
3、地板砖:墙砖水平一致,砂浆饱满,不能有贴空现象。
4、内粉墙体平整,仿瓷刮光刮滑,门窗角必须垂直,无粉空现象。
三、安全措施
施工中,乙方必须提高安全意识,加强安全管理,一切大小安全事故乙方自己负责,与甲方无关。
四、结算方式
按实际建筑面积计算,每平方米按 元计算。
五、付款方式
1、基础完全完工付壹万元,每层浇灌完付壹万元,粉刷完付壹万元。
2、下欠款完工验收后结算,一次全部付清。
六、未在合同内的工程,经甲、乙双方共同协商处理。
七、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
(简称甲方)
(简称乙方)
根据甲方工程建设需要,甲、乙双方通过协商,甲方同意将哈牡绥东物流质押担保中心院内钢结构库房房盖更换房盖工程(以下简称更换房盖工程)委托乙方承包施工,乙方接受甲方委托,为明确双方责任,特签订本合同。
一、施工内容
更换房盖工程甲方委托乙方按甲方提供的施工要求对库房房盖更换工程项目进行施工建设。
二、承包方式及结算办法
(一)、更换房盖工程总价23万元,更换下来的旧彩钢瓦归乙方所有。
(二)、更换房盖工程承包方式为大包;包工、包料(更换的新瓦必需为0.45规格的彩钢瓦)。
(三)、更换房盖工程采用工程内容及工程量以工程为准,按实竣工结算的方式。
(四)、乙方应在工程竣工验收合格之日起3天内编制完工程结算书并提交甲方,甲方在收到结算书后3天内完成审核工作,审定后的结算总价即为更换房盖工程承包总价。
三、施工工期
更换房盖工程施工总期天,开工日期以本合同签字生效之日起的第3天算起,竣工期应顺延,乙方应采取措施确保按期开工及竣工。
四、施工质量及验收
(一)、乙方应严格按甲方要求现行施工及验收规范进行施工,工程质量必需达到合格。
(二)、工程竣工后,乙方应提前通知甲方进行验收,凡在施工及验收中发现质量达不到验收要求的,乙方必须无条件返工并承担全部责任及费用。
(三)、更换房盖工程质量保修期自本工程竣工验收合格之日起3年。
五、付款方式及结算
签于更换房盖工程施工周期短乙方在施工材料进场,甲方先付工程总价50%款在工程竣工验收合格,结算审定之日起七天内甲方付清给乙方全部工程款,扣壹万元保证金,一年后工程质量没问题返还给乙方。
六、材料供应
(一)、更换房盖工程施工所需全部材料均由乙方负责采购,必需保证0.45彩钢瓦。
(二)、工程中彩钢瓦材料,乙方必须保证全部选购质量符合国家规定的产品,严禁提供和使用不合格的材料或伪劣产品。
七、双方职责
(一)、甲方责任:
1.派出施工代表负责施工中技术问题的处理及与乙方日常工作联系,并对本更换房盖程施工质量进度进行监督,检查;
2.负责在工程完工后组织验收;
3.按时按规定乙方拨付工程款项。
(二)、乙方责任:
1.严格按甲方要求施工、施工规范及施工程序组织施工,并服从甲方现场代表对施工质量进度监督检查;工程竣工质量保修期为3年。
2.采取措施以防止事故发生,凡施工中由于乙方自身原因造成的人员伤亡事故及其他损失其责任和损失均由乙方自负,甲方不承担任何责任。
八、其他约定事项
(一)、本合同未尽事宜,甲、乙双方可以协商解决。
(二)、违约处理:本合同在履行中如发生违约事件双方应协商解决,如协商解决不成则采取仲裁处理方式,申请仲裁委员会进行仲裁处理。
(三)、本合同中自甲、乙双方签字之日起生效,工程完工结算办妥并付清工程款后自行失效,但保修期这条有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼,现甲乙双方自愿达成以下协议:
一,工程形式:
甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的主体工程施工,及建房中的一切机械工具。
二,工程工价:按楼面投影面积计算,每平方米 元。
三,甲方责任:
1,提供施工用水、电。
2,及时提供一切需用建材。
3,整个工程捣基础、楼面等时,一次性付给甲方生活费补贴 元。
四,乙方工程内容:
1,楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。
2,淋砖,工程结束后,清理各楼层。
3,墙内外批灰,但不包括门面。
4,楼顶砌围封一米高。
5,用水泥砌楼梯三角。
6,安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。
7,前檐阶捣水泥。
8,柱、梁用全新模板。
9,负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖
五,乙方必须保证达到如下要求:
1,保管好并合理使用甲方的建筑材料。
2,水泥柱注重垂直度,偏差不能超过1厘米。砖墙要求竖直,偏差不超过1.5厘米,砖体对缝不超过两层。
3,捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。
4,地砖、梯步砖与地面不密合率不超过砖总数1%,墙砖、墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%
六,乙方要实行安全施工,施工中造成安全事故,由乙方承担一切责任,与甲方无关。
七,乙方要确保施工质量,如达不到甲方要求,甲方有权要求乙方翻工,翻工所需工钱和材料由乙方负责。
八,工程付款:每完成一层主体工程后,甲方付给乙方 %,余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。
九,工程时间从 年 月 日~ 年 月 日,乙方确保按工期完工,如不按时完工交方,则按工程款5%付给甲方。
十,以上不尽事宜,由双方协商解决。
十一,以上协议一式两份,签字后即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
盖房合同是指有关盖房子或进行土地开发的双方签署的协议书。盖房合同一般是为了规范双方的权利和义务,保护双方的利益,避免发生纠纷而制定的。接下来,本文将从下面三个方面详细地介绍盖房合同。
一、盖房合同的重要性
1、规范合作:盖房合同可以明确双方的职责和责任要求,防止合作双方在建设过程中发生纠纷,保障双方的合法权益。
2、提供证据:盖房合同也可以作为证据,用于双方之间的交流协调,同时也可以作为证据用于物产及法律争议的解决。
3、保护利益:通过签订盖房合同,可以明确地规定双方的利益和义务,避免在日后发生利益分配的争议,保障双方的利益。
二、盖房合同的内容
1、合同主体的信息:包括合同甲方、合同乙方的名称、地址和联系方式等。
2、买卖房屋信息:包括房屋的位置、面积、价格和建筑期限等。
3、房建工程进度及验收标准:包括房建工程进度计划、验收标准以及赔偿前提等。
4、建筑材料及施工规格:包括建筑材料、质量标准和施工规范等。
5、买卖双方义务:包括买卖双方的权利、义务和责任等,明确双方的权利和义务,防止出现一些纠纷和争议。
6、争议解决:包括争议的解决方式、裁决的方式等,以及争议的处理流程和网开一面的原则。
三、盖房合同的签订流程
1、需求方提出要求:需求方可以通过招标、询价、竞标或直接与工程公司洽谈等途径,来寻找合适的建筑公司。
2、选定建筑公司:需求方从多家建筑公司中选定一家合适的公司,然后跟该公司进行谈判。
3、洽谈相关事宜:在洽谈中,双方商量并达成一致后,建筑公司就可以起草盖房合同,并提交给需求方。
4、合同审核:需求方需要详细审阅盖房合同,确保合同内容符合双方的意愿和要求,并且符合相关法律法规,无误后双方签署。
5、付款方式:在签署盖房合同前,需求方需确定付款方式、支付时间和支付金额等细节。
总之,“盖房合同”是建筑公司和需求方之间进行盖房合作的重要依据。在制定和签署盖房合同时,需要充分考虑各方面情况和利益,明确具体和详细的条款,确保签署完毕后,能够为合作双方带来最大的利益。
随着农村经济的快速发展和城市化进程的推进,越来越多的农村居民开始盖房。为了保障双方权益,规范施工过程,确保房屋质量,农村盖房施工合同应运而生。本文将详细介绍农村盖房施工合同的具体内容和相关注意事项。
一、合同主体
农村盖房施工合同的主体一般包括业主和承建方两个主要方面。业主是房屋的所有人,可为农户或村委会等。承建方则是负责实际施工工作的人或企业,例如建筑公司或个人工人。
二、合同内容
1. 项目概况:合同应明确具体的项目名称、地点、规模以及工期。这些信息有助于确保双方对于项目的清晰认知。
2. 施工内容:合同应详细列出施工的具体内容和要求,包括土地平整、基础建设、房屋结构、水电安装等。此外,还应明确使用的建筑材料和施工标准。
3. 工程量和报价:合同应明确工程的总量和各工程部分的数量和报价。这有助于双方明确投资和成本,并避免后期纠纷。
4. 工期:合同应确定工程的开始时间和完成时间,并规定是否允许延期。对于工期的约定可以减少不必要的纠纷以及确保农户能够按时入住。
5. 付款方式:合同应明确付款的方式和期限。常见的方式包括分期付款或工程阶段付款等。
6. 质量保证期:合同应规定房屋工程的质量保证期限,一般为一年。在该期限内,承建方应对房屋出现的质量问题进行免费修复。
7. 保险责任:合同中可以明确工程责任保险和工地安全保险等责任和保障措施,以确保施工过程的安全和保险赔偿。
8. 解决争议:合同应明确双方在执行过程中发生的争议解决的方式,一般可以选择仲裁或诉讼。
三、合同签订注意事项
1. 合法合规:合同应依法合规,双方必须具有相应的资质和证件。合同中不得有违法、违规或者不符合道德的内容,否则将无法执行或受到法律制裁。
2. 明确约定:双方应明确约定关于工程量、质量、工期、付款方式等关键条款,以防止后期出现争议。
3. 合同备案:合同签订后,建议将合同备案,以便日后维权。备案可以是通过镇村等地方组织进行认定,或通过司法机关备案。
4. 保留证据:签订合同过程中,应保存好所有的合同文件和相关凭证,以备后续争议时使用。
总结起来,农村盖房施工合同的签订对于保障双方权益、规范施工过程具有重要意义。通过明确约定合同内容、签订过程中注意事项,可以减少后期的纠纷和争议,保证房屋施工的质量和工期的合理安排,真正实现双方的利益与权益的平衡。
盖房合同
随着城市化进程的加速,房地产行业也迎来了快速发展。房屋作为人们的基本生活需求之一,在市场中占据了重要的位置,因此,房屋的买卖、租赁等交易也日益频繁。而相应的,与房屋相关的法律合同的签署也愈加重要。在这些合同中,盖房合同作为买卖双方最重要的协议之一,具有不可或缺的作用。
盖房合同是指在建设物体即将建造或正在建设过程中,由承包方和委托方签署的一个协议。根据中国的法律规定,盖房合同应当包含建设物的基本情况、工程建设的范围和内容、建设工程的质量标准、建设工程的价格以及工程的施工期限等方面的内容。简而言之,盖房合同的主要目的就是确立买卖双方在建造房屋过程中的权利义务,并对建筑工程的质量、价格等进行明确规定,以达到双方的互惠互利。
盖房合同的签署对于保障承包方和委托方的合法权益都非常重要。首先,对于委托方来说,盖房合同可以明确规定工程质量标准,防止承包方使用劣质的材料或者不符合规范的建筑方法,从而维护买家的房屋安全和生命财产安全。其次,盖房合同还可以规定房屋建设的价格,避免出现承包方乱开高价或降低建设质量等负面行为,保护委托方的利益。最后,签署盖房合同可以通过规定合理的付款和工程竣工的时间等,确保建设工程按时完成并顺利交付。
而对于承包方来说,盖房合同也不可或缺。由于盖房合同是一个约束承包方以及其他工程参与方行为的关键文件,对于保障承包方的利益和避免因为合同履行不力而导致的纠纷具有至关重要的作用。其次,通过合同的签署可以节省成本,规避风险,提高合同执行效率,同时也可以树立承包方良好的口碑。
总之,盖房合同是保障建筑工程质量和双方权益的基本文件。对于委托方来说,合同能够确保所购买的房屋质量和安全,规避掉承包方与规范不符合和质量上的毛病。对于承包方来说,合同可以确保对方按照规定进行工程质量的保证,赢得保险商的青睐,扩大商业网络。在如今日益完善的法律框架下,我们可以通过盖房合同的签署达到双方互惠互利的效果。因此,在进行房屋买卖时,切勿忽略盖房合同的重要作用。
盖房协议书
一、甲方与乙方之间签订本《盖房协议书》(以下简称本协议),旨在明确双方在盖房过程中的权益和责任,保障双方的合法权益。
二、盖房地点:甲方自有土地位于xx市xx区xx街道xx号,土地面积xxx平方米。
三、盖房规划:
1. 根据甲方土地面积和现有法律规定,乙方将负责制定详细的房屋规划图,并在甲方同意后进行施工。
2. 房屋建筑面积不得超过土地面积的80%,且符合市政府相关规定和建筑设计规范。
3. 房屋建筑设计应合理布局,满足甲方的实际需求,并符合城市规划和环保要求。
四、费用及付款方式:
1. 盖房所需费用由乙方承担,费用包括但不限于土地使用权费、建设工程费、施工材料费、人工费等相关费用。
2. 乙方应在工程开始前向甲方提供详细的费用明细表,并在双方达成一致后支付相关费用。
3. 乙方可以选择一次性支付全部费用或分期支付,每期支付金额应在约定时间内完成。
五、盖房期限及完工验收:
1. 盖房期限从本协议签订之日起计算,工期约定为xx个月。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点完成相应的施工工作,并确保房屋按时交付甲方。
3. 盖房完成后,甲方有权对房屋进行验收。如甲方对房屋有任何瑕疵或不符合合同约定的地方,乙方应在xx天内进行修缮。
