导航栏

×
范文大全 > 教师范文

合同书

时间:2024-10-07

合同书精品十五篇。

我们听了一场关于“合同书”的演讲让我们思考了很多,经过阅读本页你的认识会更加全面。在企业开始谈合作的时候,无论是在生活还是工作当中,相信很多人都曾经看到过合同。合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为。

合同书(篇1)

发包方: (以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条 工程概况

1.工程名称: 电源防感应雷工程 ;

2.工程地点: ;

3.工程范围和内容: 电源防感应雷设备安装,按GB50343要求规范施工。

第二条 工程期限

1.本工程合同总工期为 5 天(从开工之日算起)。具体进场安装日期,甲方提前 7 天通知乙方。

2.如遇下列情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

第三条 工程合同总价与付款方式

1.本工程合同总价为: 。

2.付款方式: 。

3.如发包方拖欠工程款,应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

4.如在施工中新增加防雷器的数量,则以工程决算为准,合同总价作相应调整。

第四条 材料、设备供应

1.对提前到货的设备应由发包方提供仓库,由承包方妥善保管、使用。

2.乙方所提供的设备须符合国家标准,属于当地气象局检测认证的合格产品,如属不合格产品,由施工方承担全部责任。

第五条 工程质量和检查验收

1.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工。

2.工程竣工后提供相关的技术资料及协调当地气象局检测验收。

3. 承包方确保本防感应雷工程能验收合格。因施工质量问题

4.本工程施工项目的保证期为叁年,在保证期内发现工程质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施,因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

第六条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。有关本合同的效力、解释和履行过程中的一切纠纷均由甲方所在地的中华人民共和国法院管辖处理;

第七条 附则

其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款后自然失效。

本合同正本 贰 份,其中发包方执 壹 份,承包方执 壹 份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

合同书(篇2)

合同编号: 编号HNAC/QES.Ⅳ-1115 发包人(以下简称甲方):

承包人(以下简称乙方):华自科技股份有限公司

甲、乙双方经过友好协商,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。本合同标的物的安装、调试和质保由乙方单位负责。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程依据:施工图纸、报价清单、附件(系本合同的有效组成文件)。

4、工程承包方式: □包材料 □包人工。

二、承包范围

甲方 安装工程施工内容包括 ,具体详

见工程图纸、报价清单、附件。

三、合同价款:

1、其中设备价款:

2、其中安装价款:

合计人民币(大写): 元整(¥ 元整)。

3、合同总价款:

合计人民币(大写): 元整(¥ 元整)。

四、工期要求:

1、开工日期:预付款到账且甲方提供或确认的图纸资料齐全后 天内开工。

2、工期正常为 工作日(甲方现场满足施工条件情况下)。

五、付款:

1、 付款方式:甲方支付到乙方指定账号。

2、预付款:合同签订3个工作日内预付总价款的30%,计人民币 元整(¥ 元整)。

3、进度款:工程主材(如: )到甲方现场,3个工作日内付总价款的 %,计人民币 元整(¥ 元整)。

4、安装完工款:工程全部安装完工后,3个工作日内或乙方设备(如有)到现场一个月内(以两者时间先到为准)付总价款的 %,如非乙方原因,工期不能如期完工,超过二个月则视同完工。甲方组织建筑、监理、电梯安装方四方对电梯井道进行检查和验收;验收按照《电梯工程质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验单”以及电梯合同相关要求完成井道检查,合格后双方确认签字。乙方检查后如有不合格项应书面通知甲方。

5、验收款:工程通过竣工验收后3个工作日内,甲方支付乙方总价款的 %,计人民币 元整(¥ 元整)。如因非乙方原因不能组织验收,超过15个工作日则视同验收合格,应结清验收款。如因甲方原因造成停工,竣工日期顺延。停电累计达到8小时,乙方提出申请。

6、质保金: % 质保金自验收之日起一年内或乙方设备(如有)到现场13个月内付清(以两者时间先到的为准),计人民币 元整(¥ 元整)。在乙方进场施工前,甲方应当履行以下义务:在安装地点应备好电梯保管场地。

7、发票开具:设备部分由乙方对甲方开具增值税发票;安装部分由乙方对甲方开具建安发票。

8、如非乙方原因,甲方延迟支付合同款,则甲方每天按相应款项的1‰支付乙方资金占用费。

六、违约及争议处理:

本合同在履行期间,双方发生争议时,应积极协商解决;协商不成时,可向人民法院起诉。

七、其它条款

1、本合同及专用合同条款签署后,双方必须严格履行,未尽事宜双方可根据具体情况结合有关规定达成补充协议,补充协议与本合同、专用合同条款具有同等效力。4.电梯安装之前、甲方协商相关单位提供符合电梯安装要求的临时动力电源,并送至机房内,并设置动力配电(箱)柜。

2、本合同、专用合同条款、合同附件及补充协议,投标书、招标文件和中标通知书,标准、规范及有关技术文件,明确双方权利义务的传真、会议纪要,变更协议。4.安装施工时,负责协调电梯安装施工过程中的土建配合工作。

3、本合同中有关词语含义、未明确约定的事项均以专用合同条款中的约定为准。

4、本合同一式肆份,双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方:乙方:年月日:

合同书(篇3)

引言:

随着社会的进步和法制的不断完善,越来越多的人们开始意识到维护自身权益的重要性。而在维权过程中,律师往往是必不可少的存在。由于案件的性质和复杂程度的不同,律师的收费方式也有所差异,因此需要双方在律师打官司之前签订收费协议书,以规定双方的权利和义务。

正文:

一、律师服务内容

甲方委托乙方为其提供法律服务,包括但不限于代理甲方在特定案件中的法律事务、提供法律咨询、参与谈判、起草法律文件等。

二、付费方式

1.甲方针对乙方提供的律师服务向乙方支付费用。乙方有权根据案件的性质和复杂程度合理确定服务费用,并提前告知甲方相关费用标准。

2.甲方应当按照双方约定的方式和时间向乙方支付服务费用。支付方式可以是一次性支付,也可以是分阶段支付,并在签署本协议之日起的一个工作日内支付首期费用。

3.意外费用:如案件进展中出现必要的第三方专家鉴定费用、诉讼保证金、送达费、差旅费等额外费用,甲方将承担相关费用的支付。

三、服务质量与结果

1.乙方应当以勤勉尽责、专业务实的态度为甲方提供服务,确保服务质量,并在接到甲方的要求时提供详尽的案件进展报告。

2.由于案件特殊性和法律不确定性,乙方无法向甲方提供确切的胜诉保证,并且乙方无法对案件最终结果负责。乙方在法律服务中承担的责任仅限于法律专业上的指导和协助,甲方应当对案件最终结果承担风险。

四、保密协议

1.双方应当对彼此在律师服务中涉及到的事务保守秘密,不得向任何第三方泄露。

2.在涉及机密信息时,乙方有义务采取适当的措施保护甲方的利益和隐私,包括但不限于加密、限制访问、建立安全防护措施等。

五、违约和争议解决

1.若任何一方未能履行本协议规定的职责和义务,应承担相应的违约责任并赔偿对方的损失。

2.若在律师服务过程中发生纠纷,双方应首先以友好协商的方式予以解决。如协商不成,双方同意提交争议至有管辖权的法院进行解决。

六、其他事项

1.本协议的效力不因任何一方的更名、裁撤、变更或合并而失效。

2.未尽事宜由双方协商解决,双方在协商中达成的书面补充协议具有与本协议同等效力。

结束语:

签订律师打官司收费协议书能够确保双方的权益,明确律师服务的范围和费用等,为案件的顺利进行提供保障。希望通过本次协议签订,甲方可以获得符合其期望的法律服务,乙方可以获得应有的报酬。

合同书(篇4)

甲方:____________________

乙方:_______________

为了增强食堂人员的安全防范意识,杜绝意外事故的发生,确保师生人身安全,根据上级有关安全工作要求,本着服务师生,安全第一的原则,特与食堂承包商签订如下安全协议。

一、严格遵守《食品卫生法》、《环境保护法》、《托管食堂与学生集体用餐卫生管理规定》及托管的相关规定。

二、食堂从业人员必须取得卫生部门颁发的卫生许可证和个人健康证,持证上岗,禁止非工作人员进入食堂操作间。食堂员工应穿工作服,做到衣帽统一、穿戴整齐,保持整洁。

三、饭菜要保质保量,不得出售任何有问题的食品(如过期、有毒、发霉、异味、变质的食品)。

四、不得出售(凉拌菜、四季豆、豆角、方便面、凉粉、凉面菌类及发芽的土豆等)。

五、食堂承包商进货渠道要正规,要向供货方索要发票依据做好台账。

六、住校生管理员,每天必须先对饭菜进行尝试并做好登记,保存好留样(食品留样保存时间不得低于24小时,保留的食品不得低于二两)。管理员对所加工食品无疑后方可出售给学生。

七、食堂内应健全“三防和三消”设施,防鼠、防蝇、防尘对食堂的餐具每天必须进行,一洗、二清、三消毒。

八、冰柜要定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放,操作间的刀具、菜板生熟要分开使用。

九、师生用餐的饭菜价格应根据市场变动,由承包商提出合理的价格变动申请,经校委会的具体研究后方可调整饭菜价格。承包商不得擅自更改。

十、食堂内粗加工间、更衣间、仓库、面点间等功能区区分应明确。食堂采购应明确记录。

十一、要认真搞好食堂内外卫生。食堂内所有垃圾、学生吃剩的饭菜等应倒在指定的地点并及时处理,不许在食堂、餐厅内摆放潲桶。

十二、不许在食堂内私拉乱接电线,认真做好防火、防盗及有关安全工作,防止安全事故的发生

十三、对营养餐的加工必须严格按照相关文件的要求来实施,对营养餐实行当天烹饪当天发放。

十四、要树立热情为广大师生服务的观念,减轻用膳师生的负担,努力做到饭热、菜香、价廉物美,优质服务。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

甲方:(以下简称甲方)______________

乙方:(以下简称乙方)______________

为了确保我校师生食品卫生安全,保证我校食堂大米、面粉的需求,明确双方权责,经甲乙双方友好协商,特签订以下协议:

1、甲方向乙方提出供货需求,乙方保质保量及时供货。

2、乙方向甲方提供有效营业执照、身份证、食品卫生许可证等资质证明材料。

3、乙方向甲方提供的大米、面粉必须是正规厂家生产,有合格证、生产日期、保质期,加贴有质量安全0S认证标识。

4、乙方所提供的大米、面粉经甲方验货后,方能入库,不得缺斤少两。价格必须低于市场批发价,否则甲方有权拒绝收货。并同时终止合同,另找他家。

5、乙方不得向甲方提供过期、变质大米、面粉。发现一次,查证属实,罚款_____元。若因大米、面粉造成了师生生病中毒,乙方承担一切责任,情节严重的将承担相应的刑事责任。

6、乙方按上述要求向甲方提供大米、面粉,甲方每月底结清当月费用。

7、相关证件及资质材料每六个月交相关部门审核一次,并交复印件到学校。

8、交风险抵押金_____元到学校,无事故发生协议到期后退还。

9、甲乙双方中某一方若要改变供需协议,必须提前一个月通知对方,否则将付给对方_____元违约金(不可抗力除外)。

此协议未尽之宜,经甲乙双方协商解决。自双方签字之日生效,至本学期期末结束止。

此协议一式_____份甲、乙双方各执_____份。签字之同起生效。

甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________

联系电话:_________________联系电话:_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

