在经济社会不断发展的当下,订书面合同成为合同生效的条件。合同的具体内容是严谨、清楚、准确的。我们为您特别准备的“钢筋工合同”一定能够满足您的需求,希望我的建议能够让您在人际交往中收获更多!
鉴于,甲方经过考察和评估,将乙方作为合格的供应商,并依据产品验收的标准和技术要求向乙方采购产品。根据《中华人民共和国合同法》规定,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方采购钢材等原材料事项,达成如下协议:
1)甲方向乙方采购的钢材品种、型号如下列清单所列示:
刚才品种型号计划采购数量市场单价。
2)甲方根据生产经营的需要,在使用前提前向乙方订购上述品种和型号的钢材等原材料,并向乙方发出《采购单》。
3)乙方在收到甲方发出的《采购单》后,根据订货单上确定的品种、型号、数量备货,并在《采购单》确定的时限内向甲方发货。
4)甲方需要上述采购清单之外的材料时,可以事先向乙方询价和发出要约,在得到乙方承诺后,甲方向乙方发出《采购单》,乙方根据《采购单》的确定的内容备货发货。
5)上述市场单价发生调整时,乙方应在收到甲方《采购单》时及时予以回复,并征求甲方是否订货的意见,在得到甲方明确的书面订货回复后,方可以备货和发货,否则,甲方可以按上述采购清单所确定的市场单价结算。
3)双方对账完成后,由乙方向甲方开具一般纳税人增值税专用发票;
5)乙方同意,甲方可以在结算货款时,暂时扣除该笔货款的%作为质量保证金。每笔质量保证金在该笔交易发生一年后向乙方返还,质量保证金不计算利息,如果因乙方提供的该批次的原材料质量出现问题,甲方有权扣除该笔质量保证金。
1)交货时间:乙方应当在收到甲方《采购单》后日内向甲方交货。
2)交货地点:湖南长沙收货人指定的地址。
收货人名称:
地址:
3)交货方式:乙方负责货物运输至甲方指定的地址。
4)货运方式:汽运。
5)乙方将标的物运至甲方指定地址并经过甲方验收合格后,方为标的物交货日期。甲方在合同约定的交货地点提货,运输费及运输保险费均由乙方承担。合同标的物毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。
6)甲方对乙方交付的标的物,均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物,甲方应负责妥善保管,并及时通知乙方,由此发生的费用由乙方承担。7)如甲方要求变更交货地点,应在合同规定的交货日期三天前通知乙方。由于变更发货地址增增加的运保费由甲方承担。
1、验收时间:甲方应在收货的当天安排验收,如果甲方无法及时安排验收的,应通知乙方,另行安排验收时间。如果双方验收合格,则由甲方出具验收合格书。
2、验收地点:
3、验收标准:乙方应提供所供应的原材料的检验报告和检验标准,甲方根据通用的国家标准对乙方提供的原材料进行抽检,抽检不合格的,可以视同乙方提供的该批次的原材料均不合格。验收包括但不限于对乙方提供的材料的品种、型号、数量、重量、技术参数等进行检验。
1、乙方逾期交货,每逾期一天,应支付《采购单》所确定的采购总金额1%的违约金,违约金累计总额不超过采购总额的30%。逾期交货超过10天,视为交货不能,甲方有权撤回《采购单》并要求乙方支付采购总金额30%违约金。
2、乙方提供的原材料未按照本合同之约定通过甲方验收合格,每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金,超过10天仍未验收合格,甲方有权撤回《采购单》,乙方应赔偿甲方由此遭受的的其他经济损失。
3、乙方提供的原材料虽然经甲方验收收货,但在甲方使用过程中发现存在有收货检验时未发现的质量瑕疵,或者甲方的客户在使用甲方设备过程中因乙方提供的材料质量瑕疵导致人身财产损害的,乙方应向甲方赔偿全部经济损失。
如发生不可抗力事件,受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明,并在事件发生后15个工作日内,及时通知另一方。双方同意,可据此免除全部或部分责任。
甲方:乙方:
授权代表:授权代表:
日期日期
乙方:_____。
依据当时当地劳务市场行情及工程现场实际,经甲、乙双方共同协商,甲方将护坡的人工劳务承包给乙方,为明确双方责任,特设立本合同。
1、工程地点:
2、承包内容:铁路附属工程。
2.1、中铁三局现有劳务施工,及现场管理人员下达的施工任务。
2.2、承包方式单包工。
3、工程量清单及价格(价格均为综合单价,施工合格,现场清理,节约用料)。
1、乙方必须按照甲方批准的施工方案施工,不得自作主张。
2、乙方全面接受甲方的监督,检查和管理,所有劳务人员必须严格遵守甲方规定的'各项现场施工管理制度,服从现场施工管理。凡领导上工地检查指导工作,工人不得与其发生正面冲突,若有疑问需向甲方反应情况,由甲方协调解决。
3、乙方劳务人员进场,必须供个人名单(姓名、年龄、户籍)各班组长名单。
4、乙方劳务人员不得无理取闹,打架斗殴,若发生打架斗殴,双方各罚款1000元并按项目部处罚条例处罚,严重送公安司法机关处理。
5、乙方施工人员安全均按项目部安全条例实施,保险由项目部统一购买。
1、工程指标。
1.1、开工期_________年_________月_________日,竣工_________年_________月_________日。
1、甲方按照工程的施工进度结算工程款,具体约定如下:
1.1、工程合同签订之日起按每月二十五日计量,(若工作面未完工,无法计量,则顺延至下月计量)下月五至十五日前按照工程量的70%支付工资。
1.2、工程峻工或年前放假一星期内付清所有工程款工资,若所开工作业面由上至下未完成,中途停工离开,则只结算完成工作量的50%工程款。
1、施工期间员工的住宿及水电由甲方提供,开工______日后甲方支付生活费。
3、本合同在执行过程中发生争议,由双方协商解决,也可以向有关部门申请调解仲载。
4、双方互守承诺,不得违约,如有违约,所发生的费用由违约方负责。
1、工程量清单及价格、工艺说明。
2、甲、乙双方个人资料(身份证复印件、联系方式)。
甲方:____(盖章签字)乙方:____(盖章签字):
身份证号:____身份证号:____。
委托方:_________纺织器材厂(甲方)
1.加工的项目、产品名称、规格________数量________价格、交货期:____________
项目产品名称、规格单位数量单价 (元)总价(元)交货日期一季度二季度镀锌综架_________以上只_____万____________________万_____万淬火综条支_____万____________________万_____万合计
2.质量标准:
乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____,但损坏件必须归还甲方。
依照《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方权力义务,经甲、乙双方共同协商。
3.原料供应:
加工用锌块由甲方供应。
4.交货方式:
由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。
5.质量验收方法:
完成加工后由甲方按质量标准验收。
6.结算方式:
____________________。
7.违约责任:
甲方:____________纺织器材厂乙方:________________电镀厂
法定代表人:(盖章)________法定代表人:(盖章)________
地址:______________________地址:______________________
银行帐号:__________________银行帐号:__________________
________年________月______日
经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),钢筋分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:
整个工程钢筋的制作和安装。
二、承包方式:
包工不包料,未经甲方的同意,乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。
三、承包价格:
每吨包干价××元,计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。
四、工期要求:
从工序交接日起在××天内完成好基础工程钢筋的制安;主体每层柱钢筋安装××天要完成;主体梁板钢筋每层××天要安装完成;屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在××天内要完成。
五、材料要求(仅对包工包料而定):
1、乙方应对材料质量负责,进场的钢筋必须有产品出厂合格证(提供原件),并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。
2、乙方对钢筋使用焊接接头时,应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条(剂)的合格证给甲方。
六、质量与施工要求:
制作和绑扎。
2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。
以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。
4、钢筋的级别和规格需作变更时,应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。
5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下,按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。
二级抗震结构的两屈比)后方可使用。
无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩,其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直段长度不小于钢筋直径3倍。
梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。
同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构受内力较小的部位),接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
同一连接区段,纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过柱端的箍筋加密区。
纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度,该区段内梁板接头面积不超25%,柱不超50%。
钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。
安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。
绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。
钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块)。
板主筋应全长伸入梁支座,梁钢筋末端90度锚固段长度应足够,柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。
钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内,要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。
每次钢筋的验收,班组长(承包人)均应自觉参加;并对存在的问题及时进行整改,不得延误工程进度。
七、安全要求:
1、每个工人都应自觉遵守公司(项目部)的各种规章制度。
半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整,操作台要稳固,照明灯具必须加网罩。
肚接触推杆;并缓慢松解,不得一次松开。
4、展开圆盘钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩牢。
深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。
墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在梁骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。
7、绑扎基础钢筋时,应按施工操作规程摆放钢筋支架(马凳)架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。
落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上;钢筋 堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。
对焊钢筋时,焊机应设在干燥的地方;焊机要有防护罩并放置平稳牢固,电源通过漏电保护器,导线绝缘良好。
电焊时应戴防护眼镜和手套,并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品,停工时,确认无火源后,方准离开现场。
钢筋切断机应机械运转正常,方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器,导线绝缘良好。
切断钢筋禁止超过机械负载能力;切长钢筋应有专人扶住,操作动作要一致,不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料,不得用手直接送料。
使用卷扬机拉直钢筋,地锚应牢固坚实,地面平整。钢丝绳最少需保留三圈,操作时,不准有人跨越。作业突然停电,应立即拉开闸刀。
电机外壳必须做好接地,一机一闸,严禁把闸刀放在地面上,应挂1.5m高的地方,并有防雨棚。
严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
班组如果因劳力不足而招新工人时,应向工地报告。
新工人进场后应先经过三级安全交底,并经考试合格后方可让其正式上岗。
新工人进场应具有四证,即:职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。
八、奖罚办法:
1、钢筋制作安装超过工期要扣款××元/天。
质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励××元。反之,检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天,工地给予罚款××元。
市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励××元。
法律责任)。
九、结算方式:
采用现金支付形式,每完成一层(或基础)甲方支付给乙方××%的工程款,主体封顶后××个月内再付足至××%的工程款,余款在竣工验收后××个月内全部结清。
十、仲裁与调解:
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十一、补充事项:
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得返悔。本合同书一式乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方):××× 承包班组长(乙方):×××
联系电话:××××××× 联系电话:×××××××
(项目章) (盖章)
签定时间:××年××月××日
甲 方:
乙 方:
经甲、乙双方协定甲方将 楼所有的钢筋工程的劳务单包给乙方,双方协定如下:
1、承包范围:该工程所有的钢筋制作与安装、预埋;(包括地面地坪的钢筋制作安装)钢筋制作安装所用的机具;接头和所用机具;钢筋调直和所用机具及机具所用的电线、扎丝;场内的钢筋转运;楼层上的钢筋清理、收集;柱、墙内清扫;试件制作;安全帽和安全带的配备;工人住宿清理和管理。
2、操作规程及质量要求:
①、施工前要认真学习图纸,了解图纸设计意图。清楚钢筋规格、数量、形状、尺寸、锚固长度,接头数量、位置及构造要求,然后要进行放制大样。
②、钢筋放样必须按设计要求及国家现行施工验收规范进行,样放好后,必须经现场主管人员检查签字后,才能下料。
③、钢筋下料是,一定要将钢筋的规格、数量、形状、尺寸、搭接、锚固长度,接头位置按设计要求及规范搞清楚。将同规格钢材根据不同长度,计算好长短搭配,减少短头,减少损耗。钢筋下料具体要求为断口不得有起弯现象,长度要求准确,允许偏差±10mm,钢筋对焊
④、钢筋制作,必须按正确的操作规程操作。其质量要求钢筋形状正确,平面上不能有翘曲不平现象。钢筋成型长度±10mm,钢筋末端弯钩净空直径不小于钢筋直径的2.5倍,末端平直部分长度按图纸要求的抗震等级定,弯起钢筋起弯点位移±20mm,弯起高度±5mm,箍筋长±5mm。
⑤、钢筋安装:钢筋安装前必须按图纸及规范要求划出钢筋的位置线,做到横平竖直,不能漏扎。
⑥、钢筋保护层要求:按图纸及规范要求垫好保护层垫块或垫铁,使钢筋间距及在浇筑过程中不错位。
⑦、现场施工中容易出现的问题要特别注意:框架柱、构造柱、施工缝预留钢筋在砼浇注过程中错位。所以在砼浇筑时,钢筋工一定配合浇注工控制好柱钢筋及预留钢筋的位置,不得错位,如有错位,必须返工。
⑧、钢筋制作后,要分型号、种类等规范堆放。安装后清理好现场,不得有遗漏现象。钢筋进场时必须分型号、分种类、有条不紊的堆放好。
⑨、砼浇注过程中,必须有钢筋工,对钢筋保护层和钢筋位移及时调整。
3、现场管理细则:
①、制作工人的下料单未经现场钢筋工长签字,不能下料,制作违反者每次罚款100元造成损失按原价2倍赔偿。
②、短料钢筋运用Φ6—Φ10长度超过200mm;Φ12—Φ14长度超过300mm;Φ16—Φ25长度超过500mm;必须全部用完,如未用尽者按钢筋原价2倍赔偿。
③、分部工程完成后,自己先按图纸要求核对钢筋型号、尺寸、标高,提交专业施工工长检查。如出现大部分返工按每处罚款100—500之间。
④、特别强调,框架柱、剪力墙钢筋保护层必须准确,如不准确造成梁钢筋缩颈必须返工。按每处罚款20元。如监理提出修复,影响浇筑时间。每次扣500元。
⑤、砼浇筑过程中如钢筋移位,保护层未垫好必须返工,按每处罚款20元。板或梁由于保护层及钢筋制作安装原因影起的露筋,按每处50元罚款。
⑥、完成一个部分后,钢筋必须收集到制作房便于二次利用,如发现未收者自己收集每根(个)5元罚款。如发出通知未收者每根(个)罚款10元,收集最后期限未在砼浇筑前。
⑦、爱护公物做好成品保护。发现恶意损坏公物者,赔其损坏公物厚另罚款500元以上。发现偷盗行为,轻者罚款5000元以上并驱逐出工地。重者移交法律机关重惩。
⑧、所有人员必须服从现场管理人员指挥安排,若无正当理由且不服从者,驱出工地,并罚款100-1000元。
⑨、工地上小组与小组之间,打架斗殴者,轻者每次各罚款500-1000元,重者赔其所需费用后,并依法办理。
⑩、现场清洁卫生;严禁在楼层上大小便,发现一次罚款50元并清理干净。
4、安全条例(所有工种通用):
(1)、进入施工现场,必须佩戴好安全帽,扣好帽带。违者每次罚款50元。
(2)、在高空危险处作业必须系好安全带。违者每次罚款100元。
(3)、不从事电器和机械的人员,严禁动用机电设备,严禁私自接电源。违者每次罚款100元。
(4)、高处作业时,不准往下或向上抛投任何物件。
(5)、工人在堆放建筑材料时一定要堆放整齐稳当。
(6)、在操作中应坚守工作岗位,严禁酒后操作。违者驱出工地并罚款200元。
(7)、特种作业人员(如电工、机械工、架工、机械驾驶员等)操作时思想一定要集中,不能擅自离岗。停止使用时,必须截断电源,整理好机械,锁好配电箱。
(8)、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、易滑和带钉的鞋。
(9)、施工现场的脚手架,防护设施未经施工负责人同意,不得擅自拆除。
(10)、工人在经过施工现场的洞和坑时,必须注意标志牌。
(11)、严禁坐提栏上下,攀登井架及垂吊设备。
(12)、不准坐在脚手架和防护栏上休息及睡觉。
(13)、在推斗车时,不能猛跑或甩掉手把空放。
(14)、拆下的脚手板,模板、木板等要及时整理,圆钉要及时拔除。
(15)、砌墙坎砖必须向内坎。
(16)、施工操作时,要随时注意自己手里工具,不用时要放好。
(17)、不准在龙门架内穿行,不准提升后,不采取安全措施到下面清理杂物。
(18)、塔机吊钩在下班后必须挂好,龙门架吊篮不准在空中久停。下班后吊篮必须停在施工底面上。
(19)、脚手架上有泥或建渣要及时清理。
(20)、脚手架上堆放砖不得超过单行侧放三层。
(21)、拆除与墙连接的钢管架时,一定要采用安全有效的方法。
(22)、检修塔吊和龙门架,及高处临边悬空时,必须系好安全带。
(23)、梯子上部要扎稳,下部要有防滑措施。
(24)、高空作业的工人必须具备以下条件:
①、从事高空作业的人工身体必须健康,严禁有高血压、贫血、严重心脏病、精神病、癫痫病、深度近视,以及经医生检查不能从事高空作业的人员,严禁高空作业。
②、在平台,屋檐口操作时,面部要朝外,系好安全带。
③、在平台边,挑头拆除模板时,撬棒部要向外,不要用力过猛,并系好安全带。
④、如遇暴雨或大风应停止室外作业。
⑤、夜间施工时,如照明不充分,应暂停止作业。
(25)、特别强调:操施工工作前必须检查机械、仪表工具等。确认完好后,才能使用。在施工过程中,擦施工一定要小心谨慎,明确机械安全正常运转。
5、工伤事故责任
违反《安全生产条列》者,一切责任自负,并罚款,出现工伤事故,单次20xx0元以下自负,单次20xx0元以上者,协商解决。
6、工期要求:
①、必须无条件按照项目部要求完成工程时间、分部分项工程穿插和完成的时间。具体时间每次工地开会确定。
7、人工费单价及收方标准:
①、收方标准:按施工图规定的建筑面积计算
②、单价:每平方米 元,大写:
8、付款方式及时间:
①、每月按工程量及人工出勤率考核付给人工费。
②、主体竣工验收后,付足总人工费的85%时间不超过2周。 ③、二次安装的工程完成后付足总人工费的95%时间不超过2周。 ④、全部竣工验收后付清。
9、民工工资管理
每月必须将民工工资按时发放,如由于民工原因影起的纠纷和造成的一切损失,全部由乙方负责。
10、违约责任
双方若任何一方违反以上要求,均追究责任,如乙方有违背以上原则,甲方有权更换乙方各工种人员,人工费按完成工作量合格率的半价支付。
本合同一式两份,双方签字生效。
工程完工结算后本合同自动终止。
甲 方:
乙 方:
年 日 月
钢筋工承包合同
甲方: 身份证:
地址:
乙方: 身份证:
地址:
经双方友好协商,甲方将——————的钢筋工程,委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况,特签定如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程情况:以上工程全部钢筋制作、绑扎、焊接项目
二、承包范围方式
翻样、安装、对焊、绑扎、工完料清、废料堆码等全部人工费,根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、扎丝、焊条、焊具等全部辅材费;工具费;超高、高层施工人工高空作业费等等;均由乙方承担。
、包机械设备。
、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4、除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其它将按实计算。
三、施工工期及工人进场时间:
本工程工人自————年——月——日进场施工,确保甲方的总体进度计划。在工程衔接上,必须服从甲方的统一调试,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失;如果因为停工待料或甲方造成的其它原因停工,要赔偿一切由此造成的乙方经济损失。
四、承包单价:
安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。
2、计算方式:
按照上述承包范围及方式,本工程施工蓝图中所有的钢筋承包人工费按图纸的建筑面积的平米计算。每平米45元。
。
,按日工作时间10小时计,此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内,对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除。
五、双方职责、义务及权利:
(1)甲方
生产设施及生活设施。
安装等工种之间的协调配合工作。
标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4、按工程进度做好材料供应工作。
督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。
6、有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于100元,直接在乙方每月任务单中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
7、甲方派驻场代表----负责全面管理。
(2)乙方
体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照花名册一份,一经注册不得随意变动,如需调动,报项目部备案。
3、严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,谁造成的由谁负责。
4、按施工预算到仓库。如施工中浪费,造成用料超过出施工预算定额,超过部分从人工费中扣除。
5、必须文明施工,严禁材料乱放,施工地段中的材料必须做到控制定量,工完料尽。
6、因钢筋绑扎造成工程质量问题的,均由乙方负责处理。
7、垂直运输机械无法运输的部位乙方自己负责材料的运输。
墙体塑料垫块由甲方提供。
9、乙方派代表——负责施工和甲方的联系。
六、质量要求:
监理和业主的各种技术要求、规范的要求。
2、质量考核分阶段,同时由项目部实行不定期抽查。
七、材料节约及工具使用:
钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理。
2、乙方在施工中必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款每次不少于今500元,若遇有场地不清,工完材料不清,甲方有权责令其班组清理,到时其费用支出由责任班组承担。
签约方:(简称甲方)(简称乙方)
根据《合同法》的有关规定,在确保施工安全、质量的前提下,将XXXXXX工程钢筋制安工程委托给乙方施工,为明确双方在履行合同中的责、权、利,现经双方友好协商,制定本合同,希共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、结构模式:框架
四、承包方式:
各幢楼钢筋制安工程按包工包机械(不包料)由乙方承包施工,乙方自负盈亏,该项目乙方不得转包或变相转包,否则甲方有权责令其退场,并赔偿甲方的一切损失。
五、承包内容:
按图纸要求(包括设计变更)在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具(包括女儿墙、栏杆、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等)。
电焊拉结筋(包焊机、焊条),此项按每幢每层100元包干。
保护。
电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊)。
搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任,以及套筒连接的所有工作
5、文明施工:①安全帽自理;②尊师爱徒;③负责材料及工具的堆放整理工作;④保证施工场地的整洁。
六、工程结算:
包铁丝、包机械)项目,单价每吨按270元人民币计取。
2、吨位计算数量按照甲方审核后的钢筋抽筋数量为准。
3、电渣压力焊每点1.70元,套筒连接每个8元,闪光对焊每点8元计取。
4、除套筒连接外,试验送检焊点由乙方负责制作,不计结算数量,由甲方负责送检及送检费用。
5、以上单价均为一次性包干价,结算时不作任何调整。
七、工期要求:
本钢筋项目基础安装工期为2个日历天,逐层柱安装工期为1个日历天,逐层梁板安装工期为1个半日历天,工期的延误甲方有权对乙方进行经济处罚,每延误一天罚款人民币贰仟元整。
八、质量与验收
1、组团二各幢楼质量应达到合格以上,因乙方原因工程质量达不到约定的.合格质量标准,甲方有权拒付工程款且乙方承担违约责任。争取创一幢楼为优质工程,其钢筋制安一定要达到优质,制安项目为不奖不罚。
2、乙方应认真按照标准,规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及委派人员的检查验收,并为检查验收提供便利条件。如验收不合格,所产生的返工费用由乙方负责,整改直至合格。如整改造成工期延误,乙方必须承担甲方对乙方的经济处罚,并承担因返工所造成的原材料损失。
修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。
4、工程施工中遇到质量问题,乙方在收到通知若不及时整改,甲方将组织有关人员进场整改,费用由乙方双倍承担。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。
九、双方责任
(一)甲方责任:
质量管理和决策指挥权,进行成本控制和资金管理。
技术、质量、安全等全面管理,负责图纸自审。参加图纸会审,制定施工组织设计并贯彻落实。
分部分项验收,质量安全指导、检查,负责施工预、结算工作,编制内业资料,建立工程施工技术档案。
4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理。
5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图。
6、甲方提供一间乙方办公的场所,并收取办公场所费用200元/月,此费用在工程款中扣回。
7、甲方委派为现场代表,负责落实日常施工管理工作。
(二)乙方责任:
1、遵纪守法,遵守甲方的规章制度,服从甲方管理人员指挥和基监督,特别对施工预制条文或指令性通知的及ISO9000标准必须坚决接受执行。
质量验标准、安全操作规程进行施工,接受施工技术安全交底,认真做好自检、复检、交接班检查工作,把好每一道工序的质量安全关。
3、应积极配合甲方进行安全生产的宣传教育工作,负责贯彻执行和日常检查安全生产措施的落实。如出现各种安全事故等,由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承担,与甲方一概无关。
4、做好计划生育地宣传工作,并承担由于自身违反计生工作造成的经济责任。
配料应统筹安排,不得有钢筋浪费的现象,若发现有钢材不按最优化的统筹配料而造成的浪费,甲方有权按浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款。
6、乙方负责自身的暂设。
7、乙方必须及时发放工人工资,并每月造册给甲方备案,作为付进度款的参考依据。若发现乙方工人提请诉讼,一切责任与损失由乙方负责,每人次罚款
8万元;同时甲方有权取消剩余工程款的支付。
煤油炉、电炒锅和液化气炉等)和电热棒,违者没收炉具并处以罚款500元。
酗酒、赌博、收听收看黄色录音、录像等,违者每次罚款200元,班组长罚款5000元。且甲方有权更换班组。
甲方提供的防护设施,乙方不得随意拆除和破坏,如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责,其费用由班组承担并在承包的工程款内扣除。
劳务管理:凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片及时到项目部签订劳务合同,违者每人处以壹仟罚款。由乙方统一负责办理就业证(就业调节费),费用由乙方支付,女同志还应带有婚育证,进入工地就要做到证件齐全,如有拖办或证件不齐者处以人均小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场,违者每次处以200元罚款。暂住证由乙方自带工人到派出所办理,其费用乙方自负。不办理者一切后果由乙方负责。
乙方委派先生为现场代表,负责施工和日常的工作事宜。
十、机械、工具管理
维修由甲方负责。
电缆、插板由乙方负责。
安全带、雨具等由乙方自行负责。
劳务费、暂住费及提供身份证、务工证、计生证和上岗证(电焊、立焊等)复印件。
工具由乙方负责到位。
6、合同签定后,有关钢筋制作机械及时进场作为押金,其保管由乙方负责。
十一、付款方式
1、本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进度款,待各幢主体工程封顶后付至总完成量的80%,单位工程钢筋分项全部完成
后付至90%,余款待工程结算后一个月内付清。
十二、其他
1、本合同执行中若发现争议,双方友好协商解决,若解决不成,可向当地管辖的仲裁机构仲裁解决。
2、本合同执行中,若有违约,一切损失由违约方如数赔偿。
3、本合同一式贰份,双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效,直至工程款付清为止失效,若本合同未尽事宜,施工中另作补充协议完善,本合同与补充协议同样具有法律效力。
甲方:乙方:
签约日期:签约日期:
甲方:______公司
乙方:______
身份证号:______
身份证号:______
经双方友好协商,甲方将_____工程的钢筋工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况特签订如下协议条款,以资双方共同遵守、
一、工程概况:
工程名称:______
工程地点:______
工程情况:______
二、承包范围及方式:
卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;
、包机械设备、
、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输、)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容、
钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整、
、属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商、
三、施工工期及工人进场时间:
本工程工人自______年月日进场施工,确保甲方的总体进度计划、在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失、
四、承包单价:
安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内、
2、计算方式:
按照上述承包范围及方式,本工程中所有钢筋(包括建筑用的零星钢筋量)基价按必须达到甲方之要求即进度奖按、此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容(除本款第、
、如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量×
,按日工作时间此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内,对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除、
五、双方职责、义务及权利:
(1)甲方
生产设施及生活设施、
安装等工种之间的协调配合工作、
标高等数据、负责施工技术交底和安全生产交底、
督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作、
乙方各负责其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理、
(2)乙方
体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场、
暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工
生产中的安全事故,谁造成的由谁负责、
如施工中浪费,造成用料超出施工预算定额,超过部分从人工费中扣除、
乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系、
六、质量要求:
监理和业主的各种技术要求、规范的要求、
如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标,甲方将随时终止合同,并按本合同第四款第三条结帐、
七、材料节约及工具使用:
卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理、
同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款每次不少于
八、安全生产与宿舍区文明:
按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行、
九、付款方式:
;工程款的,剩余在工程中间验收合格后一个月内付清,乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款、
十、其它:
、待进场施工三个月后归还、进场后,乙方不能履行约定的文明、安全、进度、质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失、
补贴、车旅费、医药费等一切费用、
工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中,不得向甲方另行计算、
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
1、丙方工人进场后必须向项目部上报工人花名册和一份身份证复印件及两张一寸近期免冠照片,由项目部统一办理暂住证、上岗证、安全证(费用由丙方负责),丙方每个进场工人必须与甲方签订劳务合同,若丙方不办理,所有后果由丙方承担,不管丙方工人在工地内外发生任何事情(班组长与工人因矛盾而产生停工),一切责任和发生的费用由丙方自行承担,造成甲方损失的一切责任由丙方负责赔偿。
2、丙方在施工过程中必须遵守现行施工技术规范、规程,按照设计要求施工,若因丙方误解设计图纸且未向甲方现场管理人员报造或施工错误所发生的一切费用由丙方承担,所流费的材料按双倍材料上接从丙方工程款中扣除。
3、对工程进度、质量、安全有严格的管理意识,对进场的员工进行安全技术教育。
4、丙方必须服从甲方的统一安排,协助甲方做好各项工作。
5、本工地不准符何班组用电煮饭及用电烧水,如发现一次罚款500元
6、若遇安全文明检查,丙方必须无条件派人清理、整堆现场施工材料至检查通过,丙方不派人清理,甲方将派人清理,并加倍处罚丙方。
7、丙方必须尽量为甲方合理节约材料,利用余料,若发现有浪费材料现象每次按浪费材料的5倍处罚。丙方必须无条件及时提供墙体拉结筋。
8、丙方负人一天之内要有半天在现场,班组长应常驻现场。
9、每周例会,丙方班组长应准时参加,不得迟到缺席,若迟到超过15分钟者每人每次罚款
10、拉结筋不得漏预埋,漏预埋每根处罚10元,砖砌体前,丙方应负责焊接墙体拉结筋,(包焊条)如墙体拉结筋漏预赶埋,丙方应派人钻孔植筋费用由丙方负责。
11、为了体现丙方对本工地的合作精神,本工程丙方需交纳工程保证金人民币100000元整(壹拾万元整),待地下室±0。00封顶后无息一次性退还给丙方。
12、合同签订后五人丙方如未及时交纳工程保证金给甲方,则该合同自行失效。
13、本工程钢筋损耗率不得超过总用量的5‰,如超过总用量的5‰,则丙方应赔偿给甲方钢筋原材料费。
14、丙方负责人一天之内要有半天在现场,班组长应常驻现场。
甲方:公司
乙方: 身份证号:
经双方友好协商,甲方将xxxxxxxxxx工程的钢筋工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程情况:
二、承包范围及方式:
卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;
包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整。
业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。
6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其它将按实计算。
三、施工工期及工人进场时间:
本工程工人自XX年 月 日进场施工,确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
四、承包单价:
安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。
基价按必须达到甲方之要求即进度奖按。此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容(除本款第。
。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量×
,按日工作时间40元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内,对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除。
五、双方职责、义务及权利:
(1)甲方
生产设施及生活设施。
安装等工种之间的协调配合工作。
标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4.按工程进度做好材料供应工作。
督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。
6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元,直接在乙方每月任务单中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
7.协助乙方搞好施工人员的暂住证办理,其费用由乙方负责。
乙方各负责雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。
9.甲方派驻现场代表负责全面管理。
(2)乙方
体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份,一经注册不得随意变动,如需调动,报项目部备案。
3.严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,谁造成的由谁负责。
4.所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求,由乙方自行采购或甲方代购,若委托甲方代购,此费用从乙方工程款中扣除,扣除金额为采购价*105%。
5.施工预算到仓库领料。如施工中浪费,造成用料超出施工预算定额,超过部分从人工费中扣除。
相信我们大家都是有读过一些范文的,一篇优秀的范文是能让人学到很多东西的,阅读范文可以让我们更容易渡过独处的时间。看一些范文能够帮助自己了解更多的知识,你觉得哪些优秀范文是值得借鉴的呢?下面的内容是小编为大家整理的钢筋工合同范例,相信您能找到对自己有用的内容。
钢筋工程承包合同
发包方, (以下称甲方)
承包方, (以下称乙方)
甲方将宁国市凤形安置区Ⅰ期13#、14#、15#、16#、17#楼工程的钢筋工程发包给乙方清包施工,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议,
一,工程概况
工程名称,宁国市凤形安置区Ⅰ期13#、14#、15#、16#、17#楼
结构形式,框架—剪力墙结构
工程工期, 1年
质量目标,合格
二,承包方式,包清工,包辅材,包质量,工期,安全生产,文明施工。
三,工程承包范围,
1.承包范围,工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。
2.具体工作内容,
(1)钢筋料表的编制。
(2)设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。
(3)施工规范及常规要求。
(4)材料场内运输,装卸。
(5)钢筋的下料,弯钩,加工成型,绑扎,标识。
(6)钢筋的除锈污物的清理。
(7)成型钢筋的焊接(包括,闪光对焊,电弧焊,)电渣压力焊另行分包
(8)二次结构,如框剪结构的二次构造柱,圈梁,凸窗挑板,窗头过梁等。
(9)每道工序钢筋绑扎完成后,对该施工区域的现场清理及堆放。
(10)与其他工种的配合施工。
(11)施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。
(12)文明施工要求场地整齐,清洁及机械保养等工作。
(13)钢筋分类,分规格上架堆放整齐(现场甲方如有机械设备将给予适当协助,若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上),材料标牌标色的悬挂,场内整洁等工作。
(14)原材料,成型钢筋必须分类,分规格堆放,长于1000px的废钢筋必须与其它废材料分类集中堆放。
四,材料及工用具
1.材料管理,
(1)乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。
(2)辅材,铁丝,由乙方自购。
(3)钢筋损耗不得超过1.5%,超出部分由承包班组负责材料费用。
2.工用具管理,
1.乙方自备钢筋切断机、焊接机、弯曲机等钢筋加工机械。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员安全检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。
五,质量要求,
1.工程量必须达到国家现行施工及验收规范及建设,监理和甲方要求。
2.乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3.乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检互检合格后,方可报甲方核验,经甲方验收合格后方可继续施工。
4.乙方对现场所有已完工程成品负有保护义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕,应清除作业面内的杂物和油污。
六;安全,文明施工
1.安全施工,乙方必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定,严格按安全规章组织施工。
2.安全事故;施工人员进入工地必须佩带安全帽,一次警告,二次施工人员20元/次,班组长50元/次。上岗前,班组长必须对施工人员进行安全技术交底,若工程施工中发生安全事故,一概与甲方无关,乙方负一切责任。
3.文明施工,乙方必须服从管理,保持现场整洁。及时清理,回收,整齐堆放各项材料,做到工完料尽场地清。积极主动创建市文明标化工地。
4.施工现场严禁使用童工,施工人员小孩严禁带入施工现场。
七,工程承包费用及结算方式
1.高层单价为,32.0元/m2,附房单价为,30.0元/m2,伐板基础底板钢筋按450元/T另计。结算时以该工程决算图纸范围内实际面积进行计算。
2付款方式;根据工程形象进度支付已完成工程量的60%工程款。
乙方垫资至三层结构面完成,甲方按完成工程量的60%付款,其后完成三层结构支付完成工程量的60%,结构封顶付至80%按合同单价结算,并核算承包班组材料耗用量,超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。外架拆除后余款一个月内付清。
施工过程中乙方中途退场,按实际完成工程量50%结算工程量,并承担由此对甲方造成的相应经济损失。
(1)承包班组交通费用自理。
八,双方职责与权限
(一)甲方
1.甲方对乙方施工全过程的施工质量,进度,安全和文明卫生进行检查验收,监督管理。
2.做好材料供应工作,切实解决好施工用水,用电,垂直运输的矛盾,保证工程顺利施工。
3.在施工过程中,乙方违反有关规定,未按进度计划安全,质量,文明施工等要求,造成质量低劣,材料浪费,进度泄后和损害甲方信誉的,甲方给予乙方每次50—500元罚款,并限期整改,拒绝整改或整改无效,甲方有权单方面终止合同。并按完成工程量的80%结算,甲方不承担乙方其它任何费用。
4.在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给予乙方每次500 —3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方面终止合同。
5.进行技术交底,安全交底。
(二)乙方
1.乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方终止合同。
2.做好人员录用工作,不得录用有高血压,心脏病,精神病,传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。
3.严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工人员,质量员,安全员和监理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。
4.必须执行所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全,质量,坚持工前交底,工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章作业和机械带病运转。
5.妥善保管,正确使用甲方提供是我各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
6.由乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。
7.制止所属人员乱拉乱接电源,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。电源、配电箱等由甲方负责到位。
8.乙方人员不得在工地聚众闹事,打架斗殴,哄抬工价,缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序,违反者甲方给予必要的经济处罚,造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外,甲方有权终止合同。
九;其他
1.本协议一式两份,甲方一份乙方一份,合同双方签(字)后生效。工程款结清后失效。
2.合同未尽事宜,有双方协商签订补充协议。
甲方, 乙方,
日期, 日期,
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
根据甲乙双方共同协商,甲方将所有钢筋工程(含二次结构)承包给乙方施工。双方本着平等、自愿、公正和诚信的原则,就详细的合作事项达成一致,具体如下:
一、承包方式:钢筋工程单项清包。
二、承包范围:钢筋的制作安装;所有钢筋机械自备(含安装);钢筋图纸翻样。
三、工期:按甲方与总承包方签定的合同执行。
四、协议价款:
1、钢筋制作、安装合计单价按___元/吨计算(其中文明施工1元/平方;优质工程奖1元/平方)。
2、分包范围以外发生的零星用工单价为45元/工日,(按实际所发生的书面签证为准,当月结清,过期无效)。
3、如与钢筋无关所发生零工必须有总包方认证方可生效。
五、付款方式:
1、 ____年____月份、____月份不发生活费,由班组垫资;以后每月发工人生活费300元;收麦农忙时付在场每个工人____元。工程主体结束交工付总劳务费的____﹪,余款在当年年底结清。
2、预留____﹪质保金在两年内全部结清。
3、在日常生活中,不得以任何借口来支付工程款。
六、安全标准:
1、本工程为江苏省安全文明施工标化工地。
2、乙方对每个进入工地的施工人员进行意外伤害保险,乙方应遵守甲方安全规章制度,提高安全意识,加强自我保护,在施工中发生轻伤事故(药费、医疗费在____万元以内的,由乙方自行负责),轻伤以外安全事故按国家法律法规执行。
3、进场每个工人需交纳100元保险金参加集体保险,遗漏部分而得不到保险公司赔偿的由乙方全权负责。
七、质量标准:
乙方在施工中要按甲方的施工方案执行,若达不到施工方案中的规范标准,甲方有权要求乙方返工重做,由此造成的工期与材料损失由乙方负责。
八、发包人的权利和义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等各方面的交底。
2、负责各工种、工序间的协调与配合,发现违反合同约定内容的,甲方应书面提出整改意见,督促承包人进行整改。
3、发包方委托驻工地代表为;技术负责人主要负责日常施工的管理、协调工作。
4、对乙方在合同执行期内无法履行或拒不履行合同约定的、不服从甲方现场管理的、违章闹事者,甲方有权解除合同,并于三天内将乙方清退出施工现场,所完成的工作量按合同承包价的50%结算。
九、承包人的权利和义务
1、乙方自进场之日起对于其确定劳务关系的'作业人员必须认真审查,进场时工人身份证复印件报甲方备案,保证人员的综合素质及技术水平,严格按照有关规定配合甲方做好职工的注册备案,保证无一非法施工者。
2、乙方保证施工人员的相对稳定,流动率不超过8﹪,农忙期间确保劳动
力不受影响,否则甲方有权终止合同,并对已完成的工程量最终按50﹪结算。
3、在施工期间,所有施工人员必须绝对服从甲方管理人员的正确管理与安排,认真履行和完成好甲方所下达的各项计划与任务。
4、承包人应严格按照技术交底进行施工,如无技术交底或交底不清,乙方可拒绝施工。
5、对甲方现场管理人员出现的违章指挥可以拒绝,并及时汇报甲方有关负责人。
6、按月如实做好工人工资发放表,否则甲方有权拒发工人工资。
7、配备人员:钢筋工60人,电焊工2人,保管员2人。
8、主体每完成一层,双方对已完工程量进行结算。
9、为了文明施工,每次项目检查,乙方在履行本职工作时派不少于5个工人给予配合。
10、材料节约,施工完的场地,派专人检查回收,如发现浪费材料现象按原价10倍罚款,并责令旧料用完。
十、合同的生效与终止:
1、本协议自甲乙双方签字之日起生效,工程结束后即宣告终止。
2、本协议内容在双方自愿、公正、诚信的基础上确定,具有同等法律效力。
3、本协议一式两份,双方各执一份。
发包人:(签章)承包人:(签章)
____年____月____日
钢筋工个人承包施工合同
合同编号: Contract Number
发 包 方: Employer
承 包 方: Contractor
签订时间: Date of Signature
签订地点: Place of Signature
第一条 工程设计技术条件 Article One Technical Conditions of Project Design
第二条 工程承包范围 Scope of Construction
第三条 工程造价 Article Project Cost
第四条 工程设计 Article Four Project Design
第五条 工地代表责任 Article Five Responsibilities of Site Representative
第六条 施工准备 Article Six Execution Preparation
第七条 工程期限 Article Seven Project Term
第八条 工程质量 Article Eight Project Quality
第九条 钢结构材料的供应、验收 Article Nine Provision / Acceptance of Steel Materials
第十条 工程价款的支付与结算 Article Ten Payment and Settlement of Project Cost
第十一条 施工与设计变更 Article Eleven Alteration of Execution and Design
第十二条 工程验收 Article Twelve Acceptance of Project
第十三条 违约责任 Article Thirteen Responsibilities for Breach
第十四条 纠纷解决办法 Dispute Settlement
第十五条 附则 Article Fifteen Miscellaneous
根据 《建筑法》 规定,为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序,经双方协商后,一致同意签订本合同,并依照履行。
For the purpose of stipulation of tittles, liabilities and procedure of project execution hereof for parties hereto, this contract is, through mutual negotiation and agreement by parties hereto, made and entered into for their fulfillment.
第一条 工程设计技术条件 Article One Technical Conditions of Project Design
? 工程名称: Project Name
? 工程地点: Place of Project
? 工程范围及技术要求(本条款内容可作为合同附件列载)
Scope and Technical Requirement of Project (The contents of this clause may be stipulated as Annex hereof).
1 、地质资料由 ___ 提供给设计方
Geographic materials shall be submitted by to the design party.
2 、钢结构建筑抗震等级 Seismic rating of steel structure
3 、建筑设计规格及要求 Specification and requirement of structure design
第二条 工程承包范围 Scope of Construction
一、± 0.000 以上建筑钢结构部分及屋面、墙面(不含砌体和混凝土),详见第一条相关的内容和最终报价书的报价范围。
Steel structure above ± 0.000, roof and walls ( excluding masonry and concrete), which as detailed the contents and final quotation related to Article One.
二、钢结构原辅材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由承包方支付的费用,及发包方委托的钢结构施工图设计。
Procurement, manufacture, transportation and installment of raw / auxiliary materials for steel structure and the cost which should be effected payment by contractor as per existing State’s laws and regulations, and drawings design of project which commissioned by employer.
三、本工程钢结构建筑面积: _______ (平方米)
Construction area of this project is square meters.
四、本工程运输由 ______ 方负责,运费 _____ 在本合同造价内。
Transportation of project shall be liability of , freight of transportation including the project cost herein.
五、本工程基础设计由 ________ 方负责,基础施工由发包方负责并承担费用。
Foundation design shall be liability of , the fees and cost of foundation execution shall be liability of employer and at employer’s cost.
第三条 工程造价 Article Project Cost
工程总造价:人民币 ______ 万元; Total cost of project: RMB YUAN ;
开具发票:材料、制作费 _______ 万元,技术服务及安装费 _______ 万元。
Invoice: The cost of materials and manufacture is RMB YUAN ;
The cost of technical service and installment is RMB YUAN ;
第四条 工程设计 Article Four Project Design
? 发包方责任 Employer’s Responsibilities
1 、发包方负责本工程基础土建的设计。
Design of civil work of project foundation shall be on employer.
2 、发包方委托承包方承担钢结构部分的设计,发包方提供设计所需要的工艺条件及技术条件(详见第一条工程技术条件)并在本合同生效后三天内提供全部相关的技术条件和工艺条件,以供承包方进行设计。
Employer shall commission contractor to assume the design of steel structure, for which employer provide the conditions of craftwork and technique which are necessary to design (dialed reference made to TECHNICAL CONDITIONS OF PROJECT of Article One), in addition to the provisions of all technical conditions and craftworks conditions, within three days upon validity of this contract for contractor’s design.
? 承包方责任 Contractor’s Responsibilities
1 、承包方必须按现行国家钢结构相关规范和发包方提供的相关资料及技术条件进行设计,发包方的超规范要求必须书面告之,承包方在国家规范允许的范围内给予适当倾向量。
Contractor should procethe design in accordance with State’s relevant norms of steel structure and respected materials and technical conditions, if and to the extent that any requirement by employer beyond state’s norms should be given the prior notice to contractor which may make appropriate amount of tendency within allowable arrange of State’s norms.
2 、基础图由承包方设计,发包方提供全部相关资料及技术条件后 ___ 天内,由承包方提供有资质设计院图签的土建基础施工图 套。
Foundation drawings shall be designed by contractor which should, after days of employer’s provision of all relevant materials and technical conditions, provide sets of foundation drawings of civil construction , which have been approved / signed by the qualified Design Institute , to employer.
第五条 工地代表责任 Article Five Responsibilities of Site Representative
? 发包方驻工地代表 Employer’s site representative
1 、发包方任命的驻工地代表及其委托代理人由具体管理人员担任,并代表发包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等。经该代表签署的所有单据具有法律效力,但与本合同条款相冲突的签单无效,以本合同条款为准。
The duties of site representative appointed by and deputy of party A will be assumed by specific managers who shall issue, by or on behalf of employer, relevant Project Connecting Letter, Acceptance Notice and Settlement / Payment Notice, and so on. All documents which issued by such representative shall be in full force and effect, provided that any signed statement by representative conflict to the stipulations hereof shall be null and void, the terms hereof shall prevail.
2 、发包方代表或委托代理人的指令、联系单、通知、须经其本人签名,并以书面形式递交承包方代表,承包方代表在回执上签署姓名、时间后方生效。
No any direction, connecting letter and notice, which are given by site representative appointed by and deputy of party A, shall come into force and effect until have been made the signature of the representative thereon and submit in writing to contractor’s representative who sign its name on return receipt thereof.
第六条 施工准备 Article Six Execution Preparation
? 承包方 By Contractor
1 、在本合同生效后 ______ 日内,由承包方向发包方提供设计图纸 ______ 套,并通知发包方组织设计会审和施工图交底会议,会后 ______ 日内,由发包方提出修改决定,交承包方修改设计,如有设计变更的,则工期视变更情况作相应调整,增减的工程量按报价单计算作相应调整并另签补充合同。
Contractor will, within days after contract coming into force and effect, submit sets of design drawings to employer and a notice for the meeting of joint exam on design and execution drawings. Within days after the meeting, employer shall issue its amendment decision for contractor’s amendment of design. If and to the extension that modification or variation of design made, extension of execution time shall be adjusted correspondingly as the case may be, and all added or minus quantity shall, calculating on Statement of Quotation, be adjusted in addition to complementary contract herewith.
3 、组织原材料采购制造加工,组织施工管理人员和施工机械进常
Organization of the procurement, manufacture and processing, as well as organization of execution managers and machinery acceto the site.
4 、编制施工组织设计或施工方案,材料成品、半成品等进场计划(包括用水、用电计划)送发包方。
Preparation of Design or program of execution, Plan of entering site of material / semi-finished article (including plan of water, electricity supply ) shall be made and submitted to employer.
? 发包方 Employer
1 、合同约定委托承包方设计的项目,在本合同签订的同时,由发包方提供本合同规定的资料及技术条件,供承包方设计,在设计完成后有义务书面确认设计。
With respect to the design item done by contractor commissioned by contract stipulation, employer should, at the same time of this contract conclusion, supply the material and technical conditions, which are stipulated hereby, to contractor for the necessity to design, and have the responsibility of written confirmation on the finished design by contractor.
2 、在承包方进场前做好本工程符合钢结构安装要求的混凝土基础及预埋螺栓并验收合格,同时提供全套土建竣工资料及发包方验收数据的结论。
Employer should, before contractor enter into the site, complete concrete foundation and embedded bolt for this project, which meet the requirements for installation of steel structure, and through acceptance, at same time submit a full set of documents on completion of civil engineering project , and conclusion of data information from employer acceptance.
3 、在承包方进场前,保证本工程施工所需各类车辆进出道路的畅通,接通施工现场的施工用水及照明和动力电源(包括水表、配电板、电表)。
Employer should, before contractor enter into site, ensure the road on which all types of vehicles necessary for project execution smooth and free; and make connection of supply of , on site, water for execution and electricity for lighting and power (including water meter, power distribution panel and power meter).
4 、开工前办理建筑许可证等。如因无建筑许可证而发生的相关责任和一切费用由发包方承担。
Employer should, prior to commencement, procewith Construction Licence and other permissions, if, in the absence of Construction Licence, any relevant responsibility and cost arising there from shall be taken by employer.
第七条 工程期限 Article Seven Project Term
一、本工程钢结构工期自合同签字发包方付达定金之日起 _____ 内完成。其中设计 ____ 天 , 制造 _____天 , 安装自进场起 _____ 天完工。
The project construction should be completed within days as of the date on which earnest money paid by employer making its signature on this contract. days of the construction term for design, days for manufacture and days for installation which calculated from the date on which enter into the site.
二、发包方基础工程完工后,在承包方进场前 ______ 天,发包方应向承包方交付土建验收资料,承包方确认施工现场符合施工要求后,由发包方发出进场通知书,进场安装时间以承包方收到进场通知书后第 ______天起计算。
Employer should, in days prior to contractor’s acceto site after completion of foundation project by employer, delivery the materials of acceptance on civil engineering, and issue Notice of Entering Site to contractor by which the execution site have been confirmed to satisfy the requirements of execution. The time of entering site for installation shall be calculated on and from the day after contractor receive Notice of Entering Site.
第八条 工程质量 Article Eight Project Quality
一、本工程质量要求达到国家相关规范合格标准。
The quality of this project is required to meet State’s respected norms and to reach the eligibility criteria.
二、承包方必须严格按照国家有关规范标准要求精心设计,按照施工图纸、施工说明文件进行施工,接受监理工程师及发包方派驻代表的监督。
Contractor should, in accordance with strictly State’s relevant norms and standards, well-designed and proceexecution as specified on the drawings and explanation for execution, and subject to the surveillance of supervision engineer / site representative on behalf of employer.