六、违约责任:
1. 若乙方未按照约定时间完成施工工作,甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金。
2. 若甲方未按照合同约定支付相应费用,乙方有权要求甲方支付违约金,并暂停施工直至支付全部费用为止。
3. 一方违反本协议约定造成对方经济损失的,应承担赔偿责任。
七、知识产权保护:
1. 乙方在盖房过程中所涉及的设计图纸、施工方案等知识产权属于乙方所有,未经乙方许可,甲方不得复制和传播。
2. 如因甲方的原因导致盖房过程中涉及的乙方知识产权遭受侵犯,甲方应承担相应的法律责任。
八、争议解决:
本协议的履行受中华人民共和国相关法律的管辖,如双方在履行过程中发生争议,应协商解决。协商不成时,应提交xx市xx区人民法院诉讼解决。
九、协议变更与解除:
1. 本协议的修改、补充必须采取书面形式,并经双方签字或盖章。
2. 任何一方有权根据实际情况解除本协议,但需提前xx天书面通知对方,且应支付相应的违约金。
十、其他事项:
1. 本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本协议的附件包括相关土地权属证明、建设规划许可证等其他必要文件。
甲方(签字/盖章): 乙方(签字/盖章):
日期: 日期:
2022自盖房买卖通用版合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。自盖房买卖通用版合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
范本随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢下面是小编帮大家整理的自盖房买卖合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。卖方(甲方) 身份证号:买方(乙方) 身份证号:甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋事宜达成如下协议 :
一、甲方位于_______地皮,土地编号为______的土地使用证,建设许可证编号为________,该地皮面积为_____平方米,现甲方将建成房屋出让给乙方,该房屋建筑面积____平方米,乙方同时还获得土地使用证上所规划面积的使用权。
二、其中房屋______平方米,共计_______元。
三、付款方式:甲方将房屋交付给乙方使用时(签订协议时)需一次交付房款____元,待乙方取得两证(房产证和土地使用权证)后付清余 额房款______元。
四、因乙方购买甲方房屋,甲方应确保无房屋结构问题,无危及乙方生命及财产安全,否则,乙方可向甲方获得购房款_____的索赔。
五、为避免乙方及其家庭成员居住后,不会出现因居住环境而产生心理影响;针对房屋建成到至今的状况,乙方应有知情权,甲方应如实提供家庭成员生活的情况(包括居住期间生、老、病、死等情况)。如证实甲方确有隐瞒事实,乙方可以向甲方提出______元以上的.索赔。
六、办证方式
1、在乙方办理该套房屋过户手续时,甲方应提供三证(土地使用证、规划许可证和施工许可证);办理房产证及过户费用按以下协商内容进行支付,如有罚款部分,应由甲方承担。
2、办理房产证及过户费用支付方式
1)双方各付办证及过户费用50%并由甲方负责办理;
2)乙双方各付办证及过户费用50%并由乙方负责办理;
3)由甲方负责办理;乙方不需支付任何办证及过户费用;
4)由乙方负责办理;甲方不需支付任何办证及过户费用;
5)双方各付办证及过户费用50%并委托代办机构负责办理,代办费用由 甲、乙各支付___。经甲、乙双方协商一致后决定采取以上第___种方式办理;办理过程中双方均需积极配合,如有怠慢视违约处理,违约方须一次性支付办证及过户费用____的违约金。
七、甲方责任与权利
1、须具备该房屋的相关法律认可文件;
2、本合同签订后,不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;
3、保证上述房产无债权债务纠纷。
八、乙方责任与权利
1、乙方获得房屋使用权后,甲方不得以任何方式及理由影响乙方正常生活,如证实甲方存在违约现象,甲方须一次性全额归还乙方购房款。
2、乙方如有必要对房屋重建、重新装修,遇到房屋结构及材料等相关问题需向甲方咨询时,甲方应将相关情况如实告知乙方,如因甲方隐瞒事实而带来的严重后果,由甲方全部负责。
九、如甲方的土地使用证是由多人名字共有,合同签订时需按土地使用证上所有人员均需签字,如因为土地使用证中的其它人没有签字而产生一切纠纷由甲方负责;甲方不得有任何理由推卸。
十、如因甲方的因素造成房产证不能过户,甲方须一次性归还所有购房款并一次性支付乙方违约金_____元。十
一、本合同未尽事宜,以《中华人民共合国民法典》有关条款为准。十
二、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。甲方(签字): 乙方(签字):________年____月____日________年____月____日
尊敬的各位业主:
为了明确双方在盖房事宜上的权利和义务,我方特草拟了本《盖房协议书》,经双方商定并签字盖章后生效。具体内容如下:
一、盖房地点及规划:
1.1 本盖房计划位于××区,土地面积为××平方米,是一块开发用地;
1.2 我方将在上述土地上建造一座住宅小区。该小区总占地面积为××平方米,建筑面积为××平方米;
1.3 我方承诺将在建造过程中遵守国家和地方的规划标准,遵循环保、节能、绿色发展的原则。
二、报建手续:
2.1 我方将负责办理所有相应的建设手续并承担所有相应费用;
2.2 我方将在提交申请前征得业主大会的同意,并根据业主大会的要求进行必要的修改和完善。
三、房屋设计:
3.1 我方承诺在房屋设计中考虑业主的实际使用需求,致力于最大程度的满足业主的期望。
3.2 我方将在提交设计图纸前征集业主的意见,并根据业主的要求进行必要的调整。
3.3 我方将严格遵循国家和地方的规定,确保设计图纸符合相关规范。
四、施工过程:
4.1 我方承诺在施工过程中确保每项工作符合施工协议书中的相应规定;
4.2 我方将定期向业主报告工程进度,并提供相应的施工照片,以便业主及时了解施工情况。
4.3 我方将从现在起,一直到项目竣工之日,始终为业主提供质量和效率高的服务。
五、交房标准:
5.1 我方将严格执行中央和地方的交房标准,保证物业的使用安全性、健康性和实用性;
5.2 我方将确保房产交付后没有任何质量问题;
5.3 我方将在项目完成后提供相关的质量保证书等文件。
六、其他:
6.1 本协议书一式两份,各自持有,具有同等法律效力;
6.2 双方在合同履行过程中如有任何争议,应协商解决,协商不成,则应向有管辖权的人民法院提起诉讼;
6.3 本协议自签字之日起生效,并一直有效直至项目竣工和财务结算完成。
以上是我方草拟的《盖房协议书》的主要内容,请大家认真阅读后签字盖章。如有任何问题,欢迎您与我们的项目负责人联系,我们将竭诚为您服务。
最后感谢各位业主对我的信任,让我们共同努力,为小区的建设出一份力!
盖房合同是指建筑施工合同的一种,是由房屋业主和建筑公司签订的,规定建筑公司在一定时间内按协议的工程工艺、设计、质量等要求完成房屋建设项目,并向房屋业主提供完整的房屋。这是一种法律文件,明确了双方权利义务,具备约束力和法律效力。
盖房合同是建筑工程领域中非常重要的合同之一。它直接关系到房主的利益,因此在签订盖房合同时需要谨慎,以确保双方权益得到尽可能的保障。在此基础上,具体分析盖房合同的主题内容如下:
一、合同签订对象
盖房合同的签订对象直接涉及到建筑公司和房屋业主双方的利益。建筑公司承担房屋的设计、施工和建设责任,房屋业主则是付款方和最终享受房屋的使用权利者。因此,在签订合同时,需要双方共同确认签订对象的身份和资质,并要求签署合同的人员有相应的法律权利和资格。
二、施工工程
盖房合同所涉及的核心是施工工程的内容。这包括对房屋建设项目的设计、建筑和工程的监督等方面。在签订合同时,需要对建筑工程的具体事项进行明确规定,如质量标准、监管机构以及施工时间等。这样可以确保在施工过程中出现的任何问题都有相应的解决方案。
三、质量标准
在盖房合同的签订过程中,必须确定施工工程的质量标准。一般而言,房屋业主必须明确要求施工公司在施工过程中遵循的质量标准,确保房屋的质量达到预期的标准。同时,在施工过程中,需要有专业机构的监督或验收,并应记录相关检查资料,以供日后参考。
四、交货期
盖房合同的交货期是确定房屋交付时间的最重要标准之一。确定交货期是非常重要的步骤,因为它直接关系到房屋业主对房屋的使用需求。在确定交货期之前,房屋业主需要评估他们对房屋交付时间的需求,考虑到具体实际情况,合理安排房屋交付时间,并最终确定盖房合同交货期。
五、交付情况
当建筑公司成功完成房屋施工任务后,需要将房屋交付给房屋业主。在盖房合同中需要明确交付事项,如房屋交付和验收程序、交付前必须完成的检验项目等。此外,需要明确交付后的保修期限、安装设备维护等重要问题,确保双方在房屋交付后的合作保持顺畅。
六、违约责任
在盖房合同中,需要明确双方的违约责任。如果任何一方无法按照合同约定完成其责任,另一方有权要求违约方承担相应的法律、经济责任。因此,在合同签订时,双方必须确立所有的违约条款和相关责任,避免在后期发生任何分歧。
总之,盖房合同是建筑公司和房屋业主之间的一份非常重要的法律文件。为确保合法权益,必须在签订盖房合同时仔细地考虑所有相关事项,并确定签订对象、质量标准、交货期、交付情况和违约责任等条款。只有这样,相信双方的利益才能得到最优化的保障,同时也确保了建筑公司和房屋业主之间的合作能够顺利进行。
本文聚焦于“债务协议书”的应用和实践希望对您有所启示,非常感谢您的阅读和喜欢同时也期待您能分享给您的朋友们。在这个人们注重自我保护的时代,合同在生活和工作里使用范围越来越广。在签订合同的时候我们一定要谨严。 。
合同债务的常见类型
1、给付义务给付义务可分为主给付义务与从给付义务。
(必备、并用以决定合同类型的基本义务。
例如,在买卖合同中,出卖人负有交付买卖物及移转其所有权的义务,买受人负有支付价款的义务,均属于主给付义务。就双务合同而言,此类主给付义务,构成对待给付义务,在对方未为对待给付前,得拒绝履行自己的给付,因不可归责于双方当事人的原因致一部或全部不能履行时,当事人一方减为或免为对待给付义务。因可归责于债务人的'原因致使不能履行、逾期履行、不完全履行时,债权人得请求赔偿损失并解除合同。
(2)所谓从给付义务,简称从义务,是不具有独立的意义,仅具有补助主给付义务的功能的义务。其存在的目的,不在于决定合同的类型,而在于确保债权人的利益能够获得最大满足。
2、给付义务,还可分为原给付义务和次给付义务。
(1)原给付义务,又称第一次给付义务,是指合同上原有的义务。如名马之出卖人交付该马并移转其所有权(主给付义务),交付该马的血统证明书(从给付义务),均为原给付义务。
(逾期履行或不完全履行而产生的赔偿损失义务;合同解除时产生的回复原状义务。
上述次给付义务系根基于合同关系,合同关系的内容虽因之而改变或扩张,但其同一性仍保持不变。
立遗嘱人:
姓名:
国籍:
出生日期:
证件号码:
立遗嘱人:
姓名:
国籍:
出生日期:
证件号码:
夫妻双方经过协商达成一致,决定将夫妻共同财产及死后事宜作以下安排:
风险提示: 遗嘱不得取消缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人的继承权。
如遗嘱人未保留缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人的遗产份额的,遗产处理时,应当为该继承人留下必要的遗产,再参照遗嘱确定的分配原则处理所剩余的部分。
继承人是否缺乏劳动能力又没有生活来源,按照遗嘱生效时该继承人的具体情况确定。
1、夫妻共有的一套__________平米房产,位于_______市_______区_______路_______号____号楼____单元____室,在夫妻均去世时,由长子继承;若夫妻一方先去世,则该房产属于先去世一方的份额由后去世一方继承;待夫妻双方都去世时,再由长子(姓名___________,证件号码______________________________。)继承该房产(或剩余份额)。
2、夫妻共有存款__________元,__________元由长女(姓名___________,证件号码______________________________。)继承,__________元由次子(姓名___________,证件号码______________________________。)继承;若夫妻一方先去世,则先去世一方的存款份额由后去世一方继承;待夫妻双方都去世时,得依第一款执行。
3、夫妻双方生前可协商或以实际行为变更或解除本遗嘱;若协商不成,一方可在本人财产份额范围内进行处分,另一方无权干涉:若一方死后,后去世一方可在其财产份额范围内变更、解除本遗嘱,超出其财产份额的无权处分。
4、变更、解除或撤消本遗嘱的情形:
(1)夫妻双方协商一致;
(2)指定继承人未尽赡养义务,或谋害、虐待、遗弃被继承人的,或谋害、虐待、遗弃其他继承人的;
(3)指定继承人有其他违法、犯罪行为的;