合同书(篇5)

甲方:________________(身份证号:________________ )

乙方:________________(身份证号:________________ )

甲方的 ________________于________ 年________ 月________日过逝,留下位于 ________________房屋一处,《集体土地建设用地使用证》编号为:________________ 字第________________ 号,用地面积为:________________ 平方米。甲方的________________ 生前并无遗嘱,也并未与他人签订遗赠抚养协议。根据民法典,乙方享有该房屋

继承权。但继承人本着互谅互让、和睦团结的精神,协商一致同意,甲方的 ________________留下的房屋土地使用面积的 ________________平方米由甲方继承,乙方自愿放弃该房屋继承权。

本协议受中国法律管辖并按其解释。

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应友好协商解决。若甲方违约,应向乙方赔偿所有损失;若乙方违约,应向甲方赔偿所有损失。

本协议自甲、乙双方签字(盖章)之日起即生效。

甲方签字(盖章):________________ 乙方签字(盖章):________________

___________年___________月_________日___________年___________月_________日

合同书(篇6)

2022舞台租赁标准合同.doc是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。舞台租赁标准合同.doc能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022舞台租赁标准合同.doc正文内容

舞台搭建租赁合同

承租方(甲方):

出租方(乙方):

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的规定,签订设备物料租赁搭建合同,商定如下条款,共同遵守执行。

一、设备租赁内容以及委托事项:

租用时间: 2016年 1 月 4 日至 1 月 5 日

租用场所:

进场时间:2016年 1 月 3 日

租用设备详见设备为:

产品名称 单位 数量 单价(元/天) 时长(天) 总价(元)

10米拱门 条 1 250 2 500

空飘球 个 10 120 2 2400

租金费用合计人民币共 2900 元 整;大写: 贰仟玖佰圆整 此价不含发票。

预付定金30% 为:

600 元,余款 2300 元活动结束付清。如需开据发票,另加8个税点。

二、甲方责任:

1、甲方负责协调与租用场所的关系;

2、甲方负责租用设备在租用场所发生的费用;甲方给予的搭建时间必须够乙方所用,如果出现加班时,必须由甲方支付用电以及所产生的管理费用。

3、甲方应按设备使用环境要求正确使用设备并负责设备的安全;造成设备损坏按市场价赔偿;

4、甲方按约定的付款方式向乙方付款,逾期未付的金额按每天3%赔付违约金;

三、乙方责任:

1、乙方应按合同规定的时间和地点提供完好的租用设备;

2、乙方负责设备的安装调试和拆卸;

3、乙方负责设备的现场维护。

4、乙方负责设备的运输到指定会场。

四、违约处理:

1、合同有效期内,因不可抗力原因而造成一方不能履行合同规定责任和义务,不视为违约;

五、未尽事宜:[url

合同书(篇7)

甲方:

乙方:

监证方:

根据水利建设投资计划和农村生产生活需要,拟在

村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施,确保工期和建设质量,经甲方、乙方及监证方共同协商,构成如下合同:甲方因项目技术需求,需要乙方提供技术指导、咨询服务,为明确双方权利 义务, 就乙方为甲方提供技术指导服务一事约定如下,以资共同遵守:

一、工程名称:

二、工程位置:

三、建设资料:

1、采用钻机新打米机井1眼,并负责井孔的电测工作;

2、安装井壁管米,滤水管米及滤料回填;

3、配套安装型潜水电泵一台;

4、34米井房一座;

5、设低压线路米。

四、承包方式及合同价:

实行总价承包方式。合同总价。

五、各方职责:

(一)甲方职责

1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案;

2、负责工程监督检查及有关协调工作;

3、负责组织工程的验收工作;

4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作;

(二)乙方职责:

1、负责施工机械的调运,设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设资料全面完成,保质保量,到达验收标准;验收方式:在协议期限内完成甲方的系统开发及软件技术服务,提供开 发及调试过程中的详细设计文档、流程图及相关技术资料,并保证资料的合法性和准确性,如果乙方服务内容与协议内容存在分歧,乙方应对不合格地方进行无偿修正。

2、按照有关工程建设技术规范要求,认真做好工程施工,高标准完成建设任务;

3、认真遵守安全生产管理规定,负责施工现场的全部安全工作;

4、认真做好施工记录,及时分析有关状况,确保工程经济、安全、合理、高效;

5、工程竣工后,向甲方带给单井技术资料两份。

(三)监证方职责:

1、负责落实井位,并带给有关的电测资料和参考资料;

2、负责做好三通一平、泥浆排放及其它施工环境协调工作;

3、负责为施工人员带给食宿条件,在井管安装、填料时带给10个的劳力的配合工作;

4、负责施工现场的质量监督检查工作;

5、负责落实自筹资金万元。

六、工程质量:

1、质量检查验收:由甲方组织有关部门进行检查验收;

2、质量标准要求:到达合格标准,争创优良工程;

3、验收依据:钻井工程以国家凿井工程验收规范为依据进行验收,以井管顺利下入井孔、水泵及设备安全运转,出水量到达预定目标为合格;乙方不承担职责;自项目通过最终之日起计算。保证期间如发现服务质量有缺陷,乙方应负责无偿修正、返工。

七、工程结算与资金拨付

(一)工程结算:依据预算方案,结合实际完成状况及合同约定进行结算。

1、实际钻井深度与计划深度差值,增减费用按每米元计算;

2、实际用井管长度与计划差值,按预算单价计算;

3、合同总价中施工用水由村组带给,用电按每度元计算,超过部分另行计算;

4、工程结算后,村组交纳的自筹资金有剩余的退还村组,不足部分由村组迅速筹集交到甲方。

(二)资金拨付:

1、自筹资金由受益村组筹集,交甲方管理,视工程进度向乙方分期拨付;