第九条 钢结构材料的供应、验收 Article Nine Provision / Acceptance of Steel Materials
由承包方提供的主要原材料、标准件,必须按有关规定提供产品质量合格证或进行验收合格后方可用于工程。由发包方提供的主要原材料、标准件,也必须有产品质量合格证方可用于工程。钢构主体工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行围护结构的安装。
The main raw materials and standard parts which are supplied by contractor should pursuant to relevant specification, be provided with the Product Quality Certification or acceptance before used to project. The main raw materials and standard parts which are supplied by employer are also with the Product Quality Certification before used to project. Steel main project should, after through the exam and acceptance with the signature / seal of employer’s site representative, be processed with the installation of retaining structure.
第十条 工程价款的支付与结算 Article Ten Payment and Settlement of Project Cost
工程价款的支付和结算,根据国家有关部门制定的工程价款结算办法 , 并结合钢结构建筑的特殊情况进行支付与结算。
Payment and settlement of project cost shall, in accordance with the regulations of engineering cost settlement stipulated by State’s authority concerned, and combined with the particular circumstances of steel project, be processed.
一、本工程钢梁、钢柱进场三日内,发包方支付合同总价的 20 %作为工程预付款,计人民币 ____ 万元,承包方开始安装。
Employer should, within three days upon the date of steel beams and steel columns entering into the site, make payment of 20% of total contract cost as project’s advance payment which equal to RMB YUANbefore contractor commence the installation.
二、安装竣工并验收合格后的七天内支付合同总价的 75 %,计人民币 _____ 万元,余款 5 %,计人民币______ 万元作为质保金留滞 , 质保期为一年 , 待质保期满后三日内付清全部质保金。
Employer shall, within seven days on and after installation completion and through acceptance, pay contractor 75% of total contract cost, valued sum of RMB YUAN , and remaining 5% which valued RMB YUAN as retention money withheld for one year of quality warranty, and full retention money shall be released within three days upon expire of warranty period.
三、如因发包方拖欠工程款而影响工程进度,造成承包方的停工,窝工损失的,应由发包方承担相关经济损失,对延误的`工期相应延长。
Provided that if employer’s failure of payment of project cost effect the project progreand result in loof contractor’s work suspension and slowdown, on which the responsibilities shall be born by employer and extension of project term for contractor.
四、本合同结算方式:银行即期汇票,结算币种为人民币。
Settlement by Bank Demand Draft, the currency of settlement is RMB.
第十一条 施工与设计变更 Article Eleven Alteration of Execution and Design
一、正式的设计施工图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和各方会审,任何一方不得擅自修改。
Formal design drawings, interpretation and relevant technical materials are the effective basis of project execution, for which, prior to commencement, employer shall organize design discussion and joint review by the parties concerned, any party shall not make unilateral alteration.
二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方,发现方应及时以书面形式通知对方,由提供设计图纸方及时会同有关设计单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若因此导致增加费用则由责任方承担,并调整合同造价。
Provided that any discovery of error or substantial unreasonable item in design, the party which discover should in time give written notice to opposite party therewith, and the party by which the design drawings submitted should without undue delay, with concerned design institution, confirm revising opinion of or modification of design document. Contractor shall make execution in accordance with the modified design, and the added cost therefore, if any, shall be on the account of the party with obligation, and contract cost may be adjusted correspondingly.
第十二条 工程验收 Article Twelve Acceptance of Project
一、混凝土基础工程由发包方验收或监理验收合格后在发包方发出《进场开工通知》前交承包方复验。
Concrete foundation project shall, through acceptance of employer or supervision engineer, prior to issuing of Notice of Commencement by employer, delivered to contractor for retesting.
二、钢结构工程验收:按施工图及说明文件、国家现行钢结构工程标准进行验收,验收应在竣工通知发出后五天内开始,逾期不进行验收的,视为验收合格,不影响支付工程款。
Respect to steel structure project: Final acceptance should be made in accordance with drawings, interpretation files and the current national standard for steel structure. Acceptance should, within five days after issuing Completion Notice, be made, if, fail to do so, the project shall be deemed as acceptance and not effect the payment of project cost.
第十三条 违约责任 Article Thirteen Responsibilities for Breach
? 承包方责任: Contractor’s responsibility
一、工程质量不符合设计规定的,负责无偿修理。
Wherever project quality fails to meet the stipulations of design, contractor should make repair in free.
二、因承包方过错不能按合同规定的期限交付使用的,每天按工程总价的万分之五偿付逾期违约金。
Provided that contractor fail to deliver project to use due to the fault of contractor, overdue penalty shall be charged on each delay day by five ten thousandth of total contract cost.
? 发包方的责任: Employer’s responsibility
一、如果发包方不按合同规定拨付工程进度款,对延付金额按照每天万分之五的违约金偿付给承包方,并允许承包方停工,工期相应顺延。
Provided that employer fail to make progrepayment as per contract provisions, deferred amount due to contractor shall be charged with breach penalty by each delay day by five -ten thousandth of the amount payable and allow contractor ‘s suspension in addition to extension of project term accordingly.
二、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的,违约金按总造价每日万分之十支付违约金。
Should employer still refuse to make payment of project cost after through acceptance or advance use without acceptance, breach penalty shall be calculated by each day ten C ten thousandth of total project cost.
‘
第十四条 纠纷解决办法 Dispute Settlement
如果发生与本合同或其任何附件的效力、解释或执行有关的争议,双方首先应争取通过友好协商解决该争议,如果一方向另一方发出通知开始协商之后的__日内,该争议未以此方式解决,则任何一方可将该争议提交仲裁。
In the event any dispute arises in connection with the validity, interpretation, or implementation of this Contract or any of its annexes, the Parties shall attempt in the first instance to resolve such dispute through friendly consultations. If the dispute is not resolved in this manner within _____ days after the date on which one Party has served written notice on the other Party for the commencement of consultations, then either party may refer the dispute to arbitration.
第十五条 附则 Article Fifteen Miscellaneous
一、本合同一式 _______ 份 , 合同附件 _________ 份。甲已双方各执合同正本 ______ 份。与本工程合同有关的施工图纸、招标文件、投标书、中标通知书,履行本合同过程中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等具有合同附件之法律效力。
This contract is make copies of original, with annex copies, parties hereto held
copies of original respectively. Whatever any executing drawings, bidding documents, tender letter, Notice of Acceptance, in addition to, during performance of contract, the contact list, instruction, meeting minutes which are signed by the representatives of parties hereto shall the same validity as contract annex.
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后成立,收到定金后合同即生效;在工程竣工验收符合要求,保修期满,结算工程款支付完毕后合同终止。
This contract shall, on and from signature of the representatives of parties hereto, be made establishment and shall become effective upon receipt of deposit, and shall cease its validity on and after acceptance in conform with the requirements, expire of warranty period and full payment of project cost.
三、双方已于本合同首页所载日期通过其正式授权的代表签订本合同,以资证明。
IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties hereto has caused this Contract to be executed by its duly authorized representative on the date first set forth above.
发包方:(盖章) Employer (Seal) 承包方:(盖章) Contractor (Seal)
法定代表人(签署): 法定代表人(签署):
Legal Representative ( Signature ) Legal Representative ( Signature )
技术附件:
Fixing and calibration of anchor bolt for steel structure
钢结构地脚螺栓的固定与校正技术要求
Location of anchor bolt is the first key in the steel construction of this engineering, and shall be specially take care. The location shall be in time and correct to avoid delaying the construction period. After give out axis and frame before installing the embedded parts, cooperate the installing personnel to carry out rechecking for two times when the installation fixing and concrete pouring almost are formed, and adjust the position and elevation to ensure no risk at all.
柱脚螺栓的的精确定位是本工程钢结构施工的第一重点,应特别予以注意。定位要求及时、准确,避免延误工期。在预埋件安装前给出轴线、边框位置后,还要再配合安装人员,在安装固定和砼浇筑即将成型时进行两次复核,及时调整位置、标高,保证万无一失。
The embedding works of anchor bolt parts are responsible by special personnel, set with a special team, included one foreman, one measurer, two welders, two bar placer, and two woodworkers, to be responsible for all embedding works and in charge by the foremen.
预埋件预留工作安排专人负责,设一个专门小组,包括 1 名工长、1 名测量员、2 名电焊工、2 名钢筋工和 2 名木工,负责全部预埋工作,并由工长统一负责。
Anchor bolts shall be processed, piled up in classification, and marked as per the requirements in the drawing beforehand, and be transported to the embedded position in time when the construction reaches the position at where the parts are used.
预埋件提前按图纸要求加工,分类堆放,做好标志,施工到设置使用的部位时,及时运到预埋位置。
Position of anchor bolt is measured from the axis and bounced out the centralized croline by measurer as per the designed requirements, and is placed per the line in setting. Due to the corner iron bracket that fixes the bolt is suspended and leaves a distance from the bottom, shall extend the vertical corner iron up to the upper surface of foundation slab, or increase corner iron bracket to support the bracket of bolt. When positioning, all shall be measured from the axis and must not from the sideline of template to prevent the deflection of embedded parts resulted from the incorrect template position
预埋件位置由测量员按设计要求,从轴线引测,弹出中心十字线,设置时按线安放。由于固定螺栓的角铁支架悬空、不到底,应将竖向角铁加长到基础底板上表面,或增加角铁支架来支撑螺栓支架。定位时应当全部由轴线引测,不得由模板边线引测,防止因模板位置不准导致埋件偏移。
For ensuring the embedded parts fixed securely, may weld them on the structural reinforcement by welder (But shall pay attention to not damage the force carrying reinforcement) to fix its relative position with the template for preventing the inner contraction of embedded parts deflects from the template and embeds into the concrete during concrete pouring. All the uppers of embedded bolts must be drawn through by reinforcement, or steel tube, and corner iron, etc., to ensure them not moved during concrete pouring.
为保证埋件固定牢靠,可用焊机将其焊在结构钢筋上 ( 但应注意不得损伤受力钢筋 ) ,固定其与模板的相对位置,防止在砼浇筑时埋件内缩偏离模板而埋入砼中。预埋螺栓上部必须全部用钢筋或钢管、角铁等全部拉通,确保在砼浇筑过程中不位移。
After embedded, we shall carry out rechecking to ensure the specification and model of embedded parts correct, the embedded position accurate, fixing reliable, and convenient for using.
预埋好后应进行复测检验,保证埋件的规格、型号、正确,预埋位置准确,固定可靠,便于利用。
Construction of embedded parts shall be in tight cooperation with the construction of reinforcement engineering, arrange well the construction sequence, and construct alternately. The embedding works must not affect the construction progreof reinforcement and template engineering. When reinforce the embedded parts, may utilize the existing reinforcement framework, but must not affect the structural requirements of reinforcement engineering, and meanwhile the reinforcing method shall be tidy and beautiful as possible.
预埋件施工要和钢筋工程施工密切配合,安排好施工顺序,穿插施工,预埋工作不得影响钢筋、模板工程的施工进度,预埋件加固时,可利用现有的钢筋骨架,但不得影响钢筋工程的结构要求,同时加固方式力求整齐美观。
The anchor bolts shall be closed by tape, etc., after installed. During the concrete construction, the vibrating rod must not touch the embedded parts, and the embedding team shall follow up for inspection, if any displacement found, calibrate it in time.
柱脚螺栓安装好后,要用胶带等进行封闭保护。混凝土施工时,严禁振动棒碰触埋件,预埋小组要跟踪检查,发现位移及时校正。
Carry out second recheck when the poured concrete just form but still not harden, if any displacement found, must reposition it by adopting measures at once.
Carry out second recheck when the poured concrete just form but still not harden, if any displacement found, must reposition it by adopting measures at once for ensuring the correct position of embedded bolts.
砼浇筑刚成型尚未凝固时,进行第二遍复核,如发现有位移,必须立即采取措施进行复位,以确保预埋螺栓位置的正确。
上一篇:建设工程补充协议书范本 下一篇:没有了发包方(以下简称甲方):______________________
承包方(以下简称乙方):______________________
甲方承建的钢筋单项工程,于______年______月______日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目,包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整,现场不产生计时工,工完场清。其中:______承包钢筋加工制作分项工程;_____承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价:以总钢筋设计含量计算,单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作______元/吨;钢筋安装绑扎______元/吨。
三、组织领导:
1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4) 合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3) 提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
甲方:
1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。
3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。
4,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组,因变更所产生的费用由甲方负责。
5、负责提供材料的垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。
乙方:
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。
4、合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理。
5、此合同双方必须严格执行,如有单方违约,罚款5万元。
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。
甲方代表:联系电话:
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方委托乙方对宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程钢筋工程的施工,为明确双方权利义务,保证工程顺利完成,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定,甲,乙双方本着诚信,公平互利的原则,经协商签订如下合同条款,以资共同手信守。
一、分项工程名称及实施地点
1、分项工程名称:宁夏石咀山发电有限公司#3、#4机组烟气脱硫建筑工程砼工程。
2、实施地点:宁夏石咀市河滨工业园区国电宁夏石咀山发电有限责任公司#3、#4机组脱硫工程施工现场
二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式
1、承包内容:按照砼配合比后台上料,浇筑砼,按要求振捣密实,浇筑面抹平,清理落地砼、料斗坑、输送管道等所有施工工具,保证工完场清,达到安全文明施工现场标准。
2、承包方式:包工
3、承包价款:/吨
4、付款方式:每月根据乙方完成的工程量结算付80%的人工费,剩余20%的费用等主体完工后,并经监理,业主验收合格后一次性付清。
三、工期及施工质量要求
1、工期要求
乙方按甲方总工期要求认真进行组织施工,施工完成日期不得拖延。如乙方未能按期完成施工任务,按本合同“施工管理及质量,进度考核办法”进行考核
2、施工质量要求
1)执行国家,电力行业建筑工程规程规范、验评标准。
2)施工项目完成率100%,质量验收合格率100%,质量优良率不小于90%
四、施工管理及质量、进度考核办法
1、乙方按照甲方批准的项目进行施工,并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目,乙方应积极响应并执行。
2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行,工期不得拖延,如乙方因自身原因未能按期完成施工任务,从而影响整个进度计划,延误一天考核500元,依次累计考核。
3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督,以及现场监理人员对施工质量的监督。
4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料,不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内,超过部分甲方直接从工程款中扣。
5、钢筋制作,绑扎,安装工作中出现不符合验收要求的,影响质量的每项考核200元。
6、乙方施工中如不按施工规范施工,质量达不到验收标准而返工的后果自负,并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。
7、下料前必须由技术人员开料单,不按料单下料,自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序,垫方木或架板,不得直接放置地面,如有违规每次考核200元。
8、如有违章操作,不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担,项目部并给予处罚。
9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工,如有不合格项乙方返工施工达到要求,返工造成的一切后果乙方承担,并每项处以200罚款。
10、罚款处理由质检员列出清单,项目经理批准后交财务科实施,罚款处理一经批准必须执行,从当月人工费中扣除。
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将11的钢筋分项工程分包给乙方施工,为确保工程按时、按质、按量顺利完成,经双方友好协商,签订以下协议,供双方共同遵守执行。
1、工程名称:
4、安全施工标准:重大施工事故“五无”(无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾,
本工程以甲方仅提供钢筋乙方包机械包工包辅材(垫块、水泥撑、扎丝、焊渣、套筒等)方式发包,包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸(含图纸会审、设计变更、修改通知)及施工规范的要求施工,本工程所有基础、基础梁、地下室主体结构及上部主体结构和砌体结构部分、女儿墙等部分等的钢筋下料、制作、现场转运、绑扎成型等的全部工作内容。乙方负责按设计图纸进行钢筋抽料,做好用料计划并按图纸及规范施工按现场施工栋号列出钢筋规格、型号及数量清单提交一份给甲方,所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
工期自20xx年7 月20日开始,至20xx年 6月20日竣工,总工期为330天。工期进度必须满足甲方项目部要求,遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求,超过三天以上甲方有权委托第三方插入施工,乙方负责承担由此产生的一切费用,所有扣款从当月进度款中扣除。
钢筋工程的下料、加工制作、绑扎成型、二次转运、板凳铁制安及其它零星钢筋制安、配合试验试块取样等均执行综合价,正负零以下按750元/吨包干价,正负零以上依
据竣工图按建筑规范计算的建筑面积46 元/m2包干价。其中包括:
1、钢筋进场上、下车转运费;
2、钢筋解捆、断料、调直、除锈、攻丝、对焊、分类堆码;
3、钢筋各部件的制作、安装;
4、保证钢筋加工棚的整洁、文明;
5、钢筋工程待主体工程验收合格后,才算钢筋工程合格;
6、配合钢筋原材、连接、焊接等的取样工作;
7、因验收不合格造成的第二次检测费、返工费、材料费等;
8、场内加工棚至操作面的水平、垂直运输;
9、清理模板内杂物;
10、按设计及规范要求绑扎成型、入模、垫块制安、撑铁制安、插筋等工作;
11、设置钢筋半成品、成品保护措施;
12、钢筋电渣压力焊、套丝等所以搭接材料和人工费;
13、搭拆必须的绑扎架及人行通道以及半成品的清理、堆码转运;
14、配合质检及砼浇筑时值班的钢筋校正、配合安装作业;
15、每层钢筋绑扎完毕后,作业面剩余半成品钢筋的清理、归类及重新利用。
16、现场零星钢筋的收捡、运输及处理费;
17、文明施工费;
18、现场二次转运材料用工费;
19、工具、个人防护用品费;
20、安全施工费;
21、管理及不可预见用工费。
22、现场除现有垂直运输设备以外的水平或垂直运输及二次转运材料用工费。
23、其他钢筋分项辅材费。
本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用,甲方不另作任何补贴。
特别约定:
1、乙方(承包负责人)施工期间必须在施工现场进行监督和管理,保证工期进度如期
2、甲方每周对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续三次达不到进度要求,甲方
3、乙方若有意识选好做的项目或留手尾,推卸难做项目,甲方有权把完成的工程项目,
1、未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式转包本工程,否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。
2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料,保证乙方施工(但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工)。若因乙方故意停工且无正当理由解释的,从第二天起,甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工,所增加的费用由乙方负责,并按15%的管理费收取。
3、甲方指定施工员分管乙方,乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导,对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者,甲方施工员有权执罚乙方。
4、乙方包钢筋施工过程中使用的一切机具。
5、乙方进场施工时,必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中,对各项工程做好质量技术安全监督,把好质量安全关,发现问题要及时纠正,确保工程正常施工。
6、乙方人员必须要合理用料施工,甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的,材料损耗率不超过抽筋数量的1%,超
7、乙方因施工技术差,管理不善或人力不足,造成工程质量不合格或达不到进度要求的,甲方有权终止本施工合同,并责令乙方退场,退场后甲方给予结清合格的工程量的70%价款,不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求,甲方有权另外插入人员进行施工,所发生的一切费用由乙方承担。
8、乙方人员因违章造成工伤事故,所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付,甲方并按违约处理,按所发生事故费用的总额的20%处罚。
9、因乙方原因,乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的70%结算给乙方,不合格不予结算,所造成的损失一切由乙方负责。
1、钢筋下料:长、宽、高下料尺寸须满足图纸及施工规范要求,最大限度综合利用余料,把钢筋损耗率控制在1%内。
2、钢筋堆放:所有原材及半成品、成品的叠放须垫平,防止过大变形及污染并按不同规格、型号、构件用标识牌标识。
3、钢筋绑扎:须满足图纸及施工规范关于搭接长度、锚固长度、弯钩长度角度、间距、绑扎步距、错开搭接区域、保护层等要求。
4、钢筋定位:须满足技术交底及施工规范要求,达到主筋不偏位的要求。
5、乙方工人进场施工,班组长必须亲自带班安排工作,熟悉图纸,精心施工,对工人做好技术交底和安全教育,以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须有丰富钢筋专业操作经验(钢筋焊接工需有上岗操作证)方可进行该工种的施工。每部位施工完毕后,乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收,经双方验收合格后,乙方才能进行下道工序的施工。
6、在施工过程中,必须与其他工种密切跟踪配合。否则,造成的工料损失等费用,由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失,由乙方负责一切费用。
1、所有进场的施工人员,必须到项目部进行登记,并且经过新工人三级教育和考核,考核合格后才准上岗作业,施工过程中必须要遵守各项安全规章制度,进入施工现场必须戴安全帽,不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物,高空作业必须系好安全带,若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故,一切后果由乙方负责。
2、停止使用施工机具后要切断电源,避免意外事故发生。
3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆,要爱护好施工机具,需用电器或机械检修时,需由甲方电工人员检查维修无误后,方可使用,否则发生事故的所有费用由乙方负责。
4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理,超过半天的由甲方派清洁工人清理,相应费用由乙方负责支付。
5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物,并派专人打扫宿舍内外卫生,集中垃圾专人收集,不准在宿舍内赌博,爱护公共设施,节约用水、用电,禁止乱拉乱接电线。禁止班组个人使用电饭锅、电热棒、电炒锅之类的家用电器。保证施工用电安全。
6、乙方进场的施工人员,甲方提供无偿住宿,统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住,原则上每人一床位,每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方,因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则,每超出一个床位处予每天500元罚款,依次类推。
1、在流水作业时必须按项目计划时间进行,乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工,否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。
2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工,否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。
3、乙方所有进场的工人,不得在工地或工棚打架闹事。否则,打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用,罚款由乙方支付,严重者送公安机关处理。
4、未经甲方项目经理同意,不得带外来人员到工地住宿,否则,每人每夜罚款100元,所发生的一切事故由乙方负责;在宿舍内赌博的,经发现每人每次罚款500元;在工地及宿舍周围大小便的,经发现每人每次罚款100元。
1、本工程无预付款支付,开工次月10日左右付第一个月进度30%作为生活费,第三个月起按工程进度于10日左右付至上月25日所完成工程量的75%,主体封顶付至所完成工程量的85%,完成二次结构等所有钢筋工程付至工程量的95%,剩余工程款在两个月内付清。
2、当月的工程量需经甲乙双方现场人员确认,并经甲方现场负责人、技术员、现场管
3、若当月乙方完成的工程量因质量问题甲方不予验收,75%工程量价款甲方可不给予支付,待乙方整改完毕后经验收合格后才支付给乙方。
4、乙方收到甲方支付的75%工程款后,必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象,甲方有权代乙方支付工资并收取10%的劳务费。
5、工程全部验收合格后,乙方可向甲方提出工程结算,结算表必须经项目负责人、技术员和结算员共同签字确认,按本合同核定承包结算总额。
1、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现,或有事项与实际图纸要求不相符的,
经双方共同协商解决。本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,合同自签字之日起生效,待结算款付清后自然失效。
定作方:_______________(简称甲方)
营业执照号码:_____________________
承揽方:_______________(简称乙方)
营业执照号码:_____________________
根据《条例》有关规定,经双方协商一致,订立下列条款,共同信守:
品名或项目
规格、型号
单位
数量
单价
价款或酬金元
金额:仟佰拾万仟佰拾元角分
一、产品的质量、包装、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及规格、数量、质量:________________________
三、履行的期限、地点和方式:_________________________
四、验收标准和方法:_________________________
五、结算方式:_________________________
六、违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行协议,都要承担违约责任。
1.承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____%的违约金。
甲方应于每月5日前向乙方提供次月本工程所用成型钢筋的配筋单(特殊情况补充时须提前3日。
其余违约行为按《条例》第二十一条的有关规定执行。
2.定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途废止协议,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的'
成型钢筋出库前,甲方应指定专人进行清料工作。
偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。 其余违约行为按《条例》第二十二条的有关规定执行。
七、双方约定的其它条款:________________
八、以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。
九、本协议执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向协议管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
乙方使用的原材料必须符合:《低碳钢热轧圆盘条》GB701-20XX;
十、本协议一式________份,正本双方各执___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本协议有效期限:从双方签章之
日起到________年________月________日止。
十二、本协议签订日期:________年________月________日
定作方:________________
开户银行:______________
帐号:__________________
承揽方:________________
代表:__________________
开户银行:______________
帐号:__________________
_______年______月_____日
(二)乙方
乙方必须遵守甲方的各项规章制度,如有违返,甲方有权给予处罚。
1、乙方委派 同志为乙方现场施工负责人,参加甲方生产协调会,具体负责本专业的施工管理。在协议期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。
2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方中止协议。
3、做好人员录用工作,不得录用有高血压、心脏病、精神病、传染病人员和年龄大于55周岁或小于16周岁的人员。特殊工种必须持有特殊工种操作证方可入场施工。对于入场的乙方工人,乙方必须向甲方上交身份证复印件、操作证(特殊工种)复印件及明细表。
4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工员、质量员、安全员和监理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。
5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。
6、健康证、操作证等一切费用乙方自理,并且必须按市有关规定办理相关证件,乙方可以委托甲方办理,费用在结算中扣除。
7、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
8、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。
9、制止所属人员乱拉乱接电源,在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
10、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序及偷盗行为,违反者甲方给予1000-5000元的经济处罚并清理出场,造成后果有重大影响的除直接移交司法机关依据法律追究责任外,甲方有权终止协议。
11、乙方应竭力避免出现违章作业,如有违章施工出现安全事故,甲方不负责任何责任。甲方强调乙方所有施工人员在工地食宿,禁止乙方施工人员私自回家,乙方人员在施工工程中生病、发生交通等意外事故(包括乙方自身原因导致甲方及第三方人员受到意外伤害),一切责任均由乙方负责,甲方不承担任何责任。
12、施工过程中,乙方应准备充足的人员,如果影响甲方的施工和进度,其一切损失由乙方承担。乙方在人员紧缺不足的情况下,甲方有权利补充人员,其人工费由甲方来定,所发生费用从乙方工程款中扣除,延误工期所造成的损失由乙方承担。因乙方原因严重影响甲方施工进度的,甲方有权终止分包协议,并仅支付已完合格工程的50%的工程款。
13、配合工地安全员搞好安全教育和填写三级教育的有关事项。乙方所使用的建筑材料必须提前7天向甲方提供使用计划,由甲方审核后予以提供。
14、乙方保证每月发放工人工资与甲方同步进行,一旦发现乙方有拖欠工人工资的行为,甲方将依据拖欠金额对乙方加倍处罚。
15、精心组织施工,在保证质量的前提下以最快的速度来实施生产计划的完成。
16、严格遵守操作规程,按甲方技术人员交底及施工图纸施工,克服质量通病,搞好细部处理,做到一次成优。
17、加强对职工的安全管理做好职工的安全教育工作,严格按安全操作规程施工,在施工中发生的安全事故一切费用由责任方承担。一次违章罚款,二次违章辞退。
18、节约材料,施工中做到工完料尽场地清,积极主动创建市文明标化工地。
19、严格执行施工进度计划,若乙方自身原因延误工期,每延误一天罚款1000元/栋,经甲方指出后无解决措施的,甲方将中止协议,并按已完成工程量的工程款80%结算。中途退场时甲方不承担乙方任何费用
20、因质量原因勒令退场的,按完成工程量80%结算,甲方不承担其它任何费用。
十 违约和争议
如发生违约和争议,甲乙双方协商不成,应提交 仲裁委员会按该仲裁会规则进行仲裁,或提交 人民法院申请判决。仲裁结果或判决结果,对甲乙双方均有约束力。
十一 其他
1、本协议一式肆份,甲方叁份,乙双一份,协议双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。
2、协议未尽事宜,由双方协商签订补充协议。
甲方: 乙方:
代表(签字): 代表(签字):
电话: 电话:
身份证号:
年 月 日 年 月 日
钢筋分包合同范文三
甲方:
乙方:(承包人)
因施工任务需要,现甲方将志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程中的钢筋制安项目分包给乙方负责施工,为了明确双方合同责任制和保证工程的进度和施工质量,依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方充分协商后达成以下合同条款:
一、工程名称:志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程
二、工程地点:惠阳区秋长镇
三、结构类型:框剪
四、工作内容:
乙方承包完成整个志麟艺品实业(惠阳)有限公司员工宿舍工程基础至屋面的所有钢筋制安及有关细部的窗门过梁、饰线、栏板、阳台压顶等全部构件的钢筋制安,钢筋焊接(不包括柱钢筋电渣焊和机械连接)、包括地下室止水钢板制安、焊接,采用铁丝根据钢筋规格选用钢丝绑扎,安装及焊接一切预埋铁件、插柱拉结筋、钢筋维护、现浇砼钢筋整理,安装钢筋临时脚手架的搭拆、制作及垫挂钢筋水泥保护层,清理施工现场剩余钢筋归类及材料的水平和垂直运输,钢筋堆场进行钢筋牌号分类挂牌等
五、计价方式:
1、执行建筑面积计算工程量,规则扣除去洞孔大于0.3M的空洞面积。转换层土±0.000以下钢筋每吨制作安装 260 元/吨计算。
2、±0.000以上标准层含钢筋全部制作安装每平方投影面积元计算。
六、承包单价包括下列费用:
1、该单价包括切割机用的砂轮片、焊钳、焊罩、弯把、扎勾,安全帽、水鞋、铁线、雨衣等在内。
2、工人工资、雨休工资、停工窝工工资。
3、工伤费、医疗费、病假费等一切劳保福利。
4、来回旅差费、劳务费、计生费及暂住证费等。
5、伙食费、夜餐费、炊事费、柴火费及厨具费用。
6、优良质量奖励费和带班补贴及一切管理费用。
七、结算及付款方法:
1、甲方按乙方现场工作人数每天咳嗽ぶ霸锸撤(月结时扣回)。
2、每月15日结算实际完成工作量,支付80%工资(其中制作按30%,安装按60%,废旧钢筋利用及现场钢筋清理按10%),其余20%待乙方所承包工程,主体验收后一次性付清全部款项。
3、如乙方在施工中途随意退场或停工,或中途吊价抬价的甲方则不给予乙方结算。
八、甲方责任:
1、提供水平、垂直运输工具、断铁机、弯铁机等工作品,并负责电器、架线、照明电路安装等。(垂直运输由乙方派专人负责操作使用)。
2、所需原材料按计划提供至现场100米以内范围。
3、派施工员现场指导、监督并验收技术质量、进度工作,负责调度为其它工程的配合及工序的交接工作。
九、乙方责任:
1、按计划如期组织人员进场,并密切配合进度需要随时配足劳动力。按甲方指定模板工期完成后地下室转换层3天、标准层2天每层绑扎完成工程量,不按甲方指定完成工程量甲方只发80%工资,其余20%工资甲方则不结算给乙方。(若需赶工时,无论夜间或下雨都必须加班),每层施工的天数由施工员备字为依据。
2、必须配备过硬的班组领导和技术骨干、班组长一定要熟悉图纸。
3、无条件接受甲方管理人员的技术指导、质量监督、进度安排和安全管理。
4、凡是捣砼时一定要派人跟班检查,调整钢筋,保证质量安全,若发现钢筋不符合要求等现象,必须及时采取补救措施,并负责由此而发生的一切损失。
5、每月定时提交所需材料的具体计划。合理使用原材料,不得随意的割断完整材料及焊接一切长于50CM的短钢筋,否则视其轻重给予罚款。
6、钢筋绑扎后余下的零星钢箍铁头应分类堆放整齐,以利于上一层开料时使用。
7、严格执行安全技术操作规程,否则出现质量安全及事故,乙方要负完全责任。
8、乙方员工不能私自使用电饭煲、电炉等,若给发现视情节轻重进行处罚。
9、乙方负责宿舍及周边环境卫生清洁,所有员工不得在楼层上大小便,若甲方检查宿舍卫生不符合要求及发现有人在楼层大小便,即乙方派人清理及负责清理一切费用。
10、遵守工地一切规章制度,若出现违纪、犯法行为(如故意闹事、捣乱、打架、偷窃、嫖赌等),甲方有权责令其停工整顿,甚至终止合同,由此引起的经济损失及法律责任均由乙方负全责。
11、乙方负责所有预留洞口、电梯井门洞、安全门、电线井、给排水管井口等一切钢筋护栏安装焊接。
12、在施工中途设计图纸更改,乙方必须配合更改完成,甲乙双方协商另定价格或计时计算。
13、楼层浇砼后,如果在楼层发觉有钢箍、加筋、板筋、扎线、焊条或其它钢筋以及垫层未清理,视其遗留物多少进行罚款。
14、乙方员工一定要负责购买人身意外伤亡保险,否则出现一切意外伤亡事故乙方负全部责任。
15、乙方施工一定要按每层工期完成施工任务,乙方若不按工期完成甲方将按每延期一天扣罚500元/天,并安排其它人员加入施工,按每工日80元计算,从乙方工程款扣除。
16、打扫卫生由甲方派人清扫,费用由乙方负责,每月扣取180元。
17、施工现场(含外排架)每10天清理一次,做到文明施工,每次四个人,要求随叫随到。
18、乙方严禁雇用年龄未满十六周岁的童工和年龄大于五十五周岁的老龄工人。
19、乙方除炊事员和带班外,其余人员不得带家属进入施工现场。
十、质量要求:
1、该工程的钢筋项目必须达到惠阳区优良标准,否则扣除项目工资额20%(具体要求及做法详附页“技术交底”)。
2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字起生效,工程完工付清款项后合同终止。
十一、安全要求:
1、每天工人上班前进行安全教育才上班,工人上班必须戴安全帽上班及穿好软底布鞋上班,如工人上班不戴安全帽或穿拖鞋上班的、甲方则按每人次罚款10元。
2、由于乙方违章作业造成的事故由乙方负责。
甲方代 : 乙方代表:
年 月 日
七、材料
做到合理、节约使用。熟练图纸和配料表,计算每根钢筋长度可与其它梁、柱、板钢筋综合配料接长使用,计算下料长度与考虑弯心伸心和允许负差值,钢筋端头不直应在操作台上调查,不随意切除不直部分。ф10以内钢筋的冷拉伸长值控制在8%,下料时计算好下料长度,不丢短节料,下班时回收完现场零散钢筋等等,钢筋损耗必须控制在1.0%以内,造成材料浪费除罚款外不予结算材料节约奖。
八、班组管理
1、必须遵守项目部的一切规章制度,如有违反照章执行。乙方人员必须服从甲方现场管理人员的调配和指挥,初次不服从者给予教育、教育不改者对班组罚款200-500元或清退出场。
2、班组长(指派一名专职人员)每天必须在现场指挥安排生产、检查质量、安全、做到文明施工,班组长不在现场者一次罚款200元。通讯24小时畅通,如工地上有事联系不上一次罚款200元。
3、班组长有事外出,必须向甲方管理人员请假,并指派一名管理人员协调生产,违者罚款200元。
如乙方在质量、安全、进度、现场文明、材料节约、工作态度等方面达不到甲方所规定的要求,甲方有权解除合同,并只付基价人工费。
九、质量保证金
按工程款的 %暂扣作质量保证金,至该工程竣工经质检站验收钢筋工程合格后,一个月内全部返还。
十、付款方式
1、每月25日按当月实际的形象进度收方,在次月付基价的 %(应扣除各种处罚及其它费用后支付)。施工任务完成后经甲、乙双方共同对质量进行验收,达到优良标准给予结算优良价,反之则扣除。完工后一月内办理工资结算,余款在工程竣工交付后一月内付清。如果乙方中途自动退场,工资不予结算。
2、乙方委托班组中的 处领取饭菜票借支,如有变更书面通知甲方,现金由乙方自行垫付。
3、现金借支由乙方须栋号工长签字认可后上交项目部,由财务支付。
4、每月领取工资时乙方必须将工资表上交甲方存档(如不交工资表,甲方有权暂时不付工资)。
十一、本合同一式叁份,与《项目对班组管理的实施细则》和《班组安全生产责任制》同时签订,甲、乙双方和现场主管工长各执一份。双方签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决,并立文字依据作为附件,具有同等法律效力。
十二、该合同内容执行完毕后自动终止失效。
甲方:身份证号码:联系电话:
乙方: 身份证号码: 联系电话:
年 月日
钢筋劳务分包合同范文三
甲方:
乙方:
甲方将丰都县高家镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋工、人工工资承包给乙方长期,依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经甲、乙双方共同协商达成如下协议:
一、乙力承包范围和内容:
乙方严格按照甲方提供的《设计施工图》、《设计变更通知或技术洽商单》等工程内容进行施工。乙方包括构造柱钢筋的预埋、地圈梁钢筋、地圈梁以主体钢筋、现场塔吊基础钢筋的制作安装等等。工地上用的灰盆、砖斗等钢筋制作及焊接都由乙方无偿负责实施,甲方只提供材料。工人吃饭、住宿、生活日常用品、防暑药品等均由乙方自行负责费用。
二、承包单价:
甲、乙双方协商钢筋工劳务费承包单价为:40.00元/m²,按实际建筑面积计算。此单价包括本工程所有钢筋制作过程中用的扎丝、焊机、焊条、切割机等各种机械设备,甲方不提供任何机械设备。今后任何情况下此单价都不调整,此承包单价中含安全风险费用。乙方在签订本合同前以交纳履约保证金IOOOO.OO元,乙方进场地后50天内退还乙方履约保证金。
三、质爷要求:
乙方的施工质量必须满足设计要求和现行的验收规范要求,若因乙方自身的施工质量不合格所造成的一切损失由乙方全权赔偿甲方。乙方在施工中必须节约材料,对长度大于50公分以上钢材,乙方必须用焊接的方法使余下钢筋合理使用,如乙方不焊接造成浪费,甲方根据浪费钢材的多少处罚乙方。
四、施工工期:
开工时问以甲方方书面通知进场时间为准,如乙方不按时进场地或纯脆不进场地施工,乙方所交纳的履约保证金甲方不退还。乙方必须按甲方提供的施工进度计划,按时、按质、按量完成。若乙方耽误甲方工期,按每耽误一天赔偿甲方300.00元,如因甲方缺材料,资金等原因,乙方不负责。在施工期内乙方擅自停工的,甲方有权不给乙方结算和支付所完工程量的工程款,乙方承担由此所造成的一切经济损失并赔偿给甲方。
五、付款方式:
甲方用房冲抵钢筋工、工程劳务费及民工工资,甲方修建丰都县高家镇方斗山生态移民接待中心的人工劳务费、人工工资,由接待中心的三层以上楼层由乙方选择,甲方抵给乙方的房屋单价2200.00元/m²(不包产权证,只包配套费,其余的费用由乙方负责)。本工程乙方必须确保民工工资按时定额发放。
六、安个责任:
甲方将本工程的钢筋制作人工费承包给乙方后,乙方出现大小安全事故,事故损失费或医疗费在10000.00元内的由乙方自行负责,超过10000.00元以上的部分由乙方承担损失费或医疗费的20%,其余的由甲方承担。为r安全,甲方提供电源和水源到每层楼,其余乙方自行负责安装。乙方在施工过程中的安全帽、安全绳和保险带由乙方自行负责购买,乙方施工人员进入现场不按相关规定、不带安全帽、不系安全带、不系保险带的发现一次罚款20.00元。乙方自觉接受施工现场各类管理人的管理,不得与进入施工现场的各类管理人员发生争吵、不服管理,如有发生视情节轻重严格处理。
七、违约责任:
甲乙双方签订协议后,以上内容需双方共同遵守,如一方违约,违约方付守约方的一切经济损失贰万元整。
八、末尽事宜双方协商解决。
九、此协议_式叁份,双方签字生效。 .
甲方: 乙方:
电话: 电话:
年 月 日
钢筋承包合同(一)
甲方,
乙方,
身份证号码,
家庭住址,
根据民法典中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一、工程名称,
二、工程地点,
三、承包方式,
四、工程承包内容及范围,
五承包工费计算方法
本工程乙方总工程量约为,计工程款为元。完工时,依质量评定分值与上述计价方法按乙方实际完成的工程量进行结算。
六本工程施工的所有设备和机械的提供,
七工期要求,乙方承包的本工程应在甲方施工员下达的施工任务单中所规定的期限内完成,并通过甲方、监理的联合验收合格,如乙方逾期完成,每延误一天罚***元。
八、质量标准及验收要求,
1、乙方必须严格按施工图、甲方施工员、质量员的技术质量交底和国家现行对钢筋焊接工程的施工规范施工;并服从甲方施工员、质量员的整改意见限期整改质量缺陷,不按时整改或拒绝整改,甲方向乙方每次处以元罚款。
2、乙方的钢筋焊接质量必须抽样复试,抽样复试的接头不计入乙方工作量内。
3、乙方在完成每一施工部位或构件后,经乙方认真自检、互检合格后,报甲方复检验收,甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行现场检测、复试验收评分,凡抽样检测全部合格得本工程的完全价格;凡抽检组数有三分之一不及格,加倍取样检测或返工重做直到合格,返工或整改的工料费由乙方承担,造成工期延误,每延误一天由乙方承担承包总价5%的违约金。
九付款办法,
1、进场当月在无完成工作量之前,生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段,甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计算工价,向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%,甲方在付款当月扣除乙方承担的各项费用。无特殊情况,甲方在中途不向乙方发放各类借支。
3、乙方承包的本工程全部完工,根据甲方过程验收评分来加权评定乙方承包工程的质量验收分值,并按此分值定价计酬的工程总款,再向乙方支付工程总款的30%。其时,乙方如无后续工作,其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。
4、乙方剩留的工程余款,待结构工程验收合格后六个月内付清,如到年终放假结算时未达到“结构工程验收合格后六个月”的期限,甲方为照顾乙方对工人工资兑现的实际需要,允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。
5、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐,并在每月领取生活费和工费结算时,均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名,并将一份报送甲方财务部门。
6、甲方支付给乙方工程劳务款中,已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用,均有乙方负责自理。
十保证金的交付与退还,乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金元(按承包总价的的5%缴纳),并于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十一、焊接材料的供应,本工程钢筋焊接的材料由,供应。
十二、乙方应履行的其他工作,
1本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5、妥善保管和正确使用甲方提供的各类施工机具和劳动防护用品,损坏或遗失照价赔偿。
6、做好施工现场的工后落手清,及时清理机具、材料,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
7、乙方所有成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
8、乙方不得将工程转包他人,也不得擅自中途退场,否则按违约处理。
十三其他
1、按创建文明工地需要,本工程职工进入施工作业区必须统一穿着工作服及雨天施工需用的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,由甲方统一采购发放,费用由乙方负担。
2、工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费,乙方特殊工种上岗培训费等项费用由乙方自理,因拒绝办理而受到地方主管部门的罚款,也由乙方承担。
十四甲、乙双方任何一方违反本合同之条款,需承担违约责任,违约金为本工程总价的10%。
十五本合同与安全协议同时签订,各一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。至工程结束、款项结清时自行终止。
甲方,乙方,
代表人,电话,
签订日期,年月日
钢筋承包合同(二)
经公司研究指派***项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),钢筋分项工程交由***小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目,
整个工程钢筋的制作和安装。
二、承包方式,
包工不包料,未经甲方的同意,乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。
三、承包价格,
每吨包干价**元,计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。
四、工期要求,
从工序交接日起在**天内完成好基础工程钢筋的制安;主体每层柱钢筋安装**天要完成;主体梁板钢筋每层**天要安装完成;屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在**天内要完成。
五、材料要求(仅对包工包料而定),
1、乙方应对材料质量负责,进场的钢筋必须有产品出厂合格证(提供原件),并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。
2、乙方对钢筋使用焊接接头时,应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条(剂)的合格证给甲方。
六、质量与施工要求,
1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。
2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照工程建设标准强制性条文进行施工。
3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。
4、钢筋的级别和规格需作变更时,应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。
5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下,按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。
6、钢筋试件通过做力学性能检验后,其结果符合质量标准(包括一、二级抗震结构的两屈比)后方可使用。
7、所有钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩,其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直段长度不小于钢筋直径3倍。
9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;()弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。
10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构受内力较小的部位),接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
11、同一连接区段,纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%,接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。
12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度,该区段内梁板接头面积不超25%,柱不超50%。
13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。
14、安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。
15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。
16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块)。
17、板主筋应全长伸入梁支座,梁钢筋末端90度锚固段长度应足够,柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。
18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内,要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。
19、每次钢筋的验收,班组长(承包人)均应自觉参加;并对存在的问题及时进行整改,不得延误工程进度。
七、安全要求,
1、每个工人都应自觉遵守公司(项目部)的各种规章制度。
2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整,操作台要稳固,照明灯具必须加网罩。
3、拉直钢筋,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直,禁止用胸、肚接触推杆;并缓慢松解,不得一次松开。
4、展开圆盘钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩牢。
5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。
6、绑扎立柱、墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖起;柱筋在4米以上应搭设工作台;柱、梁骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。
7、绑扎基础钢筋时,应按施工操作规程摆放钢筋支架(马凳)架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。
8、多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上;钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。
9、点焊、对焊钢筋时,焊机应设在干燥的地方;焊机要有防护罩并放置平稳牢固,电源通过漏电保护器,导线绝缘良好。
10、电焊时应戴防护眼镜和手套,并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品,停工时,确认无火源后,方准离开现场。
11、钢筋切断机应机械运转正常,方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器,导线绝缘良好。
12、切断钢筋禁止超过机械负载能力;切长钢筋应有专人扶住,操作动作要一致,不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料,不得用手直接送料。
13、使用卷扬机拉直钢筋,地锚应牢固坚实,地面平整。钢丝绳最少需保留三圈,操作时,不准有人跨越。作业突然停电,应立即拉开闸刀。
14、电机外壳必须做好接地,一机一闸,严禁把闸刀放在地面上,应挂1.5m高的地方,并有防雨棚。
15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
17、班组如果因劳力不足而招新工人时,应向工地报告。
18、新工人进场后应先经过三级安全交底,并经考试合格后方可让其正式上岗。
19、新工人进场应具有四证,即,职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。
八、奖罚办法,
1、钢筋制作安装超过工期要扣款**元/天。
2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励**元。反之,检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天,工地给予罚款**元。
3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励**元。
4、杜绝重大伤亡事故,轻伤频率控制在1‰,如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律,导致发生事故的一切后果由乙方负责(包括经济、法律责任)。
九、结算方式,
采用现金支付形式,每完成一层(或基础)甲方支付给乙方**%的工程款,主体封顶后**个月内再付足至**%的工程款,余款在竣工验收后**个月内全部结清。
十、仲裁与调解,
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十一、补充事项,
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得返悔。本合同书一式2份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方),***承包班组长(乙方),***
联系电话,*******联系电话,*******
(项目章)(盖章)
钢筋承包合同(三)
发包方(以下简称甲方),_________
承包方(以下简称乙方),_________
甲方承建的钢筋单项工程,于_________年_________月_________日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行,
一、工程内容,
按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目,包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整,现场不产生计时工,工完场清。其中,_________承包钢筋加工制作分项工程;_________承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价,
以总钢筋设计含量计算,单价_________元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中,钢筋加工制作_________元/吨;钢筋安装绑扎_________元/吨。
三、组织领导,
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任,
1、甲方责任,
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
4)保证材料供应(材料运至现场_________米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任,
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的安全管理暂行规定(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5)严格按照甲方规定的配合比合下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
7)负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外),焊接要符合规范要求。
8)钢筋制安质量要求,应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班调整钢筋,必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
10)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准,
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期,
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法,
1)为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
2)结算程序,每月底结算当月1-30日(31日)的工作量,乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经项目经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它,
1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。
2)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
4)伤者费用在_________元以内,不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
甲方(盖章),_________乙方(盖章),_________
甲方代表(签字),_________乙方代表(签字),_________
签订地点,_________签订地点,_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同的存在是为保障合同双方的利益而存在的。当其中一方违反合同条例,损害到另一方的经济利益,是需要做出赔偿,正规的合同范本应该是怎么样的呢?盼望这份"钢筋工合同"能够为您的工作和学习提供指导,我们会不断更新和改进还请您多多关注我们的网站!