5、对于夫妻一方婚前财产、婚后继承及受赠等属于个人所有的财产,可另立遗嘱处分。
6、继承人应尽到赡养被继承人的义务,并妥善处理被继承人的死后事宜。
7、上述财产属于我们二人的合法共同财产,上述分配主张是我们的真实意思表示。本遗嘱是在我们神志清醒时自愿所立,其他人不得有异议。其他未尽事宜由夫妻双方协商增补。
8、本遗嘱一式*份,并于公证后生效。
立遗嘱人:
__________年____月____日
立遗嘱人:
__________年____月____日
甲方: 住所(地址): 法定代表人: 乙方(债权人): 住所(地址): 法定代表人: 丙方(债务人): 住所(地址): 法定代表人:
丁方(担保人):马凤明,身份证号:
马彬,身份证号: 通讯地址:
甲、乙、丙、丁经过友好协商,依法达成如下协议,以资信守: 一、甲乙丙三方一致确认:截至本协议签署之日,丙方拖欠乙方共计 人民币
元(其中本金
元 ,利息
元)。 二、甲乙丙三方一致同意由甲方替丙方代偿上述款项,甲方于 年 月 日前向乙方支付人民币
元(其中本金
元 ,利息
元)。
三、丙方向甲方偿还人民币
元(本金
元,利息
元)。丙方应按照约定偿还债务,否则应向并承担甲方为实现该债权的所有费用(包括但不限于律师费、交通费、差旅费等)。 丁方承诺作为该笔债务的担保人,对丙方向甲方债务的履行承担连带担保责任(保证范围为全部债务,含本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用及其应付费用)。
四、乙方在收到甲方代偿的款项后向甲方出具抬头为甲方全称的发票。
五、如本协议无效或被撤销,则丙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。
六、因履行本协议发生的一切诉讼,均由甲方住所地人民法院管辖。七、本协议经当事人签字、盖章后生效。本协议一式伍份,甲、乙、丙、丁各执一份。
甲方:
乙方:
法定代表人(或授权代理人):
法定代表人(或授权代理人): 丙方: 丁方:
1、甲方承诺并保证:其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;
2、乙方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;
(2)其转让的债权系合法、有效的债权。
3、丙方承诺并保证:其依法设立并有效存续,自愿并有能力按照本协议约定向甲方清偿上述债务。为向甲方履约的担保清偿债务,质押担保协议由双方另行签定。
经各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、费用、义务和/或责任,违约方须向另一方作出全面赔偿并使之免受其害。
第四条对本协议所作的任何修改及补充必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。
第五条本协议构成各方有关本协议主题事项所达成的全部协议和谅解,并取代各方之间以前就该等事项达成的协议、谅解和/或安排。
第六条在本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等效力。
本协议各方已促使其合法授权代表于本协议文首载明之日签署本协议,以昭信守。
甲方(新债权人):
乙方(原债权人):
丙方(债务人):
签订地点:签订时间:年月日
综上所述,在经济的交往中,有时会三角债中债权和债务转让关系,需要债务人和债权人和第三人三方签订《三方债权债务转让协议》,上述三方债权债务转让协议范本包括陈述、保证和承诺、违约责任以及争议解决条款。更多相关知识您可以咨询律图律师!
王某(下称为甲方)、付某某(下称为乙方)、游某某(下称为丙方)本着友好协商,互谅互让的原则,就进贤县人民法院判决付某某、文某偿还王某借款本金叁百万元及利息一事,达成如下协议,供共同遵守:
一、付某某、文某对王某的借款及利息经进贤县人民法院(20__)进民二初字第246号民事判决书判决,甲乙丙三方确定至20__年2月28日止本、息(下称判决确认款)合计为人民币肆佰陆拾万元(¥4.600.000.00元);
二、三方协商,丙方自愿以其所有财产与乙方连带偿还前述判决确认款及孳生利息;
三、乙方将其所有登记于丙方名下的13%股权,作价壹千万元(¥10.000.000.00元),抵替丙方代偿甲方的判决确认款及利息大于肆佰陆拾万元(¥4.600.000.00元)和乙方欠丙方款项中小于伍佰肆拾万元(¥5.400.000.00元)部分;
四、判决确认款的利息,由乙方按单息,本金逐减,月利2.3%(即2.3分)计息,计息期间从20__年3月1日起至判决确认款及利息偿清之日;若该利息乙方届时无力偿还,丙方应于判决确认款还清后的第一个月一次性付清,但最迟不得超过20__年12月15日。
五、⑴乙、丙方连带于20__年(下称本年)5月10日前,偿还不低于陆拾万元(¥600.000.00元),甲方收悉该款后,应在五日内(若遇法定假日顺延)及时申请进贤县人民法院解除对江西华正道投资发展有限公司的股权冻结;(2)如果丙方在本年5月10日前付给甲方陆拾万元后,甲方在五个工作日内不申请进贤县人民法院解除对江西华正道投资发展有限公司的股权冻结,或解除不了冻结,则甲方必须退回陆拾万元给丙方,若因甲方原因,导致无法解除冻结后的五日内,不退回丙方支付的陆拾万元,应赔偿丙方叁拾万元。(3)本年6月10日前,再偿还不低于陆拾万(¥600.000.00元),届时未偿还,甲方有权向进贤县人民法院申请执行或提起诉讼。
六、⑴本年7月份(含7月)起,每月10日到15日间,按期偿付贰拾万元(¥200.000.00元)及此前未结算判决确认款所产生的利息,直至判决确认款及利息偿清之日,月偿款应以丙方名义汇、转入甲方指定账户(账户、各月还款详情见附页);⑵甲方收到乙、丙方7月份支付的贰拾万元(¥200.000.00元),即5、6、7三个月合计支付壹佰肆拾万元(¥1.400.000.00元),并丙方保证8、9、10月份如期付款,甲方应及时申请进贤县人民法院解除对乐平天宏置业有限公司的股权冻结,若甲方在五个工作日内不申请进贤县人民法院解除对乐平天宏置业有限公司的股权冻结,或解除不了冻结,则甲方必须退回陆拾万元给丙方,若因甲方原因。导致无法解除冻结后的五日内,不退回丙方支付的陆拾万元,应赔偿丙方叁拾万元。;⑶若华正道二期封顶起(指二期三层公寓),前述月偿款金额每月增加拾万元,即每月偿还叁拾万元;
七、偿还期间内,若乙方资金好转,应及时、最大限度偿还甲方的判决确认款及利息;
八、乙、丙方若对本年十一月份后任一月约定还款有难,均应提前通知甲方具体的还款时间(最迟不超过三个月),征得甲方及其妻同意,并自愿给予当期应偿款的2%(即2分)作为迟延补偿;在还款的同时,应把前一个月或二个月的欠款以及迟延利息一并还清。还款期间丙方仅有不连续的两次提出延迟还款的权利;
九、乙、丙方在前述征得同意的宽限期内仍不能还款,或出现第六条延迟支付或第七条约定未及时清偿甲方,或丙方涉及诉讼(含仲裁、财产保全等),甲方有权就未得清偿部分立即向进贤县人民法院申请执行或提起诉讼,并要求乙、丙方连担同期贷款利率4倍的违约责任;
十、甲方因诉讼求偿所产生的诉讼费、保全费、律师费及必要的差旅费由乙、丙方连带承担;
十一、本协议各方应本最大诚信履行之;一式三份,各持一份,各份效力相同。
甲方: 身份证号码: 联系电话:
乙方: 身份证号码: 联系电话:
丙方: 身份证号码: 联系电话:
协议签署地点: 签署日期:
甲方(债权人): ______________
身份证号: ______________
住址: ______________
电话: ______________
乙方(债务人): ______________
身份证号:______________
住址: ______________
电话 :______________
为进一步明确甲乙双方债权债务关系,甲乙双方特签订本确认书。
甲乙双方确认:
一、乙方于______年______月______日向甲方借款人民币______元(大写: ),乙方确认已经收到甲方的出借款项,甲方对乙方享有债权;
二、经甲乙双方确认,截止______年______月______日,乙方已偿还甲方本金人民币______元(大写: ),
并已偿还约定利息人民币______元(大写: ),甲方确认已收到。
三、经甲乙双方确认,甲乙已无债权债务关系。
四、如果甲乙双方发生纠纷首先应协商解决;协商不成由本协议签订地法院管辖;
五、本确认书一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:______________
________年________月________日
乙方:______________
________年________月________日
协议签订于:______省______市______(区/县)
债权债务转让协议(成都杨鹏国律师)
甲方,张某,身份证号码,510XXX,电话,138XXX
乙方,伍某,身份证号码,510XXX,电话,136XXX
丙方,李某,身份证号码,510XXX,电话,138XXX
因甲方欠乙方人民币20000000元,而乙方欠丙方人民币20000000元,即,乙方对甲方拥有20000000元(人民币大写,贰仟万元整)的债权;丙方对乙方拥有20000000元(人民币大写,贰仟万元整)的债权。
根据民法典第79条、84条等相关法律规定,现甲、乙、丙三方在平等自愿的情况下进行协议,就上述债权债务转让达成以下协议,以资共同遵守,
一、债权债务转让事宜
甲、乙、丙三方一致同意,乙方将其对甲方享有的债权共计人民币元(大写,)全部转让给丙方,在前述债权转让额度内抵消丙方对乙方享有的债权元(大写,)。
甲方按照本协议直接向丙方承担偿还债务的责任,丙方不再向乙方主张债权,乙方不再向甲方主张债权。
二、债务担保
为了能保障丙方的债权能够完全实现,甲方同意将其所有的位于成都市XXX的房屋(房屋产权证号,)抵押给丙方。
如果甲方不按约定偿还所欠丙方债务,则丙方有权通过法律手段实现房屋抵押优先受偿权,即可以从该抵押物折价或者以变卖、拍卖该抵押物的价款中优先受偿。
三、因本协议履行过程中发生争议时,先由三方协议解决;协商不成时,由本协议签订地,成都市区人民法院管辖。
四、本协议一式四份,甲、乙、丙及在场见证人四川成都市杨鹏国律师各持一份,均具有同等法律效力。
五、本协议自甲、乙、丙三方签字或盖章之日起生效。
甲方,乙方:丙方,
在场见证人,四川思创律师事务所杨鹏国律师13880
上诉人(原审被告):徐州某某建筑安装工程有限公司。
被上诉人(原审原告):闫某某。
委托代理人:韩某。
原审被告:王某某。
原审第三人:闫某。
委托代理人:鹿某某。
上诉人徐州某某建筑安装工程有限公司(以下简称某某公司)因债权债务转让合同纠纷一案,不服徐州市XX号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年9月14日立案受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人某某公司的委托代理人王某某、被上诉人闫某某的委托代理人韩某、原审被告王某某、原审第三人闫某的委托代理人鹿某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明:20xx年8月24日,闫某某与某某公司签订建筑工程施工合同,合同约定某某公司开发的本市XX号楼土建等工程由闫某某承包,承包形式为包工、包料、包工期。20xx年12月26日经某某公司、闫某某、闫某三方同意,该工程又转包给了第三人闫某。工程完工后,闫某因欠案外人陈某雷钢模租赁款,被陈某雷起诉至徐州市云龙区人民法院,该院随后以某某公司尚欠闫某工程款为由,冻结了某某公司帐户存款170000元。后该院在执行中依法扣划132500元,余款37500元闫某于20xx年1月25日以债权转让的形式转给闫某某所有,同日,闫某与某某公司约定,某某公司被冻结的170000元资金,除法院执行给陈某雷的132500元外,余款请交给闫某某。为此,闫某书写便条一份,内容为:公司留的170000元资金除给陈某雷132500元外,余款请交闫某某。上诉人某某公司的副经理王某某在该便条上书写:剩余37500元,同意付18000元,余款19500元待水泥款和质量问题协商后方可支付。后因某某公司一直不向闫某某支付上述37500元,闫某某遂持该便条诉至法院,要求依法判令某某公司予以给付。
原审法院经审理认为:债权转让合同是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人,第三人取得债权,向债务人主张的合同,债权人转让权利的应当通知债务人,该案从原、被告提供的证据来看,系债权转让合同。原债权人为闫某,债务人为某某公司,受让人为闫某某。闫某承包某某公司工程,某某公司欠闫某170000元工程款,闫某欠陈某雷钢模租赁费132500元,法院执行完毕后,闫某于当天办理了两份手续,第一份为债权转让手续,意思是将存在某某公司17万元支付给陈某雷132500元外,余款37500元转给闫某某,手续已办完,该手续由王某某签字认可,如果闫某某领走了37500元,闫某的另一份借据就发生了效力,两份手续办完后,截止到起诉之日止,仅有案外人陈某雷通过法院执行132500元,余款37500元没有领款手续,加起来应当是170000元,显然不符合财务的规定,因此双方当事人提供的证据形成了证据的锁链,原告的诉讼请求成立,对原告的`诉讼请求法院予以支持。被告的抗辩观点不能成立,法院不予采信。遂判决:一、本判决发生法律效力之日起10日内被告徐州某某建筑安装工程有限公司一次性支付原告闫某某工程款人民币37500元。二、驳回原告闫某某的其他诉讼请求。