2、国家投资:按县财政局报帐管理办法进行拨付;

八、建设工期与时限

总工期为天。从受益村组足额交纳自筹资金后,____日内甲方下达开工通知书之日起算。未按期完成,每延期____日,扣减工程合同总价的2。因气候、地质等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窝工,按期顺延。乙方提供技术服务期间不得泄漏和使用知悉的任何第三方的商业秘密、技术秘密等信息,因使用和泄漏商业秘密、技术秘密等内容导致甲方、甲方产品或甲方客户侵犯第三方权益的。

九、其它未尽事宜可根据施工状况再行商定。

十、本协议一式四份。甲方、乙方、监证方各执一份,从自筹资金到位后生效。

附件:承包总价清单

甲方:代表:

乙方:代表:

监证方:乡镇政府代表:

村委会代表:

________年____月____日

合同书(篇8)

我国《合同法》第五十二条第(五)项规定:“违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第十四条规定:“合同法第五十二第(五)项规定的‘强制性规定’,是指效力性强制性规定。”

由此可见,只有违反法律、行政法规的效力性强制性规定的合同才无效,违反法律、行政法规的管理性强制性规定的合同并不当然无效。那么,如何判断合同的效力性强制性规定呢?这在审判实践中是一个抽象而复杂的问题,没有严格、统一的判断标准,而且也很容易发生争议。现笔者就合同效力性强制性规定的判断标准,谈一下自己的粗浅看法,以与同仁们进行探讨。

一、首先的判断标准是:

看该强制性规定是否明确规定了违反的后果是合同无效。如果该强制性规定明确规定了违反的后果是合同无效的,则该强制性规定为效力性强制性规定。例如,我国《合同法》第二百一十四条关于租赁合同规定的:“租赁期限不得超过20年。超过20年的,超过部分无效。”该规定即属于这种情形。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释》(一)》(以下简称《合同法司法解释(一)》第四条规定:“合同法实施以后,人民法院确认合同无效,应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据,不得以地方性法规、行政规章为依据。”但是,该司法解释没有明确将最高人民法院制定的'司法解释规定于确认合同无效的“法律”范围之内,以致审判人员对此不时发生争议。

一种观点认为,最高人民法院制定的司法解释不包括于确认合同无效的“法律”范围之内;

另一种观点认为,最高人民法院制定的司法解释包括于确认合同无效的“法律”范围之内。

前一种观点的理由是,《合同法司法解释(一)》第四条明确规定了确认合同无效的“法律”范围为“全国人大及其常委会制定的法律”,并不包括“最高人民法院制定的司法解释”。

后一种观点的理由是,“最高人民法院制定的司法解释”是对如何正确适用法律规范所作出的有权解释,对各级人民法院处理案件具有普遍的约束力,应当视为广义上的法律;《合同法司法解释(一)》第四条没有明确将“最高人民法院制定的司法解释”排除于确认合同无效的“法律”范围之外。

笔者同意后一种观点,认为《合同法司法解释(一)》第四条规定的确认合同无效的“法律”包括“最高人民法院制定的司法解释。”只要“最高人民法院制定的司法解释”明确规定应当认定合同无效的,则司法解释的该条规定为“效力性强制性规定。”例如,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定的“出卖人未取得商品房预售许可证明,与买售人订立的商品房预售合同,应当认定无效。”该条规定即属于这种情形。

二、其次的判断标准是:

看违反该强制性规定继续履行合同是否会损害国家、集体、第三人利益及社会公共利益。如果违反该强制性规定继续履行合同,会损害国家、集体、第三人利益及社会公共利益的,那么该强制性规定即为效力性强制性规定。

有观点认为,只有违反强制性规定继续履行合同,会损害国家利益和社会公共利益的,才能认定该强制性规定为效力性强制性规定;如果违反强制性规定继续履行合同,会损害集体利益和第三人利益的,则不能认定该强制性规定为效力性强制性规定。持这种观点的理由是,国家利益和社会公共利益高于集体利益和第三人利益,国家利益、社会公共利益与集体利益、第三人利益应当区别对待。

笔者对这种观点持否定态度,认为不应将国家利益、社会公共利益与集体利益、第三人利益区别对待,应当将上述四个方面的利益放置于同一位次加以考虑。因为,我国《宪法》、《物权法》已将国家利益、集体利益和个人利益放置于同一位次加以规定,并予以平等保护,禁止任何单位和个人侵犯。

三、再次的判断标准是:

看违反该强制性规定是否会违背我国相关法律的立法宗旨。如果违反该强制性规定,会违背我国相关法律的立法宗旨,那么该强制性规定即为效力性强制性规定。我国的每部法律,均在总则中规定了该法的立法宗旨,即立法目的。

在民法领域中,《合同法》属于特别法;在商法领域中,《合同法》属于一般法。根据特别法优于一般法的原则,“立法宗旨”所指的相关法律系涉案合同所涉及的特别法,并不包括一般法和其他法律。

如当事人之间签订的是有关保险方面的合同,其效力性强制性规定的判断标准为我国《保险法》的立法宗旨;如当事人之间签订的是有关公司方面的合同,其效力性强制性规定的判断标准为我国《公司法》的立法宗旨。

违反强制性规定是否违背相关法律的立法宗旨,是衡量效力性强制性规定的一个兜底性判断标准。在具体操作时,如果适用前两个标准均不好衡量的时候,则可采用该标准加以综合判断。

例如,我国《农村土地承包法》第二十七条规定的,除因自然灾害严重毁损承包地等特殊情形对个别农户之间承包的耕地和草地需要调整的,并经民主议定等特别程序进行调整外,发包方在承包期内不得调整承包地。