甲 方:
乙 方:
工程名称:
工程地址:
甲方根据本工程的具体情况和乙方的施工能力,将该工程的钢筋工程劳务分包给乙方。为了明确双方的责任和义务,保障双方的合法权益、保证工程能够正常施工运行,本着公平、互利的原则,经双方协商达成以下条款:
一、工作内容
乙方负责该工程从基础到屋面的所有钢筋的放样、制作、焊接、绑扎安装。钢筋的卸车、场内水平转运。试件的截取与制作、水泥垫块的制作,清扫柱底焊渣,回收零散钢筋。钢筋绑扎成型后的跳板铺设,确保验收质量。浇砼过程中派人修复被踩踏和脱扣钢筋。
工作内容内不发生任何计时工。
二、承包单价
按建筑面积 元/m2计;
该单价由:基价 元/m2、质量奖基价 元/m2、安全奖基价 元/m2、工期奖 元/m2、现场文明奖 元/m2、材料节约奖 元/m2、现场管理费 元/m2组成。
此单价已包括自带机械和所有低值易耗品、劳保用品。(如:扎丝、焊条、焊剂、粉笔、工具等)。
三、质量
1、制作尺寸必须符合设计及钢筋配料表,误差值控制在规范允许范围内。对加工成型的钢筋经自检合格才进行绑扎,不合格的钢筋乙方承担工料损失,并处以50-200元罚款,所有上楼层的钢筋要轻拿轻放,保证地坪不被砸烂,若造成地坪修补,产生费用(包括材料)全部在乙方工程款中扣除。
2、钢筋的对焊及绑扎接头应符合规范及设计要求,柱、梁、板筋排距准确,二层筋位置正确,垫块不得错乱、漏垫。
3、在施工过程中钢筋的尺寸、焊接不符合要求的,按每一处20-50元处罚。
4、验收提出的问题要及时整改,砼浇筑过程中派人值班,修复钢筋。钢筋验收和取样二次或多次所产生的费用由乙方负担,钢筋隐蔽验收和竣工钢筋扫描必须优良,未达标者不予结算优良奖。
四、安全
1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册,提供有效证件的复印件交保险公司存档。未按时上报按每人50元扣款,出现安全事故造成保险公司不能赔付由班组自负。离开现场的工人在两天内办量注销手续。严禁使用不满16岁童工,一经发现处予班组长500元罚款。严禁使用少数民族工人(如:彝族、藏族等)违者罚款500.00元。如私自使用所造成的一切后果由班组负责。
2、严格执行项目部制定的安全规章制度,安全操作规定。进入施工现场必须正确佩戴好安全帽,如发现未正确戴好安全帽者,工人一次罚款50元,班组管理人员一次罚款100元,给予警告。
3、临边及悬空作业,必须系好安全带。严禁酒后上班,如发现立即清理出场,并处予100元罚款,班长处予200元罚款。
4、作业料具要堆放平整、离周边1米以上,严禁乱堆乱放,严禁高空抛扔材料、工具等物件;严禁乱动施工现场的电线线路、配电设备和安全设施,违者罚款50-200元。
5、乙方人员在作业过程中造成对自己或他人的伤亡事故,一次费用在 2000 元以内由班组自行承担, 2000 元以上(含 2000 元)的工伤事故(以合法票据为依据)分清责任由甲、乙双方和当事人共同协商解决。乙方违反各种安全操作规程或现场安全管理规定,所造成的安全事故均自负。乙方按期组织工人召开安全生产会,学习安全操作规程,做到警钟长鸣,不违章作业。出现安全事故,结算工资时扣除安全奖。
五、进度
乙方必须严格执行甲方制订的施工进度,以每月的生产计划为准,组织工人施工,必须保证工程有足够的劳动力,不得以任何借口拖延工期(停水、停电、雨天等延误的工期不作延期,工期自行调整)。如甲方在各项施工条件满足和保证的前提下,乙方延误工期或消极怠工,所造成的一切损失由乙方负责(包括现场周转材料的租赁费及机械设备台班费用)。甲方有权组织班组突击,费用由乙方负责技工150.00元/个,普工80.00元/个。工期按甲方月进度计划提前一天奖 500 元,推迟一天罚款 1000 元。
乙方按总工期完成施工任务后,给予结算工期奖,反之则扣除。
六、现场文明
1、做到工完场清,零散钢筋要及时清理,如不及时清理或清理不干净甲方将派清理,人工费以每工80元计由乙方支付,并给予人工费的2-5倍罚款。
2、在现场上、宿舍区严禁打架斗殴,发生一次罚款500元(项目部罚款除外)。严禁偷盗行为,如经发现每人次扣偷盗人所在班组2000元。情节严重者交公安执法部门处理。
3、不得随地大小便、不随地倒水、不乱扔烟头、果皮、保持生活区的卫生整洁干净;寝室内每天打扫干净、被子、鞋袜及生活用品要摆放整齐,如有违反,每次处予20元罚款。做到以上文明施工条款给予结算施工现场文明奖,反之则扣除。
供方:(乙方)
需方:(甲方)
第一条:产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。
第二条:质量要求、技术标准按国家现行标准执行。
第三条:交(提)货地点、方式: 佛山高明富隆湾家园基坑支护工程 。
第四条:合理损耗及计算方法:按斤交货,3‰内为合理磅差,超出部分双方协商处理。
第五条:包装标准,包装物的供应与回收:捆扎包装不散捆,不回收。
第六条:验收标准、方法及提出异议的期限:按国家标准验货,数量异议在货到三日内保持原包装的情况下提出,质量异议在货到一周内书面通知乙方。
第七条:随机备品、配件、工具数量及供应方法:质量书随出库单及货走。
第八条:结算方式与付款时间:买卖双方每月月底对账一次,对钢筋品种﹑发运量﹑收货量进行核实,确认后甲方在15天内支付乙方80%材料款。
第九条:本合同解除的条件:如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时,另一方有权解除本合同。
第十条:违约责任:
1. 甲方应每月提前10日将次月钢材用量(大计划)报给乙方。甲方应提前三天将下周钢材用量(小计划)报给乙方,乙方以及时安排备货。甲方已下定单货物不得退货。
2. 若因供方产品质量不符合国家现行标准或未按甲方计划进料时间及时供货,导致甲方工程停工或规格代换的经济损失及质量事故,供方将承担其相应的经济损失及责任。
3. 若因供方不能提供某些规格产品,而由需方负责寻找的该规格的钢材,供方必须承担相应的价差。
4. 未尽事宜双方另行签定补充协议。
第十一条:合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若双方确实无法协商一致,可依法向合同签定地人民法院起诉。
第十二条:供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全相关规定。
第十三条:本合同一式二份,双方各执一份。从双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
立协议方:(甲方)
钢筋工班组负责人:(乙方)
甲方承建施工的苏州工业园区软件与服务外包学院工程,4、6#楼及相关配套工程为达到“优质、高效、文明、安全”的总体目标,甲方拟将工程的钢筋工作业内容承包给班组。
一、承包范围及要求:(无偿派一至两人配合放线)
承包范围内指软件服务外包学院
4、6#楼施工图(结构图)范围内所有的工作内容,从基础垫层开始到主体结束的钢筋制作及绑扎等整套工程,具体如下:
1、开工前5天,对各种规格、型号的钢筋数量提供给工程项目部,以便工程项目部组织所用材料计划并及时供货到现场。
2、钢筋绑扎,必须严格按照设计图纸及交底内容和规范要求进行施工,尽量减少不必要的返工及造成工程进度迟缓,窝工等现象。
3、钢筋配料时,按照定尺钢筋,认真配料,尽量减少短头钢筋,减少搭接,节约钢材并把断头钢筋合理利用,否则按质处罚。
4、钢筋送到施工现场指定地点,必须进行卸车,卸下的钢筋必须立即按各种型号分开堆放,配料成型钢筋按图纸、梁号、进补编号、分类堆放,以便查找,保证施工道路畅通,文明施工,如不及时堆好每次扣除500元,在每月生活费中扣除。
5、在施工过程中,必须严格遵守安全操作规程,遵守劳动纪律,遵守工地现场规章制度,服从工地负责人及施工员的安排调节,如违反者,经教育不改,给予经济处罚。
6、在施工中,必须配合施工现场的实际进度情况,紧密配合,确保施工进度,木工支模后一天完成钢筋绑扎任务,如拖延施工时间一天3000元(特殊天气、恶劣情况下除外)。
7、甲方提供机械设备:切断机两台,弯曲机一台,并保证机械设备的运转正常,凡乙方原因不规范操作损坏机械原价赔偿。
8、楼层缝扎钢筋时,钢筋的垂直运输,由工地现场调节,甲方提供专用塔吊,但乙方负责吊装人员必须确保安全操作,每次起吊钢筋要有专人指挥,并不准超负荷起吊钢筋,严格防止事故发生,钢筋吊至楼面后,应立即分开堆放,不得放在阳台上、雨蓬等悬挑部位,防止影响质量及倒塌事故发生。
9、钢筋工班组应根据工地的实际施工进度进行调节施工人员的数量,确保施工进度,自始至终保质保量地完成钢筋制作、绑扎工程,至钢筋工程全部结束。如中途违约不做,甲方拒付工程款。对工地上的剩余钢筋,包括制作好的散乱钢筋应及时归堆、清理、利用,文明施工,工程竣工后5天提供竣工钢筋翻样单(包括设计变更部分),并参与钢筋翻样的决算和审核工作。
二、承包结算价格:
1、根据双方规定,达到甲方所需要求的“优质、高效、文明、安全、节约”的目标,由甲方、监理及质监站三方对工程作评估报告,确认后,按市优姑苏杯工程360元/T,优质结构合格工程300元/T,按施工图纸钢筋配置实际含量计算(含劳动保险费,安全,管理,铁丝、等各种费用)。综合考虑了层次的高低、工作的难易,实际结算时不再调整。(含传达室、造型墙、连郎、台阶、地下室、围墙等所有建筑墙体)
2、工地的文明建设工作不计点工,但一定要做到位。造成文明工地不达标的,从工程款中扣除叁万元补偿费。创建达标省文明工地奖5000元。
三、工程质量要求及奖惩:
1、乙方必须严格按施工图,图纸会审记录,设计变更通知单要求施工,符合施工验收规范,并服从甲方管理人员的指挥,确保验收质量等级达到优质工程,如发现质量不符合要求,必须无条件进行返工,并根据责任大小承担返工损失,如因乙方施工质量影响工程验收而拖延工期,其后果乙方自负。
2、施工工程中,如乙方不认真按规范及甲方要求施工,每层或每个作业区、每道工序结束检查如发现有质量较差部位,按情节轻重处罚1000-3000元,如出现质量事故,除罚款外还应承担全部损失。
四、安全文明要求及奖惩:
1、甲方要求达到苏州市级文明工地,创省文明工地。因乙方原因造成文明工地不达标扣除乙方工程款每平方米叁元。根据谁施工谁负责的原则,施工过程中乙方自行负责安全生产,机械操作做到定人、定机、定岗位,经常教育职工严格遵守操作规程,加强自我防护意识,并接受甲方安全人员的管理。如乙方职工违反安全操作规程或串岗、乱岗的被甲方发现,则按安全文明施工处罚条款进行处罚,发现一次处罚500元。造成后果的,由乙方全部负责并承担所有经济损失,如甲方违章指挥或安全设施不到位,乙方了提出要求或书面通知,而甲方未及时整改,造成后果的由甲方负责。
2、乙方施工现场做到文明施工、安全施工,现场材料集中堆放整齐。做到工完料尽、工完场清,如乙方不及时清理归堆造成浪费每次罚款500元。
3、乙方必须确保所进场人员均携带身份证,并不带小孩及家属进场,每次人员进场必须配合项目部登记,领取暂住证,进场作业人员如因乙方原因中途调离,则办证费用由乙方承担。
4、乙方必须经常教育职工加强精神文明建设,必须遵纪守法,如乙方人员出现聚众闹事、打架、斗殴、赌博、盗窃等违纪事件,乙方必须接受处罚和承担责任、损失,情节严重者交由当地公安机关处理。
5、职工住宿由甲方安排,乙方不得擅自搭铺,每间宿舍应住满10人,多余人员再另外安排宿舍,宿舍内乙方应设宿舍长,负责日常卫生工作,每天必须清扫干净,私人物品安放整齐,不私接乱拉电线,确保整齐统一,如宿舍卫生检查不合格,必须立即无条件整改,发生上级检查不合格,每次每宿舍处罚100元。宿舍内特别严禁男女混居,如发现立即清除出去,并处以50-200元罚款。宿舍内的床铺设施应保管好,不得随便拆除或破坏,故意破坏者则照价赔偿。
6、班组负责人必须管好自己的人员。发生工作之间的矛盾,及时协调解决,必要时报请项目部,否则发生吵架、斗殴,处罚1000-5000元,然后再视情节轻重处理。
7、乙方必须派1人到2人参加现场管理,配合放线、质量、尺寸、安全、文明施工,项目施工人员只督促施工,检查质量、尺寸、安全、文明施工工作。
8、乙方人员进场施工必须戴安全帽,若有违规,则处以不戴安全帽者50元/人罚款。(不扣帽带罚30元/次)
9、宿舍严禁使用热得快、电炒锅、煤气灶、电饭锅等违规电器,违者罚款100-200元。
五、高效、节约的要求及奖惩:(开工上交工程进度、安全、质量保证金两万元)
1、工程进度为____年9月20日两幢主体全部封顶结束,10月20日主体验收。不按节点完成拖延一天罚款5000元,乙方必须抓紧施工进度,确保项目部安排的计划完成。严格按照进度计划合理安排人员,并同有关工种紧密配合。发现拖延工期,应限期组织抢工,如拖延工期太长,影响其他工种施工,甲方有权要求乙方无条件退场,工作量按实际做的50%结算(或安排队伍进入抢工期一切费用及损失由乙方无条件承担,提前一周奖10000元),造成无法挽回后果的,则扣除乙方承包人每吨单价的。(不听从甲方管理,不按进度计划及规范施工发现一次处罚500元)
2、乙方施工过程中,在确保质量的前提下要尽量节约,不能随便乱锯、乱断,要合理搭配,要做到工完料尽,物尽其用(现场清、机械工具清等),多余材料要及时归仓归堆整齐。如发现随地乱抛材料或浪费材料,甲方按材料价的1-3倍罚款。
六、付款方式:
每月30日结算当月工作量,按每人工800元/月,并按实际出勤人工数,实发生活费,有总公司项目部B区负责人直接发放。到工程竣工(姑苏杯达标),由乙方负责人与B区项目部结帐,并支付到70%,其余年底付总款的90%。竣工验收达标100%付清。乙方必须确保年底工人工资到位,无其他理由向甲方提出合同以外的付款要求。乙方在施工期间由于自身原因中途退场,则按发生工作量的60 %结付,其余作自动放弃。
七、乙方同意上述各项处罚从人工费中直接扣除。
八、本协议未尽事宜,协商解决。
九、本协议经双方签字认可后即生效,工程结束通过验收评定结清余额后自动失效,本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:乙方代表:
____年____月____日____年____月____日
钢筋工承包合同
甲方:南通华新台前县人民医院工程项目部
乙方:
经双方平等协商,台前县人民医院病房楼工程,钢筋分项工程,以每平方27.00元计价分包给乙方:
1、每平方27.00元计价,乙方进入场地,钢筋加工成型,机械设备必须自配备齐全,绑扎钢筋扎丝,电焊条包括在每平方27.00元之内。
2、根据工程进度必须保证操作钢筋人员在40—50人,必要时加夜班。
3、乙方进入工地必须熟懂图纸,在未熟懂图纸之前不可随便放样、下料,如对图纸不清楚地方及时向项目部技术负责人和现场施工员提出。如果未看懂图纸,又不向项目部技术人员反映,盲目把钢筋放样、下料,造成损失,应由乙方承担一切责任。
4、在钢筋放样、下料同时,即要符合国家规范要求及施工规范要求,又不产生钢筋浪费。
5、工人进入工地应自觉遵守安全制度,安全操作,上班之前,机械操作人员应检电线线路,机械运转内外脚手架是否有安全隐患,有安全隐患及时向项目部管理人员反映,不得自行做主,否则造成一切后果由乙方人员承担。
6、乙方人员在工地必须爱护甲方的一切财物,应做到文明施工,工完料清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾,如发现施工作业现场有剩余钢筋,直螺纹钢筋直接套筒,发现钢筋未清走罚款200—400元,直螺纹钢筋连接套筒每个以10.00元罚款。未戴安全帽罚款50.00元。
7、钢筋质量要求,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班调整钢筋,必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
8、每月25—30日为结账时间,过期不结。
9、甲方对以上各条款负有解释权。
10、本合同一式两份,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
甲方:乙方:
代表签字:代表签字:
日期:年月日
甲 方: 乙 方:云县环宇科技电脑服务中心
地 址: 地 址:云县滨河路县一中一楼
电 话: 电 话:*******
传 真: 传 真:*******
甲方:
乙方:云县环宇科技电脑服务中心
第一条 合同范围
本合同是关于乙方(卖方)向甲方(买方)提供 美能达彩色复印机 及其安装、维护合同(以下买方均称甲方,卖方称乙方)。
第二条 价格及设备清单
一、设备价格
1、设备总价格:人民币 壹万玖仟陆佰元整(¥196000元)
2、免费安装、调试。
二、设备清单(详细配置见附表)
1、复印机主机(包含一个纸盒)。
2、上双面器(自动输稿器),下双面器。
第三条 付款方式
1、设备安装、调试,经验收合格后,()甲方即付清乙方货款。
2、未尽事宜,双方协商解决 。
第四条 安装、调试
1、乙方提供专业工程技术人员为甲方安装设备,各项性能以设备要求为准,乙方提供基本使用技能培训。
2、甲方须事先提前告知乙方安装时间及安装要求。
3、乙方预计安装一天,并于当天调试完毕。
安装日期:20**年 月 日至20**年 月 日。
第五条 售后服务项目
1、十二个月内免费保修期自20**年 月 日至20**年 月 日止。
2、乙方将向甲方详细提供该系统特殊功能的使用方法并根据其要求加以调试。
3、乙方将定期派员对甲方使用的设备进行维护检测,保证设备正常运行。
4、当甲方设备发生故障时,乙方将及时派员赴现场检修,乙方免收各种诊断费用、维修费。
5、在下列情况下,乙方不再承担设备的免费保修义务:
5、1由于甲方使用不当造成设备损坏
5、2由于经过非乙方人员进行维修所造成的损坏
5、3由于人为破坏或水灾、火灾、台风、雷击等其它自然灾害所造成的损坏。
6、保修期后,甲、乙双方可另行签订维护合同,乙方适当收取费用。
本合同一式贰份,双方各执壹份,自双方签字之日起生效。
甲 方: 乙 方:深圳市金伦科技有限公司东莞分公司(签章)
代 表: 代 表:
负责人: 负责人:
时 间:20**年 月 日 时间:20**年 月 日
甲方(总承包方): 乙方(分包方): 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、政策之规定,甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商一致,特订立本合同,共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、结构类型:
4、结构层数:
5、建筑面积:
二、工程承包范围:
本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的所有钢筋工程劳务(不含二次结构)。设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有钢筋分项和为完成工程而需进行的辅助工作及配合其他专业分包队伍的配合工作。
三、承包方式及内容:
材料和大型机具机械,乙方包人工、包辅材、包中小型工器具、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式,采用固定综合单价形式。
,废料清理堆码,搭接电焊,对焊,垫块制作,机械安拆,钢筋后浇带除锈等所有钢筋工程相关的施工内容。
、马凳的加工,止水带的安装,钢筋收料,领料、卸车。
四、工程结算及合同条款:
:___元/吨,按实际钢筋吨位结算。
:___元/㎡,按建筑面积结算。
:___元/吨,按实际钢筋吨位结算。
注:以上单价均包含所有人工费用,机械费用,辅材费,电渣压力焊等费用。
五、结算及付款方式:
1、合同签订后,乙方一次性提交5万元工程保证金,在工程结构验收合格后,扣除罚款后一次退还。
2、按施工形象进度分阶段办理结算与付款,出±0。000按已完工程量的80%支付工程款。
3、以后每完成四层支付已完工程造价的80%;主体封顶后15日内支付已完工程造价的80%;主体验收合格后付至结算总价95%;其余工程款待工程竣工验收合格后一年内付清。
。
4、甲方向乙方付款时,乙方同时向甲方开具收据且必须提供每个工人签字的工资表和相关工人身份证复印件。
六、工程质量要求:
1、由于本工程标准为优质工程结构重点工程,不仅代表乙方形象,也代表我们整个施工队的形象,为保证工程工期质量,乙方必须严格按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求认真组织施工,工程质量必须达到设计及验收规范。
2、因工序搭接期间和其他因素的待工现象乙方不得向甲方索取任何费用。
3、施工过程中乙方必须按程序签字验收,上道工序未经现场监理验收签字,不得进行下一道工序的施工,否则每次按500元罚款。
4、梁柱节点处钢筋布设符合设计和规范要求,箍筋加密区间距的留设符合标准图集规定。
钢筋搭接长度、锚固长度须符合设计、规范及标准图集规定。
6、结构中的预留孔洞处需按设计布设钢筋。
规格、间距符合图纸或设计变更,间距符合设计要求,钢筋绑扎符合要求,严禁跳绑。
位移的,发现一处处100元罚款。
安装必须满足规范及设计要求,若有违反,视情况进行相应处罚。
钢筋安装需一次到位,保证一次验收合格;安装后的钢筋保证横平竖直、分布均匀、整齐美观,保护层厚度均匀满足设计要求。
若乙方个别工人无法达到甲方管理要求,甲方有权要求乙方3日内对不符合岗位要求的工人进行无条件调整。
因乙方施工质量造成的返工、窝工,损失由乙方自行承担。
七、安全文明施工要求:
预防为主、以人为本”的方针。
四口、五临边”的安全防护工作。
3、乙方施工人员进场之前必须办理工伤保险。
安全合同交给甲方。
5、乙方违反操作规程因麻痹失误造成的一切工伤事故,均由乙方自行负责。
6、乙方操作人员必须严格遵守项目部的各项安全规章制度,遵章受奖,违章必罚。
7、乙方班组成员进入施工现场必须带好安全防护用品和上岗证,如果发现有未佩戴安全帽和上岗证者,工人每次罚款50元,班长每次罚款 100元,第二次加倍处罚。
转运、分类、挂牌分类堆码,轻拆轻放、整齐堆放到指定地点。到场的钢筋和箍筋、马镫等半成品由乙方负责下车、堆码和保管,每天完工后进行覆盖,因乙方保管不善造成锈蚀的,由乙方负责除锈,除锈产生的费用由乙方承担。
八、施工工期及要求:
1、本工程计划工期: 年 月 日至 年 月 日,共 天。
2、乙方须保证在甲方限定的施工工期中完成规定的施工任务。乙方在有工作面的情况下晚上必须加班,若不服从甲方管理人员工作安排,按 20_元/次对乙方进行罚款。
3、在现场的具体情况能适宜两班制施工的情况下,乙方须无条件安排班组成员进行两班制施工。若因乙方劳动力组织不够问题而延误本工程工期,乙方每拖延一天罚款20_元,以此类推。拖延工期满10天后按乙方劳务费结算总价的3%进行罚款。
质量、安全、文明施工方面的要求,则甲方有权缩减乙方的工作面并勒令乙方退场,乙方应无条件接受。
5、现场因不可抗力原因造成的不能够正常施工,甲方给与乙方工期相应顺延,但不因此另行增加费用。
九、甲方责任事项:
质量、安全、文明施工。
2、按期支付乙方工工资及办理竣工结算。
违章操作施工,甲方有权单方解除本合同,由此造成的一切损失均由乙方承担。
4、甲方对乙方的罚款不需经乙方同意可直接从应付劳务费中扣除。
十、乙方责任事项:
强制性标准要求施工。
,并自行承担各种证件的办理费用。
4、乙方若对工人的身体状况陈述不实,让带有陈旧性伤病的工人上岗作业,由此发生的一切后果均由乙方自行承担一切费用。
5、乙方必须服从甲方的管理,听从现场管理人员指挥,严格执行施工现场的各项规章制度。
现场材料必须按规定整齐有序堆放。
7、乙方须保持施工现场随时整洁干净,通道畅通无阻。
8、甲方只提供男女分住的工人住房,带家属的工人的住宿由乙方自行负责。
9、对本工程在施工过程中若无人为因素损害而产生的修补工作,乙方须无条件负责修补和维修,产生的费用乙方自行承担。
若乙方在合约有效期内,乙方人员发生严重的治安、刑事、火灾案件、违约群体闹事事件,班组人员与其他人员发生打架闹事的,首先对班组进行20_元的罚款,再对肇事人员双方每人进行500元处罚,情况严重的送公安机关进行处理。
乙方下属人员及其组织外来人员发生现场断电、爬塔吊、围攻售房部、办公室和管理人员等阻碍和影响生产的工作行为,乙方必须对此全面负责,承担项目部对公司合同中承诺的违约处罚金。
十一、本合同一式四份,甲乙双方各持二份,自双方签字之日起时日内生效。
十二、未尽事宜,双方友好协商解决,不能协商决定的可向当地法院提起诉讼。
甲 方:负责人:电 话:日 期:
乙 方: 负责人: 电 话: 日 期:
钢筋工劳务承包合同
发包方(以下简称甲方):南阳市卓城建筑有限公司枣林中学新建综合楼项目部
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法规,甲乙双方秉承平等、自愿、互
利合作的原则,甲方将南阳市枣林中学新建综合楼项目钢筋部分承包给乙方施
工,双方经过协商达成一致意见,订立本合同,双方共同遵守。
一、承包方式:包工,包质量、包安全。
二、承包内容:
1.南阳市枣林中学新建综合楼的钢筋工程包括:基础筏板﹑主体﹑钢筋连接,焊接(不含柱子电渣压力焊除外)。甲方只提供钢筋主材,乙方施工用一切
机械,焊渣﹑焊条﹑气焊的材料﹑扎丝和三级箱以下的电线由乙方自行负
责。
2.具体内容:合同范围内的钢筋工程,主体结构﹑钢筋有关的全部内容,包
括钢筋翻样﹑配料﹑调直﹑垂直及水平运输﹑制作﹑焊接、丝连接,施工
操作面完成后的余料、废料﹑焊渣﹑垃圾的清理。
三、工程质量和要求:
1.乙方在施工过程中,乙方必须听从甲方现场管理人员指挥,严格按设计要
求及规范规定及验收标准施工,确保工程质量一次验收合格。
2、乙方严格按图纸、会审纪要、变更图上所配钢筋施工,钢筋位置准确,保
护层规范,钢筋绑扎整齐,如出现位置不准确,保护层不到位,绑扎不整齐及配
筋未按图纸施工,出现一次,罚款500 元,并立即整改,所整改的费用由乙方
支付。
3、在混凝土浇捣过程中,乙方必须配备一个大工值班,配合砼工浇捣,对钢
筋保护层及对已绑扎的钢筋破坏时及时改正。如发现未值班人员到场,对产生钢
筋质量的隐患,一切损失由乙方支付,并每次罚款500 元,在工程款中扣除。
4、每道工序结束后,必须做到活完料清,剩下的材料归堆。如发现未及时归
堆现象,除立即整改外,每次罚款 200 元,并在工程款中扣除。
5、乙方要保证本工程达到国家现行《施工技术验收规范》优良标准和建设单
位要求。对不合要求的地方无条件返工并赔偿由此给甲方带来的损失,如因乙方
原因造成建设单位或监理单位对甲方下达停工整改通知书,乙方除无条件整改
外,甲方将对乙方处以1000元/次罚款,在工程款中扣除。
6、在施工过程中由于乙方原因不能完成工程进度或不能达到质量标准,甲方
可以要求乙方退场,所完成的工程量按合同约定80%给付工程款(不合格工
程和未完成的单项工程不予计量)。
四、工程合同价款和付款方式:
1.本工程所有钢筋工程按建筑面积计算,单价32元∕m2(大写三十二元每平
方米),基础和顶以上共加一层,施工过程中使用吊车等机械项目每层额外加500元。包含乙方所有工作人
员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明
施工费用;
2.由乙方全额垫资完成至标准层第3层甲方开始给付工程款,按完成工程量给
付60%工程款。主体全部完工给付完成工程量的90%工程款。主体全部完
工通过建设单位验收结算给付完全部工程款。
五、工程进度:
1.为确保工程按期完成,乙方必须保证基础4天,标准层每层不超3天,因为甲方原因延误工期可以顺延,否则每延误一天罚款1000元。工程款拔付减半,在工程进度赶上后再拔付未付工程款。
六、施工安全和文明施工要求
1.乙方在施工期间必须遵守《安全生产管理条例》和建设单位制订的《工程管
理及处罚制度》,接受建设单位和项目部的管理,乙方安全事故由乙方承担全部责任及经济损失。乙方或乙方施工人员如与监理或建设单位管理人员对抗,每次罚款2000无,在拔款时扣除。
2.乙方施工员(包括家属)进入施工现场要戴好安全帽,不准穿拖鞋开打赤脚,不得穿高跟鞋或裙子,违者每次罚款100元(建设单位管理人员看见双倍处罚)。小孩子严禁进入施工现场,违者每次罚款200元。
3.施工现场严禁明火,乙方要做好防火措施,消除火灾隐患,乙方人员在施工
现场生火,每次罚款500元。非专业电工不能进行电工操作。如由于乙方私自进行电工操作造成事故损失由乙方负责赔偿责任。
4.乙方要聘请适合岗位工作的员工,对不能胜任本职工作的员工甲方有权要求
乙方清退,乙方不得推委,违者每次罚款2000元。
5.乙方施工人员不准乘坐施工电梯以外的垂直运输工具,违者每次罚款2000元。造成事故由乙方承担全部经济责任和法律责任。
6.乙方施工人员不得在施工现场大便,违者每次罚款500元,如找不到当事人,按现场施工人员均摊。
7.乙方施工人员不得浪费材料,能多次使用的材料必须多次使用,乙方不得以其它原因拒绝使用,甲方发现乙方施工人员故意浪费材料,每次罚款1000元。
8.乙方要及时足额支付民工工资,如乙方不及时支付民工工资造成负面影响,甲方将直接支付民工工资,在工程款中扣除并处每次2000元罚款。
七、本合同未尽事宜双方另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同同等效力。
八、在合同履行过程中双方发生争议双方协商解决,协商不成可向南阳市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
九、本合同一式两份,双方各执一份。双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,并根据诚实信用和平等互利的原则,经友好协商一致,签定此合同。甲乙双方申明都已经理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自所承担的权利和义务,严格执行本合同,合同条款如下:
一、产品名称、数量、计量单位、单价、金额:
_______________________________________________________________
以上价款总计_____________________元(大写:__________________________________________元整)。以上数量以实际送到工地并经乙方签收为准,如市场价格有大的变化,以上价格以乙方通知甲方前30日的市场平均价格为基准价予以调整,并经甲乙双方认可。
二、质量标准:
甲方提供出厂质量通知单。乙方凭单验质。
三、产品合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担:
甲方组织运输工具送到乙方指定工地现场,但运费、上、下车费等均由乙方自理。
五、供货日期:
______年______月______日。
六、付款办法和期限:
乙方在通知甲方供货时预付货款的货到乙方指定工地现场三日内支付总货款的__________,货到乙方指定工地现场再支付总款的__________,货到乙方指定工地现场_____天内结算付清。
七、违约责任:
甲方责任:
1、不能交货的,偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之八的违约金。
2、所交产品质量、规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。
乙方责任:
1、中途退货或违约拒收的,除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的'违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的,每天偿付逾期付款总额万分之八的违约金。
八、本合同一式三份,甲乙双方签字盖章并办理了定金手续后生效。
合同履行完毕或者于______年______月______日本协议终止。未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方(签章):_______________
______年______月______日
乙方(签章):_______________
______年______月______日
一份详细的合同要怎么去拟定呢?合同在工作中的地位变得不容忽视。签订合同促进纠纷的解决,针对此问题教师范文大全编辑为大家整理了“钢筋工合同”,欢迎收藏本网站,继续关注我们的更新!
七、材料
做到合理、节约使用。熟练图纸和配料表,计算每根钢筋长度可与其它梁、柱、板钢筋综合配料接长使用,计算下料长度与考虑弯心伸心和允许负差值,钢筋端头不直应在操作台上调查,不随意切除不直部分。ф10以内钢筋的冷拉伸长值控制在8%,下料时计算好下料长度,不丢短节料,下班时回收完现场零散钢筋等等,钢筋损耗必须控制在1.0%以内,造成材料浪费除罚款外不予结算材料节约奖。
八、班组管理
1、必须遵守项目部的一切规章制度,如有违反照章执行。乙方人员必须服从甲方现场管理人员的调配和指挥,初次不服从者给予教育、教育不改者对班组罚款200-500元或清退出场。
2、班组长(指派一名专职人员)每天必须在现场指挥安排生产、检查质量、安全、做到文明施工,班组长不在现场者一次罚款200元。通讯24小时畅通,如工地上有事联系不上一次罚款200元。
3、班组长有事外出,必须向甲方管理人员请假,并指派一名管理人员协调生产,违者罚款200元。
如乙方在质量、安全、进度、现场文明、材料节约、工作态度等方面达不到甲方所规定的要求,甲方有权解除合同,并只付基价人工费。
九、质量保证金
按工程款的 %暂扣作质量保证金,至该工程竣工经质检站验收钢筋工程合格后,一个月内全部返还。
十、付款方式
1、每月25日按当月实际的形象进度收方,在次月付基价的 %(应扣除各种处罚及其它费用后支付)。施工任务完成后经甲、乙双方共同对质量进行验收,达到优良标准给予结算优良价,反之则扣除。完工后一月内办理工资结算,余款在工程竣工交付后一月内付清。如果乙方中途自动退场,工资不予结算。
2、乙方委托班组中的 处领取饭菜票借支,如有变更书面通知甲方,现金由乙方自行垫付。
3、现金借支由乙方须栋号工长签字认可后上交项目部,由财务支付。
4、每月领取工资时乙方必须将工资表上交甲方存档(如不交工资表,甲方有权暂时不付工资)。
十一、本合同一式叁份,与《项目对班组管理的实施细则》和《班组安全生产责任制》同时签订,甲、乙双方和现场主管工长各执一份。双方签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决,并立文字依据作为附件,具有同等法律效力。
十二、该合同内容执行完毕后自动终止失效。
甲方:身份证号码:联系电话:
乙方: 身份证号码: 联系电话:
年 月日
钢筋劳务分包合同范文三
甲方:
乙方:
甲方将丰都县高家镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋工、人工工资承包给乙方长期,依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经甲、乙双方共同协商达成如下协议:
一、乙力承包范围和内容:
乙方严格按照甲方提供的《设计施工图》、《设计变更通知或技术洽商单》等工程内容进行施工。乙方包括构造柱钢筋的预埋、地圈梁钢筋、地圈梁以主体钢筋、现场塔吊基础钢筋的制作安装等等。工地上用的灰盆、砖斗等钢筋制作及焊接都由乙方无偿负责实施,甲方只提供材料。工人吃饭、住宿、生活日常用品、防暑药品等均由乙方自行负责费用。
二、承包单价:
甲、乙双方协商钢筋工劳务费承包单价为:40.00元/m²,按实际建筑面积计算。此单价包括本工程所有钢筋制作过程中用的扎丝、焊机、焊条、切割机等各种机械设备,甲方不提供任何机械设备。今后任何情况下此单价都不调整,此承包单价中含安全风险费用。乙方在签订本合同前以交纳履约保证金IOOOO.OO元,乙方进场地后50天内退还乙方履约保证金。
三、质爷要求:
乙方的施工质量必须满足设计要求和现行的验收规范要求,若因乙方自身的施工质量不合格所造成的一切损失由乙方全权赔偿甲方。乙方在施工中必须节约材料,对长度大于50公分以上钢材,乙方必须用焊接的方法使余下钢筋合理使用,如乙方不焊接造成浪费,甲方根据浪费钢材的多少处罚乙方。
四、施工工期:
开工时问以甲方方书面通知进场时间为准,如乙方不按时进场地或纯脆不进场地施工,乙方所交纳的履约保证金甲方不退还。乙方必须按甲方提供的施工进度计划,按时、按质、按量完成。若乙方耽误甲方工期,按每耽误一天赔偿甲方300.00元,如因甲方缺材料,资金等原因,乙方不负责。在施工期内乙方擅自停工的,甲方有权不给乙方结算和支付所完工程量的工程款,乙方承担由此所造成的一切经济损失并赔偿给甲方。
五、付款方式:
甲方用房冲抵钢筋工、工程劳务费及民工工资,甲方修建丰都县高家镇方斗山生态移民接待中心的人工劳务费、人工工资,由接待中心的三层以上楼层由乙方选择,甲方抵给乙方的房屋单价2200.00元/m²(不包产权证,只包配套费,其余的费用由乙方负责)。本工程乙方必须确保民工工资按时定额发放。
六、安个责任:
甲方将本工程的钢筋制作人工费承包给乙方后,乙方出现大小安全事故,事故损失费或医疗费在10000.00元内的由乙方自行负责,超过10000.00元以上的部分由乙方承担损失费或医疗费的20%,其余的由甲方承担。为r安全,甲方提供电源和水源到每层楼,其余乙方自行负责安装。乙方在施工过程中的安全帽、安全绳和保险带由乙方自行负责购买,乙方施工人员进入现场不按相关规定、不带安全帽、不系安全带、不系保险带的发现一次罚款20.00元。乙方自觉接受施工现场各类管理人的管理,不得与进入施工现场的各类管理人员发生争吵、不服管理,如有发生视情节轻重严格处理。
七、违约责任:
甲乙双方签订协议后,以上内容需双方共同遵守,如一方违约,违约方付守约方的一切经济损失贰万元整。
八、末尽事宜双方协商解决。
九、此协议_式叁份,双方签字生效。 .
甲方: 乙方:
电话: 电话:
年 月 日
2022建筑工地钢筋买卖合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。建筑工地钢筋买卖合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
需方:
供方:
甲方根据工程建设的需要,经过对所需钢筋项目进行招标,确定乙方为供货商。甲乙双方依据国家法律、法规、规章,并结合深圳市有关规定,经平等协商,达成一致,签订本合同。
一、产品名称、规格型号、品牌、数量、单价、金额:
序号:
材料名称:
规格型号:
品牌:
单位:
数量:
单价:
金额:
本合同暂定总价款为(人民币):______元整(¥:______元)
备注:1、合同约定总价款为暂定价款,具体总价款按实际供货数量结算。
2、本合同单价为不含税综合单价(结算时凭收据结算),合同单价包含人工、材料、机械设备、装卸车、运输、利润等所有费用。本合同所约定单价有效期为乙方第一次供货起至最后一次供货完毕止(第一次具体供货时间以甲方书面通知为准),合同执行期间无论材料市场价格浮动、政府政策变动或其他任何原因,本合同约定单价均不予调整。
3、上述合同单价从______年____月____日起执行,约至______年____月____日止。
二、质量要求及标准:
所有钢筋的性能和质量均需满足国家相关标准要求,并承担产品质量保修期间的质量责任。适应于本合同的国家标准为:《低碳钢热轧圆盘条》GB701-1997和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998(适用标准包括但不限于以上)。
三、产品质量:
1、本合同每批货物送达施工现场后,甲方指定专人根据相关规范要求进行验收并取样送检,乙方必须保证每批材料均为合格产品。直条钢筋长度定尺12米,直径符合国家相关标准,包装整齐。钢筋不得出现明显弯曲、扭曲等变形。钢筋表面无肉眼可见的裂纹,包括细小裂纹和其他表面缺陷。钢筋表面无锈蚀,不得有油渍。钢筋端头剪切整齐,无飞边、弯头、切头不净等。同品种、同规格,每捆钢筋钢制铭牌齐全,并与质量证明书对应。
2、为确保工程质量,乙方应保证提供完好无损的材料,提供材料出厂合格证、深圳市建设局发放的准用证、国家检测部门出具的产品质量检测报告(加盖红章)一式三份,所有证明材料必须字迹清晰并加盖乙方公章。
3、甲方有权随机抽样送检,每次材料检验合格,检验费用由甲方负责。若材料检验不合格,乙方自愿承诺按如下方式进行处理:
①、每次钢筋送检时,若出现第一次送检不合格,乙方自愿向甲方支付罚金人民币______元整(¥:______元)。
②、第一次送检不合格后,甲方取双倍钢筋数量进行复检,若复检合格,则两次送检费用均由甲方承担。若钢筋复检仍不合格,则两次送检费用均由乙方承担,同时乙方自愿承诺向甲方支付违约金人民币______元整(¥:______元),并承担由此引起甲方损失(如:停工、窝工、工期延误等)的一切费用计每天人民币______元整(时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止)。
③当乙方所供钢筋送检出现黄单时,甲方有权单方面解除合同,重新选择新的供应商,乙方对此无异议。
4、若乙方所供钢筋进场时验收合格,但在加工和使用过程中经政府相关部门抽检为不合格,乙方必须无条件将不合格部分已加工和尚未加工的钢筋清退出场,补偿给甲方不合格部分但已加工完毕的钢筋加工费每吨______元,承担由于不合格品退场发生的所有退场费用,甲方有权单方面解除合同,乙方自愿承诺向甲方支付人民币______元整(¥:______元)的违约金,并承担由此引起甲方损失(如:停工、窝工、工期延误等)的一切费用计每天人民币______元整(时间从此批钢筋进场之日起至该批钢筋退场且乙方重新供应的钢筋到场之日止)。
四、交货时间、地点、方式:
1、交货时间:
(1)甲方提前____天书面通知乙方进场计划,乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。
(2)乙方应在钢筋进场前提前通知甲方,以便甲方做好收货准备,提供卸货场地。
(3)项目施工期约为:____个月。钢筋供货期为______年____月____日至______年____月____日止。
2、交货地点:交货地点为______的施工现场。
3、本合同联系人:
4、本合同指定收货人:
5、交货方式:乙方负责送货至甲方工地,卸至甲方指定的卸货地点,并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担,并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证,冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。
6、本合同约定钢筋计量方式为:直条钢筋采用点条计算理论重量(钢筋定尺长12米,不足12米按实际长度计算,钢筋直径符合国家相关标准,结果保留两位小数点。盘圆钢筋采用过磅方式计算重量(磅站由甲方指定,过磅费用由甲方承担)。
五、结算方式与保修期限:
1、每批次钢筋乙方送至甲方指定地点,甲方需于每批次钢筋到场后及时取样送检。每批次钢筋送检合格后____日内(含____日,国家法定节假日顺延,下同),甲方向乙方支付该批货款金额的____%,剩余该批货款金额的____%作为质保金在两个月满后(自钢筋到场且送检合格之日起计)10日内,甲方在扣除应由乙方承担的违约金后按实无息付清。
2、产品保质期为工程设计使用年限,在保质期内,因钢筋本身引起的一切工程质量缺陷,均由乙方承担所有责任并负责所有费用。
六、违约责任:
1、甲方不按本合同规定上报钢筋使用计划、不按本合同规定收料(含卸车不及时、便道不畅通和仓库容量不足)所造成的损失由甲方承担。
2、如因甲方原因致使货款未能及时支付给乙方,乙方不承担因停工待料而造成的损失。
3、乙方未按时、按甲方要求,保质、保量供应材料造成的甲方停工、窝工、返工等(除不可抗力外)由此对甲方造成的所有损失均由乙方承担。
4、乙方逾期交货的,按每日相当于逾期货品价值____‰的标准向甲方支付违约金。甲方不在约定的时间付款的,则每逾期一天按未付款额的____‰向乙方支付违约金。
5、如经初步检验,甲方发现货物不合格的,乙方应及时将货物运出工地,并立即免费予以更换,甲方无保管义务。如乙方怠于运出,由此产生的一切风险与损失均与甲方无关,由乙方自行承担。
6、乙方逾期交货的,若逾期____天并且不影响甲方使用的情况下钢筋价格按照合同约定执行,逾期超过____天,逾期交货部分的单价按照每吨每日降低____元结算,给甲方造成损失时,还应支付相应的赔偿金(赔偿金数额以甲方计算为准)。
7、乙方逾期交货而甲方解除合同的,给甲方造成损失时,还应支付相应的赔偿金(赔偿金数额以甲方计算为准)。
8、交货钢筋的质量不符合约定或者国家、行业标准的,包括但不限于生产厂家不符合约定、外观不合格、质量不合格、没有有效地质量证明文件、取样检验不合格等,乙方均应在____日内予以免费更换,因此发生的一切费用由乙方承担,由此造成的延误按本约定执行。给甲方造成损失时,还应支付相应的赔偿金(赔偿金数额以甲方计算为准)。
9、若乙方交货钢筋存在假冒伪劣产品时,一经发现,乙方应向甲方支付所涉及钢筋金额____倍的违约金,双方合同就此终止,给甲方造成损失时,还应支付相应的赔偿金(赔偿金数额以甲方计算为准)。
10、乙方保证按时交货,并保证其提供的货物质量符合国家、行业标准以及合同约定,如有违反,愿意承担因此而产生的一切责任。
11、甲方未能按本合同约定支付货款,向乙方支付违约金。
七、合同的生效、终止和解除:
1、合同生效:本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立生效。
2、合同终止:本合同生效后直至甲乙双方各自履行完其义务后,本合同自动解除,但相关质量条款和解决纠纷条款除外。
3、合同解除:甲乙双方依据本合同约定解除合同的,甲方以书面形式向乙方发出解除合同的通知后,本合同即予以解除。对解除合同有争议的,按协议书约定处理。
4、合同解除后工作:合同解除后,不影响甲乙双方在合同中约定的结算、质量责任条款。
八、其它:
1、履行合同过程中,双方往来采取书面形式。口头或电话通知无法律约束力,但对方认可除外。
2、甲方每次的进货时间及数量传真给乙方,视同乙方收到,而不论乙方是否签收,乙方均需及时供货。
九、解决合同纠纷的方式:
因履行本合同发生的争议,由双方协商解决,不愿协商或协商未能解决,可向人民法院提起诉讼解决。
十、合同有效期:本合同自双方签字盖章之日起生效,供货、结算完毕后本合同自动解除,但有关钢筋质量条款和解决纠纷条款除外。
十一、合同份数:本合同壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。本合同未尽事宜,由双方协议补充,补充协议与本合同具同等法律效力。
需方:(甲方)
单位全称:
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
签订时间:______年____月____日
供方:(乙方)
单位全称:
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
签订时间:______年____月____日
甲方________________
乙方________________
甲方承建的钢筋单项工程,于____________年_______月______日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:
按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目,包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整,现场不产生计时工,工完场清。其中:__________承包钢筋加工制作分项工程;_____________承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价:
以总钢筋设计含量计算,单价____________元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作__________元/吨;钢筋安装绑扎___________元/吨。
三、组织领导:
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
4)保证材料供应(材料运至现场50米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5)严格按照甲方规定的配合比合下料,、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的'损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
7)负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外),焊接要符合规范要求。
8)钢筋制安质量要求,应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班调整钢筋,必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
10)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准:
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期:
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法:
1)为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款,基础工程完工且验收通过后,十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
2)结算程序:每月底结算当月1-30日(31日)的工作量,乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收,经项目经理审核,报公司预算部结算核定,总经理签字同意后,财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它:
1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性_________万元封顶。
2)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
4)伤者费用在__________元以内,不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
甲方________________
乙方________________
____________年_______月______日
2022建筑工地钢筋采购合同.doc是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。建筑工地钢筋采购合同.doc能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
xxxx工程项目钢筋买卖
合 同
甲方:xxxxxxxxxx
乙方:xxxxxxxxxxxxx
经甲乙双方依法友好协商达成协议,甲方 项目地块所需钢材委托乙方供应,为了明确甲、乙双方的责任和义务,特订立此合同,双方共同遵照执行。
一、合同履约地点:xxxxxxxxxx
二、合同标的:本工程范围内所需钢材Φ6-Φ32及冷扎钢共约5000吨,具体以实际需用数量现场验收为准。
三、合同供货时间:按甲方通知为准。供货时间计划由甲方提前二(或一天)天通知乙方,乙方必须按甲方指定时间位置供货到场。如因乙方原因接通知后二天内货不能到场,超过一天,每天按所供材料金额的1%从应付钢筋材料款中扣除。
四、质量标准:乙方所供钢材质量必须符合国家现行标准,并得到甲方现场认可,材质证明资料齐全。如果货到工地经检验后,因质量检验和外观检测不合格等问题所造成的退货损失都由乙方负责。
五、供货安全:乙方应自行保证采购供货运输、卸货、搬运、退场等相关人员和车辆的安全,如因此造成的损失由乙方负责。
六、单价:甲乙双方根据市场行情按甲方当天提供的提货数量商定钢材供货单价并在乙方相关送货单据签名确认,本协议最终结
算金额以乙方开具的经甲方收货经手人签字确认的相关送货单据为准。双方确认的价格含运送该工程现场指定位置的全部费用和卸车及按品种、规格和项目部要求分类堆放的费用,但不包含发票税金。材料供完合同即行终止。
七、本工程所需冷扎钢及Φ6mm-Φ8mm线材,经双方监督采取过磅验收方式验收,螺纹钢Φ10mm-Φ32mm实行点条按理论依据计算重量。
八、结算及付款方式:按每批货结算方式:每批货到达工地当日起30日内双方结算确认,并在每批货结算确认后15日内付清该批货款。
九、双方责任和违约处罚:
乙方:1、必须保证材料按合同约定的时间进场,否则视为违约;2、质量保证符合验收标准,抽检不合格自行退货,费用自理,造成损失视为违约;3、质保资料齐全并按时送达,如三次要求无法送达视为违约。
甲方:1、提前二天提供材料供货计划;2、按时办理验收结算,否则视为违约;3、按合同支付材料款,否则视为违约。
如因以上原因或其他原因乙方私自中止履行合同,乙方应当支付进场材料的3%材料价款违约金给甲方,甲方有权直接从应付钢筋材料款扣除。如因甲方原因和资金不能保障,由此造成所欠货款按日利率千分之一计违约金给乙方。
甲方委托 为本协议钢材收货经手人,其权限[url
模板:
砼:38-41元/立,
钢筋: 310-420元/吨,或者10-13元/m2
砌筑: 55-70元/立。
抹灰:
面砖粘贴:18/m2.
室内地面砖(15元/平米,
踢 脚 线: 3元/米,
室内墙砖:
楼梯间石材:28元/平米,踏步板磨边:10元/米。
石膏板吊顶:铝扣板吊项:25元/平米,
蹲台隔断:120-300元/蹭位。
大白乳胶漆:6元/平米。
外 墙 砖: 43元/平米,
外墙干挂蘑菇石:50元/平米。
屋面挂瓦:13元/平米。
水 暖:
电气照明部分:6元/平米。
木 工:,木工35-50元/m2,
架 子 工:5.5元/m2 .
房地产建筑成本(按建筑平方米算)
:70~100元/平方米;
,合160~300元/平方米;
高层含量较高),合100~165元/平方米;
高层含量较低);
5、抹灰工程:25~40元/平方米;
:50~100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300~1000元/平方米;
:;
高层含量较低);
:每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),
造价90~300元/平方米,一般为90~150元/平方米,如采用高档铝合金门窗,则可能达到300元/平方米;
;
:增加造价高层含量较低);
:电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/平方米;
人工费:130~200元/平方米;
室外配套工程:30~300元/平方米,一般约为70~100元/平方米;
:70~150元/平方米;
塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5~8%:约60~90元/平方米;
临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房)30~50元/平方米;
检测、试验、手续、交通、交际等费用:10~30元/平方米;
:以上各项之和*10%=90~180元/平方米;
上交国家各种税费(总造价3.3~3.5%):33~70元/平方米,高档的可能高达100元/平方米。
以上没有算精装修,一般造价约为。
:15~100元/平方米;
监理费:3~30元/平方米;
广告、策划、销售代理费:一般30~200元/平方米,高者可达500元/平方米以上;
为县城等土地单方造价较低,一般为100~500元/平方米,也有高达20xx元/平方米以上的情况;
土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100~500元/平方米,各地标准都不一样。
结论:基本建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房,以国家最低标准承建,造价也难以少于向政府交纳的土地费及地方政府部分 的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等。另外,开发商的开发品质也有一定关系,如果一味压价,品质是要差一些;民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些,这 主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主导,成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些。不论何种原因,同品质的小区成本上下也不会超过100~200元/平方米。
常见的基础常识
12墙一个平方需要64块标准砖
18墙一个平方需要96块标准砖
24墙一个平方需要128块标准砖
37墙一个平方需为192块标准砖
49墙一个平方需为256块标准砖
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
一 个土建工程师应掌握的数据(转)
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
面积占建筑面积0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
一点不同观点:
1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为
16--18KG/m2.
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
柱密度变化很大。
4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙20xx--3000块。
5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
6、工程石子重量1800KG/m3 。 )
的平方成正比。 G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其 实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kgΦ14=1.21kg Φ16=
1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=
4.837kg............