上诉人某某公司不服上述民事判决,向本院提起上诉称,被上诉人仅仅依据便条起诉没有法律依据,且该便条附加条件是水泥款和质量问题解决以后才能支付,因此该债权不能转让。另外闫某又出具了其他条子证实170000元已经支付,故不能再向闫某某支付。
被上诉人闫某某答辩称,一审法院认定事实清楚,适用法律正确,审理程序合法。上诉人提出的债权转让法律没有规定具体形式,只要通知到债务人就生效。另外上诉人提出拖欠水泥款和房屋质量存在问题作为债权转让的条件是不成立的,法律规定只要债权存在,在通知到债务人就已经生效,欠款和房屋质量不影响债权的成立,如果上诉人认为有欠款和存在房屋质量问题可以另案起诉。请求驳回上诉,维持原判。
原审第三人闫某答辩意见同闫某某的答辩意见。
原审被告王某某答辩意见同上诉人某某公司的意见。
经各方当事人共同确认,本案的争议焦点是:闫某向闫某某的债权转让是否成立,某某公司是否应该向闫某某支付37500元款项。
为支持其上诉观点,上诉人某某公司向法庭出具如下证据:
1、职工工资分配表一份。形成时间为20xx年4月12日。原审第三人闫某在该分配表签字,要求予以支付工资款。
上诉人认为,该分配表可以证实闫某在向某某公司出具便条要求将37500元工程款转让给闫某某后,又向公司要求将尚欠的上述工程款支付工人工资,而且公司亦已经实际支付,因此公司已经不欠闫某工程款,不应再向闫某某支付。
被上诉人闫某某质证称,该分配表形成时间在债权转让之后,因此与本案没有关系。
原审第三人闫某质证意见与闫某某相同。
原审被告王某某质证称,该工资款支付后,某某公司已经不再对闫某负有债务。
XX小区XX室住户王淑梅出具的请求、承诺和收条以及XX小区物业管理部门和维修组出具的证明。
上诉人认为,上述证据可以证实由闫某承建的XX小区2期8-1-301室由于出现质量问题,由某某公司向房主进行了6000元的赔偿,因此应在尚欠闫某的37500元中扣除上述款项。
被上诉人闫某某质证认为,上述请求等四份证据均为案外人书写,与本案没有关联性。
原审第三人闫某质证意见同闫某某的意见。
原审被告王某某没有发表质证意见。
3、案外人张冬梅书写的收条一份。载明收到XX小区12号楼水泥款13125元。案外人闫成华书写的收到75吨水泥的收据。
上诉人认为该款项应当从尚欠闫某的37500元中扣除。
被上诉人闫某某质证认为,上述两案外人与其没有任何关系,因此水泥款不应扣除。
关于上述3组证据,本院认为,闫某要求支付工资的工资分配表形成于其将债权转让给闫某某之后,由于债权转让已经实际完成,因此该证据不能对抗其之前书写的债权转让的便条,不能从闫某某已经接受的债权中扣除;某某公司与王淑梅就质量问题达成的赔偿意见由于没有实际施工人闫某参与协商,该事实的成立与否不能得以证实,故对该证据本院不予采信;由于闫某某不承认案外人张冬梅、闫成华与其有隶属关系,且某某公司亦不能证实闫某某委托张冬梅、闫成华接收水泥和水泥款,故张冬梅、闫成华的行为无证据证实应由闫某某承担责任,故该证据本院亦不予采信。
委托方(甲方):_______
地址:_______
电话:_______
甲方聘请乙方作为专项债权管理顾问,以合法的方式向甲方之债务人催收逾期欠款,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,经双方协商,特订立本合同,以资共同遵守执行。
第一条、 代理内容
1、乙方接受甲方的委托向欠款人 (身份证号:_______ ,联系电话:_______ ) 进行欠款催收。
2、应乙方要求甲方同意乙方可根据案情需要转委托第三方催收,但接受转委托第三方的行为及因此产生的`经济、法律责任由乙方自行承担。
第二条、 催收范围
1、甲方向乙方提供书面资料包括:_______ 。
2、根据本条第一项的书面资料,甲乙双方确定向债务人主张的欠款数额为人民币 (大写) 元整。
第三条、 代理费用
1、根据本案的实际情况,本次代理佣金为乙方代为实际回收欠款金额的 %支付乙方,做为甲方支付乙方的包干代理佣金。
2、甲乙双方协商确定,欠款人将全部债务款项以下列第 种方式向甲方支付。 ①、欠款人将全部债务款项直接汇入甲方所指定的银行账户,汇兑费用由欠款人或甲方承担;
②、欠款人将全部债务款项以现金方式交付乙方,再由乙方转交甲方。
3、 该笔业务一周内未经乙方催收而主动还款或其他非乙方的原因而偿还欠款,则该金额从所确定的债务总额中扣除。如欠款人非乙方原因偿还欠款应出具书面说明,否则其还款仍应认定为乙方催收的结果,并计算支付代理费用。
4、 在案件结案后甲方应根据乙方实际催缴的欠款金额结算代理费用,在回款进入甲方帐户后3个工作日内,向乙方支付全部代理费用。
5、因催收债权产生的相关调查、差旅等费用由乙方自行承担(该费用已含在包干代理佣金中)。
第四条、 代理期间
乙方在签定本代理合同后即开始进行实际催收工作,代理期限为 个月,即 年 月 日至 年 月 日。超过此期间,甲方有权解除本合同,自行催收或另行委托他
受托方(乙方):_______ 地址:_______ 电话:_______
人催收,若乙方未能成功收回债权,乙方已经产生的费用自行承担。
第五条、 甲方的权利与义务
1、 甲方应客观、全面、详尽地向乙方陈述案件事实,如实提供与案件有关的所有材料。
2、甲方应依合法约定时间支付代理佣金。
3、甲方有权随时检查、监督乙方代理业务的办理进度、办理质量。
4、甲方有权向乙方了解有关本案进展,有权要求乙方提供与本案有关的材料。
5、甲方明确告知乙方在催收债务的过程中只得采用合法的方式,因乙方催收处理方式导致的相关后果或乙方与欠款人之间的法律纠纷及法律责任,与甲方无关,由乙方自行承担与解决。
第六条、 乙方的权利与义务
1、乙方应依法履行代理职责,维护甲方的合法权益。未经过甲方的书面同意,乙方不得擅自减免欠款人部分或全部欠款(债务本金、利息、违约金、损害赔偿金等相关费用)。
2、除甲方有一定明确方向的建议需求外,乙方还应就受委托事务执行相关的业务问题向甲方进行尽可能全面与详尽的告知。
3、乙方不得与欠款人串通(包括但不限于私自接受欠款人宴请送礼),损害甲方的利益。
4、本合同结案或合同期满时,不论实际回收金额的多少,乙方都应向甲方书面提供结论性报告。
第七条、 合同的解除
1、甲方隐瞒重要事实不提供或不如实提供有关材料的,乙方有权书面通知甲方解除本合同,但由于非甲方原因致使客户产生或将要产生实质性的严重后果如信息不完整、不真实、不准确的,甲方对此不承担有关责任。
2、乙方处理受托事务违法,并对甲方产生或将要产生实质性的严重不利影响的,甲方有权提出解除合同,并要求乙方赔偿甲方因此产生的损失。
3、无论何种理由,协议一方决定提前解除委托代理合同时,均提前一个月书面通知对方,通过书面协议解除本合同。
第八条、 保密责任
甲、乙双方在代理过程中知悉的对方的商业和客户资料,以及协议一方要求保密的其他任何事实和材料,乙方向甲方提供的提醒的通知的报告、记录及意见等材料,双方都负有保密义务,未经对方事先书面同意,不得向第三方泄露,如有违反应赔偿给对方造成的实际损失,法律、法规另有规定或上述应保密的材料或信息非因对方的原因被公开的情形除外。
第九条、 争议解决方式
如本合同发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成,通过甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条、其他
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等的法律效力,本合同自甲乙双方签名及盖章后生效,代理期限届满时自动失效,若代理期限届满,代理事项尚未处理完毕,如甲乙双方认为必要,甲乙双方可另行签订合同。
委托方(甲方):_______
身份证号:_______
受托方(乙方):_______ 身份证号:_______ 年 月 日
发包方,_________,简称甲方
承包方,_________,简称乙方
一、承包形式
上缴利润定额包干,超额全留。
二、承包期限
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。
三、上交利润定额
1.乙方在_________年内,上交利润总额为_________元。其中,_________年_________元,_________年_________元,_________年_________元。
2.超出定额部分的利润,全部留给乙方。
3.乙方应根据留利数额,建立生产发展基金,奖励基金和福利基金。三项基金的比例为,_________。
四、经济技术指标
_________。
五、技术改造任务
_________。
六、承包前债权债务的处理办法
_________。
七、贷款归还办法
_________。
八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;有权_________。
承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_________。
九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者_________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利,_________。
十、违约责任
_________。
十一、对企业经营者的奖惩
_________。
十二、争议的解决办法
_________。
十三、其他有关事项
_________。
十四、本合同自_________时起生效。合同正本_________,副本_________
甲方(盖章),_________ 乙方(盖章),_________
地址,_________ 地址,_________
法定代表人(签字),_________ 企业经营者(签章),_________
代理人(签字),_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点,_________ 签订地点,_________
债权人_________,债务人_________,双方就赊帐债务金额及其支付方式以如下互让方式和解。
甲、双方自________年___月___日起至_______年___月___日止,维持商品交易契约,其赊帐债务的余额,甲方主张享有债权人民币______元整,乙方则主张不负任何债务,经调查甲、乙双方的帐簿、票据后,双方和解如下,
第一条、乙方承认本日积欠甲方赊帐债务人民币______元整,并自本日起以至债务清偿日止,以日息___分计算全部利息,并承担偿还义务。
第二条、乙方对前条债务的本金人民币______元整,如下分次亲自送达或送至甲方住所。
1.______年___月___日起,至______年___月___日止,支付______元整。
2.______年___月___日前支付人民币______元整。
第三条、若乙方如期支付前条的债务,得免除第一条所述的利息支付。
第四条、乙方对于第二条所载的分期付款方式若有任何一次延迟支付,则无须甲方通知、催告,立即丧失契约的期限利益。乙方除须一次付清第一条所载金额扣除已支付金额的余额外,同条规定所孳生的利息亦须一次付清。
第五条、根据前条,乙方应于丧失契约期限利益日一次付清本金余额与利息合并的金额。若再有延迟,则自当日起讫清偿日止,应加前述金额以日息___分计算全部利息。
第六条、乙方根据第二条分期付款以清偿债务时,所开出支票的到期日,不得超过该付款期最后期限。
第七条、甲、乙双方须确定除本契约外,并无任何债务关系。
第八条有关本契约的纠纷,甲、乙双方同意由甲方住所管辖法院为第一审法院。
以上和解契约成立。本契约一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
债权人,________
住址,__________________
身份证统一号码,________
债务人,________
住址,__________________
身份证统一号码,________
_______年______月_____日
甲方(出让方):_________________
乙方(受让方):_________________
经过双方充分协商,现就甲方对杨卫东、靖美英等(以下简称债务人)所享有的债权转让事宜达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、标的债权数额
甲方对债务人享有的债权本金为人民币万元(元),该债权及附属权利业经茌平县人民法院(20__)鲁1523民初
号民事判决书予以确认,该判决书现已生效。
二、债权转让对价
甲方同意将上述法院(20__)鲁1523民初号民事判决书所确认的对债务人享有的全部债权以人民币元的价格转让给乙方,乙方应在本协议生效后日内将上述款项支付给甲方。
三、债权转移