如果发包方违反该规定调整承包地的,则违反了我国《农村土地承包法》第一条规定的“赋予农民长期而有保障的土地使用权,维护农村土地承包当事人的合法权益,促进农业、农村经济发展和农村社会稳定”这一立法宗旨,故可以认定我国《农村土地承包法》第二十七条的规定为“效力性强制性规定”。

综上所述,我们在判断合同的效力性强制性规定时,不能仅以法律的表述“禁止”、“不得”、“应当”、“必须”等加以衡量,还应当从该强制性规定是否明确规定了违反的后果是合同无效,违反该强制性规定继续履行合同是否会损害国家、集体、第三人利益及社会公共利益,违反该强制性规定是否会违背我国相关法律的立法宗旨等方面进行综合分析。

合同书(篇9)

甲方:浙江鑫牛管业有限公司(以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方) 甲乙双方本着诚实互信,互利双赢的原则,经友好商定,现就甲方将注册登记的第17类商标(详见附件)授权乙方使用的相关事宜达成如下协议:

一、授权范围

1、产品范围

仅限“康越鑫牛”牌PVC管材、管件生产

2、生产地点范围

仅限位于 现有厂区内。

3、销售区域范围

授权产品销售由甲方代理商负责,销售区域仅限 。如甲方除以上地区外要销售此产品可向乙方调货销售。

二、产品质量

1、乙方自行采购生产产品所需要的一切材料,但必须符合国家质量标准。

卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款________________%的违约金;除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还。

2、乙方必须按国家相关标准生产,合法经营,不得偷工减料、掺杂掺假,成品必须符合国家标准。

3、乙方生产产品存在质量问题或不合格产品,所有问题由乙方自行负责。

4、甲方将定期抽查乙方产品质量和各项指标,乙方如被政府相关部门或甲方抽查不合格,乙方将承担全部行政处罚。

5、乙方不得更改产品生产日期,同时质量问题不得在媒体曝光,如有则乙方需承担全部责任(罚款及善后处理等事项),并根据事态发展赔偿甲方1万至10万RMB,同时甲方有权终止本协议。

三、产品包装及打字

1、乙方生产的产品必须按照甲方提供的产品内外包装样品进行生产包装,所需材料由乙方自行采购。

2、乙方所生产PVC管材除其他要求打字外,还应打上“浙江鑫牛管业有限公司河南洛阳分部”字样。

四、违约责任

1、任何一方发生破产、撤销、资不抵债等足以导致其不能履约情形的,另一方可解除本协议。

2、乙方存在违约或侵权行为的,甲方有权单方解除协议。

五、其他约定

1、本协议有效期为20xx年6月1日至20xx年5月31日止。

本合同自双方代表签字盖章后生效(需同时加盖骑缝印章),具法律效力自签订之日起执行,在合同期满时双方若有意续签合同,需提前一个月向对方提出续签协议及有关节修正条款事宜,经双方同意续签合同,本合同终止:甲乙双方决定不延长合作期。由于国家政策和法律影响致使合同无法继续。

各自独立承担法律责任。以及与本协议无关的法律责任均不得涉及对方。甲乙双方的债权、债务。约定由乙方向甲方提供包含型号为_________变压器在内的箱式变电站,由于乙方现提供的型号与原合同约定不符,且未按规定在高压开关安装联动隔离板,导致该变电站经供电局两次验收均不合格。为了妥善解决相关事宜,减少乙方因此而造成的损失,经甲、乙双方协商。

由双方协商解决。甲乙双方确认账目如下、由甲方支付给乙方合作经营期间的收益,计人民币xx万元整,工资款等相关帐目均已结清。款项支付办法、20xx年xx月18日前,甲方付给乙方xx万元整;甲方付给乙方 万元整;甲方付给乙方 万元整。如甲方逾期付款。

4、本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

附件名称:

1、授权书

2、商标注册证

3、甲乙双方公司三证

甲方:浙江鑫牛管业有限公司 乙方:

法定代表人(盖公章): 法定代表人(盖公章):

地址: 地址:

电话: 电话:

20xx年 月 日 20xx年 月 日

签约地点:

合同书(篇10)

承包方:_______________(以下简称乙方)

甲方为了优化育人环境,改善全体师生出行条件,主干道硬化。经过甲方研究,且通过招标方式将此项工程的承建工作发包给乙方。经甲、乙双方协商,同意以下条款,并形成具有法律效力的下述合同,双方必须共同遵守。发包方:(以下简称乙方)鉴于甲方有位于春熙路临设围护工程施工任务,乙方有承接实施该工程的施工资质和能力,甲方将所属春熙路临设围护临设围护工程交由乙方承担,双方经充分协商,按照平等互利、自愿的原则。

一、甲方责任和权利

1、为乙方提供必要的施工、生活条件:

A、用电接线口

B、用水水源

C、施工工具存放

D、可为乙方施工人员就餐提供方便

2、提供路面硬化的相关数据,并要求乙方严格按甲方规划铺设。

3、对全体师生进行了安全教育,禁止校内非施工人员进入施工场地,保障施工顺利进行。

4、对乙方施工过程、工程质量、施工安全、施工进度等方面进行监督,可对其质量检查和抽查,并可对不合要求的某些方面向乙方提出交涉,必要时可扣除相应的工程款项。承包管理范围:临设围护工程的土建、钢结构安装、给排水安装、装饰工程施工(结构层数为两层,建筑面积约202)。

5、为乙方提供资金保障,按“面积______________;单价=总价”计算工程款,工程完工后据实结算(单价按_______元),本期末付兑款数的80%,下学期待质量未出现任何问题后付清余额。

二、乙方责任、权利

1、保证工程质量:

A、按C20素混标准执行,严禁偷工减料。

B、保证硬化的厚度不低于20c。

C、按要求光面、场地划线,合理调控整体坡度,做到排水通畅,雨天无积水。

2、保证工程进度,按时完工,又要做到不妨碍学校教育教学工作的顺利进行,不扰乱学校工作秩序,力求减小噪音,提倡在节假日施工。在____月底完工,并能顺利通过质量验收和工程决算。按国家现行建筑工程施工质量统一标准GB50300—20及配套的分部工程的施工质量验收规范、规程、标准等。

3、确保安全,做到安全施工、文明施工。

B、确保机械设备、器材安全。合理安装、正确操作机械设备,及时收捡好相关工具、器材,对器材设备的损坏、失落,甲方概不负责。结算方式:

C、确保人员安全,做到以人为本。防止施工中机械、用电等原因造成安全事故,否则一律由乙方承担全部责任。费用支付方式:基础施工完成开始安装钢结构后____日内支付合同总价的60%,工程完工经验收合格后支付至合同总价的80%。

4、节水、节电。所用部分,据实交纳费用,保障用电、用水秩序,避免引起不畅。 

未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

此合同一式三份,甲乙双方各执一份,送交一份上级教育主管部门备案。

甲方(单位公章):_______________

法人代表(签章):_______________

乙方:_________________________

代表:_________________________

见证方(签字):_______________

合同书(篇11)

冀中能源合作协议书

一、背景介绍

近年来,能源紧缺已经成为世界各国面临的重大挑战之一。为了应对这一挑战,各国纷纷加强能源合作,共同寻求可持续发展的解决方案。作为世界上最大的能源消费国之一,中华人民共和国一直致力于发展清洁能源和减少对传统能源的依赖。同时,中国地处冀中地区拥有丰富的自然资源和优越的地理位置,具备良好的能源开发潜力。为此,冀中能源合作协议书被提出,旨在促进地区能源的有效开发和利用,提高能源利用效率,打造可持续能源体系。

二、合作目标

1. 加强能源技术创新:通过共同技术研究和开发项目,推动冀中地区清洁能源技术的创新与应用,降低能源开发过程中的环境和生态风险。

2. 发展可再生能源:鼓励投资者增加对冀中地区可再生能源产业的投资,提供政策和财务支持,推动光伏、风能和生物能等可再生能源的开发和利用。

3. 提高能源利用效率:加强对冀中地区能源消耗的管理和监控,推广先进技术和设备,降低传统能源的浪费和排放,提高能源利用效率。

4. 保障能源供应安全:建立冀中地区能源供应和调度机制,确保能源的稳定供应,并减少供应中断和价格波动对地区经济的不利影响。

5. 推进能源互联互通:通过建设跨国能源管道和电网,促进冀中地区和其他地区能源之间的互联互通,提高能源安全和合作水平。

三、合作框架

1. 建立合作委员会:设立冀中能源合作委员会,由相关政府部门、能源生产企业和科研机构组成,负责协调和推动能源合作项目的实施。

2. 共同研究和开发:合作双方共同投资建立研发基地,开展能源技术研究和开发,促进清洁能源技术的创新与应用。

3. 拓展可再生能源产业:提供政策支持和财务优惠,鼓励投资者在冀中地区兴建可再生能源发电项目,增加清洁能源产能。

4. 实施节能减排措施:推广节能环保技术和设备的应用,降低传统能源消耗和排放,提高能源利用效率。

5. 加强能源供应保障:建设冀中地区能源储备和调度系统,确保能源供应的稳定和安全。

6. 建设跨国能源互联互通:推动跨国能源管道和电网的建设,促进地区能源之间的互联互通,提高能源供应保障和经济发展水平。

四、合作机制

1. 确定合作项目:委员会成员共同研究并筛选出一批具有潜力的能源合作项目,包括可再生能源开发、项目投资和技术合作等。

2. 制定合作计划:根据项目的具体情况,制定合作计划、工作方案和时间表,明确责任分工和工作目标。

3. 监督与评估:建立项目监督和评估机制,定期对合作项目的进展情况进行评估,确保合作计划的有效实施。

4. 资金支持和政策保障:提供财政资金支持和政策保障,鼓励更多的投资者参与能源合作项目,促进能源合作的顺利开展。

五、预期效益

1. 提高能源利用效率:通过技术创新和合作发展可再生能源,降低传统能源的消耗和排放,提高能源利用效率。

2. 保障能源供应安全:建立供应和调度机制,确保能源的稳定供应和供需平衡,减少地区能源供应不足的风险。

3. 促进地区经济发展:能源合作的推进将带动相关产业的发展,促进地区经济的繁荣和增长。

4. 实现可持续能源发展目标:通过合作措施的实施,推动能源结构的优化升级,实现可持续和绿色能源发展的目标。

六、结语

冀中能源合作协议书的签署将为冀中地区能源领域的发展描绘出美好的未来。通过加强能源技术创新和发展可再生能源产业,提高能源利用效率,保障能源供应安全,冀中地区将迈向可持续能源发展的新时代,为地区经济增长和生态环境改善做出积极贡献。让我们携手合作,共同开创冀中能源合作的美好未来!