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg
Φ8=0.395Kg
Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg
Φ14=1.21Kg
Φ16=1.58Kg
Φ18=2Kg
Φ20=2.47Kg
Φ22=3Kg
Φ25=3.86Kg
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表
格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=
等边角钢 W=
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=]
槽钢 W=]
备注
工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
面积占建筑面积0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
甲方:东营五洲丰生态农业有限公司
乙方: 身份证:
甲乙双方本着平等互利、自愿有偿、诚实信用原则,经协商一致,就21号大棚承包事宜,达成如下协议。
第一条 承包位置及面积
位于东营区六户镇东营五洲丰生态农业有限公司。
第二条 承包年限
自20_年11月01日起至20_年10月30日止。
第三条 承包费及支付
年承包费¥3000元,大写叁仟元整。
先交费后利用。乙方于签订本协议之日支付第一年的承包费;以后每年的09月30日前一次交清次年的承包费用。
第四条 双方的权利和义务
1.乙方利用上述土地仅用作种植,且只种植当年生当年收的作物,不能种植树苗等跨年度植物,更不允许在其上面建设永久性建筑物及设施。
乙方不得出卖、赠与或与他人交换该土地中的土壤,不得运出或许可他人运出土壤。乙方违反上述约定的,甲方有权终止协议,由此造成的一切损失由乙方负责。2.乙方在承包期内,不得转让、出租或抵押该土地。
3.乙方在承包期内,不得损坏水库大坝、四周渠道、房屋、大棚、猪圈等建筑物、构建物及树木。
4.乙方在承包期内对土地平整、施肥和修建渠道等方面的投入,将被视为短期行为,若甲方依据本协议收回该土地使用权的,甲方对乙方上述方面的投入不予补偿。
5.乙方在种植、生产、看护等过程中造成他人财产损失或人身伤害,或造成乙方本人或其工作人员财产或人身伤害的,均由乙方承担责任。
6.乙方完全遵守甲方公司的统一管理。
所种植的作物不得使用任何化学药剂和产生农药残留的药物。第五条 协议的变更与解除
(一) 双方协商一致,可变更本协议的约定。
(二) 有下列情形之一的,甲方有权解除本协议,对因此造成的乙方损失不予赔偿:
1.甲方或经甲方许可的第三人因清淤、拉土方、搞水利工程等工作需要的;
2.乙方未支付承包费逾期两个月以上的;
3.因法律法规或国家土地政策调整,因东营市或区政府、胜利油田土地使用政策调整,或因胜大集团重大土地政策调整,以及上述单位开发或建设需要使用该土地的;
4.因油田勘察、钻井、采油、铺设管线等利用该土地或其部分土地的。
因该项所述土地利用。5.因东营五洲丰生态农业有限公司整体规划和建设需要改土地的。
(三)乙方解除本协议的,应提前两个月通知甲方。甲方同意乙方解除本协议的,不退还当年的土地承包费。
第六条 违约责任
乙方违反本协议约定的,向对方支付年承包费的10%,并赔偿对方的损失。
第七条 争议解决的方式
因履行本协议产生的一切纠纷,双方友好协商解决之;协商不成的,一方可向协议签订地人民法院起诉。
第八条 其他约定
本协议自甲乙双方签字并交纳承包款项后生效。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表签字: 代表签字:
签订时间: 年 月 日
签订地点:东营五洲丰农业生态有限公司六户生态园
温室大棚承包合同书范文2甲方名称: (承包方)
乙方名称: (受让方)
为了规范农村土地承包经营权流转行为,维护流转双方当事人合法权益,促进农业和农村经济发展,根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和政策规定,本着自愿互利、公正平等的原则,经甲乙双方协商,订立如下土地承包经营权流转及温室大棚转让合同:
一、甲方同意将自己承包的用于温室大棚生产的承包土地流转给乙方经营,同时将温室及大棚一并转让给乙方。
二、乙方不得改变流转土地农业用途,用于非农生产。
三、土地承包经营权流转期限为 年,从 年 月 日起,至 年 月 日止。
四、甲方流转给乙方承包的土地 亩,该土地具体位置 (具体列表说明,并附土地现状平面图)。转让的温室大棚的建筑面积平方米。
五、流转价款及支付方式、时间:合同双方约定,土地流转费用以现金支付。乙方一次性向甲方支付元。(或约定分期支付)
六、甲方的权利和义务:
(一)权利:按照合同规定收取土地流转费。
(二)义务:协助乙方按合同行使土地经营权,帮助调解乙方和其它承包户之间发生的的纠纷,不得干预乙方正常的生产经营活动。
七、乙方的权利和义务:
(一)权利:在受让的土地上,具有自主生产经营权。
(二)义务:在国家法律、法规和政策允许范围内,从事生产经营活动,按照合同规定按时足额交纳土地流转费,对流转土地不得擅自改变用途,不得使其荒芜,对流转的耕地进行有效保护。
八、合同的变更和解除:有下情况之一者,本合同可以变更或解除:
(一)经当事人双方协商一致,又不损害国家、集体和个人利益的;
(二)订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;
(三)一方违约,使合同无法履行的;
(四)乙方丧失经营能力使合同不能履行的;
(五)因不可抗力使合同无法履行的。
九、违约责任:
(一)甲方非法干预乙方生产经营,擅自变更或解除合同,给乙方造成损失的,由甲方赔偿乙方损失。
(二)乙方违背合同规定,给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。
(三)乙方有下列情况之一者,土地发包方有权收回土地经营权:不按合同规定用途使用土地的;荒芜土地、不按时依法交纳有关部门收取相应的税费的。
十、其他约定事项:
(一)本合同一式四份,甲方、乙方及原发包方各一份,乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
(二)合同甲、乙双方约定的其他事项。
(三)本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成一致意见,形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
温室大棚承包合同书范文3甲方:
乙方:
为提高有机蔬菜种植的技术水平,保障蔬菜产品安全生产,推行科学种植,经甲乙双方协商一致,特签订本合作协议:
一、甲乙双方与20_年10 月 1 日就种植百果坝乡下家坝村蔬菜基地合作。经营范围为蔬菜,瓜果种植等。
二、乙方自愿向甲方提供农业种植服务,甲方将白果坝观音塘基地大棚40亩承包给乙方。承包费用为:租金为每年每亩1000元,租金租一年付一年.种植品种主要是瓜果葡萄种植。
三、合作期限为 3年 ,从 20_年___10__月___01__日至_20_年_10_____月___01___日止。
四、甲方为乙方开展服务工作提供方便,并已经前期聘请业技术专家在基地指导农业技术,乙方应认真学习并掌握技术要领,且应具备独立完成种植任务及技艺的服务能力,精心完成甲方指定的各项种植工作。
五、乙方必须履行的义务:
1、提供详细蔬菜瓜果种植方案;
2、负责棚室蔬菜生产种植工作,严格按照专家的标准方式方法进行全面指导工作;
3、负责有机蔬菜病虫、草害预测预报及综合防治指导,病虫、草害损失率控制在允许范围之内;
4、负责蔬菜基地工人管理和日常的流程工作。
5、种植所有的产品达到绿色蔬菜标准。
六、甲方必须履行的义务:
1、负责种植产品所有的物资购买工作。
2、配合乙方的产品的销售业务拓展工作。
3、配合品牌策划推广工作。
4、同等条件下,优先购买乙方的达标的种植产品。
5、乙方可自行销售所种植的蔬菜。
六、劳务报酬及分配方式:
甲乙双方协商决定,乙方的收益为自负盈亏,独立核算。
七、特别约定
1、如果乙方未能掌握专家授予的蔬菜种植技术、或怠于履行本合同义务,或严重损害甲方利益的,甲方有权随时解除本合同并不承担任何补偿,且乙方不享受任何奖励。
2、在合同期间,乙方应保守甲方的商业秘密及技术秘密,单独从事与甲方相竞争、相类似的相关项目合作或提供同类劳务行为;
否则乙方应向甲方承担违约金伍拾万元并双倍返还已经取得的利润等。3、如果因为特殊原因双方终止、解除本合同的,在解除、终止合作关系后乙方五年内不得从事与甲方相竞争相类似的相关项目合作或提供同类劳务行为;
否则乙方应向甲方承担违约金伍拾万元并双倍返还已经取得的劳务费及各项提成、奖励等。4、甲乙双方仅为合作关系,不构成劳动用工关系,甲方无义务为乙方承担社会保险等责任。
5、乙方如因自身原因发生的一切安全事故与甲方无关。
八、协议生效后,任何一方不得任意变更或解除,如遇人力不可抗拒的灾害造成协议无法履行或其他未尽事宜,由双方协商解决。
九、本协议自双方签字之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程班组承包合同
承包方根据(中华人民共和国经济合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方协商,达成如下协议。工程概况
1.11.21.3
1.42 承包方式:
2.1承包方式:班组劳务承包承包范围:施工图纸规定的主体结构部分(含地下室)以上钢筋工程全部工程内容,其中包括:
3.1钢筋后台加工制作,前台钢筋绑扎(含钢筋翻样),工程图纸以业主提供的施工蓝图为准。
3.2乙方承包费还应包括以下工作内容和费用:
3.2.1乙方自备手头工具。乙方负责本工种周转材料,码放整齐及配合装卸车。
3.2.2为完成本合同内容的全部费用,包含如人工费、冬雨季施工费、春节及其他节假日期间连续施工造成的费用增加、安全文明施工费、赶工费(含夜间施工费)。
3.2.3若由甲方原因造成的损失,由甲方自身负责。
3.2.4如以上工作因各种原因由甲方代为完成,其费用甲方有权从乙方承包费用中扣除。
4、合同价款:主体结构以实际竣工面积每平方米元,地下车库每吨元,(以实际翻样单为准),发生其他零用工按每工日单价计算,(其中含质量元每平米,进度元每平米,若质量、进度达不到相应扣除)发包方:
5、价款支付
5.1甲方按乙方每月完成合格工程量的50%支付工程款,剩余工程款双方约定
因乙方原因主体结构于未能封顶,乙方每延误一天罚款元。乙方如中途退场按完成工程量的50%结算工程款。
5.2乙方领取的劳务费必须足量发放到工人手中,要求做工资表工人签字支取,工资表上墙公布,并返回项目经理一份,无工资表返回或弄虚作假,项目部有权
不批劳务费。
6、合同工期
6.1开工时间2006年2月20日,主体封顶时间:2006年月日。
6.乙方必须执行甲方制定的工期计划(包括阶段性计划)除按合同约定的施工力
量组织施工外,随时按甲方要求增加施工力量抢工赶工,不得以任何理由拖延工
期(包括阶段性工期),如乙方能力不能使甲方满意时,甲方有权补充自有人力
穿插施工并有权自主确定工资额从乙方承包费中扣除。
7、工程质量
7.1本工程约定的工程质量标准为。
7.2由于乙方原因出现的质量返工造成的材料、人力损失,由乙方承担经济责任。
8、安全施工
8.1乙方必须认真遵守安全生产的有关规定,严格按国家,内蒙古及呼和浩特市
有关安全标准,规定和内蒙古及呼和浩特市 安全文明工地标准进行施工,随时
接受业主,甲方,政府部门安检人员的检查,接受安全交底(落实到个人),落
实防范措施,消除安全隐患,经常对工人进行安全教育,严格落实安全交底要求。
8.2由于乙方原因造成的安全事故,由乙方自行全部承担经济责任和法律责任,乙方应按国家有关规定对伤亡及家属进行经济补偿,妥善处理善后工作。
8.3对乙方原因造成的重大伤亡事故,由乙方承担全部费用外,还要承担主管部
门的罚款。
8.4乙方还应遵守和执行甲方有关安全生产方面的规章制度并接受甲方有关的检查,甲方有权停止乙方的违规操作,并对其进行处罚,甲方对其罚款不通过乙
方承包人的确认,直接从其承包费中扣除。因乙方原因造承政府部门对其安全问题罚款的,应有乙方承担经济责任。
8.5甲方与业主签订的“安全生产协议书”对乙方具有相同的约束力。
9、文明施工
9.1乙方必须按照内蒙古及呼和浩特市 安全文明工地标准和其他相关标准规定进行施工,包括有关环保,噪音及施工时间方面的管理制度,并承担自身原因造成的罚款。同时,乙方还应认真遵守和执行甲方有关文明施工方面的管路制度并接受甲方检查,甲方有权对其违反规定的行为进行处罚。
9.2现场料具必须按平面布置要求摆放整齐,操作做到工完料清,场地干净。
9.3严禁野蛮使用机械和工具。乙方承担对甲方机械及电动工具保养的责任。甲方有权制止野蛮操作行为并对其进行罚款处理。由于乙方野蛮使用或不正当使用造成的机具损坏应有乙方按原价赔偿。
9.4装卸、拆除各种材料机具,严禁摔仍,甲方有权对摔仍现象进行罚款100---500元。
9.5乙方工人食堂宿舍必须符合内蒙古及呼和浩特市 的有关规定,禁止脏乱现象,禁止赌博,酗酒,打架斗殴,严格遵守甲方宿舍食堂管理制度。
10、材料机具
材料机具凭支退手续使用并妥善保管,出现丢失按原价赔偿。甲方对乙方实行限额领料制度,超出部分有乙方赔偿。
11、甲方项目经理
11.1甲方项目经理:
11.2甲方项目经理职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令,标准,图纸,交底等,并代表甲方履行其他合同约定义务。
12、甲方工作
12.1负责提供图纸,组织会审交底,编制进度计划,审查乙方详细施工作业计划。
12.2进行必要的和合同约定的料具供应。
12.3对乙方进度,质量,安全,文明施工进行监督,检查和验收。
12.4负责与业主或总承包及有关部门的一切联系工作。
12.5随时,定期召开施工现场会议。
13、乙方代表
13.1乙方代表:
13.2乙方代表职责:按甲方批示的施工作业计划、质量、安全目标要求组织施工,履行合同约定的各项义务。乙方代表必须常驻工地。
14.2在甲方总计划,月旬计划,周进度计划等阶段性计划控制下编制、完成详细作业计划。
14.3遵守甲方各种现场管理制度和规定,承担违反制度、规定而导致的一切责任和费用。
14.4做好已完工程,分部,分项工程的成品保护工作。
14.5合理节约使用各种材料。
14.7承担由于自身原因不能履行合同造成的各种损失。
14.7承担由于自身原因造成的安全事故,案例,质量事故造成的经济损失和法律责任。
14.8乙方代表或管理人员按要求参加甲方做事的各种生产例会。
15、工程保修
15.1甲方扣除乙方结算价款的15.2保修期为一年,保修期内出现保修内容,甲方通知乙方及时安排人员维修,3天内乙方人员未到现场,甲方自行安排人员维修,费用从乙方保修款中扣除。15.3保修期内无保修内容,甲方一次性无息返还保修金。
16、乙方进场
16.1本合同约定乙方必保主要工种人员:钢筋工人,杂工人,合计人。
16.2乙方进场人员要求年龄最小18岁,最大不超过45岁,具有小学以上文化程度,听力视力正常,无残疾,无高血压,心脏病,癫痫病,精神失常,无犯罪前科和在逃纪录,甲方有权要求乙方辞退不符要求人员。
16.3乙方要管理教育自身工人遵守甲方各项管理制度,遵纪守法,严禁赌博,打架斗殴,酗酒。由于自身原因和防范措施不力造成的案件、交通事故(含现场内)等灾害事故,经济损失,法律责任及善后处理有乙方独自承担,由此对甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿。
16.4乙方进场人员必须按甲方指定地点住宿,未经甲方同意不得任意调整,自行租房,开食堂,外面就餐的安全方面的问题,后果自负。
17、乙方退场
17.1如乙方施工进度和质量明显不符合工期和质量要求,甲方有权指令乙方5日内增加人力,采取赶工措施及质量改进措施,5日内无明显改观的,甲方有权作如下处理:
17.1.1有权解除合同并要求乙方退场,乙方在接到通知后2日内无条件退场,并保证甲方现场财产和已完工程不受损失,甲方可先支付工人退场费,乙方工人退场后一个月内甲方按乙方已合格工程量的50%予以结算。
18、其他条款
18.1如果甲方有必要将工程的一部分另行发包,乙方应积极配合,不得提出异议和索赔。
18.2乙方要认真领会本合同内容,了解确认工程情况,合同一经签订,将成为双方工作管理目标依据和法律依据,乙方即将承担自身原因可能造成的风险责任。
19、争议解决
19.1双方协商决定,未果请合同管理部门解决,未果可向仲裁机构申请仲裁。
20、合同生效与中止
20.1合同需由甲乙双方共同签字才能生效。
20.2合同自签字之日起生效,双方结清工程款和保修款后中止。
21、合同份数
21.1本合同一式二份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效率。
发包人:承包人:
签订日期:签订日期:
需方(甲方):
供方(乙方):
依据中华人民共和国《合同法》等相关法规,经甲乙双方平等协商签订本合同,并共同遵守下列条款:
第一条:标的、数量、价款
在合同可预知供货数量内不得任意改变价格。其它说明(如无说明,上表单价为到甲方施工现场的价格):
第二条 质量标准与技术要求:
产品执行现行国家标准如下:
1、 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 GB1499-1998
2、 冷轧带肋钢筋 GB13788-92
3、 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 GB13013-91
4、 优质碳素钢热轧盘条 GB/T701-1997 5、验收由双方以及监理方共同按标准方法,对质量的复验由法定合格单位 ,按GB223-87《钢铁化学分析》,GB2975-82《钢筋力学及工艺性能试验取样规定》,GB/T228-20xx《金属拉伸试验方法》,GB/T232-1999
《金属材料弯曲试验方法》等标准检测进行。特别质量要求: 第三条 数量确认:按( )执行。
1、理论换算。
2、经甲方指定的计量检验合格的地中衡过磅。
第四条 运输方式及费用负担:
乙方负责运输过程的安全、环保以及本合同未注明的其他运输过程的事项和费用。
第五条 交货时间、地点及要求:
乙方必须及时将货物送达甲方指定的工程部位,因拖延而影响施工进度,按 元扣货款。
第六条 结算方式:
每月25日为结算日。双方对当月数量进行核实后进行结算。每次按核定数量的 %支付货款,剩余 %余款在最后一批供货结束,经验收合格后三个月内分期付清。
第七条 权责:
甲方权责
1、甲方书面指定专人对供货过程发生的事宜进行签字确认,其他签字无效。甲方签证人: 。
2、因乙方供货质量问题造成工程重大事故和返工费用由乙方赔偿,赔偿不限于甲方的直接损失,还包括有依据的间接损失。
3、甲方提供必要的进场条件,保证供货车辆的停放和工作方便。 乙方权责
1、在订货前乙方必须提供生产许可证、营业执照、业务人员身份证明、其他资质证明等,并备一套复印件交甲方。
2、乙方在供货前提供当批螺纹钢的出厂检验报告、复验报告及相关合格证。
3、乙方进入甲方场地,必须遵守甲方现场的有关规定,对安全等事项有疑虑可事先向甲方提出,甲方应积极配合解决。但由于乙方处置不当造成的事故由乙方负全责。
第八条 合同争议解决方式:
不经一方书面同意不得转让债权,由此产生的纠纷由另一方负责。本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;产生纠纷向甲方工程所在地的工商行政主管部门提出仲裁或诉讼。
第九条 本合同自签字盖章之日起生效,合同履行期内,当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式四份,双方各执二份;
甲方单位: 甲方代表: 委托经办人:电话:
乙方单位:
乙方代表: 委托经办人: 电话: 年 月 日
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,鉴于本工程具体情况,双方就劳务承包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、结构:
四、承包方式:钢筋工。
五、承包范围:按图纸规定的钢筋制作与加工,自带钢筋机械和扎丝,吃住自理。
六、拨款方式及工程面积:1、按国家规定的建筑面积计算。2、下面两层框架每平米元,上面七层砖混按每平方元进行计算。(小料全部外加工)。3、付款方式:二层、六层、九层每个拨款点按已施工过的90%进行拨款,主体封顶按总造价的97%付款,留3%粉刷结束全部付清。4、节假日放假不到拨款应适当保证工人工资。5、以上拨款方式甲方必须按时拨款,以免影响工程进度,如不及时拨款,造成后果由甲方自负,工程款到位如因工人工资没发放到位,出现任何纠纷由乙方负责。6、中途退场不干,甲方按乙方已施工过的80%给乙方结算工程款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同签订之日起生效,未尽事宜,甲乙双方可以协商处理。
甲方:乙方:
电话:电话:
身份证号:身份证号:
年月日
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方将住宅楼工程的钢筋工程,委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况,特签定如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况
工程名称:住宅楼工程
工程地点:
二、承包范围方式
翻样、安装、对焊、绑扎、工完料清、废料堆码等全部人工费,根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、扎丝、焊条、焊粉、焊具、套筒、柱梁板所有的垫块马镫等全部辅材费;工具费;超高、高层施工人工高空作业费等等;均由乙方承担。
、包机械设备。
、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
。
6、其单价为一次性包干,若因图纸变更或施工联系单增加或减少工作量,概不做调整。
三、施工工期
1、开竣工日期:按甲方进度计划决定。
2、乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
四、计价方式(承包范围及方式):
。
安全文明施工,材料、机具倒运,人员、工具、生活/办公用具进出场及施工过程中的搬迁等费用已含在本合同单价内。
如因各种原因只完成承包范围的部分工程,合同价格必须下调,具体情况按照完成承包任务比例,完成合同规定工序程度,影响工期情况,另找队伍增加费用等情况,由双方另行协商,但已完工程量结算总价下调比例不低于30%。
五、双方职责、义务及权利:
(甲方:
安装等工种之间的协调配合工作。
标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
3、按工程进度做好材料供应工作。
督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。
5、有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于200元,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
6、甲方派驻场代表负责全面管理。
(乙方:
1、乙方必须在甲方需要的任何时间,派一名人员配合参加放线工作。
2、组织具有法制观念及专业技术,素质好的成建制的职工进场,严禁体弱多病的成年人及目无法制意识且年龄超过60周岁的人进场,否则发生伤亡事故后果由乙方全部承担。
健康证等各种所需证件并报送。
4、严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。
5、如施工中浪费,造成用料超过出施工预算定额,超过部分从人工费中扣除。
6、必须文明施工,严禁材料乱放,施工地段中的材料必须做到控制定量,工完料尽。
7、因钢筋绑扎造成工程质量问题的,均由乙方负责处理。
8、垂直运输机械无法运输的部位乙方自己负责材料的运输。
墙梁柱基础塑料垫块由乙方提供。
六、安全施工
科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,乙方应承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用,并承担因安全事故给建设单位、政府主管部门等对甲方的罚款和造成的其他经济损失及无形资产损失费用。
2、若乙方发生伤亡事故,乙方应按有关规定立即采取应急预案。确保伤者第一时间送往医院抢救,所发生的所有费用由乙方全部承担。
高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工之前,应提前14天向甲方代表提出安全保护措施书面报告,经甲方代表批准后实施。其防护费用由乙方承担。
4、乙方现场设持证的专职安全员,建立健全安全保证体系,并组织实施。乙方应配合甲方做好进场安全培训及各种专项安全培训工作。
打架、高出坠物、跌落、触电、等一切造成伤亡所发生费用乙方自理并承担所有费用。
6、工地现场严禁非工作人员进入。如现场发生乙方的非工作人员伤亡,乙方应承担责任及费用。
,由乙方自行负责采购并发放工人。由于因劳保用品的缺失、不合格等原因,而造成乙方工人的伤亡的',责任和费用由乙方全部负责。
8、乙方员工在上下班途中遇到交通事故或其他原因导致伤亡的责任和费用均有乙方承担。
七、质量要求:
本工程的质量指标为合格工程,符合甲方、监理和业主的各种技术要求以及国家规范的要求。(受力钢筋直径
八、材料节约及工具使用:
钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理。
2、乙方在施工中必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款每次不少于500元,若遇有场地不清,工完材料不清,甲方有权责令其他班组清理,到时其费用支出由乙方承担。
3、乙方应及时按照甲方要求的时间提交钢筋进场计划,乙方按照甲方核定的翻样量加上0.5%的定额消耗量确定钢筋总量来控制钢筋的使用指标,结算时超用部分从乙方工程款给予扣除,对于施工过程的浪费现象,甲方有权利对乙方处以每次500元以上的罚款。
九、付款方式:
1、本工程不支付工程预付款。
2、工程进度款按每月工地现场实际施工人数,不得虚报人工数,每人每月生活费人民币800元支付;本工程钢筋工程结束后,工程款付至总价款的80%。工程竣工验收合格并办理结算手续后二个月内支付至结算尾款。
3、乙方在收取工程款时必须开具正式工资表,否则甲方有权拒付工程款。
携款潜逃等损失乙方自负。
十、其它:
1、未尽事宜,双方洽商解决。
本合同一式贰份,甲乙双方各壹份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。 以下无正文
甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章):
日 期:
日 期:
电话:
电话:
甲方:______公司
乙方:______
身份证号:______
身份证号:______
经双方友好协商,甲方将_____工程的钢筋工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况特签订如下协议条款,以资双方共同遵守、
一、工程概况:
工程名称:______
工程地点:______
工程情况:______
二、承包范围及方式:
卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;
、包机械设备、
、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输、)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容、
钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整、
、属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商、
三、施工工期及工人进场时间:
本工程工人自______年月日进场施工,确保甲方的总体进度计划、在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失、
四、承包单价:
安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内、
2、计算方式:
按照上述承包范围及方式,本工程中所有钢筋(包括建筑用的零星钢筋量)基价按必须达到甲方之要求即进度奖按、此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容(除本款第、
、如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量×
,按日工作时间此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内,对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除、
五、双方职责、义务及权利:
(1)甲方
生产设施及生活设施、
安装等工种之间的协调配合工作、
标高等数据、负责施工技术交底和安全生产交底、
督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作、
乙方各负责其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理、
(2)乙方
体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场、
暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工
生产中的安全事故,谁造成的由谁负责、
如施工中浪费,造成用料超出施工预算定额,超过部分从人工费中扣除、
乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系、
六、质量要求:
监理和业主的各种技术要求、规范的要求、
如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标,甲方将随时终止合同,并按本合同第四款第三条结帐、
七、材料节约及工具使用:
卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理、
同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款每次不少于
八、安全生产与宿舍区文明:
按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行、
九、付款方式:
;工程款的,剩余在工程中间验收合格后一个月内付清,乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款、
十、其它:
、待进场施工三个月后归还、进场后,乙方不能履行约定的文明、安全、进度、质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失、
补贴、车旅费、医药费等一切费用、
工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中,不得向甲方另行计算、
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
劳务公司:(以下简称甲方)____________
钢筋班负责人:(以下简称乙方)____________
经甲、乙双方友好协议,达成如下协议:
一、承包方式:以包工不包料的方式承包给乙方
二、承包范围:工程基础、主体一层至顶层所有钢筋绑扎与安装。(钢筋原材料加工、支水钢板焊接、垫块、焊接、钢筋预埋,马蹬、包括扎丝、焊条)。
三、甲方给乙方提供的钢筋机械设备1套,其余由乙方自备。
四、承包价格:框剪按建筑面积以每平方(____________)元计算,都以各层的建筑面积计费。基础钢筋以吨计算____________元/吨。另注:顶层楼顶建筑面积1.5倍计算。
五、质量要求:按照设计施工图纸和施工质量验收规范施工与验收。
六、付款方式:乙方自备工人生活费地上6层,地上6层完成量甲方付给乙方80%,然后每月80%进度款,工程完工后一个主方、承建方、劳务公司验收后付95%,余款5%,一个月后付清。
七、工程进度:入场听从施工管理人员时间安排,不可按理由推辞、要坚守岗位,否则以罚款处理(以每次100元在工程款中扣除)。本着认真负责态度把好每一个工程环节。在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
八、严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
九、施工现场作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。必须遵守施工现场安全管理制度,严禁违章指挥,违章作业。做到三不伤害;不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。作业后,应放松卷扬钢丝绳,落下配重,切断电源,锁好电闸箱、严禁斗殴。群体闹事、严禁施工童工、低智人员、赌博等现象。出现一切事故由乙方自己承担全部经济费用。
十、安全文明生产:
1、甲方工期定在20____________年12月前完成,乙方无条件配合工作。
2、工伤协定,乙方因工伤在30000元以内自行解决,由乙方自行承担。
3、甲方要求乙方不能再宿舍内私拉乱接电,不能再宿舍做饭炒菜等,如有安全员发现一次罚款100元。
4、如有甲方造成停工、待料、(超过3天)甲方补助乙方每人每天200元。
十一、甲方要求质保金____________元,地上6层退还。
十二、
①甲方要求乙方完工后清理钢筋归类,费用由乙方承担。完成每层工程量后,由施工员签字认可、支付款才能生效。否则不予支付。
②甲方要求乙方必须给农民工买保险200-300元,乙方无条件按照甲方指定的保险公司购买保险。
十三、乙方承诺合同条款中的所有条件,如有违约一切后果由乙方自负,甲方有权终止合同,余款将被甲方罚没作为甲方损失。若甲方违约,甲方承担乙方的所有经济损失,若乙方违约,甲方有权不退还保证金,一切后果由乙方承担,甲方不承担任何经济损失。
十四、惩奖制度:
1、甲方要求乙方按甲方的规定时间完成工期,如按甲方规定的日期工程完成,甲方奖励乙方____________楼10万元,
2、甲方要求乙方,如乙方按甲方规定的日期不能完成工程,甲方有权惩罚每栋楼4万元。劳务合同双方签字生效,负有法律责任和经济责任。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
2.1、乙方保证钢筋质量、规格等达到国家标准及______市、行业主管部门的规定及合同要求。对甲方特别约定之要求亦要完全予以满足。
2.2、钢筋送到甲方施工现场后,由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量、规格、质量等进行验收。货到现场若有质量问题应向乙方交涉。
2.3、产品几何尺寸的偏差必须在验收规范的要求之内,偏差大过要求的为不合格品,乙方必须无条件予以更换,所造成的损失由乙方自负。
2.4、乙方对所供钢筋质量承担全部责任,若因乙方所供产品的质量、规格、数量未能达到国家标准或满足工地的要求时引起甲方停工带料,甲方*根据当时现场的具体情况,任意采取包括但不限于下述措施进行处理:
2.5.1、若乙方所供钢筋有质量问题,甲方可拒绝验收,乙方应无条件另行调换符合质量要求和规格要求的钢筋供应甲方,并不得影响甲方施工生产需要;
2.5.2、因钢筋质量和供应不及时的原因导致甲方的全部损失由乙方承担,损失甲方可以在事发当月计算也可在最终结算时一并计算,乙方对此无任何异议。
2.6、由于钢筋是国家规定的强制性复检物资,因此所进的每批钢筋都必须按规定进行取样复检,且必须与监理工程师一起,若钢筋检验不合格则该批次钢筋乙方应无条件退货,所产生的费用全部由乙方承担。
你有和朋友探讨过关于签订合同的问题吗?合同对于保护当事人的合法有十分重要的地位。签订合同可以更好的履行契约精神,以下内容为编辑整理的“临时工合同”,欢迎收听愿您从中获得启示!
甲方(单位)名称/所有制性质/地址/法人代表
乙方(工人)姓名/性别/年龄/民族/现住址/身份证号码
甲方因生产(工作)需要,经劳务市场介绍,同意招用____为临时工。
经双方协商同意签订本合同,并共同遵守如下条款:
一、合同期限:自__年__月__日起至__年__月__日止。
合同期满,本合同自行终止。
如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理鉴证手续。
二、生产(工作)任务:甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在__岗位,承担__临时生产(工作)任务。
乙方若同意,须服从。
在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变
更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。
如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。
三、劳动时间与劳动报酬:(1)劳动时间:甲方实行每周__日,每日__小时工作制。
严格控制加班加点,确因生产(工作)需要加班加点的,甲方应从流水作业和台机人员的操作等
问题考虑,提前通知乙方并征得同意,按规定发给加班加点费。
(2)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日____元×25.5天=每月____元。
加班工
资,按不低于国家规定的标准执行。
奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。
实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。
具体办法在本合同双方约定栏中约订
。
从事夜班的,应发给夜餐费____元。
(3)在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本生活费____元。
四、劳动保护、保险福利待遇:(1)从城镇招用的临时工,实行社会养老保险制度。
保险金缴纳办法与本单位劳动合同制工人相同。
临时工本人负担标准工资的百分之三,先由甲方统一支付
,后在其当月工资中扣除。
(劳动保健食品费____元。
从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业
的,需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。
(致残、工亡或非因工伤、残、亡以及疾病的,其待遇应分别按国务院第第87号令及内蒙古自治区人
民政府第29号令的有关规定执行。
(4)合同期间,甲方发给乙方每月副食品补贴____元。
冬季取暖期间,按规定每月发取暖津贴____。
五、劳动纪律:乙方在合同期必须遵守以下纪律:(1)按时上下班,不得迟到早退。
(2)严格遵守操作规程,保证生产。
(3)爱护单位财产,不无故损坏公物。
(4)上班工作(生产)时间不得做私事不得做与生产工作无关的事。
(5)听从指挥,服从调动。
(6)保质保量完成任务,不得投机取巧。
(7)有事及时请示报告,不得擅自主张。
六、劳动合同的终止、解除和辞职(1)有下列情形之一的,可以解除劳动合同:①双方一致同意的;②符合本合同第六条第三项和第六条第四项规定的;③乙方培训(熟练)期满,不符合录用条件或本人不愿意供职的;④乙方非因工负伤,治疗终结仍不能复工的。
(劳动教养或判处徒刑的。
(工作秩序的;②违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的;③服务态度恶劣,损害消费者利益的;④有贪污、盗窃、赌博,营私舞弊等违法行为,尚未构成刑事责任的;⑤无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。
(政策,侵害工人合法权益的;⑤自费考入中等专业以上学校学习的;⑥经国家批准应征入伍的。
(产假期、哺乳期内的。
(6)甲方或乙方要求解除劳动合同,除第六条2项所列情况外,必须提前半个月通知对方。
并办理有关手续。
七、违反合同的责任:甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。
乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。
具体数额由双方协商。
乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲
方____元,否则甲方不予办理离单位手续。
八、双方认为需要约定的其它事项:本合同经劳动仲裁部门鉴证即生效。
十、本合同自双方签订之日起,任何一方不得擅自修改或变更。
合同履行中如有未尽事宜,须经双方协商,作出补充规定,经鉴证与本合同具有同等效力。
十一、劳动争议处理:合同履行中如发生争议,双方应本着互谅互让的原则协商解决,或经企业劳动争议调解委员会调解解决。
协商或调解不成时,任何一方均可向自治区劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
甲方:
乙方:
一、立约单位:
甲方:楼王小学代表:______________
乙方:______________(受聘方) ,性别:______________年龄:______________ 身份证号码:______________
家庭地址:
二、聘用岗位及月工资:
1、楼王小学食堂工人;月工资为_______元;
学校其他一切福利待遇
3、甲方承担法定假日的工资待遇;
4、乙方如要辞工,必须要提前一个月向甲方提出,否则作自动脱离,根据
三、聘用期限:
聘用期限10月,为20xx年8月28日至20xx年6月28日止。
四、有关其他协议事项
(一)对乙方思想道德方面的要求:
1、遵纪守法, 遵守学校各项规章制度,积极参加学校组织的各类活动,不
2、必须树立全心全意为师生服务的意识,热心食堂工作,平等对待每一位
3、遵守劳动纪律,准时上下班,遵守食堂请假制度。
4、遵守社会公德,不准喝酒。
,乙方不得任意拿走,一经
(二)对乙方工作方面的要求:
1、积极认真地做好本职工作的同时,协助好其他同志的工作,甲方如因工
2、乙方应严格遵守各种工作的操作规程,对因其违反操作规程而造成财产损失等事故,由乙方承担全部责任。
3、若乙方在工作中,消极怠工,致使食堂运转不协调,甲方有权直接解除劳动关系。
(三)对乙方卫生方面的要求:
工作帽,按要求佩戴好工作证。
抽烟;私人物品不得带入操作间或寄放在冰箱、柜内。
。
上报一份。甲乙双方签字后生效。
五、双方签字:
甲方:___________(学校代表签字)
乙方___________(签字)
_ 年___ 月 ____日
你好上海临时工外包合同模板如下
甲方,_________________
身份证号码,_________________
乙方,_________________
身份证号码,_________________
经甲、乙双方协商一致,根据有关规定,签订以下劳动合同,并共同遵照履行,
一、甲方以钟点工形式招用乙方,乙方负责___________________(工作内容,_________________自写),招用时间自20__________年__月__日至20__________年__月__日止。
二、乙方按甲方的工作要求,每工作1小时劳动报酬为人民币_______________元。甲方按乙方实际工作______小时结算劳动报酬,于每月______号支付给乙方。
三、乙方在工作过程中须戴齐护具,因个人技术和不戴护具出现的一切问题由乙方自己负责,与甲方无关。
四、乙方应遵守甲方的规章制度,遵纪守法,做好本职工作。乙方有严重违纪、失职、营私舞弊或给甲方利益造成损害的,甲方可以随时解除劳动合同;甲方未按约定支付劳动报酬、提供劳动条件或以不正当手段强迫劳动的,乙方可以随时解除劳动合同。
五、甲、乙任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应给予赔偿;任何一方无故解除劳动合同,应承担合同违约金元。
六、甲乙双方需约定的其他特别事项,________________
七、本协议一式两份,甲乙双方签订后各保留一份。
甲方,_________________乙方,________________
签订时间,_________________年月日
一、立约单位:
甲方:石柱县坡口小学代表_______________
乙方:(受聘方)__________,性别;年龄:身份证
号码:家庭地址
____________________
二、聘用岗位及月工资:
;
;
3、甲方承担法定假日的工资待遇;
4、乙方如要辞工,必须要提前一个月向甲方提出,否则作自动脱离,根据情况扣除月工资的50%~100%;
三、聘用期限:
聘用期限为一学期,为200__年__月__日至200__年__月__日止。
四、有关其他协议事项
(一)对乙方思想道德方面的要求:
作风,树立良好的职业道德。
2、必须树立全心全意为师生服务的意识,热心食堂工作,平等对待每一位师生,不搞特殊化;关心集体,爱护公物。要尊重领导,服从领导的各项要求及工作安排。
3、遵守劳动纪律,准时上下班,遵守食堂请假制度。
4、遵守社会公德,不准喝酒。
,乙方不得任意拿走,一经发现,甲方有权直接解除劳动关系。
(二)对乙方工作方面的要求:
1、积极认真地做好本职工作的同时,协助好其他同志的工作,甲方如因工作需要,有权调动乙方的工作,乙方应该主动配合。
2、乙方应严格遵守各种工作的操作规程,对因其违反操作规程而造成财产损失等事故,由乙方承担全部责任。
3、若乙方在工作中,消极怠工,致使食堂运转不协调,甲方有权直接解除劳动关系。
(三)对乙方卫生方面的要求:
工作帽,按要求佩戴好工作证。
抽烟;私人物品不得带入操作间或寄放在冰箱、柜内。
。
上报一份。甲乙双方签字后生效。
五、双方签字:
甲方:___________(学校代表签字)
乙方___________(签字)
200__年___月____日
签署临时工劳动合同
随着社会经济的发展和就业市场的变动,越来越多的企业开始聘请临时工来满足某些临时性的劳动需求。而为了确保双方的权益,签署临时工劳动合同变得至关重要。本文将详细介绍临时工劳动合同的内容和步骤,以及相关注意事项。
一、合同内容
1.劳动双方信息:合同中应包括雇主和临时工的基本信息,如姓名、身份证号码、住址等。
2.工作内容和职责:明确临时工的具体工作职责和任务,确保其了解工作要求和目标。
3.工作时间和地点:合同中应明确工作时间段以及具体地点,以便临时工合理安排时间和交通。
4.薪酬和支付方式:详细列明临时工的工资标准和支付方式,确保工资按时、足额支付。
5.工作期限:由于临时工是短期用工,合同中应详细说明工作开始和结束的时间段。
6.工作环境和安全:雇主应确保临时工的工作环境安全,并提供必要的劳动保护措施。
7.违约责任:合同中应明确临时工和雇主的违约责任和处罚措施,以维护双方的权益。
二、签署步骤
1.明确需求:雇主需要在公司内部明确需求,并根据实际情况决定是否招募临时工。
2.发布招聘信息:雇主可以通过招聘网站、社交媒体或人力资源公司等途径发布招募临时工的信息。
3.面试选拔:雇主通过面试等方式选拔临时工,确保其具备相应的工作能力。
4.签订合同:双方达成一致后,雇主与临时工进行劳动合同的签订。
5.合同存档:雇主应将合同存档,以备日后需要参考或处理纠纷。
三、注意事项
1.履行义务:雇主应按合同约定支付工资和提供必要的工作条件,临时工也应按时履行工作职责。
2.保护个人信息:合同中的个人信息应受到保护,雇主不得非法使用或披露。
3.遇到问题及时沟通:如果临时工在工作中遇到问题或有任何疑问,应及时与雇主沟通解决。
4.签订合同前充分了解:临时工在签署合同前应充分了解合同内容,如有疑问可咨询专业人士。
5.终止合同:如果临时工需要提前终止合同,应提前通知雇主并经过协商达成一致。
签署临时工劳动合同对于雇主和临时工都非常重要,它能确保双方的权益得到保护,规范工作关系。临时工应注意合同内容,保护自己的利益,雇主也应履行合同义务,为临时工提供良好的工作环境和待遇。通过合同签署,双方能够建立良好的合作关系,共同实现工作目标。
本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份,具有同等效力。
合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章):___________________ 乙方(签字):___________________
代表人(签字):________________ 身份证号:______________________
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
劳动合同注意事项:
1、签订合同时,劳动者首先要弄清单位的基本情况,要判断是否是合法企业,它的法人代表姓名、单位地址、电话要知道,这些信息可以通过上网查询工商登记信息获取,同时,要求将这些内容明确写在合同中。
2、劳动者要弄清自己的具体工作,并在合同中表明工作的内容和具体地点。
3、劳动报酬要定清楚,避免口头约定。如标准工资是多少?有没有奖金?奖金是根据什么标准发放的?这些数据一定要在合同中体现,不要轻信老板的口头承诺。
4、劳动报酬的支付方式与支付时间要明确,是现金还是通过银行支付到账户中。
5、劳动合同盖章后,劳动者本人和用人单位要各保管一份。劳动合同是发生劳动争议时,劳资双方可出具的最直接、最有效的法律凭证。
机关单位临时工合同
近年来,随着社会的发展和经济的快速增长,机关单位临时工成为了一种常见的用工方式。机关单位临时工合同是一种为机关单位提供短期或临时工作的合同,其特点是灵活、有效,并能够满足机关单位的工作需求。
一、机关单位临时工合同的定义和特点
机关单位临时工合同是指机关单位与个人或劳务公司签订的,针对短期或临时工作的劳动合同。机关单位临时工合同的特点主要包括以下几个方面:
1. 灵活性:机关单位临时工合同与传统的长期劳动合同相比,主要的特点就是灵活、弹性。根据工作需要,机关单位可以根据工作量的大小和工作期限的长短,灵活地招募和解聘临时工人,使得用人的成本和效益能够达到最佳平衡。
2. 效率性:机关单位临时工合同的灵活性为机关单位提供了更快速、更高效的用工方式。在临时工合同的安排下,机关单位可以根据自身需求,快速引进临时工人,填补用工缺口,提高工作效率。
3. 节约性:相比常规的用工方式,机关单位临时工合同在经济成本上具有明显的优势。临时工人的工资待遇通常较低,不需要支付繁琐的福利和社保,也不需要承担长期用工带来的高维持成本,从而节约了机关单位的用工支出。
二、机关单位临时工合同的应用范围
机关单位临时工合同的应用范围广泛。机关单位临时工主要用于以下几个方面的工作:
1. 突发事件的应急工作:当机关单位面对突发事件或突发任务时,往往需要迅速调集人力来完成。机关单位临时工合同能够提供迅速的用工渠道,使机关单位能够快速组织人力,高效应对各类应急工作。
2. 节假日等特定时期的劳动力需求:在一些特定的时期,如节假日、政府重大会议等,机关单位的工作量会大幅度增加,此时,通过签订临时工合同,机关单位能够及时调集足够数量的临时工人,保障工作的正常进行。
3. 临时项目的执行:在机关单位临时需要开展一些短期的专项工作时,通过临时工合同,可以引进临时工人来完成相关任务。这样,机关单位能够灵巧地组织专项工作,并能够高效完成项目目标。
三、机关单位临时工合同的注意事项
机关单位在签订临时工合同时,需要注意以下几个问题:
1. 明确用工期限:机关单位应在临时工合同中明确规定用工的期限,以免发生用工时间超出协议范围的问题。
2. 合理工资待遇:机关单位应根据临时工人提供的服务和工作量,合理确定工资待遇。同时,还需尊重临时工人的权益,确保他们的劳动报酬与工作付出相匹配。
3. 维护临时工合法权益:机关单位在与临时工人签订合同时,应加强对临时工人权益的保护。确保合同的合法合规性,以保障临时工人的劳动权益。
四、机关单位临时工合同的发展趋势
随着社会变革和用工需求的多样化,机关单位临时工合同的应用越来越广泛,其发展趋势主要体现在几个方面:
1. 合同规范化:随着法律法规的完善,机关单位临时工合同的签订将更加规范化,更加严格地保护劳动者权益,保证临时工和机关单位的权益平等。
2. 多元化用工方式:未来的机关单位临时工合同将会更加多元化,为机关单位提供更灵活的用工方式,满足各种工作需求。
3. 人工智能的应用:随着人工智能的发展,机关单位临时工合同将与智能化技术相结合,实现更高效、精准的用工管理,提高工作效率。
机关单位临时工合同是一种高效、灵活的用工方式,能够满足机关单位不同时间段和工作需求的用工需求。在今后的发展中,机关单位临时工合同将逐渐得到规范化,并与智能化技术相结合,进一步提高用工效率和工作质量。
甲方:
乙方:
钢筋分项工程劳务合同内容介绍:
____镇《福源名居》项目工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:____镇 《福源名居》项目
二、工程地点:____街
三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混结构。
四、承包方式和承包范围
4.1 承包方式:设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝,切割片,对焊接,机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2 承包范围:____镇 《福源名居》项目,从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
五、工程结算
5.1 工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算,包含正负零以下及屋面女儿墙在內。
5.2 付款方式:毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算),按70%在7天內支付,全部主体工程完工验收后7天內进行结算,结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。
六、工期要求
6.1 甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的.损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2 工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。
七、其它事项:
此协议一式二份,甲乙各执一份双方签字生效。
甲方:
身份证:
乙方:
发包方:_______________(以下以简称甲方)
承包方:_______________(以下简称乙方)
根据《合同法》的有关规定,在确保施工安全、质量的前提下,将制安工程委托给乙方施工,为明确双方在履行合同中的责、权、利,现经双方友好协商,制定本合同,希共同遵守。
一、工程名称:_______________
二、工程地点:_______________
三、结构模式:框架
四、承包方式:各幢楼钢筋制安工程按包工包机械(不包料)由乙方承包施工,乙方自负盈亏,该项目乙方不得转包或变相转包,否则甲方有权责令其退场,并赔偿甲方的一切损失。
五、承包内容:
按图纸要求(包括设计变更)在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具(包括女儿墙、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等)。
1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋(包焊机、焊条),此项按每幢每层100元包干。
2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护。
3、负责每批进场钢筋的试验取样(包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊)。
4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任,以及套筒连接的所有工作
5、文明施工:①安全帽自理;②尊师爱徒;③负责材料及工具的堆放整理工作;④保证施工场地的整洁。
六、工程结算:
1、钢筋制安(包工、包铁丝、包机械)项目,单价每吨按270元人民币计取。
2、吨位计算数量按照甲方审核后的钢筋抽筋数量为准。
3、电渣压力焊每点1.70元,套筒连接每个8元,闪光对焊每点8元计取。
4、除套筒连接外,试验送检焊点由乙方负责制作,不计结算数量,由甲方负责送检及送检费用。
5、以上单价均为一次性包干价,结算时不作任何调整。
七、工期要求:
本钢筋项目基础安装工期为2个日历天,逐层柱安装工期为1个日历天,逐层梁板安装工期为1个半日历天,工期的延误甲方有权对乙方进行经济处罚,每延误一天罚款人民币贰仟元整。
八、质量与验收
1、组团二各幢楼质量应达到合格以上,因乙方原因工程质量达不到约定的合格质量标准,甲方有权拒付工程款且乙方承担违约责任。争取创一幢楼为优质工程,其钢筋制安一定要达到优质,制安项目为不奖不罚。
2、乙方应认真按照标准,规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及委派人员的检查验收,并为检查验收提供便利条件。如验收不合格,所产生的返工费用由乙方负责,整改直至合格。如整改造成工期延误,乙方必须承担甲方对乙方的经济处罚,并承担因返工所造成的原材料损失。
3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。
4、工程施工中遇到质量问题,乙方在收到通知若不及时整改,甲方将组织有关人员进场整改,费用由乙方双倍承担。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。
九、双方责任
(一)甲方责任:
1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权,进行成本控制和资金管理。
2、负责施工生产、技术、质量、安全等全面管理,负责图纸自审。参加图纸会审,制定施工组织设计并贯彻落实。
3、负责施工技术与安全交底工作,施工放样,技术复核,沉降观测、分部分项验收,质量安全指导、检查,负责施工预、结算工作,编制内业资料,建立工程施工技术档案。
4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理。
5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图。
6、甲方提供一间乙方办公的场所,并收取办公场所费用200元/月,此费用在工程款中扣回。
7、甲方委派为现场代表,负责落实日常施工管理工作。
(二)乙方责任:
1、遵纪守法,遵守甲方的规章制度,服从甲方管理人员指挥和基监督,特别对施工预制条文或指令性通知的及ISO9000标准必须坚决接受执行。
2、严格按照施工验收规范、质量验标准、安全操作规程进行施工,接受施工技术安全交底,认真做好自检、复检、交接班检查工作,把好每一道工序的质量安全关。
3、应积极配合甲方进行安全生产的宣传教育工作,负责贯彻执行和日常检查安全生产措施的落实。如出现各种安全事故等,由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承担,与甲方一概无关。
4、做好计划生育地宣传工作,并承担由于自身违反计生工作造成的经济责任。
5、乙方应提前10天向甲方提供各单位工程及各层数的钢筋规格及数量;同时施工中应节约材料,若发现乙方浪费或乱丢材料,每日楼层不得留有钢筋,则每次罚款壹仟元,应做到场地无剩料。钢筋在制作和安装过程中,断料、配料应统筹安排,不得有钢筋浪费的现象,若发现有钢材不按最优化的统筹配料而造成的浪费,甲方有权按浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款。
6、乙方负责自身的暂设。
7、乙方必须及时发放工人工资,并每月造册给甲方备案,作为付进度款的参考依据。若发现乙方工人提请诉讼,一切责任与损失由乙方负责,每人次罚款8万元;同时甲方有权取消剩余工程款的支付。
8、乙方应认真执行安全生产操作规程与甲方制订的有关安全规章制度,经常教育工人注意施工安全与防火,不得使用"三炉"(电炉、煤油炉、电炒锅和液化气炉等)和电热棒,违者没收炉具并处以罚款500元。
9、教育工人遵守社会治安管理,严禁在工地上斗欧、酗酒、赌博、收听收看黄色录音、录像等,违者每次罚款200元,班组长罚款5000元。且甲方有权更换班组。
10、甲方提供的防护设施,乙方不得随意拆除和破坏,如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责,其费用由班组承担并在承包的工程款内扣除。
11、劳务管理:凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片及时到项目部签订劳务合同,违者每人处以壹仟罚款。由乙方统一负责办理就业证(就业调节费),费用由乙方支付,女同志还应带有婚育证,进入工地就要做到证件齐全,如有拖办或证件不齐者处以人均200元罚款,并补办证件。严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场,违者每次处以200元罚款。暂住证由乙方自带工人到派出所办理,其费用乙方自负。不办理者一切后果由乙方负责。
12、乙方委派先生为现场代表,负责施工和日常的工作事宜。
十、机械、工具管理
1、井架:由甲方提供,其操作、维修由甲方负责。
2、甲方仅提供每幢楼一台二级箱供乙方使用,其余开关箱、电缆、插板由乙方负责。
3、安全帽、安全带、雨具等由乙方自行负责。
4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及提供身份证、务工证、计生证和上岗证(电焊、立焊等)复印件。
5、除井架外,所有制安的设备、工具由乙方负责到位。
6、合同签定后,有关钢筋制作机械及时进场作为押金,其保管由乙方负责。
十一、付款方式
本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进度款,待各幢主体工程封顶后付至总完成量的80%,单位工程钢筋分项全部完成后付至90%,余款待工程结算后一个月内付清。
十二、其他
1、本合同执行中若发现争议,双方友好协商解决,若解决不成,可向当地管辖的仲裁机构仲裁解决。
2、本合同执行中,若有违约,一切损失由违约方如数赔偿。
3、本合同一式贰份,双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效,直至工程款付清为止失效,若本合同未尽事宜,施工中另作补充协议完善,本合同与补充协议同样具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_______________(简称甲方)
乙方:_______________(简称乙方)
经甲、乙双方协商,甲方决定将其承建的( )钢筋分项工程施工承包给乙方施工,达成以下协议条款:
一、承包方式、范围及单价
1、承包方式:乙方包工不包料
2、承包范围:负责设计施工图及变更图从基础一下起所有地基基础和主体的钢筋分项工程施工。
3、按设计建筑面积计算为准,施工单价为:此工价包含施工过程中除钢筋材料外的所有耗材,施工机械、用具,承建范围内在施工过程中的材料管理、集中堆放等。
二、质量要求
1、按国家相关质量要求标准验收,质量必须达到合格(含合格以上)。
2、钢筋加工、安装必须按设计图纸及变更图尺寸施工,如不按图纸设计施工所造成的一切损失由乙方负责。
3、乙方施工每道程序后,必须清理其施工现场残留物,不能影响下一道工序施工。同时报项目部组织相关人员进行验收,如有不符合规范要求必须立即整改。
4、钢筋加工、焊接必须规范牢固,焊接接头必须满足规范要求强度。
5、乙方必须提前6天向项目部上报所需钢筋数量,项目部按国家及行业规定保证定量供给,由于管理不善造成浪费的差额由乙方自行负责。
6、在工程质量上不合格造成返工、材料浪费,乙方自行负责并赔偿相应损失。
7、如在混凝土浇筑完成后因为乙方未按图纸要求预留好保护层厚度而出现露筋的,乙方必须按要求及时处理。
8、乙方在施工现场未安装完的钢筋等材料必须及时收回,并堆放到指定地点,不能出现乱丢乱放现象,如发现视情节轻重将对乙方进行处罚。
三、施工安全
1、乙方合同签定人是自己施工区域内安全第一责任人,对自己施工区域内施工安全负全部责任。
2、进入施工现场人员必须配戴安全帽,在各班组施工范围内发现工人不戴安全帽的,第一次工人罚款:壹佰元,班组罚款:壹佰元;第二次工人罚款:贰佰元,班组罚款:贰佰元,以此类推,重犯重罚,罚款均从工程款中扣除(在施工过程中所发生的其他违反安全生产的行为均按本条执行)。
3、在施工现场人员不听工地管理人员的安排和指挥罚款贰佰元至伍佰元。
4、盗窃工地上的材料罚款壹仟元,并按所盗窃材料10倍以上赔偿,费用从施工班组工程进度款支付过程中扣除。
5、在工程质量上不合格造成返工、材料浪费,乙方自行负责并赔偿相应损失。
四、工程款支付方式:
进度款按月工程量的70%支付,余款在工程验收后一个月内扣除5%的质保金后全部支付给乙方,如在保修期内无任何质量问题,5%的质保金在保修期过后将全部退还给乙方,质保期定为一年。
五、工期要求:
1、乙方须在甲方指定的进度计划时间内完成进度计划施工任务。
2、乙方必须按期完成项目部安排的合理施工进度计划,如未按期限完成,延期第一天罚款:伍佰元,第二天罚款:壹仟元,以此类推,并且甲方有权要求乙方退场(甲方只按照乙方所做工程量价款的90%结算给乙方)。
六、保修责任:
1、在施工期间,如乙方所负责的分项工程出现质量问题或乙方破坏到其它施工班组已完成的工程,乙方必须负责全部修复,修复所需费用由乙方全部承担。
2、在竣工验收合格后,乙方在保修期内接到项目部管理人员电话后48小时到现场免费处理,如乙方不按时到现场处理,甲方将自行派人处理,所产生的一切费用将从乙方质保金中扣除。
七、违约责任:
施工过程中乙方拒不执行甲方指令或故意拖延的,视乙方违约,乙方须付壹万元的违约金给甲方,乙方认为甲方指挥错误,乙方有权提出与甲方协商,因甲方指令错误造成损失,由甲方承担。施工过程中,如乙方不按甲方要求保障工程质量、进度,甲方有权更换班组,(甲方只按照乙方所做工程量价款的90%结算给乙方,若乙方无故退场甲方只按照所做工程量价款的50%结算给乙方)。
八、施工纪律
1、乙方合同责任人必须每天在施工现场认真管理,有事需向甲方请假,并得到甲方项目部主要负责人的亲自批准。
2、保证24小时开机,如有无故关机、停机、不在施工现场1天罚款:伍佰元。
3、甲方通知的工作会议、现场会议,乙方必须按时参加,无故迟到一次罚款:贰佰元,缺席一次罚款:伍佰元。
4、乙方必须按时发放农民工工资,如不按时发放或结清,甲方一旦发现有权按照有关规定处理,并且每月上报一次发放工人工资花名册。
5、施工中所有施工人员必须服从公司管理制度及现场施工管理人员指挥,若有违规者我公司将按公司管理处罚制度处罚。
6、施工中班组带班人员必须配合施工人员每次放线,无故缺席每次罚款:贰佰元。
九、其他未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。此合同一式二份,甲、乙双方各持一份,双方签字盖章后即产生法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:公司
乙方:身份证号:
经双方友好协商,甲方将_____工程的钢筋工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程情况:
二、承包范围及方式:
1.承包内容:钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;
2.承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3.钢筋的材料水平运输(从成型场地至绑扎点)、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的.人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4.无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整。
5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。
6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其它将按实计算。
三、施工工期及工人进场时间:
本工程工人自20_年月日进场施工,确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
四、承包单价:
1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。
2.计算方式:
按照上述承包范围及方式,本工程中所有钢筋(包括建筑用的零星钢筋量)基价按180元/吨,安全必须达到甲方之要求即安全奖按6元/吨、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按6元/吨、进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按8元/吨、服从甲方指今按6元/吨,服从生活区管理要求按4元/吨、以及质量必须达到且通过市结构优质工程验收即质量奖按10元/吨,安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为:220元/吨。竖向对焊接头每个按1.7元/个;地下室底板水平焊接头5元/个(以实际发生个数为结算依据)。此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容(除本款第5条提到的内容,本单价不作调整)。
3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求,即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量×180元/吨×90%计算所得给予结算)
4.结算钢筋数量,按图纸量扣除乙方在绑扎过程所留的绑扎钢筋损耗量计算。(即乙方实际用于本工程的绑扎量)
5.非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外,其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中),按日工作时间10小时计,25元/普工工日、40元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内,对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除。
五、双方职责、义务及权利:
(1)甲方
1.提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。
2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。
3.编制施工进度计划,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4.按工程进度做好材料供应工作。
5.项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导,现场施工员负责进行技术指导、督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。
6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元,直接在乙方每月任务单中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
7.协助乙方搞好施工人员的暂住证办理,其费用由乙方负责。
8.负责班组所有职工工作服的购买,其费用甲、乙方各负责50%。其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。
9.甲方派驻现场代表负责全面管理。
(2)乙方
1.组织年龄在20~45岁之间,身强体壮,具有法制观念及专业技术,素质好的成建制的职工进场,严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
2.进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份,一经注册不得随意变动,如需调动,报项目部备案。
3.严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,谁造成的由谁负责。
4.所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求,由乙方自行采购或甲方代购,若委托甲方代购,此费用从乙方工程款中扣除,扣除金额为采购价_105%。
5.按施工预算到仓库领料。如施工中浪费,造成用料超出施工预算定额,超过部分从人工费中扣除。
6.必须文明施工,严禁材料乱放,施工地段中必须日做日清,控制定量,工完料尽。
7.因钢筋绑扎造成工程质量问题的,均由乙方负责处理。
8.垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.