1、本协议生效后,甲方即将法院(20__)鲁1523民初号民事判决书所确认的全部债权转让给乙方;乙方取代甲方从而成为各债务人新的债权人。
2、债权转让通知:_________________甲方应在本协议生效后及时将本协议约定的债权转让事宜通知债务人,乙方予以协助。
四、债权文件原件和保管与移交
本协议生效后,甲方应在日内将甲方持有的法院(20__)鲁1523民初号民事判决书等债权文件原件移交给乙方,并协助乙方向法院办理有关权利人变更的手续。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
一、背景介绍
本调解协议书是根据双方当事人对某债务纠纷进行协商、调解达成的,旨在通过友好协商解决债务纠纷,保护双方合法权益,维护社会稳定。甲方为债权人,乙方为债务人。甲乙双方在充分沟通、协商的基础上,自愿达成以下协议:
二、债务调解事项
1. 债务金额:
根据甲乙双方当事人共同确认及认可,债务总金额为【具体金额】人民币(大写:【金额大写】)。
2. 债务产生原因:
根据甲乙双方当事人的回忆及交流,债务产生的原因为【具体债务产生原因】。
3. 债务偿还方式:
乙方将按照以下方式偿还债务:
(1)乙方每月按约定时间向甲方支付【具体金额】元人民币;
(2)乙方可在三个月内将部分债务归还给甲方,归还金额不低于【具体金额】元人民币;
(3)乙方应在债务完全偿还后的【具体时间】内将相关证明文件交予甲方;
(4)乙方若有债务无法在约定日期内偿还,在未经甲方同意的情况下,应按照《中华人民共和国合同法》规定,支付违约金。
4. 债务调解期限:
本次债务调解的有效期限为自本协议签署之日起【具体天数】天。
5. 费用承担:
债务调解所产生的相关费用由甲乙双方平均承担。费用包括但不限于协调费、律师费等。
三、其他事项
1. 本协议生效:
本协议经甲乙双方签字盖章并经法律程序履行后,即生效。任何一方未完全、准确履行本协议所约定的义务的,另一方有权向人民法院请求强制执行。
2. 争议解决:
若在履行本协议过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商、调解解决。协商、调解不成时,应根据协议中约定的争议解决方式进行解决。
3. 未尽事项:
本协议未尽事项,由甲乙双方进一步协商解决,并签署补充协议。
甲方(签字/单位盖章): 乙方(签字/单位盖章):
日期: 日期:
以上所述内容经双方当事人阅读确认后,本协议正式签署并生效。此调解协议书通过友好协商的方式达成,旨在实现甲乙双方对债务纠纷的解决,促进双方关系的和谐发展,并对未来可能发生的争议进行预防和避免。希望本协议能够对双方的长久合作产生积极的影响。
债务协议书是一种合同文件,用于明确债权人和债务人之间的权利和义务,包括借款金额、利率、还款期限等方面的约定。下面是一篇以"债务协议书"为标题的1000字以上的文章:
债务协议书
近年来,债务协议书在商业活动中扮演着至关重要的角色。无论是个人还是企业,在发展过程中都难免需要借款来推动业务的发展或满足日常生活所需。债务协议书就是一种法律文件,确保债权人和债务人之间的权益得到保护,为双方提供了明确、具体且生动的约束。
债务协议书一般包括以下几个方面的内容:借款人的基本信息、借款金额、借款利率、还款期限以及违约责任等等。这些条款的详细阐述和具体规定,为双方提供了明确的指导,确保借贷的安全和平稳进行。
首先,债务协议书需要详细记录借款人的基本信息。这涉及到借款人的姓名、身份证号码、住址等个人基本信息。通过这些记录,债权人可以对借款人的信用状况进行了解,并为日后的催收工作提供依据。
其次,债务协议书应当详细记录借款金额。明确规定借款的具体金额,可以避免双方在日后因借贷金额产生争议。债务协议书还可以规定借款的用途。例如,如果借款是用于企业扩张,那么债务协议书中可以规定出借人对于借款用途的监督义务,确保借款的实际使用符合约定。
借款利率也是债务协议书中必不可少的一项内容。债务协议书应当规定清楚借款利率的计算方式,如何计算利息以及如何支付利息。这有助于双方在日后明确利率的种类和计算方法,避免产生利息纠纷。
还款期限是债务协议书非常重要的一项约定。这决定了借款人必须在什么时候偿还借款。债务协议书中可以明确约定还款的固定日期,或者规定还款期限为多少天。此外,还款方式也是需要明确约定的,包括还款的方式(一次性还款或分期还款),还款的账户以及还款的方式等等。
在债务协议书中,违约责任的约定也是必不可少的。债务协议书应明确借款人违约时所承担的后果,以及违约的具体条款。这可以提醒借款人在还款期限内按时还款,并警示借款人若发生违约行为将承担相应的责任。
总之,债务协议书是借款人和债权人之间确保权益的重要工具。它通过详细规定借款的各种条款和细节,确保借款的安全和顺利进行。债务协议书对于保护双方的利益、防止出现纠纷起着至关重要的作用。
债务协议书的签订,不仅是债权人和债务人间互相信任的体现,更是对经济活动的规范和秩序的维护。只有通过明确的合同约定,双方才能确保各自的权益不受侵害,同时为商业活动的顺利展开提供保障。
在今后的经济活动中,我们应当进一步加强对债务协议书的重视,确保债权人和债务人能够通过签订债务协议书来保护各自的利益,并为商业发展提供一个健康、可靠的环境。只有这样,我们的经济活动才能持续发展,为国家的繁荣做出更大的贡献。
甲方:_______________
乙方:_______________
甲、乙双方经友好协商,就互负债权债务抵消一事,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,一致达成本债权债务抵消协议,以资共同遵照执行:
1、债权债务抵消
1.1双方确认,甲方对乙方负有附件1所示负债,乙方对甲方享有附件1所示债权。
1.2双方确认,甲方对乙方享有附件2所示债权,乙方对甲方负有附件2所示债务。
1.3双方确认,就附件1、2中所示债权债务,甲乙双方一致抵消。
2、债权债务消灭
2.1双方确认,待双方签署完毕本协议,并履行有关手续后,附件1、2中所示债权、债务均归于消灭。
3、争议解决
3.1本协议未尽事宜,双方可签订补充条款予以补充。
3.2若各方在履行过程中发生纠纷的,协商解决,协商不成,任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
四、附则
4.1本协议自双方签字盖章后生效。
4.2本协议一式肆份,具有同等效力,双方各执两份。
甲方(盖章):_______________
授权代表(签字):____________
乙方(盖章):_______________
授权代表(签字):___________
__________年_____月__________日
作为学生,阅读大量的范文是必不可少的,优秀的范文能让我们感到受益匪浅,通过阅读范文我们可以提高语言组织能力。多阅读范文还能帮助我们加深阅读写作的认识,那么,优秀范文的优秀模板有哪些呢?教师范文网(jk251.com)小编特地为大家精心收集和整理了“劳务协议书15篇”,但愿对您的学习工作带来帮助。
劳务意向协议书是一种双方达成的协议,用于明确雇主和劳务提供者之间的关系与责任。该协议书详细描述了双方在劳务提供方面的意图和承诺。以下是一篇关于劳务意向协议书的详细描述,具体而生动,篇幅超过1000字。
劳务意向协议书
甲方:XX公司
乙方:劳务提供者
目的:
劳务提供者作为甲方的合作伙伴,将向甲方提供劳务,并在此协议中明确双方之间的责任与义务。
一、协议条款
1. 劳务提供内容:
乙方将为甲方提供以下劳务服务:促销员、清洁工、搬运工等,具体服务内容根据甲方需求而确定。乙方需确保提供的劳务人员具备必要的资质和技能。
2. 劳务提供期限:
本合作协议的劳务提供期限为一年,自协议签署之日起计算。期满后,甲乙双方可以协商续签或终止合作。
3. 劳务报酬:
甲方将按照合作期内实际提供的劳务时数支付乙方相应的劳务报酬。具体报酬标准双方在协议签署之前将达成一致。
4. 保密协议:
双方需严格遵守相关的保密协议。任何与劳务提供相关的商业秘密,如合同、价格、客户信息等,都应被视为机密,不得向第三方泄露。
5. 争议解决:
双方在合作过程中如发生争议,应通过友好协商解决。如协商未果,双方可向相关仲裁机构寻求解决。
二、甲方责任与义务
1. 提供工作环境:
甲方应提供适宜的工作环境,包括提供必要的办公设备、工作场所和安全保障措施,以确保乙方劳务提供者的安全和工作效率。
2. 及时支付报酬:
甲方应按照合作协议约定及时支付乙方的劳务报酬,不得以任何理由延迟支付或拖欠。
3. 提供必要资料:
甲方应向乙方提供必要的资料和信息,以便乙方劳务提供者顺利提供劳务。
4. 保证劳动合规:
甲方应确保所有劳务提供都符合相关的劳动法律和法规,包括劳动合同签订、社会保险和福利待遇等。
三、乙方责任与义务
1. 提供合格劳务人员:
乙方应为甲方提供经过培训和合格的劳务人员,以确保提供的劳务具备必要的技能和素质。
2. 保证服务质量:
乙方应确保提供的劳务服务质量符合甲方要求,并及时解决遇到的问题和投诉。
3. 维护甲方利益:
乙方劳务提供者在履行职责的过程中应维护甲方合法权益,不得利用合作关系牟取私利或从事违法、违规活动。
4. 建立有效管理机制:
乙方应建立健全的管理机制,对提供劳务的人员进行培训和考核,以保证劳务提供的稳定性和可持续性。
以上所述为甲乙双方签署的劳务意向协议书的详细内容。双方在签署协议之前应对协议内容进行充分的沟通和协商,并互相尊重,保持诚信和合作精神。只有在双方共同努力和遵守协议约定的前提下,劳务意向协议才能达到最佳的效果,实现双赢的局面。
(一)乙方试用期的基本工资标准为 元/月,乙方在试用期的工资不得低于甲方单位相同岗位最低工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工资标准。
(二)乙方试用期满后,甲方应根据本单位的工资制度,实行计时工资。基本(固定)工资为 元/月,如甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动,按新的工资标准确定。其他工资形式。具体约定如下:
(三)甲方每月 10 日发放工资。甲方至少每月以货币形式向乙方支付一次工资,不得克扣或无故拖欠乙方工资。
(四)乙方加班工资、假期工资及特殊情况下的工资支付按有关法律、法规的规定执行。
(一)甲、乙双方必须依法参加当地政府规定的法定社会保险,并按照国家有关规定按时向劳动保障部门所属社会保险机构缴纳社会保险费,其中乙方应缴纳部分由甲方从乙方工资中代扣代缴。
(二)乙方患病或非因工负伤,甲方应按国家与省、市的有关规定给予乙方享受医疗期与医疗期待遇。
(三)乙方患职业病、因工负伤的,甲方按《职业病防治法》、《工伤保险条例》等有关法律法规的规定执行。
(四)乙方的公休假、年休假、探亲假、婚丧假、女工孕期、产期、哺乳期待遇以及解除(终止)劳动合同时乙方经济补偿金(生活补助费)医疗补助费的发放等,均按国家有关法律、法规、政策以及甲方依法制定的规定执行。
(一)甲方按国家与省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。
(二)甲方按国家与省、市有关规定,做好女员工与未成年工的特殊劳动保护工作。
(三)乙方有权拒绝甲方的违章指挥,强令冒险作业;对甲方危害生命安全与身体健康的行为,乙方有权要求改正或向有关部门举报。
(一)甲方依法制定的规章制度,应当告知乙方。
(二)乙方应遵守国家与省、市有关法律法规与甲方依法制定的规章制度,按时完成工作任务,提高职业技能,遵守安全操作规程与职业道德。
(三)乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予相应的行政处理、行政处分、经济处罚等,直至解除本合同。
订立合同单位:(以下简称甲方) 兹由乙方: 的工程。为明确双方的责任,更好的相互配合,确保工程的质量和进度。按照《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,并根据本工程的实际情况,本着平等互利的原则,经双方友好协商,签订本合同,以资共同信守。
四、承包范围及工作内容:
9、所有爬架、钢吊平台预留、预埋按建筑施工合同图的各项要求施工,工地内本工种建筑材料的卸货及搬运。
⑵、 乙方必须严格按图施工,遵守现行有关质量规定,确保工程质量达标。
⑶、 施工期间,乙方对已完成的部位及半成品和专业分包施工半成品构件、建设单位外分包施工的完成部位等应采取有效的保护措施。若乙 方为采取相应保护措施,乙方责任造成损坏应由乙方须承担有效的保护措施。若乙方未采取相应的保护措施,乙方责任造成损坏应由乙方须承担所造成的一切费用,并承担原价的赔偿。
2、 安全生产与文明施工:
(1)施工区域内,非施工人员不得入内,亲友来访应工地外会谈。
(2)遵守有关安全法规和甲方规章制度,确保无重大事故发生,工人进场后一星期,应进行安全三级教育。
(3)对没有达到安全要求或没有安全保护措施,乙方施工人员应立即停止作业,会同甲方做好相应的安全防护工作,否则一经甲方发现处罚款,由此造成事故者承担一切经济损失。
(4)乙方必须每天派人员做好施工现场的材料清理工作,做好本工程施工区域和本工种材料的清理、归类、堆放工作,做到材料堆放整齐、场地整洁,每次施工完成后的落地砂浆应回收使用,砖头整理,不得乱倒。如乙方未达到上述标准,甲方有权派人员进行清理工作,乙方应承担清理人员所发生实际工资及200—1000元罚款(无须乙方确认,在结算时扣除)。