合同书(篇12)

购销合同(标准文本3)

买卖合同

合同编号:_____

签订日期:_____

签订地点:_____

经供方:___需方:___充分协商,签订本合同。

在执行中,任何一方不履行合同,应承担违约责任。

1.商品

┌───┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┐

│品名│规格│单位│数量

│单价│金额│备注│

├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

├───┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┤

│货款共计人民币(大写):

└──────────────────────────────────┘

2.商品质量:

3.作价办法:

4.交货时间:

5.包装要求及费用负担:

6.质量检验及验收方式:

7.结算方式:

8.运输办法:

9.供方违约责任:

(1)产品品种、规格、质量不符合规定,需方同意收货的,按质论价;需方不同意收货的,由供方负责处理,并承担因此造成的损失。

(2)未按合同规定的数量交货,而需方仍有需要的,应照数补交,按延期交货处理。完不成合同任务,不能交货的,应偿付需方应交货总值__%的违约金。

(3)包装不符合规定,必须返修或重新包装,应承担支付的费用和损失;需方不要求返修或重新包装,要求赔偿损失的应予赔偿损失。

(4)未按合同规定时间交货,每延期交货一个月,应偿付需方以延期交货部分货款总额的违约金。

(5)不符合同规定的产品,在需方代保管期内,应偿付需方实际支付的保管、保养费。

(6)产品错发到货地点或接货单位,除按合同规定负责运达到货地点或接货单位外,并承担因而多付的运杂费和造成延期交货的责任。

10.需方违约责任:

(1)变更产品品种、规格、质量或包装规格给供方造成损失时,应赔偿供方实际损失。

(2)中途无故退货,应偿付供方以退货部分货款总值___%的违约金。

(3)自提产品未按规定日期提货,每延期一天,按照银行延期付款规定,偿付供方违约金。

(4)未按合同规定的验收办法和时间验收,应偿付供方因延期验收造成的损失;无故延期验收超过三个月即按中途退货处理。

(5)未按合同规定日期付款,每延期一天,按照银行延期付款规定偿付供方违约金。

(6)实行送货或代运的'产品无故拒绝接货,应承担因此造成的损失和运输部门的罚金。

11.风险的承担

12.争议解决的办法

13.供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时,应当立即通知对方,经双方协商或合同管理机关查实证明,可免予承担经济责任。

合同书(篇13)

2022卫浴购销合同标准范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。卫浴购销合同标准范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022卫浴购销合同标准范本正文内容

供方:(以下简称甲方)

需方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》有关规定经供需双方协商签订本合同。

一、 工程名称:XXX安装工程

二、 所需陶瓷卫生洁具、配件型号名称与价格:

三、合同金额及付款方式:

1、首批供货,货款于货到现场验收合格后需方两周内支付该批货款。

2、需方要求分批供货;供方接到需方要货通知,供方在十天内送货到需方工地;验收合格后办理付款手续(如到货日期为当月____日前,供方开出发票,需方于次月____日前支付该批货款;如到货日期为当月____日后,供方于次月____日前开出供货发票,需方于第____月____日前支付该批货款)。

3、如工程出现变更,在货物未损坏的情况下,供方应予以无条件退货。

4、本工程不设质保金,由供方出具质保函。

5、货款采用银行转帐或现金的方式结算。

四、性能及品质要求:

本合同所定货物必须是需方指定产品,并保证产品性能优良,符合相关的技术质量标准。

五、售前售后服务:

1、供方提供售前服务,派工程技术人员指导需方有关人员对本合同所定货物选择和安装指导。

2、供方提供售后服务,派技术人员到现场指导安装样品间和整体安装,处理安 1装过程中发生的问题,并指导乙方有关人员掌握产品的使用及保养维修技术。

3、供方对本合同所订货物产品承担维修保证,如因产品本身质量问题,陶瓷件________年内包换,五金件________年内包换。对供方包换外的需方所需配件,供方以优惠价供货。

六、违约责任、合同纠纷:

发生合同纠纷,双方本着友好协商的原则解决。如协商不成则向合同签订地所属人民法院提起诉讼。

七、本合同一式伍份,供方执壹份,需方执肆份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

合同书(篇14)

发包方:

承包方:

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条 工程概况

1.工程名称: 电源防感应雷工程 ;

2.工程地点:

3.工程范围和内容: 电源防感应雷设备安装,按GB50343要求规范施工。

第二条 工程期限

1.本工程合同总工期为 5 天(从开工之日算起)。具体进场安装日期,甲方提前 7 天通知乙方。

2.如遇下列情况,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

第三条 工程合同总价与付款方式

1.本工程合同总价为: 。

2.付款方式: 。

3.如发包方拖欠工程款,应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

4.如在施工中新增加防雷器的数量,则以工程决算为准,合同总价作相应调整。

第四条 材料、设备供应

1.对提前到货的设备应由发包方提供仓库,由承包方妥善保管、使用。

2.乙方所提供的设备须符合国家标准,属于当地气象局检测认证的合格产品,如属不合格产品,由施工方承担全部责任。

第五条 工程质量和检查验收

1.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工。

2.工程竣工后提供相关的技术资料及协调当地气象局检测验收。

3. 承包方确保本防感应雷工程能验收合格。因施工质量问题造成工程验收不合格的由乙方负责免费反工,直到工程验收合格为止。

4.本工程施工项目的保证期为叁年,在保证期内发现工程质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施,因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

第六条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

第七条 附则

其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款后自然失效。

本合同正本 贰 份,其中发包方执 壹 份,承包方执 壹 份。

发包方(盖章): 承包方(盖章):

地址: 地址: 委托代理人(签名): 委托代理人(签名):

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

电话: 电话:

传真: 传真:

日期:20xx年 月 日 日期:20xx年 月 日

合同书(篇15)

发包方: 承包方:按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。乙方要严格履行合同,有效完成施工任务,保证施工质量、安全及进度,有效配合甲方的协调管理。如因乙方原因工期滞后影响使用,或存在质量、安全及管理违约行为。

第一条 工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:

4、承包方式:

5、工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。

6、工程质量:

7、合同价款(大写人民币):

第二条 发包方工作

1、开工前____日,向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明 份,并向承包方进行现场交底。

2、向承包方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

3、指派 (联系电话: )为发包方驻工地代表或主要联络人,负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。在乙方施工期间,乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、配合工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作,并符合质量要求(不符合质量要求的返工及整改费用由乙方承担)。在乙方施工期间。

4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责与业主办理相应审批手续。

5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单,内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。