9.乙方自制施工中的各种垫块,原材料由甲方提供;墙体塑料垫块由甲方提供。
10.乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系。
六、质量要求:
1.本工程的质量指标为达到瓯江杯,实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。
2.质量考核分阶段,同时由项目部实行不定期抽查。如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标,甲方将随时终止合同,并按本合同
第四款第三条结帐。
七、材料节约及工具使用:
1.安全帽、卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理。
2.乙方在施工中必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款每次不少于500元,若遇有场地不清工完不清,甲方有权责令其班组清理后施工,如果不履行好此项工作,甲方将做出强制手段,指令他人清理,到时其费用支出由责任班组承担。
3.乙方应及时按照甲方要求的时间提交钢筋进场计划,乙方按照甲方核定的翻样量加上1.5%的定额消耗量确定钢筋总量来控制钢筋的使用指标,结算时超用部分从乙方工程款给予扣除,对于施工过程中的浪费现象,甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。
八、安全生产与宿舍区文明:
按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行。
九、付款方式:
1.乙方自带一个月生活费,次月开始每月15日结算上月工资,按完成工程量的80%付款(单价按基价执行);工程款的15%结构封顶后一个月内支付,(办理结算后一个月内,甲方支付至结算总额的95%),剩余5%(2%标化工地保证金,3%作为质量保证金,在工程拿到标化工地证书及瓯江杯时一个月内返还)在工程中间验收合格后一个月内付清,乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款。
2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工,否则视为乙方违约。
3.对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除,乙方不得有任何异议。
4.乙方需上缴的个人调节说及人身保险1.3%,由甲方代扣代缴。
5.甲方每月在乙方进度款中扣除1000元零星用工费,时间按主体工期计算,此款为永久扣款。
6.当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。
十、其它:
1.合同签定后乙方向甲方交合同保证金10000元(甲方出具收据)。待进场施工三个月后归还。进场后,乙方不能履行约定的文明.安全.进度.质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失。
2.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。
3.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中,不得向甲方另行计算。
4.未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权属甲方。
5.如果在合同执行期间施工范围增加内容,乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.
6.本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方:(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定,双方本着互赢互利的原则,经甲、乙双方同意,达成以下协议:
一、工程地点
黄陵县商业街原机砖厂家属区内。
二、开工时间
本工程计划开工时间为年月日,计划竣工时间为年月日。
三、承包方式
包清工、包安全、包质量、包进度。
四、承包内容
2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量,从井桩开始至坡屋面封顶,包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。
五、合同单价
按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。
六、付款方式
乙方先垫资,在甲方资金能周转的情况下,可预借适当的工程款和生活费。
七、工程质量及任务
1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工,不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求,;
2、如不能按规定时间内完成任务,每推迟一天罚总工程款的2%。
八、安全管理
乙方在进入工地后,必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行,定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡,甲方一概不管,全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽,塔吊不能混吊材料,做到有安全隐患的地方绝对不施工。
九、材料管理
1、若不按图纸施工,不听从指挥所造成的反工浪费,材料必须加倍扣除;
2、下脚料合理利用;
5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象,一经发现,十倍罚款。
十、服从管理
1、工队必须无条件服从项目部管理,进行有文字性的安全教育、技术交底,听从指挥,服从管理,不能顶、碰、诬骂项目部管理人员。
2、如有无理取闹、顶、碰、诬骂管理人员,一次罚款200元。
3、工人不得在工地宿舍内赌博、喝酒、打架斗殴。在工地内骂架一次,罚工队300元,打架一次罚20_元,医药费自负,并报派出所处理。
4、工队不得将老弱病残及未成年人带入工地施工,不能以任何理由停工、罢工。
5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。
6、工队若无进度、无质量、人员跟不上,不能按时完成任务,不听从指挥,甲方有权清除出场,解除合同。
十一、双方责任
甲方:
1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。
4,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组,因变更所产生的费用由甲方负责。
5、负责提供材料的垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。乙方:
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。
4、合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理。
5、此合同双方必须严格执行,如有单方违约,罚款5万元。
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。
甲方代表:联系电话:
乙方代表:联系电话:
签订时间:
发包方(甲方): 劳务分包方(乙方):
为了保证完成工程施工,需要乙方劳务分包作业,依照国家、省、市政府的有关规定,本着平等自愿、公平信用、协商一致的原则,经甲、乙双方协商订立合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程造价:总单价 元/m,(其中安全30%,主体55%,粉刷15%)。
4、施工期限: 年 月 日起 年 月 日止。
5、质量要求:合格。
6、安全文明目标:杜绝重大伤亡等各种安全事故发生。
7、建筑面积和工程量:以国家规定建筑面积计算方法为准。
二、劳务承包范围及工作内容:
1、劳务承包方式:包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同。
2、劳务承包范围及工作内容:
2、1人工费:
2、1、1结构主体:基础下人工配合清土、基础(不包含防水层)、主体框架结构模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。
2、1、2砌体:建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星部分的土建人工费。
2、1、3粉刷:室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。
2、1、4现场安全:按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏或空间安全防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”安全防护,施工用电按规范防护和维护。
2、1、5文明施工:施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。
2、2施工机械工具费:
2、2、1主要机械:塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。
2、2、2辅助机械:砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外所有一切大小机具均由乙方自己承担。
2、3材料费
2、3、1周转及消耗材料:模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立安全网。
2、3、2小型材料:三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电
2、3、3施工用电由甲方提供至一、二级配电柜;即是总配电箱以下所有一切电线机具及其所有配套器具,均应由乙方自己配备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场,乙方负责配合水管安装,材料自备。
3、承包内容不含项目及材料:
3、1不含项目:电费、水费、基础降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程(水、电、消防、电梯)门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外墙涂料、油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆、制作及安装。精装修工程。
三、工期、质量、安全
1、总工期 日历天。以甲方要求的控制点为准,因甲方原因或不可抗拒因素(以甲方签证为准)工期顺延。
2、工程质量标准:合格(以质量部门评定的工程质量为准)。
3、安全:工程建设大发展,安全责任重如山。
①乙方必须给每位职工购买人身保险,该工程在施工过程中所发生的一切大小安全事故及其疾病、打架、斗殴等不论轻重,均应由乙方自已承担。
②必须严格按安全施工条例进行施工。
③如果乙方违犯安全施工条例 ,施工时被业主、甲方、监理及其相关部门
四、甲方的责任和义务
1、甲方负责提供乙方工地、材料堆场及其他设施,以满足乙方在施工现场的生产所需场地。
2、甲方负责主轴线(控制线)、高层点、技术交底、并向乙方提供所需的施工图三套和施工方案、施工计划、设计变更等。
3、甲方负责施工现场主要材料供应(钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等)及构件的及时供应和调配。
4、甲方负责协商质量监督站和五大责任主体关系,以及施工现场内各分包单位之间的关系。
5、甲方应按节点及时对乙方完成的.工程量进行验收,并结算劳务工程款,不得无故延期和克扣。
6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退,对施工中由于乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济处罚。
五、乙方的责任和义务
1、乙方施工必须对所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育,签订合同时,必须编制施工人员花名册(一式三份)附后,提供身份证复印件。
2、乙方单位委派 同志为现场负责人。乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业,离开工地时应向甲方负责人请假,并另行安排人员负责工地工作。
3、因乙方原因造成的质量问题,由乙方承担全部责任,包括业主及监理工程师开具的质量处罚单。
4、乙方严格执行甲方编制的施工进度计划,因乙方原因造成的工期拖延,由乙方承担全部责任。
5、乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。乙方从事特殊岗位的工作人员(电工、电焊工、机械操作工、架子工)必须持有特殊工种操作证,禁止无证人员上岗。
6、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求,组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工人员的80%以上,保证连续施工,不影响正常工期。
7、乙方应保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
8、乙方应全力配合甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。
9、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口五临边”的防护工作和半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的,照价赔偿和无条件返修。
10、乙方应先向甲方交工期、质量、安全保证金 万元。
11、乙方庆设有专职安全员,乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产。
12、禁止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工,禁止施工人员家属进住施工现场。
六、结算与付款
1、结算
1、1劳务总单价 元/m(建筑面积,基础和顶部分按建筑物落地面积的 %算面积)。
1、2设计变更或甲方原因引起的返工或增减工程量,按照河南省 版建筑和装饰预算定额的工日含量,每一个综合工日元进行调整、结算,并记取相应的材料费、机械费。
2、付款:按完成节点支付已完劳务工程量
2、1该工程出±0、00付万元,随后每二层主体结付所完成工程量的80%,照此类推,至此结顶为止。砌体、内外粉每月按实际完成合格工程量的80%支付工资款。
2、2工程竣工经业主和相关职能部门验收合格后,甲方支付至劳务工程总价款的95%,余下的5%在一年保修期满后无息一次性付清。
2、3每次结算付款要在节点完成十日内到位。
2、4因甲方原因或其他配合因素造成的停工,甲方应承担乙方人工费、周转材料、机械设备租赁等损失。 2
3、劳务企业支付劳务费时,必须编制工资支付表,把工资支付到务工人员本人。
4、根据政府规范,甲方不得无故拖欠劳务费,否则应承担一切责任(包括经济责任)。
七、文明施工
1、为达到合同安全文明目标,乙方人员应服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋施工。
2、乙方人员必须遵守法纪,不打架、不聚赌、不偷盗、不留宿妇女儿童,不在施工现场随意大、小便。
3、乙方人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,搞好食堂及宿舍公共卫生,减少疾病,防止中毒事件发生。
4、工地使用的建筑材料合理利用,周转材料,应按规定码放整齐,严格实行标示制度。建筑垃圾及时清运到指定地点。
八、事故处理及保险
1、依照国家《建筑法》、《劳动法》规定,根据政府和建设主管部门要求,发包方工程项目部必须为其劳务作业的现场工作人员进行监督和管理。
2、发生重大伤亡及其他安全事故时,劳务分包人员立即报告发包方工程项目部,由工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门。并保护事故现场。上级主管部门对事故现场进行调查,同时按有关法律、法规进行处理,所发生的安全事故均有乙方自己承担,因总承包费中已含总价30%的安全费用,超出部
3、劳务分包方工程承包方对事故责任有争议时,按事先约定处理。
4、事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
九、合同的解除
1、具有下列情况之一的,甲方可解除合同:
1、1乙方在试用期内发现不符合录用条件的;
1、2乙方不服从甲方的管理和安排,不能保证施工质量、进度,不能保证安全生产、文明施工的;
1、3乙方严重违反甲方的规章制度劳动纪律的。
2、具有下列情况之一的,乙方可解除合同:
2、1甲方宣告破产或频临破产,处于法定整顿期间的;
2、2甲方不能履行合同或违反国家法律、法规,侵犯乙方合同法权益,无故克扣或严重拖欠劳动工程款的。
3、任何一方解除合同时,必须提前十天通知对方。
十、双方约定的其他事项
1、施工期间如乙方窝工、停工超过五日,甲方有权解除合同,乙方三日内撤出工地,甲方另行组织施工队伍,双方结算所干工程量,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2、因甲方在施工过程中造成工程停工,所有的误工,机械设备、周转材料的租赁费用和人工费由甲方承担。
十一、本合同签订后生效,具有法律效力,甲乙双方必须严格履行,任何一方违反本合同规定,给双方造成损失的,应给与经济赔偿。
十二、甲乙双方因履行合同发生争议,由双方本着长期合作的原则协商解决,协商不了时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
十三、本合同未尽事宜另行协商。
十四、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份,经甲乙双方签字盖章后生效,双方履行完一切合同内容,结算所有手续后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
工程名称:
工程地址:
甲方根据本工程的具体情况和乙方的施工能力,将该工程的钢筋工程劳务分包给乙方。为了明确双方的责任和义务,保障双方的合法权益、保证工程能够正常施工运行,本着公平、互利的原则,经双方协商达成以下条款:
一、工作内容
乙方负责该工程从基础到屋面的所有钢筋的放样、制作、焊接、绑扎安装。钢筋的卸车、场内水平转运。试件的截取与制作、水泥垫块的制作,清扫柱底焊渣,回收零散钢筋。钢筋绑扎成型后的跳板铺设,确保验收质量。浇砼过程中派人修复被踩踏和脱扣钢筋。
工作内容内不发生任何计时工。
二、承包单价
按建筑面积元/m2计;
该单价由:基价元/m2、质量奖基价元/m2、安全奖基价元/m2、工期奖元/m2、现场文明奖元/m2、材料节约奖元/m2、现场管理费元/m2组成。
此单价已包括自带机械和所有低值易耗品、劳保用品。(如:扎丝、焊条、焊剂、粉笔、工具等)。
三、质量
1、制作尺寸必须符合设计及钢筋配料表,误差值控制在规范允许范围内。对加工成型的钢筋经自检合格才进行绑扎,不合格的钢筋乙方承担工料损失,并处以50-200元罚款,所有上楼层的钢筋要轻拿轻放,保证地坪不被砸烂,若造成地坪修补,产生费用(包括材料)全部在乙方工程款中扣除。
2、钢筋的对焊及绑扎接头应符合规范及设计要求,柱、梁、板筋排距准确,二层筋位置正确,垫块不得错乱、漏垫。
3、在施工过程中钢筋的尺寸、焊接不符合要求的,按每一处20-50元处罚。
4、验收提出的问题要及时整改,砼浇筑过程中派人值班,修复钢筋。钢筋验收和取样二次或多次所产生的.费用由乙方负担,钢筋隐蔽验收和竣工钢筋扫描必须优良,未达标者不予结算优良奖。
四、安全
1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册,提供有效证件的复印件交保险公司存档。未按时上报按每人50元扣款,出现安全事故造成保险公司不能赔付由班组自负。离开现场的工人在两天内办量注销手续。严禁使用不满16岁童工,一经发现处予班组长500元罚款。严禁使用少数民族工人(如:彝族、藏族等)违者罚款500.00元。如私自使用所造成的一切后果由班组负责。
2、严格执行项目部制定的安全规章制度,安全操作规定。进入施工现场必须正确佩戴好安全帽,如发现未正确戴好安全帽者,工人一次罚款50元,班组管理人员一次罚款100元,给予警告。
3、临边及悬空作业,必须系好安全带。严禁酒后上班,如发现立即清理出场,并处予100元罚款,班长处予200元罚款。
4、作业料具要堆放平整、离周边1米以上,严禁乱堆乱放,严禁高空抛扔材料、工具等物件;严禁乱动施工现场的电线线路、配电设备和安全设施,违者罚款50-200元。
5、乙方人员在作业过程中造成对自己或他人的伤亡事故,一次费用在20_元以内由班组自行承担,20_元以上(含20_元)的工伤事故(以合法票据为依据)分清责任由甲、乙双方和当事人共同协商解决。乙方违反各种安全操作规程或现场安全管理规定,所造成的安全事故均自负。乙方按期组织工人召开安全生产会,学习安全操作规程,做到警钟长鸣,不违章作业。出现安全事故,结算工资时扣除安全奖。
五、进度
乙方必须严格执行甲方制订的施工进度,以每月的生产计划为准,组织工人施工,必须保证工程有足够的劳动力,不得以任何借口拖延工期(停水、停电、雨天等延误的工期不作延期,工期自行调整)。如甲方在各项施工条件满足和保证的前提下,乙方延误工期或消极怠工,所造成的一切损失由乙方负责(包括现场周转材料的租赁费及机械设备台班费用)。甲方有权组织班组突击,费用由乙方负责技工150.00元/个,普工80.00元/个。工期按甲方月进度计划提前一天奖500元,推迟一天罚款1000元。
乙方按总工期完成施工任务后,给予结算工期奖,反之则扣除。
六、现场文明
1、做到工完场清,零散钢筋要及时清理,如不及时清理或清理不干净甲方将派清理,人工费以每工80元计由乙方支付,并给予人工费的2-5倍罚款。
2、在现场上、宿舍区严禁打架斗殴,发生一次罚款500元(项目部罚款除外)。严禁偷盗行为,如经发现每人次扣偷盗人所在班组20_元。情节严重者交公安执法部门处理。
3、不得随地大小便、不随地倒水、不乱扔烟头、果皮、保持生活区的卫生整洁干净;寝室内每天打扫干净、被子、鞋袜及生活用品要摆放整齐,如有违反,每次处予20元罚款。做到以上文明施工条款给予结算施工现场文明奖,反之则扣除。
七、材料
做到合理、节约使用。熟练图纸和配料表,计算每根钢筋长度可与其它梁、柱、板钢筋综合配料接长使用,计算下料长度与考虑弯心伸心和允许负差值,钢筋端头不直应在操作台上调查,不随意切除不直部分。ф10以内钢筋的冷拉伸长值控制在8%,下料时计算好下料长度,不丢短节料,下班时回收完现场零散钢筋等等,钢筋损耗必须控制在1.0%以内,造成材料浪费除罚款外不予结算材料节约奖。
八、班组管理
1、必须遵守项目部的一切规章制度,如有违反照章执行。乙方人员必须服从甲方现场管理人员的调配和指挥,初次不服从者给予教育、教育不改者对班组罚款200-500元或清退出场。
2、班组长(指派一名专职人员)每天必须在现场指挥安排生产、检查质量、安全、做到文明施工,班组长不在现场者一次罚款200元。通讯24小时畅通,如工地上有事联系不上一次罚款200元。
3、班组长有事外出,必须向甲方管理人员请假,并指派一名管理人员协调生产,违者罚款200元。
如乙方在质量、安全、进度、现场文明、材料节约、工作态度等方面达不到甲方所规定的要求,甲方有权解除合同,并只付基价人工费。
九、质量保证金
按工程款的%暂扣作质量保证金,至该工程竣工经质检站验收钢筋工程合格后,一个月内全部返还。
十、付款方式
1、每月25日按当月实际的形象进度收方,在次月付基价的%(应扣除各种处罚及其它费用后支付)。施工任务完成后经甲、乙双方共同对质量进行验收,达到优良标准给予结算优良价,反之则扣除。完工后一月内办理工资结算,余款在工程竣工交付后一月内付清。如果乙方中途自动退场,工资不予结算。
2、乙方委托班组中的处领取饭菜票借支,如有变更书面通知甲方,现金由乙方自行垫付。
3、现金借支由乙方须栋号工长签字认可后上交项目部,由财务支付。
4、每月领取工资时乙方必须将工资表上交甲方存档(如不交工资表,甲方有权暂时不付工资)。
十一、本合同一式叁份,与《项目对班组管理的实施细则》和《班组安全生产责任制》同时签订,甲、乙双方和现场主管工长各执一份。双方签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决,并立文字依据作为附件,具有同等法律效力。
十二、该合同内容执行完毕后自动终止失效。
甲方:身份证号码:联系电话:
乙方:身份证号码:联系电话:
年月日
工程承包人(以下简称甲方):
劳务承包人(以下简称乙方):
经甲、乙双方协商,甲方同意把建工集团承包的_______经济实用房6#、7#楼施工劳务主体分包给乙方施工。为明确双方责任、权利,特签订本合同如下,望双方共同遵守。
一、承包形式:(劳务主体包工不包料)
二、承包价格:元/平方米,基础屋面加1层建筑面积,以上按建筑面积实算。
三、如遇图纸变更,甲乙双方另行协商,工程所用塔吊由甲方专人指挥,至主体封顶为止。
四、若建设单位强调使用自拌混凝土另加人工费。
五、付款方法:
1、主体阶段按总造价的 %付款,每完成每幢每层付款一次,均付 %,主体封顶后验收合格一个月内付清。
六、工期严格按照建设单位与甲方签订的施工期工期内完成施工任务。因风、雨、停水、停电不可抗力等原因造成的工期延迟,工期相应在顺延,停水电2小时延期半天。
七、甲方因资金不及时给付乙方,乙方有权停工,并有权要求甲方赔偿工人误工费,工期相应顺延。
八、施工质量,乙方必须达到优质主体工程,优良工程标准,若达不到质量标准,乙方必须维修达到质量标准。
九、施工安全,乙方必须服从甲方及建设行政主管部门的安全规定进行施工,如出现一切安全事故由甲方负责。
十、双方责任、权利。
(一)甲方:
1、甲方负责提供材料至现场;
2、甲方提供技术指导,施工图纸及技术交底;
3、甲方负责施工资料整理,施工验收组织协调;
4、甲方负责质量、安全、工期监管,若乙方不服从甲方管理,甲方又处罚权。因甲方监管不到,造成后果由甲方承担。
5、甲方必须根据合同付款方法及时支付劳务费,保证做到不挪、不扣;
6、若乙方确无施工能力,甲方有单方面解除合同权,乙方无条件退出,并承包由此造成甲方的一切损失;
7、甲方必须安排专职技术、质量、安全负责人,提供特殊工种,必须持证上岗,承担质量、安全所造成的一切费用。
(二)乙方:
1、乙方必须无条件服从甲方领导,接受甲方监督,服从甲方安排。
2、乙方必须按照市级文明工地组织施工,否则造成罚款乙方全部承担。文明施工所需材料由甲方承担。
3、乙方必须保质保量按时完成施工任务,否则承担由此造成的一切罚款及给甲方造成的一切损失。
4、乙方合理安排,调配施工人员,在节假日及农忙几节,保证正常施工。
5、乙方必须遵纪守法,遵守甲方及建设行政主管部门的一切规章制度,否则造成一切经济支出,乙方自负。
十一、附则
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本合同一经双方签字或盖章后即产生法律效力,受法律保护,望双方共同遵照执行,自签字之日生效,工程款结清后终止。
3、本合同未尽事宜,双方另行协商处理,签字后生效。
甲方:
乙方:
____年_____月_____日
甲方:
乙方:
一、经甲乙双方协商达成一致,就xx市xx区白云乡xx普通艺术中学拆迁还房建设项目承包给乙方。
二、乙方的责任和义务:乙方自愿承包白云乡海洋普通艺术中学拆迁还房工程,严格按照国家标准建设。
三、甲方的责任和义务:本协议甲方就海洋普通艺术中学建设项目承包给乙方,在甲乙双方签定意向性协议之日,乙方向甲方先缴纳履约金现金人民币伍万元(小写:.00元)整给甲方,甲方承诺于2月内签订正式合同并开工。如在2月内开不了工,甲方必须退还缴纳的履约保证金,并承担一切法律责任。
四、工程计算和付款方式:本工程按20xx年清单报价不上浮,不下浮,按最新定额当时当地市场调差,付款方式按每月月进度支付给乙方已完工程量的`70%,工程完工付款必须达到已完工程量的90%。
五、本意向性协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议具有法律效力,双方签字生效。
甲方:
乙方:
年月日
甲方:______________________________
乙方:______________________________
经甲乙双方反复协商在平等自愿互利互惠的前提下特订立协议如下:
一、承包方式:
包工包料。
二、承包价格:
按建筑面积530元/平方计算,实做实收。
三、承包内容:
1.基础工程:桩基在1.5-2米内,水泥螺纹钢筋,由乙方承担,正负零以上为砖混结构,一楼高4.8米为框架结构,按1.5倍计算,二楼/三楼砖混结构高3米,加一屋面尖子3米按0.5计算。
施工所用水泥为三峡正宗500号水泥,所用钢筋为国标,大梁用25螺纹钢,牛腿22螺纹钢,结构按甲方提供的图纸方案为准,如出现质量问题由乙方负全部责任。
2.装饰工程:内外墙混合砂浆收光,室内石灰标白楼内地面水泥收光,正宗水、电材料安装进户。正面瓷砖不低于20元/平方,窗户价格在120元/平方,超出部份由甲方承担。
四、责任划分:
1.双方责任:乙方负责现场施工,安全生产及施工人员管理,周围关系由甲方处理,城管方面关系由甲乙双方共同负责,协调所产生的费用由甲方负责。
2.安全责任:安全施工方面由乙方负责,如有安全事故,所发生的费用全部由乙方承担,甲方概不负责。
五、计算方式:
楼梯面积按1.5倍计算,但要减去楼层面积。现浇部份按1.3倍计算,但要减去楼层面积。其余部分实做实收。
六、甲方对乙方天盖要求如下:
1.檩子不少于8-10根,按50公分/檩。
2.红瓦用安陆优质红瓦。
3.楼房左右飞檐15-20公分,房尖按3米3分半的'水往下分。
七、付款方式:
楼房下桩基付款四万元,甲方先期所进材料计价后,由乙方验收,写下工程预付款收条,自桩基完工后即可充抵工程结算款。一楼二楼盖板共付款四万元,三楼盖板上梁付款三万元,下余部分楼房完工付整栋楼房造价的90%,剩余的10%为质量保证金,在____年底一次付清。
本合同一式两份,双方各执一份,本合同未尽事宜由双方协商解决。
本合同自签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
在学校,我们看过许多范文,这些优秀的范文能我们学到很多的东西,通过阅读范文可以提高我们的阅读理解能力,高质量的范文能供更多人参考,那么,你知道优秀范文要怎么写呢?小编经过搜集和处理,为您提供汽车合同(经典10篇),欢迎大家与身边的朋友分享吧!
2022按揭汽车转让协议书模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。按揭汽车转让协议书模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
出卖人:
买受人:
有限公司,现将解放xx小客车转让于买受人。该车车牌号为码为,发动机号为,车架号为。现订立合同如下:
第一条汽车质量
该车于年月登记,检验合格期至xx年x月。汽车的发动机,变速箱工况较差。车身车架有锈蚀。
第二条汽车价格
该车委托太仓价格认证中心进行价格鉴定,受托方经鉴定后得出该车的现价为元。经双方协商该车的转让价为人民币元。
第三条权利义务
1、出卖人向买受人转让车辆时向买受人提供车辆证件;说明汽车的现状。
2、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。买受人在购买该车后,负责车辆的维修,及相关规费的缴纳。
第四条车辆过户
双方共同到车管所办理车辆过户手续,费用各半承担。同时,双方共同到保险公司办理保险变更手续,如有费用,各半承担。
第五条合同文本
本合同一式四份,双方各执一份,另两份备用。
第六条合同效力
本合同经买卖双方签章后生效。
买受人(签章):出卖人(签章):
年月日
甲方:XX汽车租赁 乙方:
双方本着精诚合作、实现双赢的原则,经甲、乙双方友好协商,就乙方将其公司或个人所属的自驾车辆委托甲方代为租赁经营的有关事宜,达成如下条款:
一、合作内容
1、乙方自愿将其个人所属的自驾非营运车辆 1台,委托甲方代为租赁经营。
2、委托经营期间,甲方对乙方的委托租赁车辆享有优先租赁经营权。乙方不得以任何形式干涉甲方的自主经营权。
验车、结算、开票等手续。
二、合作收入分配及计算方式
乙双方按如下方法对前述委托租赁车辆已实际发生租赁业务的日租赁收入进行结算:
(甲方收入:按乙方车辆实际出车天数的租金总额 的百分之二十(以租赁结算单为准)
(乙方收入:按车辆实际的出车天数的租金总额的百分之八十(以租赁结算单为准)
乙双方共同协商后方可调整,并以调整后的新价格作为双方结算的依据。
乙双方按照当月结束后进行结算。
三、车辆事故赔偿、救援业务流程
1、委托租赁经营之车辆在租赁期限内发生车辆本身引发的车辆故障,甲方将及时通知乙方,乙方尽快在甲方要求的指定时间内准备好替换车辆及油料费用,并与甲方共同处理车辆故障。由故障所涉及到的费用均由乙方承担。
2、委托租赁经营之车辆在租赁期限内发生因车辆自身故障原因而导致的车辆交通事故,甲方将根据车辆的损坏情况和人员的伤亡情况及时的与乙方沟通,乙方尽快在甲方要求的指定时间内准备好替换车辆及油料费用,并与甲方共同处理车辆事故。因车辆自身故障原因而导致的车辆交通事故处理费用均由乙方承担,车辆维修和车辆保险理赔由甲方协助乙方办理,所获理赔费用归乙方。
3、委托租赁经营之车辆在租赁期限内发生因人为所造成的车辆故障,甲方将根据车辆的损坏情况及时的与乙方沟通,乙方尽快在甲方要求的指定时间内准备好替换车辆及油料费用,并与甲方共同处理车辆事故。因人为所造成的车辆故障维修费用由甲方协助乙方评估和处理,并按乙方车辆维修所提供票据由肇事者给予赔付。
4、委托租赁经营之车辆在租赁期限内发生因人为所产生的车辆交通事故,甲方将根据车辆的损坏情况和人员的伤亡情况及时的与乙方沟通,乙方尽快在甲方要求的指定时间内准备好替换车辆及油料费用,并与甲方共同处理车辆事故。因人为所产生的车辆交通事故肇事者承担所有交通事故处理费用(含保险公司拒赔部分),甲方也将协助乙方追述肇事者租赁该车辆当日租赁门市价格50%的车辆事故停驶费用,因肇事者人为所造成车辆事故停驶所有费用归乙方所有。
救援等费用均不由甲方代收,直接支付给乙方。
四、甲、乙双方的义务和权利
1、委托经营期内,甲方对乙方的委托租赁车辆享有优先租赁经营权,有权自主经营并随时调用乙方车辆。
2、甲方全面负责车辆的租赁及业务服务等一切事宜,并承担相关费用,同时享有乙方车辆的价格和车型的推广权。
验车手续。如发现证件、随车物品等丢失,应严格按照规定向用车人索赔,并将赔付费用交至乙方。
4、乙方保证拥有全部委托租赁车辆的绝对所有权,并向甲方保证对委托租赁车辆有全权经营处臵权。
5、乙方保证全部委托租赁车辆均权属清晰,设备齐全,车辆状况良好,各种可经营证照及规费齐全有效,可随时投入运行。
6、乙方保证在本协议签订时,已为租赁车辆投保如下保险项目:
(1) 车辆交强险;
(2) 第三者责任保险;
(3) 汽车损失险;
(4) 车上人员责任险;
(5) 盗抢险;
(6) 不计免赔特约条款;
(7) 玻璃单独破碎险。
合作期内今后各年的委托租赁车辆的保险,乙方亦须按上述保险项目及时投保,并自行承担保险费用。
保险卡等相关车辆营运资格证件需齐备并保持车辆整洁。
5、车辆交付时无任何交通事故未尽事宜和产权纠纷。
6、车辆必须配备GPS车辆定位系统,由公司统一管理。
7、乙方须承担委托租赁车辆的日常维修费用和非甲方责任和承租方责任的故障维修费用。
五、其他事项
1、合作期间自 年 月 日至 年 月 日。
乙双方均无异议,合作自动解除届时双方如需继续合作应另行续签委托租赁协议。
乙方执一份,经双方法定代表人签字盖章后生效。
4、本协议未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议。
乙双方协商解决;协商解决不成的,可到甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲 方:XX汽车租赁 乙 方:
法定代表人: 法定代表人:
联系方式: 联系方式:
签署时间: 年 月 日 签署时间: 年 月 日
根据《中华人民共和国合伙企业法》及国家有关法律、行政法规规定,全体合伙人在诚实守信、平等互利、自愿入伙的基础上,经共同协商一致,达成合伙经营协议如下:
一、合伙企业的名称和经营范围、经营场所。
第1条 合伙企业的名称为:府谷县万联汽贸有限责任公司
第2条 合伙企业的经营场所:府谷县高石崖
二、合伙企业的经营范围:汽车销售、汽车维修、汽车装潢。
三、合伙人的姓名、住所。
1、合伙人:杨振荣 身份证号码:612xxxxxx230031 地址:府谷县府谷镇高石崖村
2、合伙人:尤凯身份证号:612xxxxxx010
四、合伙人出资方式、数额和缴付出资的期限 。
合伙人杨振荣 出资300万元人民币,尤凯出资100万元人民币,本出资应在合伙协议签订之日时缴付。
五、合伙人权利和义务
第共同经营。
第4条 合伙人在合伙正常经营范围内的一切行为,由全体合伙人承担民事责任。如某人超越权限的行为所产生的民事责任则由该合伙人个人承担。
第5条 在执行合伙业务过程中,因合伙人的过错致使他人遭受人身伤害或者财产损失的,由全体合伙人承担连带责任。
第6条 合伙人不能成为其他合伙企业的合伙人。
第7条 合伙存续期间,合伙企业积累的财产和权益为合伙财产,为合伙经营使用。
第8条 合伙财产在普通合伙清算前不得分割。
六、利润分配、亏损分担方式(未约定或约定不明,按实缴出资比例分配;比例不明,平均分配;不得约定全部利润归部分合伙人及亏损只由部分合伙人承担)。
第,提取,余下按投资比例分取红利;(公积金或公益金不是法定提取项目)
第10条 企业亏损,按合伙人投资比例承担责任。
第盖章后生效,合伙人各执一份,登记备案机关一份,具同等法律效力;
第。
甲方(签名): 身份证号:
乙方(签名): 身份证号:
丙方(签名): 身份证号:
2022汽车买卖合同协议书审核版是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。汽车买卖合同协议书审核版能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
出卖人:____________________________
买受人:____________________________
一、汽车金额:
二、交车方式:
交车地点:______________交车时间:______________
付款方式:______________付款时间:______________
三、质量维修:
1、出卖人向买受人出售的汽车,其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
2、出卖人向买受人出售的汽车,必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车。
3、出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供:(1)销售发票;(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单;(3)保修卡或保修手册;(4)说明书;(5)随车工具及备胎;(6)
5、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6、买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
7、汽车在购买后,由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。
8、如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题,出卖人未向买受人时示的,依法承担责任。
9、如买受人使用、保管或保养不当造成的问题,由买受人自行负责。
四、违约责任:
五、争议解决:因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决;也可提交苏州仲裁委员会仲裁。
六、合同文本:本合同一式二份,双方各执一份。
七、合同效力:本合同经买卖双方签章后生效。
买受人(签章):______________出卖人(签章):______________
地址:_____________________地址:_____________________
电话:_____________________电话:_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
甲方:
乙方: (车主)
1、为便于管理与经营,乙方将购置的车辆持靠甲方进行租赁业务,车辆所有权归乙方所有。
法规和租赁业管理规定实施细则,并全面履行本协议。
3、乙方自愿将一辆车型为 车牌号 自有车辆委托甲方代管代租,在代管理代租期间,车辆产权归乙方所有。
收费标准详细做记录。车辆租赁期满一月后付清乙方当月租金。
5、乙方车辆发生故障或交通事故,由甲乙双方协商统一安排维修,自然损耗故障甲方配合乙方处理维修,费用由乙方承担,因承租人操作不当引起的故障由承租人承担维修费用。交通事故引起的损失,除保险公司理赔后的不足部分由承租人承担,具体事项安租赁合同条款执行,甲方不承担期间的任何费用及责任。
修理费、保险费、违章罚款等,甲方按收取管理费比例的2倍承担损失,其余部分由乙方承担。
盗抢险等全车保险,车辆手续必须齐全。如由于乙方未交上述险种,而无保险赔偿所造成的`损失,将全部由乙方承担。
8、甲方只负责给乙方联系客户,签订租赁合同。车辆在租赁过程中如果遇到车辆毁灭,被盗或发生人身意外事故,由承租人或乙方承担,甲方不负任何责任及期间所发生的一切费用。
9、乙方车辆在租赁过程中,车辆外表及各部件有损坏。如果是承租人人为的损坏由承租人承担,剩余车辆的保养等维修费用由乙方承担,甲方不予承担车辆费用。
此协议一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
2022汽车团购服务协议书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。汽车团购服务协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致、共同发展的原则,就甲乙双方联合开发汽车团购业务事宜达成协议,自愿签定本协议且共同遵守。
一、合作背景
甲方为汽车行业门户网站—网上车城,拥有良好的网络平台、广泛的人脉资源和信息资源;乙方为汽车行业内优秀品牌,拥有较高的品牌知名度以及产品美誉度、完善的售后服务体系;
甲乙双方本着互惠互利、真诚合作的原则,为达到共赢的目的,一致同意建立团购合作关系,经友好协商,就汽车团购合作事宜达成以下协议条款,以资信守。
二、合作方式
甲乙双方采用“战略合作,互利双赢”的合作方式,即甲方运用网络平台以及人脉资源为乙方作北京地区品牌车型的团购型市场推广,乙方以最优的汽车销售价格给予甲方,从而达到战略双赢。
三、商业秘密
甲乙双方应当对客户数量、最优汽车销售价格等相关商业合作信息负有保密义务,任何一方不得向第三方泄漏本次商业合作的相关内容,该条款不以本合同的终止而终止,也不以合同的终止解除违约责任。
四、甲方权利与义务
1、甲方经乙方授权,在甲方网站上发布相关的车型信息及图片等;
2、甲方在线上和线下开展各类汽车团购相关的活动,乙方有选择参加的权利。
3、甲方有义务维护其发布的汽车团购相关信息与乙方所提供的资料保持严格一致,并有义务维护乙方公司一切声誉。
4、因乙方服务违反国家相关法律、法规、政策时,甲方有权终止本协议的执行。
5、由于乙方价格体系问题调整未及时通知甲方,因此造成本站会员损失时,甲方有权利要求乙方给予甲方已成交客户相应差额的补偿。
五、乙方权利与义务
1、有义务向甲方提供合法经营证明文件;对提供给甲方的车型信息、服务信息等的合法性、真实性和严谨性负完全责任,并保证提供给甲方的信息不侵害第三方知识产权。
2、乙方应及时将自己的更新信息(特别是车型价格调整)通知甲方,确保信息的准确性。
3、乙方负责与客户达成交易后提供客户所需的发票或收据。
4、乙方确保给甲方介绍客户的价格不高于甲方实际操作价格(店内实际成交价)。
5、凡经甲方组织介绍到乙方的客户达成的交易,乙方均应对每次成交的日期、数量、成交金额、顾客姓名等作出详细如实的登记,并提供这些资料的副本给予甲方,以便核对存档。
六、支付与结算
1、甲方向乙方推荐客户,乙方即按照相应比例返还甲方报酬。
计算方法:按照甲方介绍团购客户在乙方实际成交金额提取%计算。
2、结算日期:以每月作为一个结算周期,每月1日为双方对账日期,如遇节假日,对账日期延后至下一个工作日,甲方于该日前把上个月所成交的客户名单传给乙方,乙方在接到名单明细的2个工作日内进行核对,在5个工作日内支付甲方报酬。
如乙方未按约定时间结款,则乙方需每天支付当月支付结款额1%的滞纳金给甲方。
3、支付方式:汇款、支票或现金。
备注:甲方提供正规发票,所产生的税费由甲方承担。
七、产品与服务的质量保证
1、乙方保证提供给甲方组织介绍的客户的汽车符合国家有关法律法规规定标准,不得欺骗甲方组织介绍的客户或降低服务标准,如出现乙方欺骗甲方客户情况,甲方有权终止此协议并追究相关责任。
2、乙方提供不低于其他客户的相关服务标准给甲方组织介绍的客户。
3、因乙方提供的汽车质量或服务质量引起的客户纠纷,包括赔偿、法律诉讼等,乙方独立承担所有责任,甲方概不负责。
八、协议签订与争议:
1、双方合作期限为一年,从年月日至年月日为止。
2、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3、本协议一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。
4、本协议的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。
5、本协议的注解、附件、补充协议为本协议组成部分,与本协议具有同等法律效力。
6、本协议未尽事宜,由双方友好协商解决。
九、争议解决:
本协议在履行过程中,如有争议,由双方友好协商解决,如协商不能达成一致,任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
出租方:
地址:____________邮码:____________
电话:____________法定代表人:____________
承租方:
地址:____________邮码:____________
电话:____________法定代表人:____________
个人汽车租赁需遵守以下协议
一、出租方根据承租方需要,同意将_______牌汽车_______辆租给承租方使用,经双方协商订立如下条款。
二、承租方租用的汽车只限于_______承租方进行经营、管理事务.个人汽车租赁承租方只有调度权,行车安全、技术操作由出租方司机负责。
三、承租主要负责对所租车辆进行维护保养,在退租时如给车辆设备造成损坏,承租方应负责修复原状或赔偿,修复期照收租费。因出租方所派司机驾驶不当造成损坏的由出租方自负,如果致使承租方不能按合同规定正常使用租赁车辆,个人汽车租赁承租方不付给出租方不能使用期间的租费。
四、租用期定为_______年,自_______年____月____日起至_______年___月___日止,承租方如果继续使用或停用应在___日前向出租方提出协商,否则按合同规定照收租费或按合同期限将车调回。
五、租金每年为人民币_______元,从合同生效日起计,每年结算一次,按年租用,不足一年按实际月份结算。
六、个人汽车租赁所用燃料、日常费用由承租方负责。
七、个人汽车租赁违约责任。出租方不得擅自将车调回。承租方必须按合同规定的时间和租金付款。
八、其他未尽事项,由双方协商,另订附件。
出租方:____________(签章)代表人:________________年____月____日
承租方:____________(签章)代表人:________________年____月____日
个人汽车租赁注意事项
1.个人汽车租赁前要多了解一下事故处理,保险索赔政策,同时个人汽车租赁也要求在租车合同中约定,一旦车辆出险租车人需承担的责任。这点必须需要知道所租赁车辆的事故处理流程以及赔偿措施以免在发生碰擦事故后手忙脚乱;
2.个人汽车租赁要小货车租赁合同
出租方:(以下简称:甲方)
承租方:(以下简称:乙方)
经甲乙双方平等协商达成本协议,条款如下:
一、乙方自愿租赁甲方东风牌货车。车牌号为:川C43836
二、租赁期限:暂定一年(。协议生效时乙方一次性向甲方缴纳风险担保金20000元。
三、租赁费用:¥。租金先交后使用每月25日交次月租金。
四、付款方式:乙方在接收车辆时以现金方式一次性付清。
五、违约责任:乙方租用不到半年的扣风险担保金总额的100%,到半年以上的扣风险担保金的50%.本协议到期后乙方须保证车辆完整无损归还给甲方。
六、其他约定:
1、甲方提供出租车辆,行车的相关手续必须齐全。
修理费及相关费用等由乙方全部承当。
。
。
5、本协议到期后,乙方应及时归还车辆给甲方,如需继续租赁,则另行协商租赁的相关事项。
6、年审费用1000.00元内由承租方负责,1000.00元以上由出租方负责。出租方将油加满交承租方,承租方归还出租方时需将油加满。
7、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
8、本协议经双方签字生效。
9、本协议一式贰份,甲乙双方各存一份。
甲方: (盖章) 乙方:
代表:
年 月 日
根据《_____》等法律规定的有关规定,双方在平等自愿的基础上经充分协商就汽车租赁事宜达成如下协议,供双方共同格守:
第一条_____状况
承租方所租的车型为_________,车牌号为_________,必须使用_________号汽油(柴油)。租赁_____的车况以发车的双方签字确认的《租赁_____交接单》为准。
第二条租赁期限及租金
出租方自_____年_____月______日______时起,将所租_____交付给承租方使用,至______年_____月______日______时收回,应承租方要求,由出租方派人至承租方指定地点送,接_____,出租方将另行收取费用_____元。租金及其他情况祥见本合同的附件《汽车租赁登记表》。租赁方续交租金应在预付租金到期前两天办理。
第三条出租方的权利和义务
1、不承担租赁_____在租赁期间内所发生交通事故或其他事故造成的一切后果,包括有关部门的罚款等。
2、不承担租赁_____于租赁期间引发的第三者责任。
3、依照法律、法规的规定出租方应有的权利。
4、想承租方提供性能良好,证件齐全有效的_____。
5、在收到承租方租金及足额押金之后,将所租_____交付承租方。
6、如_____属于非承租方使用不当所产生的无法投入正常行驶时,出租方可向承租方提供临时替换_____。
第四条承租方的权利和义务
1、租赁期间拥有所租_____的使用权。
2、租赁期间应严格遵守国家各项法律法规,并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。
3、不得把所租_____转借给任何第三者使用,不得用租赁_____进行盈利性经营,以及参加竞赛、测试、实验、教练等活动。
4、承担_____租赁期间的油料费用。在租赁期间应对水箱水位、制动液、冷却液负有每日检查的责任,在_____正常使用中出现故障或异常,承租方应立即通知出租方或将_____开至出租方指定维修厂,承租方不得自行折卸、更换愿车设备及零件;因非正常使用造成的事故责任及损失费用均由承租方承担。
5、按期如数交纳租金、租金。
6、应按时归还_____,归还时的车况与《租车_____交接单》中的车况登记相一致,并经出租方指定的专业人员验收。验收时发现_____有所就的划痕、刮伤、碰撞、损坏、设备折损、证件丢失等现象承租方应按实际损失交纳车损费及其他相应的费用。
7、如许续租_____,须提前24小时到出租方办理续租手续。
8、必须承担因承租方的行为而带来的其他经济损失。
第五条租期的计算
租赁期间以_____发车时为始,以_____收车时为止,每日以24小时计算,超过6小时(含6小时)按全日计算,6小时以内按半日或小时计算。
第六条_____行驶里程限制
承租方多租_____每日行驶里程为400公里,超出部分按每公里1元计算,租期在三日以上(含三日)免去里程限制。
第七条租车押金
1、承租方在本合同签定时一次性向出租方交付足额押金(以《汽车租赁登记表》上所示为准)。
2、在本合同期满或双方协议解除合同时,如承租方无违约行为,出租方将押金归还给承租方。
3、承租方还车时须交纳交通违章保证金800元人民币,在十五个工作日后,经确定在租赁期间无违章记录即退还。
第八条__________
1、出租方为租赁_____办理了_____损失险,盗抢险、自燃险、第三责任险。承租方可自愿购买其他险种,费用由承担方自理。
2、_____在租赁期间内如发生_____事故,承租方应立即通知交通管理部门的出租方,出租方届时应协助承租方向_____公司报案,承租方必须协助出租方办理此事故的相关事宜,并支付因此产生的一切费用。如属于_____赔付范围的费用有_____公司承担;属于_____责任免赔或其他原因导致_____公司拒赔的损失由承租方承担。
第九条违约责任
1、出租方未能按合同多约定的交车时间向承租方提供所租_____,需向承租方赔偿该日租金的1.5倍做为违约赔偿金。
2、承租方未经出租方同意逾期返还_____的,逾期租金以原租金标准的1.5倍计收。
3、承租方在租赁期间发生操作不当或其他外部原因引起的_____损伤,如可办理_____索赔的,承租方应向出租方支付总维修费用(以保证公司评估为准)30%的加速折旧费和停驶损失;如属于_____责任免除范围的,由承租方承担全部的维修费用和停驶损失。
第十条担保条款
担保方:_____________________(个人签字、单位盖章)愿为承租方提供担保,如承租方发生违约行为,担保方愿承担连带责任。
第十一条合同解除
1、因_____状况原因导致_____无_____常行驶时,承租方有权解除合同。
2、未经出租方许可承租方拖欠租金超过3日,出租方有权随时随地收回_____并解除合同。
3、在下述任何一种情况发生时,出租方有权解除合同收回_____,并不返还租金和押金,由此造成的一切法律责任和经济损失由承租方承担:
(1)、承租方利用所租_____从事违法犯罪活动。
(2)、承租方将所租_____转让、转租、出售、抵押、质押。
(3)、承租方擅自将_____开出海南省区域。
(4)、从事其他有损出租方_____合法权益的活动。
第十二条合同的效力
1、本合同自出租方、承租方签字(盖章)后生效。本合同一式两份,由出租方、承租方各执一份,具有同等法律效力。
2、《汽车租赁登记表》,《租赁_____交接单》是合同的附件,与合同具有同等的法律效力。
第十三条争议的解决
有关合同的一切争议,双方经协商解决未能达到一致的,任何一方可向出租方所在地的法院提出起诉。
出租方:__________
承租方:__________
_____年_____月_____日
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方经友好协商,本着自愿与需要的原则,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,达成如下协议,并由双方共同烙守
一、合同项目内容:
为便于乙方对所属汽车修理工作进行规范管理,进一步降低修理费用,加强汽车保养,甲、乙双方经过平等协商,同意甲方承担乙方所属汽车的维修工作。修车前须由乙方负责人开据修车通知单,甲方竣工后要在维修项目明细上注明修理工时费、零配件价格等科目,并向司机做详细介绍,由该车司机确认签字,经乙方负责人审核后,作为双方结算时的主要凭证。
二、付费方式:
发生的维修费用。(如款额较大,可适当提前进行结算)
2、乙方经审核确认修理费用后由甲方开据发票,乙方依据发票在15日内付款。
三、甲乙双方责任与义务:
1、甲方的责任与义务:
(1)甲方不得使用假冒伪劣配件维修汽车,因甲方提供的
配件原因造成维修质量问题的,甲方承担赔偿责任。
(2)甲方自接收待修汽车至完工交付乙方前,除因维修或检验外,不得动用在修汽车。甲方违反上述约定的,照价赔偿油料等直接损失,造成汽车损坏或报废的,负责修理并赔偿损失。
(3)甲方自接收待修汽车后,应用最短时间完工,不得因故拖延。
(
(合理建议、精致维修,并提供24小时救援服务。
2、乙方的责任与义务:
(。
(2)乙方向甲方交付维修车辆时,应自行取走车内可移动贵重物品及相关证件。
(3)乙方无故逾期支付维修费用或无故延期接车的,甲方有权行使留臵权并向甲方所在地人民法院起诉。
(开户行帐号、乙方委托书等作为汽车委托维修凭证。
四、违约责任:
在合同期内,甲乙双方必须严格履行本合同,除遇有特殊情况,经双方协商一致不能履行合同的有关内容外,任何一方单方违反合同给对方造成经济损失的,应根据其后果和责任大小,给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
五、其他
乙双方各执一份,签字盖章后,方可生效;
2、本合同的任何修改变更可补充,须采书面形式,经甲乙双方协商签字盖章后方可生效。并作为合同的附件,是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方:(盖章)
法人代表(或委托人)签字:
地址:
电话:
税号:
开户行:
账号:
签约时间:年 月 日
乙方:(盖章)
法人代表(或委 托人)签字:
地址:
电话:
税号:
1、委托方:(即租赁车辆的所有权人)。
2、受托方:南充九州汽车服务有限公司(即租赁车辆租赁受托人)。
3、承租方:依照汽车租赁合同约定,合法使用租赁车辆的单位和个人。
4、租赁车辆:依照汽车租赁合同约定,委托方或受托方提供给承租方使用的车辆。
交通事故或非正常损坏,轮胎、工具等附件的丢失或损坏,由此引起的其他任何方面的损失。
一、租赁车辆的状况
详见本合同的附件《汽车委托租赁代理车辆交接表》
二、佣金的计算及支付方式
委托方同意按每笔租赁合同营业收入总额的30%支付佣金给受托方。
三、委托期限
委托期为
四、委托方的权利和义务
1、委托方拥有委托租赁车辆所有权;
2、在下述任何一种情况下,有权收回委托租赁车辆:
(1)受托方或承租人利用所代理租赁车辆从事违法犯罪活动;
(出售、抵押、质押、典当;
(3)从事其他有损车辆租赁委托方合法权益的活动;
(4)未经委托方许可,拖欠应付款超过30天;
法规的规定委托方应有的权利和义务;
保险卡、养路费、道桥等相关证件齐全,合法有效,车损为全车险,乘车险不少于2万元/座,第三者责任险不低于30万,另应保自燃险和盗抢险;
5、协助受托方及承租人在委托期限内车辆保险事故的处理;
并承担费用。
五、受托方的权利和义务
1、受托方必须具备合法的营业执照,有权自主选择代理车辆;
租赁权;
维修义务;
保险费、税费);
过路过桥、清洁等费用;
被骗或丢失的,受托方不承担任何责任,可协助委托方查找;
法规,合法经营,遵守代理人的权利、义务
担由此给委托方带来的法律、经济责任;
8、代理期1天为24小时,超过4小时按半天计算,超过6小时按全天计算;
违规、罚款由受托方承担法律、经济责任。
六、保险条款
乘座、盗抢、自然和第三者责任险);
人员损失及医药费用,由承租人根据实际费用自行支付,待事故处理完毕(必须有交通部门的有关处理文书)由委托方协助承租人到保险公司理赔,保险公司所赔款项由委托方如实及时(保险公司赔款3日内)支付给受托方,
由受托方及承租方结算;
3、事故理赔保险条款,保险公司免陪不得高于20%,高于部分由委托方交由受托方协助委托方向承租人追收。
4、车辆发生事故,受托方或承租人应在理赔事件发生的24小时内通知委托方,并及时进行维修,同时向委托方提供全部相关的理赔证明,否则,保险公司不能赔付的责任及相关经济损失由责任人承担。
5、上述保险公司除赔偿之外的所有损失,由承租人承担,受托方应协助委托方追收。
七、车辆丢失
车辆发生骗租、诈租、丢失或其他形式的损失及承租人将所租赁车辆用于违法犯罪,使车辆超期不能收回,事故发生时起,受托方如实向委托方反应情况,及时向公安机关报案,协助委托方追收,受托方不承担租金责任,如果车辆三个月内收不回来,由保险公司评估实价,双方按利分享,风险公共的原则进行分担。
八、合同期限
本合同长期有效,每次每车的代理期限、租金标准、代理费率、车型、车况等以《汽车委托租赁车辆交接表》为准,租金、代理费每月底结算一次。
九、违约责任
除重大政策变化或不可抵抗因素外,任何一方违反合同的规定不能全面履行的,
均应向另一方支付 违约金。
十、合同的变更和解除
本合同的变更和解除,必须经双方签署书面协议方能有效。
委托代理期满,如无其他重大合同变更事项,经双方认可,合同可继续。
十一、争议解决
有关本合同的争议,双方协商解决,如协商不能解决可向合同履行地人民法院提起诉讼。
十二、合同履行地:南充九州汽车服务有限公司
十三、合同及附件
《汽车委托租赁车辆交接表》是本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
十四、本合同一式贰份,委托方、受托方各壹份,双方签字、盖章后即生效,具有同等法律效力。 补充条款:
委托租赁车辆基本信息:车牌号 ,车型 ,车架号
委托方: 受托方:南充九州汽车服务有限公司
代表: 代表:
联系电话: 联系电话:
年月日 年月日
我们该怎么写合同才显得专业?合同的受认可程度不断提高。合同是减少和防止发生劳动争议的重要措施,如果你对“钢筋工程承包合同”感到好奇请阅读下面为你准备的资料,相信您在阅读网页内容后有所收益!