(5)工地场容厂貌按标化要求施工,乙方对进场材料以及时卸货,搬运至指定位置,保持施工道路畅通。
(6)乙方在施工过程中,不按照安全生产的规范要求进行施工,野蛮操作,造成工伤事故的,一切费用由乙方承担,但甲方有义务为乙方提供方便,做好抢救工作。
(7)故意破坏安全设施和抗拒执行安全条例,强行施工造成重大事故应负法律责任。
七、工期:
1、 乙方在项目部进行计划内应完成本工种的施工任务。乙方必须确保足够的劳动力,每推迟一天罚款 元,以此类推,若工程施工中达不到足够的劳动力,甲方有权调度增加劳动力,所发生工资及一切费用损失由乙方承担。如由于甲方原因造成工地连续停工10天,工人进行补贴,根据现场情况进行双方协商。
2、 工期天数包括雨天、停电、停水所造成的停工因素,但遇人力不可抗拒的自然灾害、连续停电、停水十天以上的,工期经双方协商解决。
八、合同会款方式:
1、 乙方在施工过程中,每月月底按实际出勤天数如实上报甲方,经甲方审核后,在班组工资进度款结算扣除,乙方承包者每月25日至次月5日按工程量进度70%向甲方取工程款,甲方直接按工资卡名册发放至工人,外装施工完脚手架拆完,再支付20%,余款10%工程竣工验收后三个月内付清。
2、 工程中途乙方施工人员因农忙等原则上不许回家,在保证进度的情况下,有特殊情况的人员经项目部人员同意后方可回家;在进度得不到保证的情况下一律不得回家,原则上不预结帐和解决其资金需要。
九、工程材料、设备供应办法:
1、 本工程所有的建筑材料全部由甲方提供到现场,乙方所需材料经项目部审核确认后进行采购,乙方应按工程进度计划提前一周上报实际用料清单,对不及时上报或上报数量不正确,乙方应承担相应责任。 甲方提供下列材料、机械:施工中所需的钢管、扣件、安全网、脚手板、人货电梯,其他所有工具由乙方自理
十、甲乙双方职责:
1、(1) 甲方职责: 按工程的进度计划合理下达施工任务。提供甲方负责承担的材料和机械设备,以及施工中各项安全设备措施。
(2)设施。
(3) 甲方委派 协调安排各工种之间的施工,工程月进度提供乙方施工人员的住宿、生活用水、用电、食堂供应等生活核审,监督工人工资发放,帮助解决工种之间的内部矛盾。
(4) 如因甲方原因造成乙方连续误工十天以上,按实际情况双方协商补贴误工费用。
2、(1) 及时执行甲、乙双方协定的工资支付办法支付工资。 乙方责任: 工人进工地前必须向甲方缴施工人员的身份证、暂住证、就业证、健康证和操作及一存免冠照片6张,无上述证件,应上报甲方办理,其费用由乙方自理,否则有关部门检查的处罚由乙方承担。对无证者甲方有权拒绝其在本工地施工。
(2)施工过程中,必须按图纸和甲方要求进行规范施工,不得违章作 业。遵守工地的各项规章制度和公司制订的质量、安全奖罚条款。如非甲方原因造成工程停工,影响工程质量与进度的,甲方一律不给乙方结账。
(3)乙方应按项目部核发工资卡及时将工资支付给工人,如发现乙方不及时按项目部所发工资比例支付给工人工资,所造成的一切责任乙方应负责。
(4)协调配合其他班组的施工,尽量满足其他班组所提出的施工配合和便利要求。
(5)乙方应服甲方现场管理人员的指挥和领导,但有权对甲方现场管理人员提出合理管理意见。
(6)拆下的架管应堆放整齐,不得有扣件在上面,如果不堆码,有扣件在钢管上,甲方派人堆码,工资由乙方支付,扣件按每个两元,在今后结算中扣除(不必要乙方认账)。
十一、其他事项:
1、本工程质量标准为一次性验收合格。如安检部门验收到不到合格标准,乙方将承担 元的罚款处罚。
2、按甲乙双方确定的工期,每延期一天工期乙方将承担元的处罚,以此类推,在工程款中扣除。
3、 乙方对甲方提供的机械、设备、工具等要合理使用、爱护和保养,若有遗失和人为损坏,照价赔偿。
4、 乙方在领取甲方工具、机械等用具时应办理借用手续,损坏、遗失照价赔偿。
5、 乙方不得无故中途退场,甲方不予结算,并要赔付甲方的损失。由于质量、进度等原因达不到要求,甲方有权终止合同,并由乙方承担损失。协议签订后乙方不得转包,否则甲方对所做的工程不予结算。 本协议壹式叁份,甲方贰份,乙方壹分,经双方签字生效,到本工程全部结束付清尾款后自行失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方根据项目工程,依照《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》,为加强劳务分包队、组及工程分包单位的劳动安全生产管理工作,切实依法保障务工作业人员的身体健康和生命安全。
根据《建设工程安全生产安全管理条例》第24条规定:
建设工程实行工程总承包制,由总承包单位对施工现场的安全负总责任,分包单位应当服从管理导致生产安全事故,由分包单位承担主要责任,甲方依法与分包单位、务工作业人员签订劳务安全协议合同。
一、甲方按照党和国家有关安全生产工作的方针、政策及分包项目务工作业人员的安全是,依法定期和不定期进行安全监督检查,凡经检查发现野蛮施工,违反安全操作规程,甲方有权停止其施工作业并限期整改,若不按要求,整改不力,甲方按规定予以处罚。
二、乙方工程分包单位及劳务作业人中班组应完善自己所在单位、区域的安全生产责任制,建立各工种的安全操作规程。特种人员必须持证上岗,未经培训人员不得上岗作业。
工程分包单位劳务建筑队法定人员是所在单位的第一责任人,应对所施工的工程负全面责任,并根据工程特点建立健全安全操作规程。
三、根据建设部关于《建筑施工安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配备办法》的规定,各工程分包单位及劳务队伍应配备专(兼)职安全生产管理人员,全面负责管理安全工作。
四、乙方人员进入施工现场,首先进行入场员工的的安全培训教育,做到严格遵守执行党和国家的安全法规及甲方的各项规程。若违反安全规程,情节严重,造成各类安全事故的依照《安全生产法》第90条规定予以处罚。
五、乙方务工人员必须正确佩带自己的劳动保护用品的施工作业中,未按要求造成事故,情节严重造成重大安全事故所产生的一切后果,均由工程分包单位及劳务队自行负责。
六、劳动法规定:使用未满十六岁的童工及未成年人,违法使用务工人员,一切责任由乙方自行负责。甲方有权抽查、监督管理,并按相关政策从重处罚使用单位。
七、因建筑施工的特点,高空、深坑、危险场所随时都有,为此,乙方不得招用有心脏病、高血压、癫痫及年老岁数超过国家法定规定的人员入场务工作业。若不按规定违规使用劳务人员,发生的均由使用单位自行负责,甲方概不承担任何责任。
八、加强用工人员的管理,入场民工必须持身份证登记注册,按公安派出所关于外来人员的管理办理相关手续执行管理。
九、以上条文,经甲、乙方签字,从签定之日起生效。
甲方项目经理:乙方工程负责人:
甲方安全负责人:乙方安全负责人:
甲方:_______________
乙方:_______________
为解决全县下岗失业人员、农村富余劳动力及未就业高校毕业生的`就业工作,按照与签订的人力资源供求协议的要求,特与申请外出劳务人员签订如下协议:
一、_______________人力资源市场仅为求职人员起到一个牵线搭桥的作用,不负责承担在工作期间及工作之外的任何法律、民事、安全等方面的责任。
二、_______________人力资源市场有责任协调员工应有的工资、福利待遇。
三、申请人往返路费、行李等生活用品由外出劳务人员自行解决。
四、要求申请人必须年满18周岁以上,身体健康,无任何传染性疾病,不任何劣迹行为,服从单位的管理及工作调配。
五、办理的身份证、健康证、暂住证及其他证件所产生的费用由本人承担。
六、中途离岗所造成的损失由本人承担。
七、甲方向乙方说明了用人要求、工作内容、工作时间、劳动报酬、劳动条件、职业危害及其后果、社会保险、规章制度等情况,乙方已认知晓,同意按甲方及用人单位有关规定执行。
八、此协议只作为牵线搭桥及审查、把关的依据,经审查合格送到用工单位后,一切条款及待遇,以用工单位签订的用工合同为准。
九、申请人必须达到爱岗敬业,遵纪守法,遵守用工单位的规章制度,因违法、违规及在场区之外出现违法行为、意外事件、伤害等造成的后果自负。
附则:
1、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2、本协议自双方签字之后有效。
甲方:_______________(盖章)乙方:_______________(手印)
联系方式:_______________联系方式:_______________
______年______月______日______年______月______日
甲方:吉林省地方海事局
乙方:_________性别:_________
居民身份证号码:_______________________
出生日期:___________年______月______日
在甲方工作起始时间:_____年____月____日家庭住址:_____________________________
鉴于图们江下游航道联合调查活动的需要,甲方雇佣乙方为航道联合调查活动提供劳务,经双方协商订立正式《劳务雇佣协议书》如下:
一、合同期限
第一条雇佣期限为20xx年7月25日至20xx年8月10日。
如合同期已满,双方关系即告终止,但如因联合调查活动尚未结束,则合同期限应顺延至联合调查活动结束。
二、甲、乙双方的义务和责任
第二条乙方同意根据甲方工作需要,在图们江下游航道调查活动中承担驾驶调查船舶(冲锋舟)或救生员工作。如因航道调查活动需要,需调整工作岗位,乙方应服从甲方安排。
第三条乙方工作应达到甲方规定该岗位职责的要求和甲方对该岗位之特别要求(详见《图们江下游航道联合调查水上安保及救助方案》)的标准。
第四条乙方每周工作时间为________天,每天工作________小时;乙方应按照工作职责保证完成甲方规定的工作和任务。
第五条乙方应接受甲方的工作安排,服从甲方的管理,注意工作安全。
甲方为乙方提供航道调查期间的人身意外伤害保险(保险额度为人民币50万元)。
第六条未经甲方许可,乙方不得从事与本合同约定无关的活动。
第七条甲方应向乙方提供乙方所承担工作中必需的工作条件。甲方为乙方提供在航道调查期间的劳动保护装备(见附件)。
甲方负责乙方在航道调查活动期间的食宿费、交通费。第八条甲方负责对乙方进行理论和实际操作培训,培训合格后方可从事航道调查工作,如乙方经培训后不合格,甲方可解雇乙方并不支付劳动报酬;
三、劳务报酬
第九条甲方在本合同约定期限届满后或者调查活动结束后向乙方一次性支付劳动报酬,标准为_______元/日。
若在实际工作过程中,乙方违反劳动纪律或有其他不能胜任工作的情形,甲方有权中途辞退乙方,报酬按实际发生结算。
四、合同的终止与解除
第十条合同期满如未续签(或者航道调查活动结束),则视为《劳务雇佣合同书》自行终止,双方应及时办理相关手续。
第十一条经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。
第十二条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
(一)经过培训不合格不符合录用条件的;
(二)严重违反甲方有关规定及本合同约定可以解除劳务合同的;
(三)严重失职,营私舞弊,对甲方利益及第三方造成重大损害的;
(四)被依法追究刑事责任的。
(五)其他因乙方自身原因足以影响本合同履行的。
如因前述第(二)、(三)、(四)、(五)项所规定情形导致甲方解除本合同的,甲方不向乙方支付劳动报酬,且乙方须向甲方支付违约金人民币1万元。
第十三条本合同的附件如下:
附件一《图们江下游航道联合调查水上安保及救助方案》;
附件二《图们江下游航道调查安保及就输预算明细表》;
第十四条如因本合同的履行发生纠纷,双方可协商解决;如协商不成,由甲方所在地人民法院关系。
第十五条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
法人或委托代理人(签字或盖章):
乙方(签字):
签订日期:________________
甲方:________________保安服务有限公司
乙方:________________集团
经双方平等协商,就终止________年________月________日签订的《劳务派遣服务协议》达成如下协议:
一、自________年________月________日起双方终止《劳务派遣服务协议》,甲方劳务派遣服务期限至________年________月________日。
二、甲方自________年________月________日起解除与派遣至乙方工作人员的劳动合同,该部分劳务人员由乙方整体接收安排工作,建立劳动关系。
三、甲方因终止双方合作协议而解除与派遣至乙方工作人员劳动合同的,乙方承担该部分与乙方续签劳动合同的派遣员工在派遣期间的经济补偿金;
四、本协议一式四份,双方各执两份。
甲方:________________(盖章)
乙方:________________(盖章)
甲方法定代表人:________________
乙方法定代表人:________________
甲方委托代理人:________________
乙方委托代理人:________________