第三条 承包方工作

1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交发包方审定。

2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料,并由发包方驻工地代表签字确认。

3、指派 (联系电话: )为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜。质量指标:施工过程中,乙方要服从甲方、监理方的管理和安排,施工中所使用的建筑材料应为各证件齐全的合格材料,杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定。

4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。施工工程中乙方应做好施工人员的安全教育、抓好安全生产管理工作,进场后必须为施工人员办理职工工伤保险或意外伤害保险,施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员密切配合,做好施工现场的安全防护工作的实施与验收,做到文明施工,如果在施工过程中因安全防护、文明施工等工作未做到位,扣除相应安全文明措施费用;

5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,并承担相应费用;处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。竣工工程验收,甲方分包工程乙方负责收集竣工资料,以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据,在进行竣工验收时。

6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。

7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

8、工程竣工未移交发包方前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护。

9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。

第四条 关于工期的约定

1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包方同意,并支付承包方因赶工采取的措施费用。

2、因发包方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

3、因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(含8小时,一周内累计计算),工期相应顺延。工程竣工后,应提交竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的。

第五条 关于工程质量及验收的约定

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。发生质量缺陷乙方应立即到达现场修正,如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷,发包人可自行或指派第三方修正缺陷。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向承包方支付由此增加的费用。由于乙方原因,则视乙方违约,乙方应向甲方支付违约金。违约金按工程承包总价1天延期天数计算。

3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,承包方可自行验收,发包方应予承认。若发包方要求复验时,承包方应按要求办理复验。若复验合格,发包方应承担复验费用,若复验不合格。如果乙方未能按监理审核的《施工组织设计》中的进度计划如期完成工程,连续三个时段未按时达到中间控制工期要求的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到____日的。

4、由于承包方原因造成质量事故,其返工费用由承包方承担,工期不顺延。

承包方应通知发包方验收,发包方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收,需及时通知承包方,另定验收日期。但发包方应承认竣工日期。乙方在承包工程期间,甲方有权解除本合同,并对乙方进行清场处理,由此造成的一切损失由乙方承担。

第六条 关于工程价款及结算的约定

1、双方商定本合同价款采用第 种:

(1)固定价格;

(2)固定价格加 %包干风险系数计算,包干风险包括 内容;

(3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

2、本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。

3、工程竣工验收后,承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料____日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在审查期满后____日内结清尾款。在承包工程期间,乙方不得拖欠工人(包括农民工)工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资,视为乙方违约,甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除,直接支付给乙方工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。

第七条 关于材料供应的约定

1、本工程发包方提供设备的,应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的,由承包方承担运输费用。争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方可通过协商解决,如双方不愿协商或协商不成,由本合同签订地人民法院管辖。

2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失,由承包方负责赔偿。

4、凡由承包方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包方负责。合同文本和效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,甲方执伍份、乙方执叁份。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

第八条 有关安全施工和防火的约定

1、发包方提供的施工图纸或作法说明,应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。甲:乙:根据国务院《建设工程质量管理条例》,为保证在设计使用年限内建设工程质量。

2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规、规范。条 本建设工程项目的质量目标为工程。

3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包方应承担由此产生的相应经济损失。乙方必须严格发行施工合同,按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换。

4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,承包方应承担由此引发的相关经济损失。乙方必须建立工地临时试验室,按要求配合相应的试验检测人员和设备,并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验。

第九条 奖励和违约责任

1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,发包方支付承包方。发包方不安合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。施工技术资料应真实、完整。

2、由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付发包方违约金。发包方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,发包方应支付承包方作为奖励。按管理权限,依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任;

3、承包方按照发包方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本热门合同.2款增加优质价 款外,发包方应支付承包方作为奖励。按管理权限,依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任;

4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品,如造成损失,应照价赔偿。

5、发包方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包方负责并承担损失。甲方(总包方):乙方(分包方):为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国民法典》。

6、未经发包方同意,承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并承担损失。乙方在竣工后向甲方提出验收申请,甲方须在收到申请之日起____日内调试验收完毕。

7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。工程验收标准、方法、程序:甲方收到乙方验收申请后,应组织甲方、乙方和其它相关人员,参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求。

第十条 争议或纠纷处理

1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商;协商不成的,可提交原告方所在地人民法院,以先受理的法院为准,按照法律程序进行裁判。条 工程保修:自工程验收合格之日起计算。在保修期内如出现施工质量问题,由乙方保修,若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外)。

2、除双方另有约定或法律另有规定的,诉讼费由败诉方承担。

第十一条 不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故,或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素,影响施工以及造成停工的,因此导致的工期延误。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无需承担任何责任,但本合同另有规定的除外;

3、因不可抗力致使部分不能履行合同的,根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外;

4、因发生不可抗力影响合同履行的,遭受不可抗力的一方须在____日内以书面形式通知对方,并在不可抗力结束后____日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明;如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应当作出书面文件告知乙方,该文件为合同附件。与此同时。

5、因一方的违约行为导致延期履行合同,导致合同履行遭遇不可抗力的,违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。条 商业秘密:设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密。

第十二条 其他约定

1、本合同未尽事宜,双方可协商另行签订协议;若双方不能签订协议的,按照现行行规、惯例执行。

2、本合同一式二份,双方各执一份,经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

3、本合同履行完成后自动终止。

第十三条 附件

1、施工图纸或作法说明;

2、工程预算书;

3、发包方提供货物清单;

4、会议纪要;

5、设计变更;

6、其他发包方:(盖章) 承包方:(盖章)法定代表人: 法定代表人:签字代表: 签字代表:单位地址: 单位地址:电话: 电话:传真: 传真:签订日期: 签订日期条 本合同未尽事宜双方协商,本合同一式四份,甲乙各执两份.甲方(签章):乙方(签章):法定代表人:

本文网址:http://m.jk251.com/jiaoshifanwen/195641.html

相关文章
最新更新

热门标签