(以下简称甲方)(以下简称乙方)
根据工程施工需要,参照中华人民共和国合同法,本着平等、互利、合作的原则,经双方协商签订本合同,望双方共同遵守。
工程名称:
工程地点:
一、乙方承包工程内容及范围:
1、施工图纸的钢筋全部工作内容包括基础、屋面及设计变更内容(不包括二次结构)。
2、本工程施工期间(属乙方工程范围)甲方不再出任何零星用工,乙方负责自己施工现场的清理、材料堆放整理及卸车。
二、乙方承包工程项目及单价:
1、价格:主楼钢筋按建筑面元/m2,屋面女儿墙、花架另算。机房、水箱间、楼梯间按面积计算。
2、乙方现场必须有队长、技术员各一名配合抓好工程的各项工作。确保按规范施工、达到公司的各项技术要求。
3、乙方在施工中杜绝浪费现象,发现浪费或偷盗行为的甲方有权进行经济处罚,人为造成的机械损坏,由乙方承担费用。
4、乙方必须按甲方提供的进度计划施工,按时完成施工进度,严禁乱占不用,否则造成的损失由乙方承担。
5、施工现场严禁打架斗殴、拉帮结派,酒后滋事。为杜绝此类事情的发生,发现一次罚款200元。
6、合同签订人每周必须参加现场例会,迟到或缺席每次罚款200元。
三、工期要求:
1、乙方必须满足工程进度所需的劳动力,农忙季节保证正常施工,人员不得减少,如达不到工程所需劳动力,造成工期拖延的,延长一天罚款200元。
2、因材料和雨雪天气等不可抗拒因素造成工期拖延,按实际天数顺延。
3、每层如果发现质量有问题迟迟不肯修理,影响其它,拖延每半天罚款200元。
四、付款办法:
付款方式:施工到五层封顶付已完工程的80%,以后每五层付已完工程的80%,依次类推,整幢楼封顶付已完工程95%,余款一个月内付清。(注:春节无论施工到任何层,付已完工程量的90%款)。
五、工程质量要求:
1、乙方在施工中,必须按图纸和规范施工,保证工程达到市级优质结构标准。
2、每层拆模后跟踪检查,清理干净自己的物品,合格为止。
六、安全生产:
1、乙方所有进场人员,必须持有身份证或有效证件,并报公司身份证复印件一份。
2、在施工中如若产生不安全事宜,500元以下由乙方承担,超过500元以上全部由甲方承担。
3、乙方人员进入施工现场必须佩带安全帽,费用由乙方承担;如不佩戴安全帽,罚款每人每次30元,班组长以上每人每次50元。
4、乙方负责人要定期、不定期教育工人,生产安全,认真学习预防,确保施工安全。
七、双方的义务:
1 、甲方负责对乙方人员进行质量、文明施工及安全教育工人严格执行安全操作规程。
2、乙方配备的机械操作人员,必须持证上岗,严禁违章操作。应自觉遵守甲方的各项规章制度。
3、乙方在施工中所领取的各种施工机具、材料,有保管、保养的责任,不得损坏,否则照价赔偿。
4、乙方人员在施工现场,必须保持场地及工作面干净整洁,及时处理,宿舍卫生干净整洁,每天打扫,达到文明工地要求,若达不到文明工地标准,由此造成的经济损失由乙方按比例承担。
5、乙方在施工期间若未达到验收规范标准,由甲方通知整改,乙方积极修整合格为止。
八、违约责任:
1、乙方所施工的工程,不能满足甲方质量要求时,甲方有权限期通知乙方整改,造成的经济损失由乙方承担。
2、乙方在施工中达不到合同工期和控制点的要求时,乙方必须在限制期内补充施工力量,确保工期,否则一切经济损失由乙方承担。
3、甲方责任:属于甲方原因:
1)、如不能按约定的节点付款,乙方有权停止施工,并阻止该项工程的施工,相应的损失由甲方无条件给予补偿,
2)、如材料中断,影响到的误工,由甲方按每人每天150元补偿。
九、其它内容:
1、甲乙双方在履行合同过程中,发生争执时,双方进行协商解决,或向上级主管部门及仲裁委申请仲裁。
2、本合同一式两份,双方签字生效,工程完工款项结清,本合同自行作废。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方 甲方对乙方施工全过程的施工质量,进度,安全和文明卫生进行检查验收,监督管理。 做好材料供应工作,切实解决好施工用水,用电,垂直运输的矛盾,保证工程顺利施工。 在施工过程中,乙方违反有关规定,未按进度计划安全,质量,文明施工等要求,造成质量低劣,材料浪费,进度泄后和损害甲方信誉的,甲方给予乙方每次50—500元罚款,并限期整改,拒绝整改或整改无效,甲方有权单方面终止合同。并按完成工程量的80%结算,甲方不承担乙方其它任何费用。 在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给予乙方每次500 —3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方面终止合同。 进行技术交底,安全交底。 乙方 乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方终止合同。 做好人员录用工作,不得录用有高血压,心脏病,精神病,传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。 严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工人员,质量员,安全员和监理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。 必须执行所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全,质量,坚持工前交底,工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章作业和机械带病运转。 妥善保管,正确使用甲方提供是我各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。 由乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。 制止所属人员乱拉乱接电源,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。电源、配电箱等由甲方负责到位。 乙方人员不得在工地聚众闹事,打架斗殴,哄抬工价,缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序,违反者甲方给予必要的经济处罚,造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外,甲方有权终止合同。
甲方(发包方
乙方(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则,双方就 新建工程钢筋分项工程施工事项协商一致,订立本施工合同,供双方在施工过程中严格遵守:
第一条、工程概况:
1、工程名称: 天洁.天润阁 #楼 。
2、工程地点: 遂平县沙河南107国道西 。
第二条、承包范围:施工图纸上全部钢筋的钢筋加工、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、板筋支撑、电焊、场内全部水平和垂直运输、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械,弯曲机、切断机、调直机、电焊机、等全部设备;电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费等;铁丝扎丝、焊条、垫块、马镫、焊剂等全部辅材费,施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费、超高、高层施工人工降郊费等等;上述承包内容包含了人工费、机械费、材料(钢筋除外)全部费用、图纸局部变更的费用。
第三条、承包具体工作内容:乙方承包各项内容均包括:熟悉施工图纸和柱位臵、柱轴线、梁轴线的控制,自检并配合受检,做好文明施工安全工作。做好半成品的保护工作直至承包内容全部逐一完成交付给甲方。
第四条、承包方式:包工(含施工工具、机械、铁丝和扎丝、垫块、马蹬、焊条、电缆、电箱、开关等一切自用工具)包安全至钢筋制作绑扎验收合格。
第五条、承包合同工期:总日历天数 跟随泥工和模板工工期 。
5.1开工日期:甲方提前2 天通知乙方进场。
5.2竣工日期:紧随泥工和模板工施工进度施工,不得影响泥工和模板工施工进度,由于乙方施工人员不足,经甲方多次协商不能解决而影响工程进度时,所造成的损失由乙方承担。
第六条、施工质量:乙方严格按照施工图纸的梁、板、柱定位及钢筋规格尺寸、技术规范、安全操作规程进行施工,按现行施工验收规范进行验收合格。由于乙方施工质量问题导致返工的材料和人工及检测费用等由乙方承担所有损失。质量要求为合格。
第七条、工程量计算方式及承包价款:
按实际建筑面积每平方米(大写) 贰 拾 玖 元整( 29 元/M)。
第八条、工程付款办法:按甲方与公司合同付款节点按50%支付工程款,主体封顶混凝土全部结束后付总工程款的95%,其余下款项待工程竣工验收合格交付建设方后一周内付清。
第九条、双方权利和义务:
9.1.1甲方提前2天通知乙方进场,进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽,以确保安全、文明施工。
9.1.2乙方必须有一定操作技术水平、并自行办妥一切手续及保险,保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行,本工程农忙不放2
假,如因乙方人员组织不到位甲方派人帮忙工资按每人每天300元计算,从乙方借支中扣除。乙方不得使用未满18周岁、大于60周岁的人员。
9.1.3成品质量必须符合验收标准,施工过程中班组加强自检并记录,浇筑混凝土前报甲方进行验收。出现不合格品由乙方无条件返工并赔偿有关损失。
9.2文明施工:乙方必须做好文明施工,做到工完料清。
9.3.1安全:乙方进场前必须认真进行安全教育,安全技术操作规程的培训、交底,乙方必需设立质量、安全员,每日召开班前会,负责本班的质量、安全工作。.在工地及工地围墙以外出现任何安全事故甲方概不负责。
9.3.2乙方人员进入工地必须戴好安全帽,不得酒后上班,不准穿拖鞋或赤脚上班,如有违反,每发现一次罚款 50 元/人次。注意卫生,不得随意大小便,违者每发现一次罚款50元。不得在工地内酗酒、闹事、打架、偷盗、禁止使用电炉、煤油炉等明火炉具及热得快电阻等,若有违反,每人次罚款100元。情节严重者,送公安机关处理。
9.4乙方自行负责与管理自己的施工机具、小型工具等,如尺、爷、锤、安全帽、铁丝、扎丝等。
9.5乙方收到甲方工程款后,必须尽快发放至劳务人员手中,并建立工资发放登记表。
9.6该工程完工并移交甲方且该合同未终止前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的.一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
9.7乙方保证不将承包的施工任务再次分包(任务包干除外)或转包,如经甲方查实,甲方有权单方终止合同并按乙方已完工程量结算工程款并罚款20_元、另行安排其他队伍进场施工。
第十条、违约:甲方发现乙方在质量、进度、安全、文明施工等各方面未能满足要求的,经甲方提出整改而拒不实行者,甲方有权单方解除合同,并令乙方撤离施工现场,由此发生的损失费用由乙方承担。如乙方中途退场工程款按完成工程量的50%结算。
第十一条、争议:履行合同中若甲、乙双方发生争议,双方应本着实事求是的态度协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条、其它:本合同未尽事宜,双方可经过协商另行补充。
第十三条、合同管理:本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力,至工程完成,结清工程款后失效。
甲 方: 乙 方:
电话号码: 电话号码:
年月日:
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为加强建筑工程项目管理,适应建筑市场的需要,强化公司内部分级承包管理职责,杜绝各种建筑材料浪费和流失,增强建设活动中的质量意识,安全意识,按时完成任务,经双方共同协商,甲方将本工程项目承包给乙方承建,并经协商条款如下,以利遵照执行。
一、工程地点及名称:
1、工程项目地点:
2、工程项目名称:
二、工程承包方式及内容:
1、工程承包方式:包人工费、包安全、包质量、包钢筋工使用的所有工具(如弯曲机、切割机、电焊机等)、包扎丝、素焊、包切割片、包工期等。
2、工程内容:乙方按照设计图和变更通知进行钢筋范围内施工,即:柱、梁、厨卫、板、屋顶、梯间扶手等全部钢筋制安工程内容,如其它工种需要使用其工具时要全力配合协作。
三、承诺工程结算及付款方式:
1、住宅小区建筑面积约为平方米,按建筑面积计算每平方米元,总计工程款为人民币元。以实际建
2、乙方必须按甲方项目部规定工期完工,做到节约材料,做好安全工作,如已支模应钢筋制作而无人施工,造成其它工种等待的,凡拖延一天,处罚金500元,以此类推,在当月支付的工程款中扣除。
四、工程质量验收工期要求:
l、工程质量及检查验收,甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查,若发现工程质量问题,立即进行处理,因施工不当造成质量不合格的,由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收,按照建筑施工验收规范标准执行。
2、本工程于年月日至年月日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。
五、安全事项:
此项工程的安全工作,由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作,加强安全检查,及时排除安全隐患。乙方必
六、其他事项:
1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理,不得随意施工,否则造成损失由乙方负责赔偿,并在当月承包费中扣除。
2、乙方在施工中,要节约材料,不得任意浪费材料,否则照价赔偿,对故意浪费材料的,甲方有权进行处罚,并在当月的承包费中扣除。
3、农忙时如需钢筋制作,乙方必须保证10人以上在场施工,否则少1人,按每人每天扣罚款100元,并赔偿拖延工期罚款每天500元。
4、乙方须用的工具,由乙方自行负责,其它未尽事宜,双方协商解决。
5、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工,不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患,甲方有权解除合同,并对已完工程减出不合格部分及材料浪费损失后,按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方,并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。
6、乙方应凭证上岗,如因无证上岗而受到上级单位处罚,一律由乙方负责承担经济处罚。
7、乙方必须做到文明施工,如其员工在工地内吵架一次,每人罚款100元,打架一次每人罚款200元,在当月扣除。
七、违约责任:
乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工,若延误工期,质量验收不合格,除扣罚延误工期罚重金每人500元以外,违约金按工程结算总额的10%计算,在乙疗结算工程款内扣除。
八、本合同一式四份,甲方存三份,乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
发包方:_______________(以下以简称甲方)
承包方:_______________(以下简称乙方)
根据《合同法》的有关规定,在确保施工安全、质量的前提下,将制安工程委托给乙方施工,为明确双方在履行合同中的责、权、利,现经双方友好协商,制定本合同,希共同遵守。
一、工程名称:_______________
二、工程地点:_______________
三、结构模式:框架
四、承包方式:各幢楼钢筋制安工程按包工包机械(不包料)由乙方承包施工,乙方自负盈亏,该项目乙方不得转包或变相转包,否则甲方有权责令其退场,并赔偿甲方的一切损失。
五、承包内容:
按图纸要求(包括设计变更)在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具(包括女儿墙、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等)。
1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋(包焊机、焊条),此项按每幢每层100元包干。
2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护。
3、负责每批进场钢筋的试验取样(包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊)。
4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任,以及套筒连接的所有工作
5、文明施工:①安全帽自理;②尊师爱徒;③负责材料及工具的堆放整理工作;④保证施工场地的整洁。
六、工程结算:
1、钢筋制安(包工、包铁丝、包机械)项目,单价每吨按270元人民币计取。
2、吨位计算数量按照甲方审核后的钢筋抽筋数量为准。
3、电渣压力焊每点1.70元,套筒连接每个8元,闪光对焊每点8元计取。
4、除套筒连接外,试验送检焊点由乙方负责制作,不计结算数量,由甲方负责送检及送检费用。
5、以上单价均为一次性包干价,结算时不作任何调整。
七、工期要求:
本钢筋项目基础安装工期为2个日历天,逐层柱安装工期为1个日历天,逐层梁板安装工期为1个半日历天,工期的延误甲方有权对乙方进行经济处罚,每延误一天罚款人民币贰仟元整。
八、质量与验收
1、组团二各幢楼质量应达到合格以上,因乙方原因工程质量达不到约定的合格质量标准,甲方有权拒付工程款且乙方承担违约责任。争取创一幢楼为优质工程,其钢筋制安一定要达到优质,制安项目为不奖不罚。
2、乙方应认真按照标准,规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及委派人员的检查验收,并为检查验收提供便利条件。如验收不合格,所产生的返工费用由乙方负责,整改直至合格。如整改造成工期延误,乙方必须承担甲方对乙方的经济处罚,并承担因返工所造成的原材料损失。
3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。
4、工程施工中遇到质量问题,乙方在收到通知若不及时整改,甲方将组织有关人员进场整改,费用由乙方双倍承担。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。
九、双方责任
(一)甲方责任:
1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权,进行成本控制和资金管理。
2、负责施工生产、技术、质量、安全等全面管理,负责图纸自审。参加图纸会审,制定施工组织设计并贯彻落实。
3、负责施工技术与安全交底工作,施工放样,技术复核,沉降观测、分部分项验收,质量安全指导、检查,负责施工预、结算工作,编制内业资料,建立工程施工技术档案。
4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理。
5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图。
6、甲方提供一间乙方办公的场所,并收取办公场所费用200元/月,此费用在工程款中扣回。
7、甲方委派为现场代表,负责落实日常施工管理工作。
(二)乙方责任:
1、遵纪守法,遵守甲方的规章制度,服从甲方管理人员指挥和基监督,特别对施工预制条文或指令性通知的及ISO9000标准必须坚决接受执行。
2、严格按照施工验收规范、质量验标准、安全操作规程进行施工,接受施工技术安全交底,认真做好自检、复检、交接班检查工作,把好每一道工序的质量安全关。
3、应积极配合甲方进行安全生产的宣传教育工作,负责贯彻执行和日常检查安全生产措施的落实。如出现各种安全事故等,由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承担,与甲方一概无关。
4、做好计划生育地宣传工作,并承担由于自身违反计生工作造成的经济责任。
5、乙方应提前10天向甲方提供各单位工程及各层数的钢筋规格及数量;同时施工中应节约材料,若发现乙方浪费或乱丢材料,每日楼层不得留有钢筋,则每次罚款壹仟元,应做到场地无剩料。钢筋在制作和安装过程中,断料、配料应统筹安排,不得有钢筋浪费的现象,若发现有钢材不按最优化的统筹配料而造成的浪费,甲方有权按浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款。
6、乙方负责自身的暂设。
7、乙方必须及时发放工人工资,并每月造册给甲方备案,作为付进度款的参考依据。若发现乙方工人提请诉讼,一切责任与损失由乙方负责,每人次罚款8万元;同时甲方有权取消剩余工程款的支付。
8、乙方应认真执行安全生产操作规程与甲方制订的有关安全规章制度,经常教育工人注意施工安全与防火,不得使用"三炉"(电炉、煤油炉、电炒锅和液化气炉等)和电热棒,违者没收炉具并处以罚款500元。
9、教育工人遵守社会治安管理,严禁在工地上斗欧、酗酒、赌博、收听收看黄色录音、录像等,违者每次罚款200元,班组长罚款5000元。且甲方有权更换班组。
10、甲方提供的防护设施,乙方不得随意拆除和破坏,如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责,其费用由班组承担并在承包的工程款内扣除。
11、劳务管理:凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片及时到项目部签订劳务合同,违者每人处以壹仟罚款。由乙方统一负责办理就业证(就业调节费),费用由乙方支付,女同志还应带有婚育证,进入工地就要做到证件齐全,如有拖办或证件不齐者处以人均200元罚款,并补办证件。严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场,违者每次处以200元罚款。暂住证由乙方自带工人到派出所办理,其费用乙方自负。不办理者一切后果由乙方负责。
12、乙方委派先生为现场代表,负责施工和日常的工作事宜。
十、机械、工具管理
1、井架:由甲方提供,其操作、维修由甲方负责。
2、甲方仅提供每幢楼一台二级箱供乙方使用,其余开关箱、电缆、插板由乙方负责。
3、安全帽、安全带、雨具等由乙方自行负责。
4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及提供身份证、务工证、计生证和上岗证(电焊、立焊等)复印件。
5、除井架外,所有制安的设备、工具由乙方负责到位。
6、合同签定后,有关钢筋制作机械及时进场作为押金,其保管由乙方负责。
十一、付款方式
本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进度款,待各幢主体工程封顶后付至总完成量的80%,单位工程钢筋分项全部完成后付至90%,余款待工程结算后一个月内付清。
十二、其他
1、本合同执行中若发现争议,双方友好协商解决,若解决不成,可向当地管辖的仲裁机构仲裁解决。
2、本合同执行中,若有违约,一切损失由违约方如数赔偿。
3、本合同一式贰份,双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效,直至工程款付清为止失效,若本合同未尽事宜,施工中另作补充协议完善,本合同与补充协议同样具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
1、安全指标:贯彻安全第一的方针。
在建工程安全检查合格率,优良率。
2、丙方在施工生产过程中,必须遵守国家现行各项安全,操作规范及本市地方安全操作规定,服从甲方安全管理,严禁违章作业。
3、丙方人员进场必须向项目部上交一张近期免冠照片及身份证复印件一张备案,并经三级安全教育,考试合格后方可上岗,需申报的费用由丙方承担,否则项目部不予认可。
4、特殊工程持证上岗。丙方应配备兼职安全员协助甲方工作。
5、由于丙方原因导致安全事故的发生,丙方应负相应责任,并应积极保护现场,及时上报项目部共同处理,同时应付相应责任及经济费用。
6、施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业系好安全带,做好各项安全防护措施,做到“三不伤害”,严禁穿拖鞋进入施工现场。
7、对于违反安全操作规定人员按如下处罚:
(1)不带安全帽的,工人每次罚款元,班组长每次罚款(安全帽内方自理否则甲方购置每个扣除15元)
(2)穿拖鞋进场一次罚款
8、若两方违反安全操作规程发生安全事故,一切责任由丙方负责。
9、若丙方在施工过程发生安全事故导致医疗费用在由丙方承担,超过5000元的由保险公司承担,若得保险公司赔偿不足时,超出费用由甲、丙双方各承担一半。
10、严禁丙方入场人员有暗疾、精神病等的人员上岗,如有发现,在工地发生的安全事故,一切责任有丙方承担、负责。
发包方:
(简称甲方)承包方:
(简称乙方)住址:身份证号码:
根据国家有关法律法规和地方政府相关规定、政策、结合行业规范及建设单位要求,经双方友好协商遵照平等、互利、自愿的原则,就青白江太平医院迁建工程劳务承包的相关事宜达成如下一致合同条款:
第一条
工程概况
1、工程名称:青白江太平医院迁建工程
2、工程地点:青白江区清泉镇
3、建筑面积:_______m2(按实际面积为标准)
4、结构形式:框架
5、工程质量等级:合格
第二条
工程内容及范围
青白江太平医院迁建工程钢筋工程人工费、及扎丝由乙方全部负责。工作范围:
1、全部工程相关的钢筋工程(基础、柱、墙、梁、板、构造柱、砼构架、阳台栏板、圈梁、门窗过梁、窗台板、拉结筋、预埋预留钢筋含涉及到的外架使用的吊环钢筋的制作、钢筋连接(含闪光对焊、电弧焊)料表制作;楼面清理、砼施工中护筋等全部工作,以及加工场地的布置(包括按甲方要求搭设钢筋加工房、钢管油漆等)、各种钢筋加工(采用调直机)自备焊接设备、满足施工需要的调直机、各种手持工具和机械连接接头材料、扎丝、焊条、砂轮片、垫块、马登(含专用砼马登及钢筋长马登)、防护面罩、焊把线等消耗材料。其中,乙方必须向甲方提供机械连接材料的产品合格证及检验报告(原件)及相关机具设备的合格证(可以是复印件)。钢筋制作耗材在2%内,凡长度≥500mm的钢筋节都必须对接利用,钢筋中的箍筋由乙方自行加工使用(钢筋料表必须提前一周提交项目部,否则造成损失乙方自负)。
2、钢筋材料的水平运输和垂直运输(无论垂直运输有多高、水平运输有多远(注本工地内)、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋二次人工运输(注本工地内)、现场投料、绑扎、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方、监理、业主等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。第三条承包形式
包工人、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包辅材、包机械设备。
第四条承包费用及结算标准
按工程建筑面积元每平方米结算,(注:地下室按元/吨计算)、±(不含)按平方计算吗,如果因设计变更而造成增加或减少工程量,按甲、乙双方现场技术签证以市场价进行人工费结算。
第五条工程价款的支付方式
工程进度款的支付:乙方必须按照国家有关施工操作规程和施工管理程序的规定。由乙方垫资人工费、小型用具费、辅材、修建按进度付款,每栋进度款单独计算。第一次进度款于每栋主体封顶完成时支付,支付总造价的80%工程款;第二次付款于每栋全部工程完成时,付清余下工程款。第六条
工期标准
乙方必须组织充足的施工技术力量,严格按照甲方的总体分项工期计划提前或及时完成,密切配合工种之间的关系,若乙方原因拖延工期的,或无故停工,造成的影响及工期延误由乙方承担,按楼层延误工作量的贰倍计罚。工期延误严重时,甲方有权终止合同。第七条
甲、乙方责任
(一)甲方责任
1、凡乙方操作人员不符合质量标准的部分,管理人员必须及时要求返工重做,并赔偿甲方相关经济损失和荣誉损失。
2、对乙方操作人员有违规操作或违背安全管理制度的行为,甲方有权给予当场处罚。
3、如因乙方质量不能达到标准或进度不能保证要求,甲方有权
终止合同,并要求乙方退场;工程款按已完成工程款的80%支付。
4、负责协调处理乙方在整个施工过程中与其他各方的工作及关系和处理。
5、负责按本协议付款规定支付乙方人工费,并督促乙方发放所有人工工资。
(二)乙方责任
1、必须组织相应的专业人员进场进行作业,随时对工人进行技术和安全教育,切实保证质量、安全、文明施工的各项指标。
2、班组工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。
3、随时教育工人加强质量意识和注意个人和他人的施工安全,如有违章者主动接受甲方管理人员的处理。
4、施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众打架,如在施工现场发生打架事件,不论有无理由每次罚款五千元;严禁在工地或宿舍内赌博吗,发现时每次罚款贰仟元。罚金在钢筋工程人工费中扣除,如违反法律送公安机关处理,项目部不予承担任何责任。
5、在管理人员的指导下,积极开展工作。在保证安全、质量指标的前提下爱护所有设施,各种材料充分利用、厉行节约。
6、发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报,严禁隐瞒事故不报。
7、在甲方支付工人费两天内必须向所有工人兑现工资,如按合同领到的钱不够,则乙方自行想法支付。在甲方按合同支付工资的情
况下,如因工人未拿到钱给甲方造成得的各种损失及影响由乙方负责全部责任。
第八条
安全文明施工
1、乙方必须按安全生产、文明施工的操作规程进行施工达到验收标准,每周必须对现场工作进行二次以上的安全知识讲解和教育,并作好记录。进场工人必须戴好合格安全帽,不得脱衣作业,高空作业系好安全带,严禁酒后上班作业,严禁在工地上打架、斗殴,情节严重者交司法机关处理。坚持安全第一,预防为主的方针,把安全隐患消灭在萌芽状态之中。如乙方人员违章作业造成安全事故,所有损失由乙方承担,甲方概不负责。
2、乙方应派专人保管室领取材料,随时做到派专人清落地的材料及时利用。凡发现人为浪费材料者,甲方派人收清,均作罚款处理,其罚款和赔偿均在钢筋工程人工费中扣除。第九条
其他
1、乙方必须充分有效的组织现场施工人员以满足本工程的进度需要。杜绝转包,一旦发生转包甲方有权终止合同;同时乙方已完成工程人工费按80%结算。
2、乙方应服从甲方的管理及指挥,执行本项目部的一切规章制度,遵守国家的政策法令,乙方在施工中因管理混乱、质量、安全不符合本协议要求,工期不符合甲方要求时,甲方有权单方终止协议,另行安排班组施工。终止协议时按阶段预防工资额终止结算,余款及保证金作为甲方的损失弥补。
3、协议经甲、乙双方签字生效,本工程完工后终止。本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。同等生效。
甲方:
乙方:
代表(签字)
承包人:(签字)
****年**月**日
钢筋工程承包合同
发包人:以下简称:甲方
承包人:以下简称:乙方
甲乙双方就碧水龙湾居住小区工程的钢筋施工承包一事,为了明确双方的责任,权利、义务,遵循平等、自愿和诚实守信的原则,经双方多次协商,根据《建筑工程合同法》和《建筑工程承包管理条例》相关内容,结合眉山市有关规定及建筑市场施工单价和本工程的具体情况,经乙方熟悉本工程施工环境、施工条件、施工图纸及本工程所有的有关资料后,订立本合同。
第一条工程概况:
工程名称:碧水龙湾居住小区(二期)
工程地点:井研县城南寿星巷
工程结构:框剪结构
工程概况:本工程为二期工程,包括4#、5#、6#楼以及地下室
承包工种:钢筋工程
第二条工程内容和承包范围
2.1 工程内容 :碧水龙湾居住小区二期4#、5#、6#楼及地下室按设计图纸和图纸会
审记要、图纸技术核定单、变更单及增加工程在内所有本工程的钢筋的制作、安装(含构造柱、墙体腰带、拉墙筋的制作、剪力墙的水平支撑制作、剪力墙定位撑的制作)、各种焊接、场地内运输等。焊接钢筋必须满足试拉和抗拔实验。
2.2 承包范围:本工程钢筋施工项目的所有人工费、所有焊接、所有机具、耗材(如
自购买扎丝、焊条、焊粉、锯条、塑料垫块、花岗石垫块、预制垫块、切割片、机器维修费等)、辅材、混凝土浇筑前的模板冲洗与保护层垫块的制作安装,关模前柱脚及剪力墙脚的冲洗,钢筋的除锈、除泥和场内二次转运的分类堆码、挂牌,与其他分包的配合,屋面钢性层及5#、6#楼底层的垫层钢筋网片及预制过梁的钢筋网片的制作、绑扎。钢筋材料计划和钢筋放样。
2.3
2.4 向甲方准确的提钢筋量(提前十天).。甲方有权按乙方的工程质量和工程进度不能满足合同要求对乙方承包范围的工程
内容做出分包调整,甲方无须做出任何解释。
第三条合同工期
乙方必须按甲方制定的周计划和月计划进行施工安排,按工程进度调整人员,按施工进度计划及甲方要求无条件组织加班作业,确保工程按期完工。垫层施工起至±砼浇筑完25天完成,标准层每层5天完成(含完成砼浇筑)施工人员不得因农忙和气候原因影响工程施工进度,若未按甲方每天计划、周计划、月计划完成,每超期一天罚款500元。若因甲方原因造成工期延误,经甲方主办工长签字认可后,各方保留一份作为延期凭证,但甲方不承担乙方窝工费及停工费,此费用已在承包总价中充分考虑。
第四条质量标准
4.1 乙方承包的全部工程(含合同内工程及增加工程)的质量须达到国家现行《建筑
安装工程质量检验评定标准》要求的优良分值标准。若部分或全部未达到上述要求,造成业主、建筑公司或甲方罚款的全由乙方负责。造成返工材料浪费,甲方按材料浪费实价的两倍在乙方工程款中扣除。
4.2 乙方放样及钢筋制作时应认真仔细,充分考虑材料的合理使用以免造成浪费,钢
筋损耗规定1%,超过1%由乙方负责,钢筋的进出场乙方必须签字认可。
4.3 砼浇筑时钢筋值班人员必须固定,成品保护由乙方负责,若造成柱筋移位每根罚
款10元,若造成保护层过大或过小扫描验收不合格所有责任均由乙方负责。
第五条图纸
甲方免费向乙方提供土图纸壹套及图纸会审纪要,施工过程中涉及的有关图集由乙方自备。
第六条承包单价
6. 1包干单价:4#楼三楼以上
以及5#、6#按图纸标注的建筑面积计算,33元/平方米。此价一次性定价,不再增补,不受市场单价涨跌影响。
6.2包干单价中已含以下费用及工程内容:钢筋的放样、钢筋的制作安装(含构造柱、腰带及墙体拉墙筋制安(采用专业殖筋,质量满足拉拔实验)、墙体腰带钢筋制安、门窗过梁及所有砼结构钢筋的制安),保护层垫块的制作、安装,所有钢筋焊接,乙方机械维修费,现场文明施工费,材料的堆码及上下车费,其它班组配合费,砼
浇筑期间的专人值班人工费,工人的各种证件及胸牌、安全带、安全帽及劳保用品费用及塔吊运输不到位的人工转运费,施工防护栏及防护楼梯栏杆制作、安装等。
6.3不论何种原因乙方中途退场的,甲方只按乙方实际完成的单项收方单价均按160
元/吨计算,工程量按已安装并验收合格的实际工程量计算,半成品不作计算。
第七条工程的付款及保质金
7.1甲方按建筑公司付款同步支付给乙方。
7.2第一次付款:二楼完成后,从三楼开始计量付款。以后按每月乙方已完工程量的 80%支付进度款。
主体完工后,工人退场支付至总额的90%。
主体完工一个月内办理决算,决算完毕一个月内支付至总额的95%。
7.5保质金为总价的5%,在装饰工程竣工验收合格一年后一次性无息付清。
第八条 安全、文明施工
8.1 乙方必须严格按甲方要求作好文明施工、安全作业,工人上班必须戴好工作牌,正确戴好安全帽,高空作业戴好安全带。若乙方未履行上述义务,造成工程财产损失及人身伤害均由乙方承担全部责任及所发生的费用。若因其它原因造成的安全事故,乙方施工人员在甲方指定医院所发生的医药费(由保险公司审定)由保险公司赔付,若因乙方不能准确提供施工人员的有效身份证造成保险公司不能赔付全由乙方承担,其他费用1;伍佰元以内的由班组自身负责;
2、伍佰元以上至伍仟元的由公司和班组各承担50%;
3、超出伍仟元以上的超出部分由公司承担80%,班组承担20%。其它费用(如护理费、误工费)由乙方负责。上班严禁穿拖鞋、硬底鞋,严禁酒后上班,不得随地大小便。
8.2 若不戴安全帽罚款20元,高空作业不系安全带罚款50元,随地大小便罚款50~100
元,加工区未清扫干净罚款100元/次,打架斗殴每次不论何种原因罚款300元。以上费用甲方在乙方工程款中扣除。
8.3 文明施工中所用的工具及费用由乙方负责,承包价中已包含。
第九条增加工程、工程变更(设计变更及技术变更)
乙方不得拒绝设计方、监理方及建筑工程公司提出的工程任何增加及变更工程,否则甲方有权委托第三方完成,且按实际发生费用的两倍在乙方工程款中扣除。
第十条其它
10.1 甲方提供塔吊和施工电梯,若因施工机械不能完全覆盖所造成的吊运不到位产生
人工费乙方自己负责,承包价中已综合考虑此费用。
10.2
10.3 为方便管理,确保饮食卫生,乙方不得另开伙食团。本合同壹式贰份,甲、乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。若有补充条款,与本合同是有同等法律效力。
发包方(签字):承包方(签字)
日期:日期:
电话:电话:
补 充 协 议
甲乙双方就1#、3#楼及地下室工程的钢筋工程劳务分包的补充条款,为了明确双方的责任,权利、义务,遵循平等、自愿和诚实守信的原则,经双方友好协商,达成以下协议。
一、按《钢筋工程承包合同》,3#楼±以上建筑面积为.9米2,1#楼±以上建筑面积为.36米2。
二、由于定原单价时1#楼图纸没有出来,施工后考虑到1#楼的圆弧梁太多,电渣压力焊的含量比3#楼高很多,经双方友好协商,将1#楼的单价调整为元/米2,3#楼的单价不变,1#楼和3#楼的±以下单价不变。
三、调整单价后,1#楼±以上的承包总价为元(大写:伍拾陆万玖仟伍佰肆拾贰圆),3#楼±以上承包总价为元(大写:陆拾贰万贰仟壹佰零柒圆)。地下室的工程量以最终决算为准。
四、进度款按完成量的80%每月支付。
五、本协议为《钢筋工程承包合同》的补充条款,与《钢筋工程承包同》具有同等法律效力。
六、本协议壹式叁份,甲方贰份,乙方壹份,经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
负责人:负责人:
联系电话:联系电话:
年月日年月日
单项工程承包合同
甲方:贵州垒之峰建筑装饰工程有限公司
乙方:
工程名称:
工程地址:
单项分包工程名称:
依据相关法律法规制定本合同。
承包方式:乙方形式,工具自备,伙食自理,工人进场后制订花名册(姓名,身份证复印件)。
承包价:按计算,单价已包括工资、劳保、工具、车费、保险、工伤、病假、雨天误工、管理费及其它费用。甲方不再另行补贴。施工管理要求:分项工程承包后由乙方自行组织施工,并按有关施工规范标准组织施工,积极配合甲方要求进行施工,自负盈亏,不得违法转包,所有人员要听指挥,服从管理,所有工人必须持证上岗,严禁违章作业,严禁破坏安全设施。如有意破坏安全设施出现安全事故,由公安机关处理。
质量要求:乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工,现场施工时由现场施工员验收后,交监理验收,有不合格的返工到合格为止,所有损失的材料由乙方负责。
质量保修:属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修,甲方可以委托他人修理,所需费用从工程保修款冲抵。发生紧急抢修事故的,乙方接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。质量保修完成后,由甲方组织验收。保修费用:由造成质量缺陷的责任方承担。
保修期限:竣工验收合格之日起,到年月日止。
工期要求:从本合同生效后,工人进场之日算起,到年月日止。付款方式:。安全措施:工人进场后必须进行三级安全教育,班长要做好班前安全教育工作,班长要督促工人注意安全,并做好安全防范工作,班长要督促工人遵守劳力纪律服管理人员的指挥,严禁违章作业,如有意破坏安全设施而造成他人发生安全事故的,必须承担一切法律后果及经济损失,凡违章作业造成的安全事故,由违章者自已承担,在施工过程中发现有不安全因素,要及时向施工员或质安员报告。本工程杜绝重大伤亡事故,班长负有对工人安全责任。
违约责任:由于一方的过失,造成合同不能履行或不能完全履行时,由有过失的一方承担违约责任,如双方都有过失时根据实际情况,由双方各自分别承担相应的违约责任,协商不成时由法院判决。
甲方代表:
乙方代表:
年月日
钢筋包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。那么签订钢筋劳务分包合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的建筑工程钢筋劳务承包合同,感谢您的欣赏。
建筑工程钢筋劳务承包合同1
甲 方: 公司
乙 方: 身份证号:
经双方友好协商,甲方将_____工程的钢筋工程委托乙方劳务施工,为了明确双方的责任、权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程情况:
二、承包范围及方式:
1.承包内容:钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;
2.承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3.钢筋的材料水平运输(从成型场地至绑扎点)、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4.无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整。
5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。
6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其它将按实计算。
三、施工工期及工人进场时间:
本工程工人自20_年 月日进场施工,确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
四、承包单价:
1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。
2.计算方式:
按照上述承包范围及方式,本工程中所有钢筋(包括建筑用的零星钢筋量)基价按180 元/吨,安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6元/吨、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按6 元/吨、进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按8元/吨、服从甲方指今按6元/吨,服从生活区管理要求按4元/吨、以及质量必须达到且通过市结构优质工程验收即质量奖按10元/吨,安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为:220元/吨。竖向对焊接头每个按1.7元/个;地下室底板水平焊接头5元/个(以实际发生个数为结算依据)。此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容(除本款第5条提到的内容,本单价不作调整)。
3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求,即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量×180元/吨×90%计算所得给予结算)
4.结算钢筋数量,按图纸量扣除乙方在绑扎过程所留的绑扎钢筋损耗量计算。(即乙方实际用于本工程的绑扎量)
5.非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外,其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中),按日工作时间10小时计,25元/普工工日、40元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内,对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除。
五、双方职责、义务及权利:
(1)甲 方
1.提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。
2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。
3.编制施工进度计划,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4.按工程进度做好材料供应工作。
5.项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导,现场施工员负责进行技术指导、督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。
6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元,直接在乙方每月任务单中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
7.协助乙方搞好施工人员的暂住证办理,其费用由乙方负责。
8.负责班组所有职工工作服的购买,其费用甲、乙方各负责50%。其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。
9.甲方派驻现场代表 负责全面管理。
(2)乙 方
1.组织年龄在20~45岁之间,身强体壮,具有法制观念及专业技术,素质好的成建制的职工进场,严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
2.进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份,一经注册不得随意变动,如需调动,报项目部备案。
3.严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,谁造成的由谁负责。
4.所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求,由乙方自行采购或甲方代购,若委托甲方代购,此费用从乙方工程款中扣除,扣除金额为采购价_105%。
5.按施工预算到仓库领料。如施工中浪费,造成用料超出施工预算定额,超过部分从人工费中扣除。
6.必须文明施工,严禁材料乱放,施工地段中必须日做日清,控制定量,工完料尽。
7.因钢筋绑扎造成工程质量问题的,均由乙方负责处理。
8.垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.9.乙方自制施工中的各种垫块,原材料由甲方提供;墙体塑料垫块由甲方提供。
10.乙方派驻现场代表 负责施工和甲方的联系。
六、质量要求:
1.本工程的质量指标为达到瓯江杯,实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。
2.质量考核分阶段,同时由项目部实行不定期抽查。如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标,甲方将随时终止合同,并按本合同
第四款第三条结帐。
七、材料节约及工具使用:
1.安全帽、卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理。
2.乙方在施工中必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款每次不少于500元,若遇有场地不清工完不清,甲方有权责令其班组清理后施工,如果不履行好此项工作,甲方将做出强制手段,指令他人清理,到时其费用支出由责任班组承担。
3.乙方应及时按照甲方要求的时间提交钢筋进场计划,乙方按照甲方核定的翻样量加上1.5%的定额消耗量确定钢筋总量来控制钢筋的使用指标,结算时超用部分从乙方工程款给予扣除,对于施工过程中的浪费现象,甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。
八、安全生产与宿舍区文明:
按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行。
九、付款方式:
1.乙方自带一个月生活费,次月开始每月15日结算上月工资,按完成工程量的80%付款(单价按基价执行);工程款的15%结构封顶后一个月内支付,(办理结算后一个月内,甲方支付至结算总额的95%),剩余5%(2%标化工地保证金,3%作为质量保证金,在工程拿到标化工地证书及瓯江杯时一个月内返还)在工程中间验收合格后一个月内付清,乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款。
2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工,否则视为乙方违约。
3.对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除,乙方不得有任何异议。
4.乙方需上缴的个人调节说及人身保险1.3%,由甲方代扣代缴。
5.甲方每月在乙方进度款中扣除1000元零星用工费,时间按主体工期计算,此款为永久扣款。
6.当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。
十、其它:
1.合同签定后乙方向甲方交合同保证金10000元(甲方出具收据)。待进场施工三个月后归还。进场后,乙方不能履行约定的文明.安全.进度.质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失。
2.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。
3.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中,不得向甲方另行计算。
4.未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权属甲方。
5.如果在合同执行期间施工范围增加内容,乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.6.本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程钢筋劳务承包合同2
甲 方:
乙 方:
工程名称:
工程地址:
甲方根据本工程的具体情况和乙方的施工能力,将该工程的钢筋工程劳务分包给乙方。为了明确双方的责任和义务,保障双方的合法权益、保证工程能够正常施工运行,本着公平、互利的原则,经双方协商达成以下条款:
一、工作内容
乙方负责该工程从基础到屋面的所有钢筋的放样、制作、焊接、绑扎安装。钢筋的卸车、场内水平转运。试件的截取与制作、水泥垫块的制作,清扫柱底焊渣,回收零散钢筋。钢筋绑扎成型后的跳板铺设,确保验收质量。浇砼过程中派人修复被踩踏和脱扣钢筋。
工作内容内不发生任何计时工。
二、承包单价
按建筑面积 元/m2计;
该单价由:基价 元/m2、质量奖基价 元/m2、安全奖基价 元/m2、工期奖 元/m2、现场文明奖 元/m2、材料节约奖 元/m2、现场管理费元/m2组成。
此单价已包括自带机械和所有低值易耗品、劳保用品。(如:扎丝、焊条、焊剂、粉笔、工具等)。
三、质量
1、制作尺寸必须符合设计及钢筋配料表,误差值控制在规范允许范围内。对加工成型的钢筋经自检合格才进行绑扎,不合格的钢筋乙方承担工料损失,并处以50-200元罚款,所有上楼层的钢筋要轻拿轻放,保证地坪不被砸烂,若造成地坪修补,产生费用(包括材料)全部在乙方工程款中扣除。
2、钢筋的对焊及绑扎接头应符合规范及设计要求,柱、梁、板筋排距准确,二层筋位置正确,垫块不得错乱、漏垫。
3、在施工过程中钢筋的尺寸、焊接不符合要求的,按每一处20-50元处罚。
4、验收提出的问题要及时整改,砼浇筑过程中派人值班,修复钢筋。钢筋验收和取样二次或多次所产生的费用由乙方负担,钢筋隐蔽验收和竣工钢筋扫描必须优良,未达标者不予结算优良奖。
四、安全
1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册,提供有效证件的复印件交保险公司存档。未按时上报按每人50元扣款,出现安全事故造成保险公司不能赔付由班组自负。离开现场的工人在两天内办量注销手续。严禁使用不满16岁童工,一经发现处予班组长500元罚款。严禁使用少数民族工人(如:彝族、藏族等)违者罚款500.00元。如私自使用所造成的一切后果由班组负责。
2、严格执行项目部制定的安全规章制度,安全操作规定。进入施工现场必须正确佩戴好安全帽,如发现未正确戴好安全帽者,工人一次罚款50元,班组管理人员一次罚款100元,给予警告。
3、临边及悬空作业,必须系好安全带。严禁酒后上班,如发现立即清理出场,并处予100元罚款,班长处予200元罚款。
4、作业料具要堆放平整、离周边1米以上,严禁乱堆乱放,严禁高空抛扔材料、工具等物件;严禁乱动施工现场的电线线路、配电设备和安全设施,违者罚款50-200元。
5、乙方人员在作业过程中造成对自己或他人的伤亡事故,一次费用在 20_ 元以内由班组自行承担,20_ 元以上(含 20_元)的工伤事故(以合法票据为依据)分清责任由甲、乙双方和当事人共同协商解决。乙方违反各种安全操作规程或现场安全管理规定,所造成的安全事故均自负。乙方按期组织工人召开安全生产会,学习安全操作规程,做到警钟长鸣,不违章作业。出现安全事故,结算工资时扣除安全奖。
五、进度
乙方必须严格执行甲方制订的施工进度,以每月的生产计划为准,组织工人施工,必须保证工程有足够的劳动力,不得以任何借口拖延工期(停水、停电、雨天等延误的工期不作延期,工期自行调整)。如甲方在各项施工条件满足和保证的前提下,乙方延误工期或消极怠工,所造成的一切损失由乙方负责(包括现场周转材料的租赁费及机械设备台班费用)。甲方有权组织班组突击,费用由乙方负责技工150.00元/个,普工80.00元/个。工期按甲方月进度计划提前一天奖500 元,推迟一天罚款 1000 元。
乙方按总工期完成施工任务后,给予结算工期奖,反之则扣除。
六、现场文明
1、做到工完场清,零散钢筋要及时清理,如不及时清理或清理不干净甲方将派清理,人工费以每工80元计由乙方支付,并给予人工费的2-5倍罚款。
2、在现场上、宿舍区严禁打架斗殴,发生一次罚款500元(项目部罚款除外)。严禁偷盗行为,如经发现每人次扣偷盗人所在班组20_元。情节严重者交公安执法部门处理。
3、不得随地大小便、不随地倒水、不乱扔烟头、果皮、保持生活区的卫生整洁干净;寝室内每天打扫干净、被子、鞋袜及生活用品要摆放整齐,如有违反,每次处予20元罚款。做到以上文明施工条款给予结算施工现场文明奖,反之则扣除。
七、材料
做到合理、节约使用。熟练图纸和配料表,计算每根钢筋长度可与其它梁、柱、板钢筋综合配料接长使用,计算下料长度与考虑弯心伸心和允许负差值,钢筋端头不直应在操作台上调查,不随意切除不直部分。ф10以内钢筋的冷拉伸长值控制在8%,下料时计算好下料长度,不丢短节料,下班时回收完现场零散钢筋等等,钢筋损耗必须控制在1.0%以内,造成材料浪费除罚款外不予结算材料节约奖。
八、班组管理
1、必须遵守项目部的一切规章制度,如有违反照章执行。乙方人员必须服从甲方现场管理人员的调配和指挥,初次不服从者给予教育、教育不改者对班组罚款200-500元或清退出场。
2、班组长(指派一名专职人员)每天必须在现场指挥安排生产、检查质量、安全、做到文明施工,班组长不在现场者一次罚款200元。通讯24小时畅通,如工地上有事联系不上一次罚款200元。
3、班组长有事外出,必须向甲方管理人员请假,并指派一名管理人员协调生产,违者罚款200元。
如乙方在质量、安全、进度、现场文明、材料节约、工作态度等方面达不到甲方所规定的要求,甲方有权解除合同,并只付基价人工费。
九、质量保证金
按工程款的 %暂扣作质量保证金,至该工程竣工经质检站验收钢筋工程合格后,一个月内全部返还。
十、付款方式
1、每月25日按当月实际的形象进度收方,在次月付基价的%(应扣除各种处罚及其它费用后支付)。施工任务完成后经甲、乙双方共同对质量进行验收,达到优良标准给予结算优良价,反之则扣除。完工后一月内办理工资结算,余款在工程竣工交付后一月内付清。如果乙方中途自动退场,工资不予结算。
2、乙方委托班组中的 处领取饭菜票借支,如有变更书面通知甲方,现金由乙方自行垫付。
3、现金借支由乙方须栋号工长签字认可后上交项目部,由财务支付。
4、每月领取工资时乙方必须将工资表上交甲方存档(如不交工资表,甲方有权暂时不付工资)。
十一、本合同一式叁份,与《项目对班组管理的实施细则》和《班组安全生产责任制》同时签订,甲、乙双方和现场主管工长各执一份。双方签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决,并立文字依据作为附件,具有同等法律效力。
十二、该合同内容执行完毕后自动终止失效。
甲方:身份证号码:联系电话:
乙方: 身份证号码: 联系电话:
年 月日
建筑工程钢筋劳务承包合同3
发包方:(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定,双方本着互赢互利的原则,经甲、乙双方同意,达成以下协议:
一、工程地点
黄陵县商业街原机砖厂家属区内。
二、开工时间