________________年________________月________________日
甲方(雇主)单位名称:经济类型:注册号:地址:联系电话:乙方(雇员)姓名:性别:身份证号:家庭住址:联系电话:鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事________________推广劳务工作,根据《中华人民共和国民法典》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。风险提示:工作岗位及工作时间
雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大);
工作时间包括聘用期限,应注明从何时起知何时止;每周工作多少天,每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例,在节假日,雇员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、春节等。
建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位,工作时间以及劳务报酬等问题,避免之后因履行合同发生纠纷。
第一条、本协议期限为____月。本协议于________年____月____日生效。
第二条、乙方承担的劳务内容、要求为:
(一)甲乙双方同意:乙方在____________游戏线上线下发展用户。
(二)乙方承诺在推广期,配合甲方进行宣传,具体推广资源由乙方安排执行。后期推广资源乙方可自行调配安排,如乙方开展线上或者线下活动,甲方将予以一定配合,配合内容包括但不限于物料提供,赛事组织,官方新闻发布,G配合等。
(三)甲方将向乙方平台提供推广所需的相关接入工作。
第三条、乙方认为,根据己方目前的健康状况,能依据本协议
第二条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。风险提示:劳务费用
劳务合同雇员提供劳务服务,雇主主需要依据协议支付劳务报酬,这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外,还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人,一般只获得劳务费,雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务,是否缴纳可以双方协商约定。
另外,如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用,并据此作出详细约定,以免给雇主一方造成不必要纠纷。
第四条、甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间:
(一)劳务费______________________________元整(_________元)月;
(二)劳务费用的支付方式:每月____号,甲方转账到乙方银行账号(开户行:_______________________;账号:______________________________。)
(三)乙方依法应缴纳的个人所得税,甲方依法代为扣缴。
第五条、工作纪律和规章制度
(一)乙方应遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的领导、管理和指挥,按时完成工作任务,并保守甲方商业秘密。
(二)乙方违反工作纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予相应的纪律处分、经济处罚等,直至解除本协议。
(三)有下列情形之一,甲方依法或按公司规定解除乙方劳务协议的,乙方应当按照劳务协议的约定向甲方支付赔偿金:
1、乙方严重违反用人单位的规章制度的;
2、乙方严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;
3、乙方被依法追究刑事责任的。
第六条、双方义务责任风险提示:雇主义务
劳务关系主要由民法、经济法调整,双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商,任意性很强,雇主可以与雇员协商约定相关义务;
但是,雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品,如安全帽、手套、滤光墨镜等;在所在国工作期间,如果发生疾病或工伤,雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。
另外,建议雇主应给雇员购买人生意外保险,使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿,保险费由雇主负担。
(一)甲方:
1、甲方应当依据协议约定按时支付乙方劳务费用;
2、甲方按国家____省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。
3、甲方按国家____省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
4、双方都有权签署本协议并已经获得履行本协议所需要的全部许可和授权;乙方保证采用正规推广方式推广甲方的网络游戏__________,如果甲方发现乙方存在有恶意修改充值金额行为,视为乙方违约,甲方有权拒付乙方推广费用及单方面终止本协议。
(二)乙方:
1、乙方应严格遵守与甲方签订的各项协议及制度,甲方有权对乙方违法乱纪和违反劳务相关规定的行为进行 处罚,对于产生的经济损失或处罚金由乙方劳务报酬中进行扣除。
2、乙方应接受甲方的对乙方劳务成果的考核,考核不达标者,在支付劳动费时将扣减相应的劳务费。
3、乙方在签订本协议前,应与甲方签订《保密承诺书》,保守甲方和服务单位的商业秘密。
4、乙方严重失职,营私舞弊,蓄意损坏商品,串通诈骗或泄露商业秘密,对甲方、服务单位所在零售网点的利益造成重大损害的,甲方保留追究乙方经济和法律责任的权利。
第七条、保密义务
(一)乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的,甲方有权追究其法律责任,并要求乙方予以经济赔偿。
(二)保密约定乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息,包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等,无论是口头、书面的或是电子文件形式的,无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方协议期内及协议终止后均必须遵守保密约定,不得向外透露,并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益;违反本规定乙方需须赔偿甲方一切经济损失,并承担赔偿。
第八条、发生下列情形之一,本协议终止:
(一)本协议期满的;
(二)双方就解除本协议协商一致的;
(三)乙方由于健康原因不能履行本协议义务的;
(四)因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。
第九条、甲、乙双方若需解除或终止本协议,需提前______天通知另一方即可。
第十条、本协议终止、解除后,乙方应在______天内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失、应予赔偿。
第十一条、违约责任甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约,按甲方奖惩办法有关规定,承担违约责任。
第十二条、纠纷解决方式因履行本协议发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向__________________仲裁委员会申请仲裁。
第十三条、附则
(一)劳务协议一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份,具有同等法律效力。
(二)本协议自双方签署之日起生效。甲方:(签章)代表代理人:________年____月____日乙方:(签字)________年____月____日
甲方:
乙方:
为强化安全意识,确保劳务用工的安全与健康,实现安全无事故的目标,结合企业的实际情况,经双方协商签订本协议书。
(一)甲方的责任与义务:
1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生工作环境,保证其在人身安全不受危害的条件下工作。
2、负责对乙方工人的入场教育和上岗前的安全培训、考核。
3、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业,负责承担因违章指挥发生事故的全部责任。
5、甲方有权进行安全检查,对发现的问题及时提出整改意见,并限期整改完毕,同时按规定给予相应的处罚。
7、在劳务用工期间,劳务人员发生的一切安全责任事故,甲方概不承担任何费用。
(二)乙方的责任和义务:
1、乙方应按时为劳务人员发放工资。有义务接受用工单位定期审查。
2、负责向甲方提供年龄在18周岁以上至50周岁以下的健康劳动者,所有人员必须办理健康凭证,特种作业人员必须持证上岗。
3、负责对其工人进行入场教育和安全知识考试。
4、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术要求进行操作,不得违章作业和野蛮操作。
5、乙方应对其工人每周至少进行一次班前安全教育活动,并做好记录,或由甲乙方双方协商岗前安全指导个教育工作。
6、乙方应保证其工人服从甲方的管理,遵守甲方的各项规章制度プ袷乩投纪律。
7、负责承担因务工人员自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。
8、劳务人员在甲方务工期间,如发生因工伤、亡事故,甲方应及时告知乙方并配合乙方处理事故,但工伤程序由乙方按国家政策规定全权负责处理并承担赔偿责任,甲方不承担任何费用。
(三)违约责任劳动争议处理及其它
1、因工作原因造成的罚款概由乙方及责任者全部承担。
2、凡在工作区域外发生的治安案件责任及费用,概由乙方及责任者承担ゼ追讲怀械H魏畏延谩
双方因履行本协议发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳务合同的附件,与劳务合同具有同等法律效力。
本合同一式两份份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本合同自双方盖章签字之日起生效。
甲方(公章) 乙方(签字或盖章)
签订日期: 年 月 日
劳务协议书是一种劳动合同形式,旨在明确双方之间的劳动关系以及劳动条件,保障劳动者的权益。本篇文章将详细探讨劳务协议书的定义、重要性以及其编写要点。
劳务协议书是由劳务人员和用工单位签订的一种合同形式。它通常适用于特定行业,如建筑业、清洁行业、餐饮行业等。劳务协议书起草的目的是为了明确劳务者与用工单位之间的雇佣关系,明确工作内容、工作地点、工作时间、工资待遇等方面的具体细则。双方在签订劳务协议书之前应全面了解并确认合同中的条款,确保双方合法权益得到保障。
劳务协议书的重要性体现在以下几方面。它规定了双方之间的权益与义务,形成了明确的劳务关系。劳务协议书对于劳动者具有保护作用。通过协议书,劳动者可以明确自己的工作内容、工作时间、工作地点,并明确薪资、工时等待遇,确保自身权益不受侵害。另外,劳务协议书对用工单位也具有重要意义。协议书明确了用工单位提供的工作要求,明确了劳动者的责任和义务,从而为用工单位管理人员提供了依据,确保工作的顺利进行。
劳务协议书的编写要点非常重要。协议书应明确记录劳动者与用工单位的基本信息,如姓名、身份证号、联系方式等。协议书应清晰地列出工作内容、工作时间、工作地点等。工作内容应包括具体的任务与职责,以及完成任务的要求。工作时间应显示出每周工作日数、每天工作时间段、休息时间等。工作地点应清晰具体,可以是用工单位的具体地址或某个项目的地址。劳动合同还应详细注明薪资待遇、工时管理、休假制度以及劳动者与用工单位的解约方式。
编写劳务协议书还需注意合法性和公平性。合法性指的是劳务协议书应符合当地劳动法律法规的要求,不得违反相关法规。公平性指的是协议书的内容应公平合理,既保护劳动者的合法权益,也考虑到用工单位的需求与利益。
小编认为,劳务协议书作为一种劳动合同形式,为劳动者和用工单位之间的雇佣关系提供了明确的指导与保障。协议书的编写要点应明确双方的基本信息、工作内容、工作时间、工作地点、薪资待遇等方面的具体细则,并注意合法性与公平性。只有在合同条款清晰明确的基础上,劳动者和用工单位才能在公平、公正、公开的环境中进行劳动合作。
校内提供劳务协议书是大学生在校期间能够利用自身的专业知识和技能去为校内的部门或其他单位提供支持与服务的一种协议。在这个协议书中,校方会注明具体需要哪些劳务支持,同时也明确了双方的权利和义务,以及报酬、保密等方面的内容。那么,为什么要有这样的协议书呢?
首先,校内提供劳务协议书可以帮助学生更好的利用自己的专业知识和技能,在校园里展现自己的才华与能力。通过协议书,学生可以与各个部门或单位建立联系,承接他们的任务,以此来提升自己的专业技能,并为自己的未来职业发展做好准备。
其次,校内提供劳务协议书也可以为学生提供一定的经济支持。通过协议书,学生可以获得一定的报酬,这不仅可以帮助他们减轻经济负担,还可以促进他们的学习与生活的发展和提升。
另外,校内提供劳务协议书还可以帮助学生更好的融入校园生活。通过与其他部门或单位的联系,学生可以更加深入的参与到校园内的各项活动中,结识更多的人,扩展社交圈子,同时也可以增强自己的人际交往能力。
对于学生而言,签署校内提供劳务协议书是一个很好的机会,可以帮助他们更好的将课堂所学应用到实践中去。同时,学生也需要主动向校内各个部门或单位表达自己的意愿和能力,这样才能更好的得到支持和任务。当然,双方在签署协议书前,也需要认真了解协议书的所有条款内容,保证双方权利和义务得到充分保障。
在掌握了协议书的相关内容后,学生们可以根据自己的兴趣爱好和专业技能找到适合自己的部门或单位,然后积极地参与到他们所需的工作中去,将自己的能力发挥到最大。
总的来说,校内提供劳务协议书是一种将学生的优秀素质与能力发挥到最大的机会。它可以帮助学生增强自己的专业技能,提供一定的经济奖励,并让学生更加融入校园生活,扩大社交圈子。因此,学生们应当利用好这个机会,为自己的未来职业发展和个人成长打下坚实的基础。
劳务合同范本
甲方:_________
地址:_________
电话:_________
电传:_________
法定代表人:_________
乙方:_________
地址:_________
电话:_________
电传:_________
法定代表人:_________
本合同的目的:乙方根据本合同条款向甲方提供技术工人、工程技术人员和其他人员(以下称为派遣人员),甲方向乙方支付报酬。
为保证甲方工程的顺利完成,双方应互相协作,认真执行合同。
1.乙方应按双方商定的计划派遣人员。甲方所需派遣的人员应提前2个月用书面正式通知乙方。乙方同意在派出前一个月向甲方提交派遣人员一览表,包括姓名、出生年月日、工种、护照号码及_________国申请入境所需要的资料。
2.乙方负责办理乙方人员(从其居住国)的出境手续,并承担与此有关的各项费用。在_________国的入境和居住手续由甲方办理,并负担与此有关的各项费用。
3.根据工程计划的需要,派遣人员可随时增加或减少。
4.如需要增加派遣人员时,甲方同意提前2个月向乙方总部提出派遣人员计划。增加人员的工资,按本协议附件1所列工资标准支付。增加如系新工种,其工资标准应由双方驻工地的代表商定。
5.根据工程进度,如现场需要减少人员,则应由双方现场代表商定后实施。
甲方同意付乙方派遣人员的准备费每人_________美元。准备费应在向乙方提交派遣计划的同时电汇乙方_________银行_________帐号。
1.派遣人员的工资应按附件中所商定的工资表支付。工资的计算应从派遣人员离开乙方所在国_________机场之日起到离开_________国_________机场之日止。乙方同意尽可能安排最短路线,以缩短路途时间。
2.派遣人员的基本工资详见附件1。
3.基本工资以月计算,凡不满一个月的按日计算,日工资为月工资的1/25。
4.根据_________国目前的经济情况,派遣人员基本工资每年增长_________%。
1.乙方人员的工作时间为每月_________天,每周_________天,每天8小时。
2.每周休假_________天,具体休假日期可由双方在现场安排。
3.由于材料短缺、气候条件等影响不能正常施工时,经双方协商可以临时调整工作内容。如因上述及其他因甲方原因造成停工时,甲方同意支付乙方人员的工资。
4.如工作需要并经双方同意,乙方人员可以加班。甲方按下列标准支付加班工资。
(1)平时加班工资为基本工资的125%;
(2)平时夜间加班(22点至次日晨5点)以及休假日加班,工资为基本工资的150%;
(3)节日加班工资为基本工资的200%;
(4)加班工资计算方法如下:(月基本工资/200小时)加班小时数加班工资的百分率
(5)上述加班工资和基本工资同时支付。
1.甲方同意向乙方提供厨房全套炊餐具及冷藏设备,由乙方自选办理伙食。
2.甲方同意付给乙方每人每天_________美元的伙食费,包干使用。
3.食堂用水、用电和燃料以及生活物资采购用车由甲方提供并支付费用。
1.所有乙方人员有权享有_________国政府的法定节日。
2.所有乙方人员在工作满11个月零_________天后,应享受_________天的回国探亲假,由_________国_________机场至_________机场的往返机票由甲方支付,应尽可能安排最短的航线。
3.如果现场施工需要乙方人员推迟回国休假时,乙方同意说服其人员延期休假,甲方同意为了补偿乙方人员的损失,应给予适当的报酬。
4.关于补偿上述损失的报酬,可根据当时的情况由双方现场代表商定。但这项补偿不应少于_________国_________机场至_________机场之间的单程机票价金额。
甲方:________
乙方:________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规,为保证双方生产安全,明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施,就工程劳务承包工程的安全生产施工事项达成如下协议:
第一条乙方现场负责人及安全生产管理人员:
乙方现场负责人:________乙方安全生产管理人员:________
第二条甲方的责任和权利
1、向乙方提供本班组的安全生产规章制度。
2、对乙方安全生产进行监督、检查和管理,对违章、违规行为有权制止,限期整改,并根据具体情况进行处罚。
3、对乙方制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实,对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工,限期整改,并根据具体情况进行处罚。
第三条乙方的责任和权利
1、乙方负责人是安全生产的第一责任人,对安全生产负全责。
2、乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致,
3、严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构,设立专职安全生产管理人
5、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员,应当按照国家有关规定经培训考核合格后,持证上岗。
6、乙方投入现场的全部机械及种类生产工具,必须经检验合格,符合国家的有关标准,并遵守操作规程。
7、乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并支付保险费;将保单复印件交给甲方备查。
8、根据工程特点,在施工组织设计(或施工方案)编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作,保证进场施工人员经过安全教育,必须持本岗位有效证书上岗。
9、施工过程中,对人的不安全行为、物(设备)的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工,杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
10、乙方施工现场的控制,由乙方班组负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。
11、按部颁JGJ59-99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反JGJ59-99标准保证项目条款的情况,甲方单位有权提出停工并罚款。
12、平时进行安全检查,对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知书,单位应无条件进行整改。
13、乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
14、每月在规定的时间内,向甲方上报各种安全事项的统计数据。
15、乙方在施工过程中一旦发生安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时如实上报;生产安全事故发生后,乙方应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理,做好事故的善后处理工作。
16、乙方在施工中必须加强安全管理,由于管理不到位而造成的负面影响,乙方应承担全部责任;并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。
17、乙方向甲方交纳发生,甲方按照有关规定对乙方采取处罚措施;如无安全质量事故发生,保证金在交工后十日内返还。
18、如乙方不遵守本合同条款,甲方将取消承(分)包资格,不再与其合作。
第四条其他
1、本合同签订后,未经双方共同协商同意,任何一方不得私自改动或终止。
2、本合同与工程合同具有同等效力,期限与工程合同一致;如果工程合同工期有变动,本合同期限也随之变动;工程施工结束以后,本合同也一同解除。
3、合同履行过程中发生争议时,双方应协商解决;如果协商不成,双方可以向南昌市仲裁机构申请仲裁。
4、本合同自签订之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________
代表人(签字):________________
身份证号码:____________________
_________年________月_______日
乙方:_________________________
代表人(签字):________________
身份证号码:____________________
_________年________月_______日
公司劳务用工协议
本协议由以下双方于____年____月____日签署:
用人单位:(以下简称“甲方”)
公司名称:
公司地址:
法定代表人:
被聘用人员:(以下简称“乙方”)
姓名:
性别:
身份证件号码:
鉴于甲方需要雇佣乙方完成一定的工作任务,双方根据平等自愿的原则,经友好协商,达成以下劳务用工协议:
第一条协议目的
本协议旨在明确双方的权利与义务,确保乙方的合法权益,为甲乙双方提供平等、合法的用工依据。
第二条岗位职责
1.乙方应在甲方的指导和安排下,认真履行所承担的工作任务。
2.乙方的工作地点为甲方公司所在地或指定的`其他地点。
3.乙方应按照甲方的工作需要,按时按质完成工作任务。
第三条薪资待遇
1.乙方的工资标准为每月____元,具体以甲方制定的工资制度为准。
2.乙方应按照甲方规定的工作时间出勤,缺勤扣除相应工资。
3.乙方的工作表现优秀,将获得甲方的奖金或其他福利待遇。
第四条试用期及正式聘用
1.本协议自签署之日起生效,试用期为____个月。试用期届满,双方可协商是否继续聘用。
2.在试用期期间,双方均可随时终止本协议,但应提前告知对方。
3.试用期届满并符合甲方要求的情况下,本协议将自动转为正式聘用协议。
第五条违约及解决方式
1.若乙方在试用期内未能达到甲方的工作要求,甲方有权终止本协议。
2.若乙方在试用期内因个人原因提前终止本协议,应提前通知甲方,并按照甲方要求支付违约金。
3.若因甲方原因导致乙方无法继续履行本协议,应向乙方支付相应赔偿金。
4.若因不可抗力因素(如自然灾害、战争等)导致本协议无法继续履行,双方均无需承担违约责任。
5.若因其他原因导致本协议无法履行,双方应友好协商解决。如协商不成,可向劳动仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第六条其他条款
1.乙方在履行本协议过程中,应遵守甲方的各项规章制度和管理要求。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3.本协议未尽事宜,可由双方协商补充或修改。补充修改内容与本协议具有同等法律效力。
4.本协议自签署之日起生效,有效期为____年,到期可根据双方意愿续签或重新签订。
5.本协议签订后,甲乙双方应认真履行各自的责任和义务,确保协议的顺利实施。
6.本协议的签订、履行、解释、争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.本协议中的“不可抗力因素”指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府政策等。
8.本协议的签订并不影响甲乙双方依法享有各自的权利和义务,也不影响双方与其他单位或个人的合作关系。
9.本协议的签订和履行过程中,甲乙双方应保持沟通与协作,确保工作任务的顺利完成。
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,为共同开拓人力资源市场用工,在自愿,平等,互信的基础上,利用双方良好的合作关系和充分发挥人力资源的专业服务优势,就跟踪服务,善后管理达成如下协议。
一、因甲方生产经营需要,乙方向甲方派遣普工 人到甲方单位工作,工作期限暂订为一个月,为20xx年12月15日起至20xx年1月15日止。
二、乙方员工年龄18至38岁,具有民事行为能力,持本人有效身份证,身体健康适应公司两班倒工作制。
三、乙方员工在甲方上班期间,需遵守厂纪厂规,甲方不得安排乙方员工从事有毒有害,危险性工作,否则产生后果由甲方按国家有关规定赔偿,甲方管理人员和老工人不得对乙方员工有排斥,辱骂等恶劣态度。
四、乙方人员应有互相合作精神,不得聚众闹事,集体罢工及打架斗殴,一经发生上述事件,将根据情况严重,给予相应处罚,并送甲方处理。
五、乙方工人由甲方统一管理,必须遵守厂纪厂规,工人在厂区内或工作时间内发生事故时,需查明原因,如因乙方人为造成的,乙方人员给甲方造成的经济损失,甲方有权按有关规定向乙方索赔,乙方有责任给予协助,工作时间以外,下班时间及厂区外发生的意外事故由乙方负责。
六、甲方管理人员必须依据厂纪厂规文明管理,不得打骂工人及随意处罚,但不良表现者甲方有权辞退并通知乙方,辞退时甲方必须书面通知乙方并注明原因。
七、乙方人员有以下情形之一的,甲方应提前3日通知乙方,并于3日后退回乙方,并有权要求乙方在 日内重新派遣符合条件的劳务人员:
1、在试用期内不能胜任甲方工作要求;
2、不服从甲方工作安排;
3、严重违反甲方劳动纪律、规章制度和工作定额任务管理;
4、工作失职,给甲方造成经济损失;
5、派遣期未满,被派遣劳务人员提出停止派遣或擅自离岗。
八、经双方同意,乙方工人工资按综合人民币7.5元每小时计算,(含加班费)甲方为乙方免费提供吃住,(热水卡除外)不扣任何费用。工时以厂方工卡或车间报表为准,在员工自愿申请延长工作时间的,甲方可保证员工每月工时在 小时。(除本人请假,旷工,旷工一天扣三天工资,迟到)。
九、在合作期间,为便于管理,甲方不得以任何理由将乙方员工转为该厂正式工,乙方人员将不享有正式员工的福利,如公司制定的绩效奖金制定。
十、乙方工人在甲方报到上班未满3天自离者,可不付薪资,凡工作满3天以上的员工工资,应全部付给乙方。
十一、乙方提供的人员,由甲方根据生产需要而定,如生产量不大需要削减人员,应提前7天通知乙方,乙方如撤离工人或少数民族特殊假日需辞职者了应提前7天通知甲方。
十二、乙方员工薪资发放方法,定于30个工作日后两天发放,乙方员工上个月的工资,结算工薪资时由甲方,乙方,员工三方当场结算,并由乙方统一结账,以现金的方式,由甲方监督兑现发放给员工,合作期满,甲方一次性结算清员工薪资付给乙方,如发生劳纠纷由乙方负责。
十三、以上条款双方共同遵守,如协议未尽事宜,可另订补充协议,补充协议具有同等法律效力。
十四、以上甲乙双方签字盖章方可生效,一式二份,各执一份。
甲方签名(盖章): 乙方签名(盖章):
代表: 代表:
日期: 日期:
本文网址://m.jk251.com/jiaoshifanwen/177967.html
上一篇:入团申请书书800大学