本工程计划开工时间为 年 月 日,计划竣工时间为 年 月 日。
三、承包方式
包清工、包安全、包质量、包进度。
四、承包内容
2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量,从井桩开始至坡屋面封顶,包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。
五、合同单价
按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。
六、付款方式
乙方先垫资,在甲方资金能周转的情况下,可预借适当的工程款和生活费。
七、工程质量及任务
1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工,不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求,;
2、如不能按规定时间内完成任务,每推迟一天罚总工程款的2%。
八、安全管理
乙方在进入工地后,必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行,定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡,甲方一概不管,全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽,塔吊不能混吊材料,做到有安全隐患的地方绝对不施工。
九、材料管理
1、若不按图纸施工,不听从指挥所造成的反工浪费,材料必须加倍扣除;
2、下脚料合理利用;
5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象,一经发现,十倍罚款。
十、服从管理
1、工队必须无条件服从项目部管理,进行有文字性的安全教育、技术交底,听从指挥,服从管理,不能顶、碰、诬骂项目部管理人员。
2、如有无理取闹、顶、碰、诬骂管理人员,一次罚款200元。
3、工人不得在工地宿舍内赌博、喝酒、打架斗殴。在工地内骂架一次,罚工队300元,打架一次罚20_元,医药费自负,并报派出所处理。
4、工队不得将老弱病残及未成年人带入工地施工,不能以任何理由停工、罢工。
5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。
6、工队若无进度、无质量、人员跟不上,不能按时完成任务,不听从指挥,甲方有权清除出场,解除合同。
十一、双方责任
甲 方:
1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。
4,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组,因变更所产生的费用由甲方负责。
5、负责提供材料的垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。乙 方:
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。
4、合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理。
5、此合同双方必须严格执行,如有单方违约,罚款5万元。
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。
甲方代表:联系电话:
乙方代表: 联系电话:
签订时间:
建筑工程钢筋劳务承包合同3篇
甲方:_________________(简称甲方)
乙方:_________________(简称乙方)
甲方将________________大楼钢筋工程委托乙方承包施工,依照《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,为满足施工需要,明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,现经双方协商达成一致,甲乙双方同意订立本合同。
第一条、工程概况
本工程位于________世纪大道北,该工程地下一层,地上九层,框剪结构,总建筑面积暂估为1.1万平方米。
第二条、承包方式及承包范围
1、承包方式:采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式,由甲方提供材料、设施料、大型机械设备(机械保养、维修由乙方负责),乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材,组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。
2、承包范围:基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围内全部钢筋工程:包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接(水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等)、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构(构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程)范围内的钢筋工程。
第三条、工程质量
1、本工程合格率100%,确保省结构示范工程,争创“________”工程,在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习,自审和专业图纸会审,进行设计和施工技术交底,使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。
2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导,做好各工种的配合工作,每道工序施工完成自检合格后,必须由甲方质检、监理验收同意后方可进行下道工序,甲方发现不合格的及时通知乙方,乙方在接到甲方通知后立即做出整改,否则甲方有权安排其他人员进行整改(按实际产生费用的双倍在乙方工程款中扣除)、罚款处理,出现重大质量事故,甲方有权终止合同,其损失由乙方承担。
3、甲方以国家合格工程验收评定标准对成品进行验收,若达不到要求,甲方不予验收,返修所用的工料及其它相关费用由乙方自负。
4、乙方必须配合各工种做好成品保护工作,混凝土浇筑时,专人守筋(无人看守按50元每次处罚),保持平板筋上下保护层、纠正柱、墙筋位置的偏移,不允许有露筋,如钢筋偏移或漏筋处理一切费用由乙方承担,处以重罚并赔偿材料损失费。
第四条、双方义务、责任
一、乙方义务和责任
1、本项目以劳务分项承包方式进行承包,独立核算、自负盈亏。
2、每位技工必须持证上岗,手续不完整的造成后果自负,并且甲方对乙方职工每位处罚100~500元。
3、乙方必须按甲方的质量、工期要求进行安全生产。服从甲方统一管理。
4、乙方指派为驻工地代表,负责合同的履行。
5、乙方应根据图纸设计要求,以本工程施工组织设计和总体进度计划为依据。材料应分品种、规格、型号、数量编制材料计划,预制构件及异型制模方案,应提前3天以书面形式报送甲方审批后组织实施。
6、乙方必须保障施工人员稳定,尤其是施工技术、管理人员,如确需调换,应提前一周以书面形式通知甲方,经甲方批准且替换人员到位、工作交接后方可调整。否则视为乙方违约。进场人员登记造册办理好上岗证及配合三级安全教育(包括身份证复印件),在一周内上报甲方,如没有接受三级安全教育,不得进入本工程施工。操作人员必须保证有一定的技术水平和自身素质,不得使用18周岁以下的未成年工及病残呆傻人员和50岁以上的人员。违者每人罚款100~200元,并无条件退场。
7、乙方必须重视对自己员工进行安全教育和质量意识教育,乙方必须有现场管理人员坚守岗位,管理人员必须跟班作业、最少一人配合甲方放线、,若发现现场无管理人员现象或不配合甲方放线甲方有权罚款,每次100元,因乙方管理人员脱岗所引起造成的一切后果损失由乙方自行承担,并加倍罚款。
8、乙方严格按照图纸设计要求和甲方技术交底进行施工,在施工中接受并积极配合现场监理及甲方对工程进行检查和监督。
9、乙方必须遵守甲方有关安全生产、门卫、场容卫生、现场管理,进入施工现场必须佩带统一制定的胸牌,严格按照文明工地管理有关规定进行施工,严格执行本项目部《质量标准和处罚规定》《安全标准及处罚规定》及食堂等所有制度。
10、对乙方原因造成的工程质量事故、安全事故、伤亡事故及治安事故,其事故责任和处理事故的费用全部由乙方承担解决。
11、乙方人员严禁在工地内打架、斗殴、酗酒、赌博等不良行为,否则乙方将对因此而带来的一切经济损失及法律责任付全部责任。乙方人员应搞好与其他工种、管理人员、监理及村子人员临近关系,不得惹是生非。
12、乙方负责承担职工生活、伙食费,交纳职工人身意外伤亡保险费(或由甲方统一购买费用在乙方工程款中扣除)。夫妻职工住所自负。
13、钢筋损耗率每吨不得超过3%,超过部分在总价款中扣除,材料必须节约,如发现材料浪费按其价值的3倍罚款,罚金在当次付款中扣除。
14、乙方对进入现场的材料必须按省级文明工地标准,分规格、型号堆放整齐,不得杂乱堆放,对不同材料及机械要做好防雨措施,每个楼层的材料应随时堆放整齐。
15、乙方在施工过程中必须精打细算合理使用,做到节约用料,也不得偷工减料。
16、各种材料、机具在使用前乙方应办理好审批及出库手续,并仔细检查,对质量不合格的产品有权拒绝使用,保证工程作业现场施工安全,严格按标准和规范施工,杜绝违章操作,对各种机械设备应由专人使用,机械应及时检查和保养,发生故障应及时向有关人员汇报。严禁带病运作,严禁不懂机械操作的人员使用,若有人为所造成的机械损坏,除加倍赔偿外,按每次100-200元罚款。
17、施工现场及钢筋制作场地应做到每天工完场清,如发现不及时清理,甲方安排人员清理,乙方付双倍人工工资。
18、工程完工后,多余材料按规格分类堆放到甲方指定地方。
二、甲方义务、责任
1、甲方给乙方提供结构施工图一套(复印件),在施工过程中及时将有关设计变更转发给乙方。
2、甲方提供给乙方机械:调直机一台、弯曲机二台、弯箍机一台、切断机一台、闪光对焊机一台,所提供的机械保养、维护由乙方负责(调直机易损件:调直轮及调直块由乙方购买及更换费用由甲方承担。机械单次维修费用1000元以上由甲方承担。),人为损坏需双倍赔偿,管理按仓库管理制度执行。
3、甲方不安排夫妻对职工的住宿场所,职工不得私自开灶,禁止使用电饭煲、电炒锅、热得快、取暖器、电热毯等电器,否则按项目部制定的制度进行处罚。
5、甲方提供合格的材料、设施料满足使用,在施工进行过程中,甲方应配合乙方材料供应正常,甲方配备塔吊司机及信号工,乙方必须自觉配合。
6、甲方负责现场用电统一布置和装设,由专业电工实施操作,乙方需用电拉线,必须通过专业电工操作或同意接拉,否则责任自负。
7、甲方负责工程质量的监督检查和调控管理,监督施工进度、安全文明施工、行政管理、资源配置等,以及负责放线工作。
8、施工中如乙方施工技术力量、组织和管理能力不胜任,或乙方个别人员不听从甲方指挥,不能按合同要求组织施工,无法保证工程质量和进度时,甲方有权向乙方提出建议和意见,乙方必须要及时予以加强和调整,如乙方在规定期限内拒不加强和调整,甲方有权单方终止合同,并向乙方索赔由此造成的损失。
9、甲方监督乙方工资发放。乙方人员需持有效身份证件签字领取工资。
第五条、文明施工和安全管理
一、文明施工
1、乙方进驻工地后,要树立自身信誉,积极维护甲方的形象。
2、乙方应制定生活环境卫生管理制度,按甲方要求搞好职工宿舍和食堂饮食卫生,生活垃圾按甲方指定地点存放,不许随地乱扔。
3、乙方所有员工应穿戴整齐,行为文明,不得随便进入周围居民生活区,骚扰居民正常生活。
4、施工现场文明施工,无违章及打架斗殴现象,配合甲方搞好业主、监理及周边居民的关系,材料、机具摆放整齐,工完场清。
5、以上条款,如乙方不按要求执行,甲方有权处置,产生费用双倍扣除。
二、安全管理
1、乙方在施工现场所有人员、材料、机械设备应自行管理,在施工期________________劳务公司第二项目部表HYG-s009间必须科学安全指导施工,严禁违章作业、野蛮施工,制定安全防护措施,杜绝意外事故发生。乙方人员不得违章作业、不得随便私拉乱接、不得到河边游泳、冬天不得用煤炭及电暖取暖,否则后果由乙方自行承担。
2、本工程的安全生产标准,双方约定如下:伤亡事故为零。
3、施工期间乙方特种作业人员和机械操作人员必须要有特殊工种操作证,持证上岗安全施工,应经常对职工进行安全教育和岗位培训,对违章操作和不安全隐患,甲方随时对乙方当事人予以教育和处罚。
4、乙方必须在施工现场配备一位专职技术人员,全心全力协助甲方负责人的施工安全防范和检查工作,并对自己班组的'安全施工负责,未经甲方同意乙方不得随意更换技术人员。
5、20xx元以内的安全事故由乙方自行负责,超出20xx元通过甲乙双方协商处理。
第六条、质保金
乙方在合同签订后三天内向甲方交纳质量安全保证金1万元(保证金不计利息)。主体施工至正负零后一次性返还。如乙方质量、进度不达标,甲方有权清退乙方出场,所完成的工程量按70%结算。
第七条、施工中的管理
1、甲方及业主、监理、设计院在施工中所发生的一切书面形式的变更、文件、指令等作为合同的一部分,乙方应无条件接受。
2、资料管理:在施工期间,乙方施工时应及时填写工程日志和记载一切的原始资料,妥善保管并及时移交甲方。甲方负责资料整理签字等管理工作,乙方应积极配合。
3、在施工中乙方必须服从甲方关于工人工资的发放办法,做好劳务雇工管理工作,在合同期内如出现工人滋事,视情节轻重一次罚0.5~2万元。若情节特别严重而影响甲方声誉,甲方有权终止合同并清退,因此造成的损失由乙方负责。
4、乙方应交纳的保险费均含在项目单价中,乙方应对其为本合同派遣或雇佣的任何人进行人身意外保险,费用自负。
第八条、工期要求
1、乙方应按约定时间进场开工
2、乙方必须根据甲方每周所下达的工程进度计划,积极组织人员落实远征劳务公司第二项目部表HYG-s009施工,如期完成工程任务。
3、在施工过程中甲方应具备临时供电、供水能力,连续停电停水24小时以上方可相应顺延工期,因设计变更工程量增减或不可抗拒的自然灾害引起的工期顺延,以双方现场代表签字为准。
4、工期应按甲方施工进度计划规定日期内完成,若因乙方原因延误工期,按每层罚款1000-20xx元作为违约金,若提前甲方给予奖励。
第九条、承包价格及工程量计算方法
1、正负零以下按500元/T计算。正负零以上按35元/㎡计算。(其中绑扎、辅材及管理费按24元/㎡,制作按8元/㎡,二次工程及清理按3元/㎡)。
2、按20xx年定额进行结算。
3、若图纸变更按实际发生的工程量由现场签证结算。
4、若发生点工,技工按每天10小时120元计算,普工按每天10小时80元计算。
第十条、付款方法
1、施工至五层,付已完成工程量的70%。
2、主体封顶后一个月内付全部工程量的90%,
3、其余10%主体验收合格后一月内付清。
第十一条、其他条款
1、该分包工程乙方不得分包或转包,若出现分包或转包,甲方有权终止合同,按50%支付已完工程款,其余50%承担由此造成的停工、退清场等损失费。
2、本合同未尽事宜,双方本着公平合理的原则进行协商处理。
3、对本合同的有关争议问题双方约定,可向仲裁机构提请仲裁,也可向人民法院提起诉讼。
4、本合同一式三份,双方各执一份,公司一份,具有同等法律效力,从双方签字之日起生效,工程款结清后自动失效。
甲方:________________乙方:________________
法人代表:________________法人代表:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
电话:________________电话:________________
建筑工程班组承包合同
承包方根据(中华人民共和国经济合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方协商,达成如下协议。工程概况
1.11.21.3
1.42 承包方式:
2.1承包方式:班组劳务承包承包范围:施工图纸规定的主体结构部分(含地下室)以上钢筋工程全部工程内容,其中包括:
3.1钢筋后台加工制作,前台钢筋绑扎(含钢筋翻样),工程图纸以业主提供的施工蓝图为准。
3.2乙方承包费还应包括以下工作内容和费用:
3.2.1乙方自备手头工具。乙方负责本工种周转材料,码放整齐及配合装卸车。
3.2.2为完成本合同内容的全部费用,包含如人工费、冬雨季施工费、春节及其他节假日期间连续施工造成的费用增加、安全文明施工费、赶工费(含夜间施工费)。
3.2.3若由甲方原因造成的损失,由甲方自身负责。
3.2.4如以上工作因各种原因由甲方代为完成,其费用甲方有权从乙方承包费用中扣除。
4、合同价款:主体结构以实际竣工面积每平方米元,地下车库每吨元,(以实际翻样单为准),发生其他零用工按每工日单价计算,(其中含质量元每平米,进度元每平米,若质量、进度达不到相应扣除)发包方:
5、价款支付
5.1甲方按乙方每月完成合格工程量的50%支付工程款,剩余工程款双方约定
因乙方原因主体结构于未能封顶,乙方每延误一天罚款元。乙方如中途退场按完成工程量的50%结算工程款。
5.2乙方领取的劳务费必须足量发放到工人手中,要求做工资表工人签字支取,工资表上墙公布,并返回项目经理一份,无工资表返回或弄虚作假,项目部有权
不批劳务费。
6、合同工期
6.1开工时间2006年2月20日,主体封顶时间:2006年月日。
6.乙方必须执行甲方制定的工期计划(包括阶段性计划)除按合同约定的施工力
量组织施工外,随时按甲方要求增加施工力量抢工赶工,不得以任何理由拖延工
期(包括阶段性工期),如乙方能力不能使甲方满意时,甲方有权补充自有人力
穿插施工并有权自主确定工资额从乙方承包费中扣除。
7、工程质量
7.1本工程约定的工程质量标准为。
7.2由于乙方原因出现的质量返工造成的材料、人力损失,由乙方承担经济责任。
8、安全施工
8.1乙方必须认真遵守安全生产的有关规定,严格按国家,内蒙古及呼和浩特市
有关安全标准,规定和内蒙古及呼和浩特市 安全文明工地标准进行施工,随时
接受业主,甲方,政府部门安检人员的检查,接受安全交底(落实到个人),落
实防范措施,消除安全隐患,经常对工人进行安全教育,严格落实安全交底要求。
8.2由于乙方原因造成的安全事故,由乙方自行全部承担经济责任和法律责任,乙方应按国家有关规定对伤亡及家属进行经济补偿,妥善处理善后工作。
8.3对乙方原因造成的重大伤亡事故,由乙方承担全部费用外,还要承担主管部
门的罚款。
8.4乙方还应遵守和执行甲方有关安全生产方面的规章制度并接受甲方有关的检查,甲方有权停止乙方的违规操作,并对其进行处罚,甲方对其罚款不通过乙
方承包人的确认,直接从其承包费中扣除。因乙方原因造承政府部门对其安全问题罚款的,应有乙方承担经济责任。
8.5甲方与业主签订的“安全生产协议书”对乙方具有相同的约束力。
9、文明施工
9.1乙方必须按照内蒙古及呼和浩特市 安全文明工地标准和其他相关标准规定进行施工,包括有关环保,噪音及施工时间方面的管理制度,并承担自身原因造成的罚款。同时,乙方还应认真遵守和执行甲方有关文明施工方面的管路制度并接受甲方检查,甲方有权对其违反规定的行为进行处罚。
9.2现场料具必须按平面布置要求摆放整齐,操作做到工完料清,场地干净。
9.3严禁野蛮使用机械和工具。乙方承担对甲方机械及电动工具保养的责任。甲方有权制止野蛮操作行为并对其进行罚款处理。由于乙方野蛮使用或不正当使用造成的机具损坏应有乙方按原价赔偿。
9.4装卸、拆除各种材料机具,严禁摔仍,甲方有权对摔仍现象进行罚款100---500元。
9.5乙方工人食堂宿舍必须符合内蒙古及呼和浩特市 的有关规定,禁止脏乱现象,禁止赌博,酗酒,打架斗殴,严格遵守甲方宿舍食堂管理制度。
10、材料机具
材料机具凭支退手续使用并妥善保管,出现丢失按原价赔偿。甲方对乙方实行限额领料制度,超出部分有乙方赔偿。
11、甲方项目经理
11.1甲方项目经理:
11.2甲方项目经理职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令,标准,图纸,交底等,并代表甲方履行其他合同约定义务。
12、甲方工作
12.1负责提供图纸,组织会审交底,编制进度计划,审查乙方详细施工作业计划。
12.2进行必要的和合同约定的料具供应。
12.3对乙方进度,质量,安全,文明施工进行监督,检查和验收。
12.4负责与业主或总承包及有关部门的一切联系工作。
12.5随时,定期召开施工现场会议。
13、乙方代表
13.1乙方代表:
13.2乙方代表职责:按甲方批示的施工作业计划、质量、安全目标要求组织施工,履行合同约定的各项义务。乙方代表必须常驻工地。
14.2在甲方总计划,月旬计划,周进度计划等阶段性计划控制下编制、完成详细作业计划。
14.3遵守甲方各种现场管理制度和规定,承担违反制度、规定而导致的一切责任和费用。
14.4做好已完工程,分部,分项工程的成品保护工作。
14.5合理节约使用各种材料。
14.7承担由于自身原因不能履行合同造成的各种损失。
14.7承担由于自身原因造成的安全事故,案例,质量事故造成的经济损失和法律责任。
14.8乙方代表或管理人员按要求参加甲方做事的各种生产例会。
15、工程保修
15.1甲方扣除乙方结算价款的15.2保修期为一年,保修期内出现保修内容,甲方通知乙方及时安排人员维修,3天内乙方人员未到现场,甲方自行安排人员维修,费用从乙方保修款中扣除。15.3保修期内无保修内容,甲方一次性无息返还保修金。
16、乙方进场
16.1本合同约定乙方必保主要工种人员:钢筋工人,杂工人,合计人。
16.2乙方进场人员要求年龄最小18岁,最大不超过45岁,具有小学以上文化程度,听力视力正常,无残疾,无高血压,心脏病,癫痫病,精神失常,无犯罪前科和在逃纪录,甲方有权要求乙方辞退不符要求人员。
16.3乙方要管理教育自身工人遵守甲方各项管理制度,遵纪守法,严禁赌博,打架斗殴,酗酒。由于自身原因和防范措施不力造成的案件、交通事故(含现场内)等灾害事故,经济损失,法律责任及善后处理有乙方独自承担,由此对甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿。
16.4乙方进场人员必须按甲方指定地点住宿,未经甲方同意不得任意调整,自行租房,开食堂,外面就餐的安全方面的问题,后果自负。
17、乙方退场
17.1如乙方施工进度和质量明显不符合工期和质量要求,甲方有权指令乙方5日内增加人力,采取赶工措施及质量改进措施,5日内无明显改观的,甲方有权作如下处理:
17.1.1有权解除合同并要求乙方退场,乙方在接到通知后2日内无条件退场,并保证甲方现场财产和已完工程不受损失,甲方可先支付工人退场费,乙方工人退场后一个月内甲方按乙方已合格工程量的50%予以结算。
18、其他条款
18.1如果甲方有必要将工程的一部分另行发包,乙方应积极配合,不得提出异议和索赔。
18.2乙方要认真领会本合同内容,了解确认工程情况,合同一经签订,将成为双方工作管理目标依据和法律依据,乙方即将承担自身原因可能造成的风险责任。
19、争议解决
19.1双方协商决定,未果请合同管理部门解决,未果可向仲裁机构申请仲裁。
20、合同生效与中止
20.1合同需由甲乙双方共同签字才能生效。
20.2合同自签字之日起生效,双方结清工程款和保修款后中止。
21、合同份数
21.1本合同一式二份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效率。
发包人:承包人:
签订日期:签订日期:
建筑工程模板班组劳务承包协议书(通用3篇)
在社会一步步向前发展的今天,很多情况下我们需要用到协议,签订协议可以使双方受到法律的保护。协议到底怎么写才合适呢?以下是小编精心整理的建筑劳务承包协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
建筑劳务承包协议书1甲方:
乙方:
合同签订地:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程范围及内容:
工程量:
承包形式:
三、工期:
1、开工日期:
2、竣工日期:
3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
四、质量标准采用下列:
1、工程质量达到省优至鲁班奖;
2、工程质量评定等级为优良;
3、符合国家质量验收标准;
4、双方约定的标准、具体为:
五、合同价款
本合同工程价款结算采用下列 种方式:
1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。
2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:
(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)
工程单价:(含外运等其他一切费用)
(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或 进行审计确认。
(3)所有工程量必须在每月 日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。
(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
(7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
六、付款方式
1、本工程预算款为:
扣回工程预付款的方式为:
2、工程款按 方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;
(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的 %;
(3)总工程款的 %作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
七、材料、设备供应:
八、质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于 小时,负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式 份。
8、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。
九、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的 %支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金,造成其它损失的',应全额赔偿。
3、项目经理 :现场代表(乙方):
监理: 现场代表(甲方):
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
十、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十一、甲方责任
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
十二、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。
十三、违约责任
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的 承担违约金,或每天按 1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%—10%承担违约金。
十四、附则
1、本协议经双方签章 后生效。
2、本协议于 年 月 日在 签署。
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签字): 授权代表(签字):
年 月 日 年 月 日
建筑劳务承包协议书2甲方(发包单位)
乙方(承包单位)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程承包事项协商一致,签订本承包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
土建部分,水电等
四、工程工期:
五、工程质量要求:
合格
六、工程包工总约:
万元左右。
七、工程承包方式及取费标准:
包工包料,(多少钱每平方米)还是按国家定额计算直接费加%25的管理费
八、工程价款的拨付及结算方式:
基础完工付总造价的15% 以后每层付总造价的10%,余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程 质保金三年后,没工程质量问题,一次性付给乙方。
九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验,签证,方可使用。
十、考核验收:
本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求
3、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作
4、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书;
2、治安、保卫、防火等协议书。
十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十五、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日 5 ‰的违约金;
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金 5 ‰的违约金,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付 元的违约金;
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付 5000元的违约金、(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付 元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十六、本工程甲方委派 同志为现场负责人,乙方委派 同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十七、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十九、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份。
甲方(合同章)乙方:(合同章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
地址: 地址:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
年 月 日签
建筑劳务承包协议书3甲方:
乙方:
一、经甲乙双方协商达成一致,就xx市xx区白云乡xx普通艺术中学拆迁还房建设项目承包给乙方。
二、乙方的责任和义务:乙方自愿承包白云乡海洋普通艺术中学拆迁还房工程,严格按照国家标准建设。
三、甲方的责任和义务:本协议甲方就海洋普通艺术中学建设项目承包给乙方,在甲乙双方签定意向性协议之日,乙方向甲方先缴纳履约金现金人民币伍万元(小写:.00元)整给甲方,甲方承诺于2月内签订正式合同并开工。如在2月内开不了工,甲方必须退还缴纳的履约保证金,并承担一切法律责任。
四、工程计算和付款方式:本工程按2009年清单报价不上浮,不下浮,按最新定额当时当地市场调差,付款方式按每月月进度支付给乙方已完工程量的70%,工程完工付款必须达到已完工程量的90%。
五、本意向性协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议具有法律效力,双方签字生效。
甲方:
乙方:
年月日
钢筋工程承包合同
发包方, (以下称甲方)
承包方, (以下称乙方)
甲方将宁国市凤形安置区Ⅰ期13#、14#、15#、16#、17#楼工程的钢筋工程发包给乙方清包施工,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议,
一,工程概况
工程名称,宁国市凤形安置区Ⅰ期13#、14#、15#、16#、17#楼
结构形式,框架—剪力墙结构
工程工期, 1年
质量目标,合格
二,承包方式,包清工,包辅材,包质量,工期,安全生产,文明施工。
三,工程承包范围,
1.承包范围,工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。
2.具体工作内容,
(1)钢筋料表的编制。
(2)设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。
(3)施工规范及常规要求。
(4)材料场内运输,装卸。
(5)钢筋的下料,弯钩,加工成型,绑扎,标识。
(6)钢筋的除锈污物的清理。
(7)成型钢筋的焊接(包括,闪光对焊,电弧焊,)电渣压力焊另行分包
(8)二次结构,如框剪结构的二次构造柱,圈梁,凸窗挑板,窗头过梁等。
(9)每道工序钢筋绑扎完成后,对该施工区域的现场清理及堆放。
(10)与其他工种的配合施工。
(11)施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。
(12)文明施工要求场地整齐,清洁及机械保养等工作。
(13)钢筋分类,分规格上架堆放整齐(现场甲方如有机械设备将给予适当协助,若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上),材料标牌标色的悬挂,场内整洁等工作。
(14)原材料,成型钢筋必须分类,分规格堆放,长于1000px的废钢筋必须与其它废材料分类集中堆放。
四,材料及工用具
1.材料管理,
(1)乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。
(2)辅材,铁丝,由乙方自购。
(3)钢筋损耗不得超过1.5%,超出部分由承包班组负责材料费用。
2.工用具管理,
1.乙方自备钢筋切断机、焊接机、弯曲机等钢筋加工机械。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员安全检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。
五,质量要求,
1.工程量必须达到国家现行施工及验收规范及建设,监理和甲方要求。
2.乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3.乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检互检合格后,方可报甲方核验,经甲方验收合格后方可继续施工。
4.乙方对现场所有已完工程成品负有保护义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。钢筋绑扎完毕,应清除作业面内的杂物和油污。
六;安全,文明施工
1.安全施工,乙方必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及甲方的各项规定,严格按安全规章组织施工。
2.安全事故;施工人员进入工地必须佩带安全帽,一次警告,二次施工人员20元/次,班组长50元/次。上岗前,班组长必须对施工人员进行安全技术交底,若工程施工中发生安全事故,一概与甲方无关,乙方负一切责任。
3.文明施工,乙方必须服从管理,保持现场整洁。及时清理,回收,整齐堆放各项材料,做到工完料尽场地清。积极主动创建市文明标化工地。
4.施工现场严禁使用童工,施工人员小孩严禁带入施工现场。
七,工程承包费用及结算方式
1.高层单价为,32.0元/m2,附房单价为,30.0元/m2,伐板基础底板钢筋按450元/T另计。结算时以该工程决算图纸范围内实际面积进行计算。
2付款方式;根据工程形象进度支付已完成工程量的60%工程款。
乙方垫资至三层结构面完成,甲方按完成工程量的60%付款,其后完成三层结构支付完成工程量的60%,结构封顶付至80%按合同单价结算,并核算承包班组材料耗用量,超出定额规定用量的材料按采购价由乙方承担。外架拆除后余款一个月内付清。
施工过程中乙方中途退场,按实际完成工程量50%结算工程量,并承担由此对甲方造成的相应经济损失。
(1)承包班组交通费用自理。
八,双方职责与权限
(一)甲方
1.甲方对乙方施工全过程的施工质量,进度,安全和文明卫生进行检查验收,监督管理。
2.做好材料供应工作,切实解决好施工用水,用电,垂直运输的矛盾,保证工程顺利施工。
3.在施工过程中,乙方违反有关规定,未按进度计划安全,质量,文明施工等要求,造成质量低劣,材料浪费,进度泄后和损害甲方信誉的,甲方给予乙方每次50—500元罚款,并限期整改,拒绝整改或整改无效,甲方有权单方面终止合同。并按完成工程量的80%结算,甲方不承担乙方其它任何费用。
4.在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给予乙方每次500 —3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方面终止合同。
5.进行技术交底,安全交底。
(二)乙方
1.乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者,否则甲方有权单方终止合同。
2.做好人员录用工作,不得录用有高血压,心脏病,精神病,传染病人员和年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。
3.严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场施工人员,质量员,安全员和监理工程师的监督检查,接受整改意见,限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见,协调好各方面的关系。
4.必须执行所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全,质量,坚持工前交底,工中监督和工后验收。做好当日记录,并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下,不准施工。杜绝违章作业和机械带病运转。
5.妥善保管,正确使用甲方提供是我各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。
6.由乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。
7.制止所属人员乱拉乱接电源,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。电源、配电箱等由甲方负责到位。
8.乙方人员不得在工地聚众闹事,打架斗殴,哄抬工价,缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序,违反者甲方给予必要的经济处罚,造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外,甲方有权终止合同。
九;其他
1.本协议一式两份,甲方一份乙方一份,合同双方签(字)后生效。工程款结清后失效。
2.合同未尽事宜,有双方协商签订补充协议。
甲方, 乙方,
日期, 日期,
我们在上学时也会去读一些范文,这些优秀的范文有很多是值得我们去学习的,阅读范文可以让我们更容易渡过独处的时间。多阅读范文还会帮助到我们学习的各个方面,那么,你知道优秀范文要怎么写呢?教师范文网(jk251.com)小编特地为大家精心收集和整理了“寒假工合同15篇”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。
寒假工合同是指学生在寒假期间与用人单位签订的劳动合同。随着社会的发展和竞争的加剧,越来越多的学生选择利用寒假工来提高自己的就业竞争力和社会经验。寒假工与其他类型的劳动合同不同,需要更加注重细节和特殊情况。本文将详细介绍寒假工合同的相关内容,包括合同的必要条款、双方的权利义务以及常见纠纷解决方式。
寒假工合同应当包括以下必要条款。首先是合同的基本信息,包括用人单位的名称、地址、法定代表人等基本信息,以及学生的个人信息,包括姓名、学校、学号等。其次是工作内容和工作时间安排,包括工作岗位、工作地点、工作时间、休息安排等。合同还应当明确工资标准和支付方式,包括每日工资、计薪方式、支付时间等。最后是合同的期限和解除方式,明确寒假工合同的开始时间和结束时间,以及双方解除合同的条件和程序。
寒假工合同应当规定双方的权利和义务。用人单位应当按照合同规定提供相应的工作岗位和工作内容,提供必要的培训和指导,并按时支付工资。用人单位还应当确保劳动条件的安全和卫生,保护学生的合法权益。学生应当按照用人单位的安排和要求,认真履行工作职责,保守用人单位的商业秘密,并保证工作期间的安全和卫生。学生还应当按时到岗、准时下班,并积极完成工作任务。
寒假工合同中还应当规定一些常见的纠纷解决方式。例如,合同可以约定当发生争议时,双方可以先协商解决,如果协商不成,可以提交劳动仲裁委员会或者法院进行调解或者仲裁。这样的约定可以避免纠纷的发生,也可以为解决纠纷提供一个明确的途径。双方也可以约定诉讼地点和法律适用,以方便纠纷的处理。
小编认为,寒假工合同是学生在寒假期间与用人单位签订的劳动合同,它具有特殊性和细节性。合同的条款应当清晰明确,双方的权利和义务应当明确规定,合同还应当包括常见纠纷解决方式的约定。通过规范和明确合同的内容,可以有效地保护学生的权益,避免纠纷的发生,实现双方的共赢。因此,学生在寒假工合同签订前应当对合同内容进行充分了解和讨论,确保自己的合法权益得到保障。
甲方:_______________________
法定代表人(主要负责人)或委托代理人:______
住所地:_____________________
乙方:______________________性别:_________________
身份证号:__________________
住址:_______________________邮政编码:_____________
户籍所在地:
鉴于甲乙双方即将建立劳动关系,为维护双方的合法权益,甲乙双方郑重声明如下:
甲方声明如下:
1、甲方为依法登记的、具备合法用工主体资格的用人单位,拥有独立的财产,能独立承担相应的民事责任。
2、甲方已将乙方的工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬等以及乙方要求了解的其他情况向乙方作了告知,乙方确认已经被明确告知以上内容,并且已经详细知道被告知内容的明确含义。
3、甲方已将现行的规章制度、劳动纪律以及岗位职责、工作流程等管理文件向乙方作了告知,乙方确认已经被明确告知以上内容,并且已经详细知道被告知内容的明确含义。
乙方声明如下:
1、乙方在年龄、性别、身体状况、身份等方面均符合国家规定的劳动者必须具备的条件以及本岗位劳动者必须具备的条件。
2、乙方确保其向甲方提供的与建立劳动关系有关的材料(包括但不限于身份证、学历证、简历)、信息的真实性,合法性。
3、乙方保证其签订本合同时无不适合本工作岗位的疾病,并且也没有传染病病原携带者未治愈或者存在传染可能性的情况。
4、乙方保证在签订本合同时与其他任何用人单位不存在劳动关系,也不存在竞业限制等其他影响乙方履行本合同义务的关系,
5、乙方保证严格遵守国家法律、法规和甲方的劳动纪律及规章制度。
6、乙方有违反声明1-4条之一的视为乙方以欺诈手段订立本合同,一经发现,甲方有权随时解除本合同。由此产生的责任由乙方自行承担;给甲方造成损失(包括但不限于甲方为此支付的招聘费、培训费、仲裁诉讼费、律师费),乙方依法承担赔偿责任。
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本劳动合同,以期共同遵守。
一、当事人基本情况
第一条甲方情况
甲方名称:________________________________
法定代表人:___________________________
住所地:_____________________________________
第二条乙方情况
乙方姓名:_______________________性别:_______________
出生年月:__________________________最高学历:_________
最高学历毕业院校:__________________________
居民身份证号(或者其他有效证件):_____________________________
现住址:____________________________邮政编码:___________
户籍所在地:_____________________________
联系电话:_____________________
二、劳动合同期限
第三条本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
本合同于____年____月____日生效,至合同约定的工作任务完成时失效。
双方确定本合同生效日为甲方依据本合同用工起始日,乙方应于合同生效当日到甲方上岗,否则甲方有权按照相关劳动纪律和规章制度予以处理。
三、工作任务
第四条本合同约定的工作任务为:。
第五条确定工作任务完成的标准:
1、__________________。
2、__________________。
3、___________________。
以上标准全部达到时/其中一项达到时(选择适用)视为工作任务完成。
四、工作内容和工作地点
第六条乙方同意根据甲方安排,从事__________岗位工作。工作内容详见合同附件1《岗位说明书》,乙方应根据岗位职责和工作要求求等内容开展工作,如不能达到相应的岗位工作要求,视为乙方不能胜任该工作岗位,甲方有权要求乙方接受培训或调整乙方工作岗位并相应变更本劳动合同。
第七条甲方根据工作需要,有权临时安排乙方从事其他岗位工作(不超过3个月内或双方商定的期限),但甲方需在期限届满后或临时工作结束后及时将乙方调整回原来岗位工作。乙方承诺同意并服从甲方的临时工作安排。乙方从事甲方临时安排的工作期间的报酬按原岗位/临时岗位(选择适用)标准执行。
第八条根据岗位工作特点,乙方的工作地点为:基本工作地点和其他完成工作必须的地点。
五、工作时间和休息休假
第九条甲方安排乙方执行以下第___种工时制。
1、执行标准工时制度的。
2、执行综合计算工时工作制。
3、执行不定时工作制。
第十条乙方应遵守甲方制定的各工时制相关的规章制度。
第十一条甲方因工作需要安排乙方延长工作时间或节假日加班的,乙方应服从甲方统一安排,甲方按规定安排补休或支付加班加点的报酬。乙方主动加班须按照规章制度规定的程序报批,否则不视为加班。
第十二条甲方在下列节假日安排职工休假:元旦、春节、国际劳动节、国庆节,法律法规规定的其他节假日及婚假、丧假、产假等。
六、劳动报酬
第十三条乙方在履行本合同约定义务后,有权获得相应的劳动报酬。甲方以货币形式支付不低于当地最低工资标准的工资,但乙方因私请假期间,甲方不支付工资。
第十四条乙方适用以下第种工资计发方式:
a.基本工资制:乙方的月基本工资为:__________元。
b.岗位工资制:乙方的月岗位工资为:__________元。
甲方(签字):__________乙方(签字):________
________年______月______日_______年______月_____日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
丙方:
由乙方代理甲方招聘的寒假学生(不参与此协议书的签定,仅作协议内容之用,以下简称丙方) 为满足甲方联系的企业的用工需求,同时也为丙方提供寒假勤工俭学机会,经乙方申请,由甲方组织丙方赴甲方联系的用人企业工作。甲、乙双方在平等自愿的基础上,经协商一致签订本合同:
一、合同期限
自签字之日起生效,截止乙方、丙方工作结束顺利返校并如数领取其应得薪资之日自动失效。
二、工作单位
三、劳动环境
四、劳动报酬与福利待遇
1、丙方所得劳动报酬以具体所发薪水为准
2、推迟不超过三个工作日)。
3、向国家税务部门缴纳。
4、上月工资)。
五、甲方权利与责任
1、 生活住宿等方面的情况。
2、的丙方,甲方应及时重新妥善安置。如若安排不了。甲方赔偿丙方往返车费、来时收取丙方的体检费,误工费100元/天,及在误工期间的食宿费用。
3、 甲方负责安排驻厂管理人员作为丙方和用工单位的联络人员,为丙方提供跟踪服务,帮助丙方解决工作和生活中的困难。
4、甲方保证不私扣丙方工资,若甲方违约,则甲方偿还丙方私扣的工资并赔偿丙方精神损失费500元。
六、乙方义务与权利
1、乙方负责按照甲方提供的企业招聘条件做好招聘宣传、组织工作。
2、乙方承诺输送丙方学生到所在企业的时间如有变化,必须提前通知甲方作出合理安排。
3、乙方应确保所提供的丙方学生证件的真实性和有效性(丙方应有二代身份证且有磁性)。
4、乙方应督促丙方服从工作企业的日常管理,参加甲方或工作企业安排的相关业务培训。
5、乙方有义务向丙方及时传达甲方及服务单位的合理安排。
6、乙方应协调帮助甲方确保丙方应服从甲方的其它各项合理安排。
7、乙方招收人员若安置甲方以外的第三方本协议自动终止,后果乙方自负。
七、丙方义务与权利
1、丙方应提供个人真实情况,否则后果自负。车费自理。车辆交通等出现的问题由丙方按国家规定与运输公司及车主协商解决,在此赘述一下,甲乙方有义务帮助协调。
2、丙方应听取甲方实习中合理安排,遵章守纪,不扰乱秩序。
3、丙方应自觉遵守国家法律制定的各项规章制度/安全生产/操作规范等。,若违反国家法律法规,违反工作企业制定的各项规章制度如丙方提供的有效证件是借用他人或假证件,有此造成的后果,丙方自己负责。
4、丙方因故(在甲方跟踪服务期间)不能在原单位实习而需要离开时,在离开原单位前需提前一星期与甲方或其代表取得联络,由甲方妥善安排。若需提前解除合同,必须提前以书面形式向工作企业和甲方申请辞;否则视丙方违约,后果自负。
八、其他事项
甲方安置丙方学生的企业:以丙方学生入职企业(此企业应为宣传时的企业,且丙方有权利上车前知道具体工作企业)为准。
均具有同等法律效力。
甲方:乙方:日期:
委托服务合同(寒假工)
合同编号
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,在平等自愿的前提下,就甲方委托乙方以甲方名义发布信息并全权委托代理事宜,特拟定如下合同内容,以兹共同信守。
一、委托代理服务内容和时间
1、甲方委托乙方通过其现场和其它平台代理如下服务事项:
□寒假短期工人□工作时间天(至)
2、面试时间、地点及方式:自个工作日内,乙方负责组织人员供甲方在指定厂家,通过现场方式进行面试。
3、法定不可抗力和特殊情况甲乙双方均同意另行商议调整本委托相关事宜。
二、双方明确的具体事宜
1、甲方需提供相关简章文件资料。
2、甲方须对其提供的相关文件资料和本委托全过程的真实性、合法性、完整性负责。
3、甲方在本委托全过程中,若出现任何违法违规不诚信等行为,乙方有权终止其委托服务。
4、甲方接受乙方的服务,视为甲方对乙方相关制度知晓和认可。
6、甲方保证学生进厂后的待遇与正式工同工同酬。
7、本合同履行中如发生纠纷,由双方派代表友好协商解决,如协商未果发生争议,甲乙双方均可向本协议签约地属地法院通过诉讼解决。
三、委托服务费用标准、付款时间和方式
1、乙方所招聘人员,甲方按每人500元给与乙方招聘费用,学生上车时甲方支付于乙方现金300元/人,安置甲方企业后半月后支付全部费用。
2、若学生在安置后的三天内自行离厂,则乙方应退回甲方相应的委托招聘费用。户名:帐号:开户银行:
四、附件及备注
1、甲乙双方未尽事宜:①招录人员的费用由乙方自理(乙方可让员工自行承担)。②招录人员由乙方带队。进厂前招录人员的安全由乙方负责,进厂后的安全由甲方负责。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,自双方在签字之日起生效。
3、甲方:乙方:
经办人:经办人:联系方式:联系方式:
签字日期:年月日签字日期:年月日 盖章:盖章:
有所许诺 · 纤毫必偿· 有所期约· 时刻不易
甲方:
乙方:
丙方:由乙方招聘的寒假实习学生(丙不参与此协议书的签定,仅作协议内容之用)
为满足甲方联系的企业的寒假用工需求,同时也为丙方提供实习和勤工俭学机会,由乙方组织丙方于寒假期间赴甲方联系的用人企业实习。甲、乙双方本着自愿平等和互惠互利的原则,就组织丙方寒假实习的相关事宜达成如下协议:
(一)丙方参加实习时间根据丙方学校放假时间和开学时间灵活安排,但要求寒假期间在企业工作一个月以上。丙方由甲方组织安排至甲方联系的用工单位进行实习。丙方的安全、工作调配及薪资等一切相关事项均与乙方无关。
(二)丙方在寒假实习期间基本底薪在
1300
元/月左右,月工资在
3000元-3500元之间.(含加班费,津贴等)。
(三)甲方向乙方提供用工单位各项信息,括企业简介、工作岗位、工作时间、薪资福利等。甲方提供的招聘简章为前期介绍资料,丙方具体工作的企业信息要根据各企业具体用工情况和丙方放假时间灵活安排。进厂时丙方需服从甲方的安排。
(四)甲方负责组织车辆输送丙方至用工单位所在城市(例如苏州,扬州),并协助企业安排好丙方的住宿和上岗等问题,去到企业所在城市的车费由丙方自行承担。为了方便甲方统一安排车辆,保证丙方能够及时上岗,保证企业的用工需求,乙方和丙方签订协议时需提前收取丙方的路费定金
元/人(最低50元)。此部分费用在甲方统一安排丙方车子或代买车票时多退少补。
(五)丙方在实习期间若发生因工误伤、劳资纠纷等,甲方将协助丙方依照国家相关法律法规和企业进行妥善处理。
(六)甲乙合作期间关于寒假实习人员的相关要求和说明:
(1)乙方在和丙方签订寒假工协议时候,需收取丙方身份证复印件一份及照片张。复印件和照片需上交甲方。
(2)乙方招聘的寒假实习人员人数在100人以下时,乙方的报酬为
元/人,人数在100人以上时,乙方的报酬为
元/人。经甲乙双方商定,乙方输送给甲方的寒假工自员工入厂之日起,
天内甲方以现金或者转账的方式将乙方应得的报酬支付给乙方。
(3)根据企业招聘要求,乙方提供给甲方实习的丙方学生男女比例要合适。
(4)乙方和甲方签订协议之后,仅能为甲方代理招聘寒假工实习人员,不可以同时和别的劳务公司或个人合作,不能把和甲方合作期间招聘的实习人员提供给别的劳务公司和个人。若出现这种情况,甲方将依据相关法规追究乙方的`责任。
(5)对于乙方招聘的寒假实习人员除了路费的定金之外我们不收取任何费用,乙方不可以私下另外收取丙方任何费用。
(6)为了保障丙方能够更好的的进入企业实习,乙方需和甲方就相关的工作进行及时反馈,按照一星期为一个周期把已经招聘的学生的详细信息(有统一的统计表格)和路费的定金上报甲方。
(7)丙方去往企业所在地的时间由甲方根据企业用工需求提前通知,乙方需在接到甲方通知之后才能安排丙方前往企业所在城市。若在学生出发前出现甲方不能安排丙方进入企业的情况,甲方将退还收取的路费定金。若出现甲方通知丙方出发之后,甲方无法安排丙方工作的情况,学生往返的路费由甲方承担(属于学生自身原因无法进厂的与甲方无关,如不服从甲方的工作安排,体检不过关)
(七)乙方所提供的丙方须具备以下条件:
(年满18周岁,持真实有效身份证正本。
(身体健康,体检合格,无色盲色弱,无乙肝、肺结核等任何传染性疾病以及心脏病、癫痫等其他足以影响甲方企业生产和其他员工健康的疾病。
(必须能服从甲方合作企业的安排和管理,遵循厂规厂纪和作息时间。
(八)本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。如有未尽事宜,由甲、乙双方友好协商解决,必要时可签定补充协议
甲方(公章):
乙方:
法定代表人 :
法定代表人或授权代理人:
地址: 地址(学校):
电话: 电话:
经甲,乙双方协商,本着平等自愿,协商一致,公平公正,诚实信用,互惠互利的原则,互惠互利的原则,根据《中华人民共和国劳动合同法》以及有关法律相关规定,现就大学生寒假工达成如下协议:
一,甲方必须为乙方学生提供无毒无害,无辐射,无危险性的工作岗位。
二,甲方负责学生工作期间的合法权益,乙方负责学生日常管理工作,或由甲方协助管理。
三,甲方对寒假工的要求:
男女比例一比一,只能女生比男生多,年满18周岁,汉族,必须持本人二代有效身份证及学生证(没有过期,没有消磁)原件,无纹身,无明显刀疤,身心健康,体检过关。如到达厂子后出现不符合条件的学生,由代理本人负责相关损失,并取消相关学生代理费。
四,双方权利义务说明
1, 乙方负责统一组织好寒假工,并提前将学生名单报至甲方,出发前须与甲方保持沟通交流,经甲方确认同意后方可发人。寒假工需在周一到周四到达天津企业,周末企业不办理入职。
2, 如需体检,具体体检项目和费用(元)以用工企业指定医院收费为准。
3, 甲方有权要求乙方做好输送寒假工的人事审查工作,乙方须严格恪守真实诚信的原则,全力配合甲方要求。另甲方在安排寒假工入厂时,除体检费外,不得以任何名义收取任何费用,如有其他费用,必须提前进行说明并得到乙方认可。
4, 学生必须工作满10天以上产生工资(以实际出勤天数为准),不满10或者旷工自行离职人员,企业不予支付工资。
五、合同自双方签字并盖章后生效,双方权利义务履行完毕后合同终止。
此合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同自双方签字并盖章后生效,双方权利义务履行完毕后合同终止。
甲方:乙方:
年月日
寒假工临时协议
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
一、乙方应达到的要求
1、年满18周岁,持真实有效身份证。
2、身体健康,无色盲色弱、心脏病、乙肝、肺炎、肺结核等传染性疾病。
3、女性要求无身孕。
4、无犯罪记录。
5、工作周期:自年月年日。(具体以甲方春节放假通知为准!)
二、甲方责任
1、甲方保证提供的工作、住宿环境无粉尘、无有毒有害气体,工作岗位无危险性。
2、甲方负责集中组织车辆输送乙方至用人单位,并安排好乙方就餐住宿和上岗等问题,免费住宿及免费包吃
中晚两餐。
3、乙方上岗后,甲方负责为乙方提供跟踪服务,帮助乙方解决工作和生活中的困难。
4、乙方在工作期间发生因工误伤、劳资纠纷或非工伤人身意外伤害事故,甲方负责按照国家法律法规协助丙
方妥善处理相关问题。
5、甲方保证按时发放乙方工资,以甲方春节放假通知正式公文下发的日期为准,提前一天集中发放,甲方保
证不拖欠乙方工资。
三、乙方责任
1、乙方必须根据甲方要求提供真实有效的证件及资料,否则由此造成的一切后果均由乙方承担。
2、乙方必须严格服从甲方合理的安排和调配,遵守甲方的各项规章制度和作息时间,否则甲方有权依据其公司员工管理制度对乙方进行处罚。
3、乙方必须严格按照此协议约定的工作周期完成期间的工作。不得提前离职或要求甲方结算其工资。
4、若因特殊情况需要提前辞职,必须首先向甲方提出申请,说明事由,经甲方核实同意后方可批准,但必须
在干满15天后,15日内提出离职,甲方不予以发放工资。若乙方擅自离职并由此造成的一切后果均有乙方承担;乙方工作不满合同上所签订的工作日擅自离职者甲方有权要求扣发其工资作为造成经济损失的补偿。
4、寒假工作期间乙方在甲方以外的区域引发的纠纷、冲突或意外事故,由乙方自己负责。
5、在自愿的前提下,乙方应积极参加甲方因工作需要所安排合理的适量加班,若乙方因拒绝加班而导致综合薪资较低,甲方概不负责。
1、乙方工作期间的工资由甲方直接支付给乙方(甲方春节放假通知前一天集体发放)。
2、寒假工工资待遇:男生:70元/天,工作时间:早8:00—下午17:30,岗位由甲方同意分配;如果根据
车间产量安排加班至晚20:00,日工资上调10元,为80元/天。女生:60元/天,工作时间:早8:00—下午17:30,岗位由甲方同意分配;如果根据车间产量安排加班至晚20:00,日工资上调10元,为70元/天。
3、实际发放工资以甲方对应车间提供实际考勤为主。(学生自己也可记录自己出勤情况,以便参照核实)。
四、薪资福利相关费用
五、如本协议与政策、法规有抵触时,应无条件以有关政策、法规作调整。出现争议的应秉着平等互利的原则
进行协商,协商不成任何一方有权向乙方所在地人民法院起诉。
甲方:乙方:
甲方:x劳务派遣有限公司乙方:
电话:021-37x498电话:
身份证号:
在平等自愿、协商一致的基础上,订立本协议,建立劳务输出关系,并共同遵守履行以下条款:
一:甲方按照乙方要求将乙方输送至约定企业,如出现特殊情况则乙方必须同意调剂.
二:甲方的责任和义务:
1:甲方如实向乙方及其家长讲解用人单位的工资待遇、工作时间、工作环境、食宿情况等。
2:甲方保证乙方在路途中的人身安全不受侵害。
3:甲方为乙方安排的厂家须有当地政府各职能部门颁发的合法有效证件。
4:甲方保证乙方在工作期间有宣传中的工资待遇。如三天内安排不了工作,退还学生所花所有费用!
5:甲方必须保证乙方在正常上班和加班的情况下低有保障,高不封顶。(以当月出满勤工资单为准)。
三:乙方的责任和义务:
1:如实向甲方申报自己的姓名、年龄、学历等,办齐身份证、1寸彩照8张以上,身份证复印件6张。
2:乙方在路途中(安置进厂前)必须听从甲方的指挥。
3:乙方必须清楚明白:擅自离厂的后果及由此造成的经济损失由乙方自身承担。
4:乙方及其家长在签订此协议之前必须全面了解本次所输送企业的所有情况(包括工资待遇、工作时间、工作环境、食宿情况等)和本协议上所诉各条款。
5:乙方在进厂之后,不能有一点困难就私自返乡,否则所造成的一切经济损失和路途的安全由乙方负全部责任。
四:甲方、乙方以及乙方家长三方就具体事宜做如下明细说明:
1:出发时间由甲方决定,甲方通知乙方出发时间后,乙方必须在指定的时间和地点报道集合。否则不再另行单独为乙方服务。若乙方有特殊情况不能按时出发,必须在出发前三天告知甲方,此时甲方扣除乙方的服务费100元,订票和退票费(全票额的30%)。
2:乙方必须带齐有效证件、生活用品、换洗衣服以及足够的生活费。
3:在行进途中,乙方必须服从甲方指挥和安排,不准擅自离队,有事必须打报告,不准聚众饮酒、不准和陌生人交往。否则,甲方有权决定乙方的去留,并扣除相应的服务费。乙方要自行看管好自己的行李、物品、证件和钱财,如有丢失或被盗责任由乙方自负。
4:乙方证件丢失的,甲方不再有义务为乙方安置就业,责任由乙方自己承担。甲方不退任何费用。
6:乙方被厂家录取后,工资待遇、工作时间与甲方宣传一致,但乙方挑肥拣瘦拒绝进厂的,甲方有权拒绝乙方的无理要求,责任由乙方承担。到达用工地区后,乙方家庭有特殊情况不能进厂的,经甲方同意后,可自行返回,路途中的安全由自己承担,回来后概不退还任何费用。
7:乙方进厂未发工资前,听信老员工误导,致使个人不安心工作,私自离厂或自己找工作,出现的不良后果由乙方承担,甲方概不负责,亦不退还任何费用。
8:乙方在厂家务工期间,有困难应向甲方申告或向驻厂老师联系,甲方和驻厂老师应提供相应的帮助和服务。
9:乙方在厂家务工期间,每隔最少半月应向家长电话联系以报平安,若乙方不打电话,致使家长在家无法安心工作、生活,甲方不负任何责任。甲方有权拒绝家长的各种无理要求。
10:乙方在工作期间,不论出现任何问题,必须向甲方或驻厂老师联系,不能以打不通电话为理由,擅自离厂,否则乙方负全部责任。
11:若乙方在务工期间,违反厂规厂纪被厂方开除的,甲方概不负责。乙方在当地违法乱纪,被公安机关拘留、处罚,甲方将拒绝为乙方重新安排工作,并终止该协议,后果由乙方承担。
12:甲方为乙方安置进厂后,本协议中关于乙方人身安全责任的相关条款自行终止,由厂方承担。
13:在进公司后,在试用期内私自离厂,返回家乡,甲方概不负责,不退一切费用。并不保证你所在厂家工作期间工资的领取。
14:在安置过程中如不服从安置或乙方自己放弃安置的,概不退还任何费用。
15:签订本协议表明甲乙双方均已明确了解协议中各条款,说明对本协议无异议。
16:本协议解释权归甲方所有,但如与国家法律、法规有冲突的,以国家法律、法规为准。
17:如有未尽事宜,经协商如下:
寒假工合同如何写?
其实寒假工合同与一般的劳动合同内容都一样,最主要的是明确双方的权利义务。合同内容应尽量全面涵盖了劳动关系存续期间双方的注意事项。首先需要确定的是用工形式:一般劳动用工还是非全日制用工。
至于合同内容,最基本的条款是《劳动合同法》规定的八大条款:
(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;
(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;
(三)劳动合同期限;
(四)工作内容和工作地点;
(五)工作时间和休息休假;
(六)劳动报酬;
(七)社会保险;
(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;
如果有需要的,可以根据你的行业、工作内容等补充。
寒假补课安全协议书
甲方:以为代表的名寒假补课学生
乙方:
甲乙双方经过友好协商,在诚实、信任、互惠互利、合作的基础上,共同促进商家与学生良好沟通平台为宗旨,就甲乙方所担任的寒假工达成如下协议:
第一条:
合作内容:甲方与乙方就xx年1月号到xx年2月号的寒假工进行合作(具体补课时间以放假时间为准,要提前或者延后下去也可以。
第二条:
双方的责任和义务
甲方的责任和义务:
1、甲方按照双方约定的时间、人数到进行寒假补课(甲方1号正式补课)。
2、甲方的上班时间上午:
下午:
(接近年底时可适当调整补课时间)
乙方责任与义务:
1、要把具体的补课时间写清楚了。
2,等你们补课完四天后就要把钱交给甲方
3.你们如果没有录取在这补课的话我会在帮你们找一份补课的
第三条
本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
甲方:乙方
合作代表:合作代表(签章)
甲方:______
乙方:______
甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上、签订本协议。
一、甲方根据工作需要、聘用乙方在______大酒店工作、乙方自愿接受甲方聘用为临时工。并服从甲方安排。
二、上班时间
按照甲方的规定时间执行。
三、工资待遇
临时工按每月工资______元(人民币),无其它附加费用。公司免费提供早餐、中餐和晚餐,需安排住宿的,公司提供集体宿舍,宿舍内空调电费由临时工据实承担、结账时从工资中扣除。
四、工资结算方式
本协议期满,结清全部工资,本协议终止
五、协议期限
本协议期限自______年______月______日起至______年______月______日止
六、甲乙双方特别约定事宜
1、乙方须遵守甲方公司规章制度,接受甲方领导,服从甲方的管理和工作安排。
2、乙方在甲方公司工作期间须严格遵守甲方的安全操作规范。
3、乙方在甲方工作期间不享受任何有薪假期。乙方在协议期限内,特殊情况除外,不得请假,如因特殊情况请假属无薪假日。
4、在职期间乙方严禁无故旷工、迟到、早退。旷工一天,除无当天工资,另扣款______元、旷工3天一律按自动离职处理。
5、除上班期间外,乙方的一切行为由乙方本人自行承担。
6、未满协议期限的.,如乙方有其他事情需离开酒店的,公司不给予任何补偿。
7、乙方有下列情形者,甲方可以随时通知乙方解除本协议。
A、严重违反劳动纪律或甲方规章制度,被依法追究刑事责任的。
B.严重失职、营私舞弊、对甲方利益造成重大损失的。
七、本协议如有未尽事宜、由双方协商解决
八、本协议经甲乙双方签字后生效
甲方:______乙方:______
______年______月______日______年______月______日
寒假在即,春节临近,首先预祝全体学生及家长新春快乐,阖家欢乐!我校为认真贯彻执行上级关于加强假期安全工作的规定和要求,确保学生的假期安全,学校特与家长签定如下协议:
一、学校工作及责任:
1、教育学生掌握安全常识。利用校会、班会对学生进行安全教育,让学生了解交通、卫生、防水、防汛、防震、用电、用药、煤气、饮食等安全常识。
2、教育学生不涉足河、湖、水库、机井、工地、车间、网吧、舞厅厅等不安全、不适宜场所,不与不良人员交往,防止受骗上当,学会自我保护,避免不安全事件的.发生。
3、教育学生讲文明、懂礼貌、守纪、守法。同学之间要互相关心、互相爱护,容忍互谅,协调解决同学间的磨擦,严禁打架、斗殴和伺机报复等不良现象发生。
二、家长工作及责任:
依据《教育法》的有关规定,学生放假期间,家长属第一监护人,学生在假期内的一切安全问题由家长负责。望家长认真监护自己的孩子,除完成作业外,要教育孩子做到如下几点:
1、自觉遵守交通规则,注意交通安全,控制孩子的外出时间,保证不出交通意外。杜绝学生驾驶机动车辆。
2、禁止到水库、池塘、机井、河流、大海等危险地方游玩,如滑冰、玩水等。
3、注意用电安全,不私自拆家用电器设备,不在变压器、高压线下玩耍。
4、遵守安全规则,没有家长陪伴,不得私自结伙乘车、乘船外出。
5、注意防水、防火、防触电,不随便玩火,正确使用燃气灶。
6、遵纪守法。不参与任何违规违法活动,不参加赌博及封建迷信活动等。
7、注意饮食卫生,不暴饮暴食,杜绝烟酒,不吃不清洁、变质的食物,不乱买零食,防止食物中毒。
8、确保孩子不出入网吧、舞厅等学生不宜场所;不夜不归宿;杜绝毒品。
9、教育孩子慎重交友,不与社会不良人员交往,杜绝绑架等人身伤害事故发生。
10、利用新春佳节之际对孩子进行感恩教育,做一个孝敬父母老人的好孩子。不乱花压岁钱。
年级: 班级: 学生姓名: 家长签名:
××高级中学政教处
××××-××-××
注:此协议书一式两份,其中一份家长保存,另一份学生带回学校保存!
寒假工合同
寒假工合同是学生在寒假期间与雇主签订的一种劳动合同,旨在让学生在假期期间参与工作,并获取一定的工作经验和收益。这份合同不仅有助于学生发展个人能力和技能,也提供了一种对社会实践的机会。下面将详细介绍、讨论和解释寒假工合同的内容。
首先,寒假工合同一般包括以下几个要素:劳动双方的基本信息、工作岗位及工作内容、劳动期限、劳动报酬及支付方式、劳动保障、工作时间和休息情况等。劳动双方的基本信息是合同的基础,包括雇主和学生的姓名、身份证号、联系方式等。工作岗位及工作内容是合同中的核心内容,详细描述了学生在寒假期间需要承担的具体任务和工作要求。劳动双方应在签订合同时明确约定劳动期限,即工作的起止日期。劳动报酬及支付方式是合同中的重要部分,明确规定学生的工资待遇和支付方式,如月薪制、日薪制或按工作小时数支付等。劳动保障是合同中关注的重点,保障学生的权益和安全,包括保险、伤病事故赔偿以及解决劳动纠纷的途径等。此外,合同还应具体规定学生每天的工作时间和休息情况,以确保学生的身心健康。
其次,寒假工合同应遵守相关法律法规和规章制度。根据国家法律规定,学生在寒假工作时间一般不得超过每日3小时、每周16小时,且不得从事危险、有毒有害的工作。雇主应对学生进行必要的交底和安全培训,确保学生的工作环境安全。此外,劳动部门也会对寒假工进行监督和管理,确保雇主和学生的权益得到保障。
再次,学生在签订寒假工合同时应仔细阅读、理解合同的内容,并主动与雇主沟通,确保自己的权益不受侵害。学生应注意合同中规定的工资待遇、工作时间及休息情况是否与实际情况相符,如有需要可与雇主商议修改。同时,学生在合同中要求雇主为其投保工伤保险,确保自己在工作期间的安全。如果发现雇主违反合同约定,学生有权向劳动部门投诉求助,并要求维护自己的权益。
最后,寒假工合同不仅是学生获取实践经验的机会,也是学生与雇主之间建立良好沟通和合作的桥梁。通过与雇主合作,学生不仅可以锻炼自己的工作能力和团队合作意识,还可以增加对工作、社会以及人际关系的了解。同时,寒假工合同也是学生展示自己能力和态度的机会,表现出较强的工作责任心和积极主动的态度,有可能为将来的就业提供良好的参考和背景。
总之,寒假工合同对于学生来说有着重要的意义。学生在签订和履行合同过程中要注意保护自己的权益和安全,并通过工作锻炼自己的能力和素质。同时,学生也应保持与雇主的良好沟通,建立良好的工作关系,为未来的职业发展打下良好的基础。
甲方:以为代表的名寒假补课学生
乙方:
甲乙双方经过友好协商,在诚实、信任、互惠互利、合作的基础上,共同促进商家与学生良好沟通平台为宗旨,就甲乙方所担任的寒假工达成如下协议:
第一条:
合作内容:甲方与乙方就xx年1月号到xx年2月号的寒假工进行合作(具体补课时间以放假时间为准,要提前或者延后下去也可以。
第二条:
双方的责任和义务
甲方的责任和义务:
1、甲方按照双方约定的时间、人数到进行寒假补课(甲方1号正式补课)。
2、甲方的上班时间上午:
下午:
(接近年底时可适当调整补课时间)
乙方责任与义务:
1、要把具体的补课时间写清楚了。
2,等你们补课完四天后就要把钱交给甲方
3.你们如果没有录取在这补课的话我会在帮你们找一份补课的
第三条
本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
甲方:乙方
合作代表:合作代表(签章)
寒假在即,春节临近,首先预祝全体学生及家长新春快乐,阖家欢乐!我校为认真贯彻执行上级关于加强假期安全工作的规定和要求,确保学生的假期安全,学校特与家长签定如下协议:
一、学校工作及责任:
1、教育学生掌握安全常识。利用校会、班会对学生进行安全教育,让学生了解交通、卫生、防水、防汛、防震、用电、用药、煤气、饮食等安全常识。
2、教育学生不涉足河、湖、水库、机井、工地、车间、网吧、舞厅厅等不安全、不适宜场所,不与不良人员交往,防止受骗上当,学会自我保护,避免不安全事件的发生。
3、教育学生讲文明、懂礼貌、守纪、守法。同学之间要互相关心、互相爱护,容忍互谅,协调解决同学间的磨擦,严禁打架、斗殴和伺机报复等不良现象发生。
二、家长工作及责任:
依据《教育法》的有关规定,学生放假期间,家长属第一监护人,学生在假期内的一切安全问题由家长负责。望家长认真监护自己的孩子,除完成作业外,要教育孩子做到如下几点:
1、自觉遵守交通规则,注意交通安全,控制孩子的外出时间,保证不出交通意外。杜绝学生驾驶机动车辆。
2、禁止到水库、池塘、机井、河流、大海等危险地方游玩,如滑冰、玩水等。
3、注意用电安全,不私自拆家用电器设备,不在变压器、高压线下玩耍。
4、遵守安全规则,没有家长陪伴,不得私自结伙乘车、乘船外出。
5、注意防水、防火、防触电,不随便玩火,正确使用燃气灶。
6、遵纪守法。不参与任何违规违法活动,不参加赌博及封建迷信活动等。
7、注意饮食卫生,不暴饮暴食,杜绝烟酒,不吃不清洁、变质的食物,不乱买零食,防止食物中毒。
8、确保孩子不出入网吧、舞厅等学生不宜场所;不夜不归宿;杜绝毒品。
9、教育孩子慎重交友,不与社会不良人员交往,杜绝绑架等人身伤害事故发生。
10、利用新春佳节之际对孩子进行感恩教育,做一个孝敬父母老人的好孩子。不乱花压岁钱。
年级: 班级: 学生姓名: 家长签名:
××高级中学政教处
××××-××-××
注:此协议书一式两份,其中一份家长保存,另一份学生带回学校保存!
根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,达成如下协议:
一、工作岗位和工作(工种)
1、甲方根据自身经营需要及乙方的岗位意向,同意聘用乙方在 岗位从事 工作;
2、甲方根据工作需要及乙方的业务、工作能力和表现,可以调整乙方的工作岗位。
二、合同期限(试用期限)
1、合同有效期:自 年 月 日至 年 月 日 止,合同期满聘用关系自然终止;
2、试用期为 个月(试用期包括在合同期内)
3、聘用合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。
4、本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
三、工作时间
1、乙方所在岗位实行不定时工作制,工作时间由甲方根据乙方所在的岗位及工种性质,按实际需要进行安排,乙方应当服从安排;
2、甲方由于经营需要,可与乙方协商适当延长乙方工作时间;
3、休息休假由甲方根据乙方所在的岗位及工种性质,按实际需要进行安排,乙方应当服从安排。乙方如需请假、调休等,应经甲方许可。
四、工资待遇和社保福利
1、乙方试用期工资 元/月;试用期满乙方起点工资为 元/月。
2、乙方试用期满后,甲方应根据本单位的工资制度,确定乙方实行以下第 种工资形式:
(1)计时工资。乙方的工资由基本(固定)工资和绩效工资组成。基本(固定)工资为 元/月,绩效工资根据乙方的业绩考核情况核定。如甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动,按新的工资标准确定。
(2)计件工资。甲方应制定科学合理的劳动定额标准,计件单价按甲方的有关制度为准。
(3)其他工资形式。
具体约定如下:
甲方根据本单位的生产经营状况,物价水平和政府颁布的工资政策指导意见等情况,在合同期限内有权随时调整本单位的工资分配制度,甲乙双方应共同协商并签订补充协议。
3、甲方于每月 日发给乙方上月的薪金。如遇节假日或休息日,自动顺延在最近的工作日支付。
4、乙方享受国家规定的法定节假日、婚假、计划生育等假期。
5、甲方在经济条件允许的情况下将给予乙方的福利待遇。
6、甲、乙双方必须依法参加当地政府规定的法定社会保险,合同期内甲方为乙方办理相关的社会保险手续,相关费用由甲方、乙方按照国家的有关规定各自承担,合同前的与甲方无关,由乙方自行承担并负责处理。乙方自愿放弃办理社会保险待遇的,乙方应出具书面声明书。对放弃社会保险待遇的乙方,甲方将每月应为乙方缴纳的社会保险费付给乙方,如因以后政策调整,需办理社会保险手续的,甲方付给乙方的上述款项应作为抵扣甲方应缴纳部分。
7、甲方定时为乙方提供在职教育培训,提高职业素质。
五、劳动保护、工作条件和职业危害防护
1、甲方应切实保护乙方在工作中的安全和健康,对乙方提供必要的岗前培训,乙方应严格遵守工作操作流程,提高警觉注意安全防护并确保自身的安全和健康。
2、甲方根据乙方从事的工作岗位,按国家有关规定,发给乙方必要的劳动保护用品。
3、乙方对甲方管理人员违章指挥强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评检举和控告。
六、劳动纪律
1、乙方不服从甲方管理和工作安排,没有按时、按质、按量完成甲方指派的任务,不严格遵守工作操作规程,甲方可视情节对乙方当月工资进行扣罚: 2、乙方未经许可无故缺勤、迟到、早退的,按甲方公司考勤制度执行;
3、乙方遭客户投诉,甲方可视情节对乙方当月工资进行扣罚。
七、合同的变更、解除、重新订立和终止
(一)、经甲、乙双方协商同意可以依法变更劳动合同。
(二)、有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知乙方本人。
1、乙方在试用期间不符合录用条件的;
2、乙方严重违反劳动纪律及甲方规章制度的;
3、乙方严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经由甲方提出,拒不改正的;
5、乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使甲方在违背真实意愿的情况下订立或者变更劳动合同致使本合同或者变更协议无效的;
6、乙方被依法追究刑事责任的;
7、乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的工作,也不能从事由甲方另行安排的工作的;
8、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
9、乙方在入职时若隐瞒常规体检中不能检出的癫痫病、精神病以及其它隐性、间隙性疾病的,一旦发作或被甲方发现,甲方有权直接终止或解除双方间的劳动合同,由此产生的一切后果和法律责任均由乙方承担;
10、乙方入职后,应对其所提供的个人简历、联系地址等人事基础信息和相关的学历、技能、资格材料的真实性负责。对于乙方所提供的信息或资料、学历、技能、资格材料虚假的,一经甲方查实,甲方有权随时终止或解除合同,由此产生的一切后果和法律均由乙方负责;
11、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经双发协商未能就变更本合同达成协议的。
甲方未提前三十日以书面形式通知劳务工的,应当支付该乙方当年一个月月平均工资的补偿金。
(三)、乙方解除本合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方;在试用期内,提前三日通知甲方。有下列情形之一的,乙方可以解除本合同,甲方应按规定支付经济补偿:
1、甲方未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
2、甲方未及时足额支付劳动报酬的;
3、甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方的权益的;
4、甲方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使乙方在违背真实意愿的情况下订立或者变更本合同,致使本合同或者变更协议无效的;
5、甲方免除自己的法定责任、排除乙方权利,致使本合同无效的;
6、甲方违反法律、行政法规强制性规定,致使本合同无效的;
7、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动,或者违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的;
8、法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。
乙方解除劳动合同,应当提前30日以书面形式通知甲方,否则甲方有权拒付乙方当月的工资。
(四)、有下列情形之一的,甲方不能终止或解除聘用合同
1、乙方患病或负伤在规定的医疗期内的;
2、女职工在孕期、产期、哺乳期内的;
3、法律、法规规定的其他情形。
(五)、有下列情形之一的,劳动合同自行解除;
1、甲方依法被宣告破产;
2、甲方依法解散或依法被撤销;
3、乙方死亡;
(六)、重新订立劳动合同
合同期满,甲、乙双方同意延续劳动关系的,在合同期满前三十日内双方重新订立劳动合同。
(七)、合同终止
合同期满或双方约定的终止条件出现,合同自行终止。
八、违约责任
(一)、甲方的法律责任
1、甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的,如超过规定日期,除全额支付乙方工资报酬外,从第10个工作日起计算,拖欠的天数,甲方每天按拖欠工资额的1%支付乙方赔偿金。
2、甲方支付乙方的工资报酬低于市政府公布的当年最低工资标准的,要补足低于标准部分,同时,对低于部分每日另按其总额的1%补偿员工。
(二)、乙方的法律责任
乙方违反合同约定提前解除劳动合同,对甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方下列损失;
1、甲方招收录用乙方所支付的费用;
2、甲方为其支付的培训费用;
3、对经营和工作造成的直接经济损失。
(三)、双方另外约定以下违约责任:
九、调解与仲裁
双方履行本合同如发生争议,可先协商解决;不愿协商解决或者协商不成的,可在法定仲裁时效内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,可在法定期限内向人民法院提起诉讼。
十、服务期与竞业限制
(一)凡由甲方为乙方提供的培训,双方另行签订《培训/教育协议》,因乙方原因而提前解除劳动合同,乙方应赔偿甲方的培训等费用,具体赔偿标准执行《培训/教育协议》的约定。
(二)乙方在工作过程中知悉掌握甲方的商业秘密(甲方采取措施保密的有关资料,包括但不限于技术培训资料、企业内部经营管理资料、客户信息等均属于甲方的商业秘密),乙方负有保密义务,乙方不得泄露任何甲方的商业秘密给任何第三方(亦包括无工作上需要的甲方雇员),乙方违反保密义务则被视为严重违
反本合同,并认为有足够的理由被辞退。给单位造成损失的,应当承担赔偿责任,此种保密义务在本合同终止或期满后的任何时间对乙方仍有约束力。
十一、其他
1、本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触,按现行劳动法律法规执行。
2、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效,涂改或未经书面授权代签无效。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方盖章: 乙方签名: 授权代表签名: 身份证号码:
合同签订时间: 年 月 日
校园代理协议书
甲方:深圳市嘉信劳务派遣有限公司昆山分公司)乙方:(身份证号:)
(三)要求甲方提供有关证件和资料。第六条 乙方义务:
(一)负责日常招工宣传信息的发布(传单张贴及网络信息发布)。
(二)负责本校报名人员信息登记、负责报名费及车费的收取工作。第一条 总则:
(一)为了实现优势互补,共同开发大学生市场的目的,本着互惠互利的原则,就乙方作为甲方的校园代理商事宜。甲乙双方根据平等自愿、互惠互利的原则,在协商一致的基础上共同签订本协议,并遵照执行。第二条 合同形式
(一)在本协议有效期内乙方可以甲方名义开展协议范围内推广与招收工作。
(二)双方的合作形式为:乙方将学生带至甲方提供工厂工作,之后甲方给予乙方相应奖励。奖励数额根据人数与市场情况由甲方事先告知。
(三)甲方支付给乙方相应报酬或奖励的周期为:昆山、苏州、上海综合费200元/人,深圳、东莞综合费300元/人,对于能力突出的学生给予适当奖励。报酬于学生上车时全部结清。
第三条 甲方权利
(一)有权修改各项管理办法和规章制度,随时对招收工作及其他待遇的有关规定进行修改与补充,并提前通知乙方。
(二)有权对乙方的代理活动进行监督、管理、检查,对乙方不正确的宣传、推广行为给予纠正,若乙方拒不配合甲方的相关要求,甲方可以随时中止本协议而不承担任何责任。
(三)甲方有权在乙方代理区域内另找代理。第四条 甲方义务
(一)甲方必须按时、按量给予乙方返点报酬。
(二)免费为乙方提供推广所需要的资料。
(三)甲方为乙方提供必要的、免费的培训,工作证。
(四)甲方对招收工作承担承诺保证和规定的相关责任。
(五)甲方需对乙方所招学生的人身安全和劳务权益负责。第五条 乙方权利
(一)在甲方授权范围内从事甲方授权的一切推广工作。
(二)享受甲方提供的有关待遇,要求甲方支付应得的返点报酬与奖励。
(三)拓展代理小团队及管理工作、负责所招学生工安全上车。第七条 协议解除与终止
(一)甲乙双方均可以提前一周以书面(口头)通知的方式向对方提出解除本协议,双方清算完毕,本协议即行解除。
(二)若一方有下列情形之一的,对方可提出解除本协议:
1.一方违反本协议规定,并造成严重后果的;
2.合作过程中一方存在重大隐瞒与欺骗行为,致使合作无法继续的; 3.一方出现违法行为的;
(三)当学生平安返校、无劳务纠纷且甲乙双方清算完毕后,协议自动解除。
本协议终止后,乙方应立即按规定与甲方办理交接手续,并不得再以甲方代理人名义从事任何活动。第八条 违约责任
(一)乙方在代理协议终止后未经甲方许可仍以甲方名义从事相关活动,甚至扰乱招收市场的,乙方应承担全部责任,包括但不限于向甲方及被骗客户致歉、赔偿甲方名誉与经济损失等。
(二)甲方不履行协议义务或违反协议规定,乙方有权提出解除本协议,给乙方或乙方所招学生造成损失的,乙方有权要求甲方赔偿损失。
(三)若乙方违反本协议相关的规定,甲方有权变更授权范围或解除本协议。第九条 其他
(一)甲乙双方就本协议发生争议,应及时协商解决。协商不成时,双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
(二)本协议自双方签章之日起生效。
(三)本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:电话:电话:
签定日期:年月日签定日期:年月日
随着法律知识的普及,合同的使用频率呈上升趋势,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的临时工劳动合同简单版,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
甲方:___________________________
地址:___________________________
乙方:___________________________
地址:___________________________
根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商,就乙方承接甲方临时用工事宜达成如下协议:
本协议期限自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止,为期_________日/月。
一、工作内容
乙方负责组织工人从事甲方安排的各项生产劳动等工作。
二、工作要求
1、乙方的工作由甲方根据工作需要进行安排和调整。乙方必须按照甲方的.工作要求,安排工人尽职尽责做好工作。
2、乙方应严格管理自己的员工遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度。
3、乙方全体员工需爱护甲方财物,保守甲方机密,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理和教育。
4、对于因乙方过失给甲方造成经济损失的,甲方有权要求乙方或其员工承担赔偿责任。
三、劳动报酬
甲乙双方约定,按实际出勤人数计算人工工资,工资为(男工:_________元/人/日,女工_________元/人/日),在履行本协议期间如有薪资调整或变化,则调整后按新标准执行。由于乙方为非全日制用工,因此在甲方工作期间,只享受本协议中约定的福利和待遇,甲方内部文件中涉及的员工其他福利或待遇均不适用于乙方。
四、协议的解除与终止
1、在本协议期限内,任何一方均有权提前五个工作日通知对方解除本协议。解除本协议不需支付经济补偿金。
2、甲方因乙方违纪,可随时与乙方解除本协议。此时,不需按上款规定提前通知乙方。
3、甲方不按本协议约定提供必要的劳动条件或劳动报酬时,乙方可以随时解除本协议不受提前通知的限制。
4、本协议到期或过期,如双方未续签,自行终止本协议,不需提前通知。
5、甲乙双方无论因何原因解除或终止本协议,乙方均应立即办理工作交接、归还甲方财、物等手续后方能离开,否则,甲方不予结算乙方工资。
五、其他
1、乙方的人事档案仍由原单位管理,甲方不负责处理与乙方人事档案有关的任何事宜。
2、因甲乙双方之间建立的关系是临时性劳务关系,因此甲方不承担乙方员工任何社会保险缴纳义务。
3、双方因履行本协议书发生争议,当事人应当自劳动争议发生之日起________日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方(盖章):_____________________乙方(签字):_____________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
聘用方: (以下简称甲方)
受聘方: (以下简称乙方)
甲、乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,特订立如下用工合同,以资双方共同遵守。
一、合同期限
合同期限壹年,从20xx年1月1日至20xx年12月30日止,本合同一年一签订。
二、乙方的工作职责及要求
(一)乙方必须服从甲方的管理与安排;
(二)乙方必须保证甲方的客人和工作人员准时进餐(工作人员用餐含节假日加班进餐);
(三)乙方负责做好甲方采办菜蔬食品的贮存保管,保证食品清洁、卫生、新鲜、无腐烂;
(四)乙方必须根据甲方的要求及时调整菜蔬风味和样式;
(五)乙方在工作期间必须认真做好防火、防盗等安全工作,确保食堂物质、财产不受损失;
(六)严禁乙方收取现金(甲方工作人员进餐一律使用饭卡)。
三、甲方提供的条件
(一)向乙方提供必备的厨房用具;
(二)向乙方提供必备的场所和安排2名服务员;
(三)向乙方提供必备的物质(煤气、大米、菜蔬等)。
四、工资报酬
乙方工资由基础工资、加班工资和奖金3项构成。
(一)基础工资
乙方的基础工资为1000元/月。
(二)加班工资
乙方节假日(含星期六和星期天)加班,甲方向乙方每天支付补助20元(以办公室记录为准)。
(三)奖金
乙方奖金核算以食堂当月客餐营业额为基数,营业额凭甲方办公室客餐进餐单按月结算,食堂菜价由甲方核定,奖金=当月客餐营业额4%。
(四)报酬发放方式
1、基础工资和加班工资随月发放;
2、奖金每月据实结算年终发放。
五、工作纪律、惩处
(一)乙方应遵守国家的法律、法规;
(二)乙方应遵守甲方规定的各项规章,自觉服从管理;
(三)乙方如违反甲方的规章制度等,对乙方给予如下处罚:
1、未按甲方安排,拖延客人或工作人员进餐时间,每发生1次罚款20元;
2、未按合同约定,擅自离岗,造成客人或工作人员误餐,每发生1次罚款100元,连续违反3次,扣除当月工资,并解除合同;
3、如乙方向收取现金,视同贪污行为,按金额10倍处罚;
(四)乙方在工作期间,如食堂发生财产、物质被盗和受损失,乙方承担全部经济损失,并处以500800元经济处罚;
(五)因乙方责任致进餐者食物中毒,由乙方承担全部责任。
六、劳务合同的'终止和解除
(一)乙方有下列情形以下的,甲方可以解除合同:
1、严重违反工作纪律或用工单位规章制度的;
2、故意不完成工作任务和严重失职,给甲方造成严重损失和恶劣影响的;
(二)乙方需终止合同,必须提前15天以书面形式提出申请,经甲方同意后执行。
七、其它
(一)乙方在工作期间内,必须坚持安全操作,凡因自身操作不当造成人身伤害事故的,所有责任乙方自行承担,甲方概不负责;
(二)本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,存档壹份;
(三)本合同自签字之日起开始生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
甲方:_____________________身份证号码:________________________________
乙方:_____________________身份证号码:________________________________
根据《中华人民共和国劳动法》等有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上签订本合同。
一、据甲方生产需要招用季节性临时工,乙方符合招工条件(另文)者自愿报名,经考核合格者予以录用(试用期为____天)。
二、录用后,生产期间,按计件工资标准,定时发放,不再享受其它任何费用。
三、生产期间,甲方向乙方提供生产所需的劳动防护用品(工作服当年用工结束时统一收回保管),不再享受生产以外劳保福利待遇。
四、乙方必须遵守以下的.厂纪厂规。
1、按照规定上下班,服从甲方工作安排。
2、不得找人代替(特殊情况不能上班者,必须事先请假)。
3、爱护公司财物,保管好自己的工具用品。发生丢失要给予赔偿。
4、注意环境卫生,进餐统一在公司食堂,不允许在车间内进食。
5、未经甲方准许,不得携带厂内任何物品出厂。
6、严格按甲方各管理规定(另文)做好本职工作,保证产品质量。
7、满25天以上才能计发工资,在公司规定日发放工资,其它时间不予发放。
五、如违反上述厂规厂纪者,甲方有权解除合同予以辞退;乙方对工厂工作安排,工资待遇或其它种种原因如有不满,同样有权解除合同离厂。
六、本合同于每年用工时开始签订,甲乙双方签字或盖章后即生效,当年用工结束时即终止。
七、注意安全生产,乙方如违反操作规程所出现的事故,乙方应负责主要责任;乙方确因无法避免的工伤事故,甲方承担医疗期间医疗费用及工资。
甲方(签章):____________________乙方(签章):____________________
联系电话:_________________________联系电话:_________________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
甲方(加工厂):___________________
乙方(员工):_____________________
由于_______x加工厂(以下简称甲方)工作的需要,聘请______(以下简称乙方)到甲方工厂工作。本着平等互利的原则,经过双方协商同意,达成以下12条协议。
第一条:甲方必须提供场所和合格的x加工设备及材料给予乙方使用,乙方在使用设备过程中,设备出现故障时甲方必须及时维修;乙方在工作过程中要爱惜设备及材料,并维护好设备的正常使用和节约材料,如果出现设备故障或者材料短缺时必须及时报告给甲方或者甲方的后勤部门,乙方有意毁坏设备或者让废材料时甲方有权要求乙方相应的赔偿。
第二条:经甲方和乙方协商,乙方在x加工工序中从事___________工作主要负责xx方面的工作,由于工作的需要,乙方在每周__至周__的__:__至__:__工作。乙方必须按时上班,并按时合格地完成工作任务。
第三条:经过协商,甲方付给乙方工资为____元/月,每月奖金为____元,生活补贴为____元/月,如果遇到加急货,并且不在上班时间加班时,甲方必须按照劳动法相关规定,甲方必须按___元/小时支付给乙方的加班费。甲方必须在每月__日将__月的工资奖金`生活补贴及加班费发给乙方,甲方用_____方式支付。
第四条:甲方不得对乙方进行体罚或者变相体罚,甲方不得对乙方进行人生攻击和人格的侮辱,乙方在工作出现的伤病时,甲方必须提供救助和医药费用及工资;乙方在工作期间打架斗殴,甲方有权移交给师法机关,乙方工作态度消极影响其他员工工作时,甲方有权进行经济处罚_____元并开除出甲方的工作场所。乙方在甲方工作场所以外生事影响甲方工作环境时,甲方予以警告处分。
第五条:甲方因工作需要时,进行人员调整,甲方必须在调整前____天通过口头或者书面通知乙方,甲方必须在乙方离开工作岗位前的工资,奖金,生活补贴以及加班费并付给乙方;由于乙方需要,不能继续在甲方工作时,乙方必须提前____天通过口头或者书面告知甲方,在甲方必须在____天内同意甲方离开,甲方必须将乙方在离开工作岗位前的工资,奖金,生活补贴以及加班费支付给乙方。乙方在离开工作岗位前必须按照正常上班,乙方在离开岗位后不得在甲方工作场所x。
第六条:为了甲方工序的稳定,甲方将在乙方工资内扣取_____元的风险保证金,乙方是按照合同规定离开公司时,甲方将风险保证金还给乙方,但不支付利息,乙方不辞而别,甲方有权没收风险保证金;为了乙方工作的稳定,甲方不按照合同的规定辞退乙方,乙方有权向甲方索取经济损失______元。
第七条:由于工作的需要,为了提高x质量,甲方有义务及时把医生在临床信息反馈给乙方,以及时修正不足之处,甲方有义务在不定期的对甲方进行培训。乙方必须对x制作过程中不断改进,以满足医生的要求;如果有特别之处应急时向甲方或者甲方的相关人员反映实际情况。
第八条:乙方在工作中,对工作作出实质性贡献的甲方必须给于物质奖励(比如奖金),
第九条:由于工作需要甲方必须提供给乙方住宿,水电和设备的使用,和工作餐每日__餐,其他生活开支由乙方支付。甲方不得扣乙方的房租/水电/用餐/器具折旧等费用。乙方不得让废,必须节约开支。
第十条:经过双方协商甲乙双方定于____年__月__日进行工作并于当日计算工资。
第十一条:本合同经双方协商签字盖章后生效。
甲方(盖章):___________________
乙方(签字):___________________
____年___月___日
甲方名称:____
乙方姓名:____
性别:____
民族:____
出生年月:____
身份证号:____
住址:____
根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规和政策的规定,经双方平等协商,订立本劳动合同。
一、使用岗位及期限。
甲方聘用乙方在岗位工作。使用期限为。即自年_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
二、工作内容。
乙方同意按甲方工作需要,在岗位工作,履行职责,完成任务。
乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。
三、劳动保护和工作条件。
甲乙双方都必须严格执行国家有关工作时间、劳动保护、安全卫生等规定。甲方应为乙方提供符合规定的工作条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。
四、工作报酬。
乙方每月工资为________元。其奖金及工作期间病事假工资的扣发见《华中师范大学武汉影视工程学院临时工管理办法》。
五、工作纪律。
甲乙双方应严格遵守法律、法规、规章和政策。甲方制定的各项具体的内部管理制度必须合法。乙方应服从甲方的管理。
六、劳动合同变更、终止、解除的条件。
劳动合同确需变更的,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
劳动合同期满或者甲乙双方约定的合同终止条件出现,劳动合同即行终止。经双方同意,可续签劳动合同。
乙方有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同:
1、在使用期内被证明不符合使用条件的;
2、旷工或者无正当理由逾期不归,经批评教育无效,旷工时间连续超过三天的;
3、严重失职、渎职或违法乱纪,对甲方利益造成重大损害的。
有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知乙方:
1、乙方患病或非因公负伤,医疗期满后不能从事原工作的;
2、乙方不能胜任岗位工作,经培训后也不能胜任的。
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生变化,致使原合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。
有下列情况之一的,甲方不得依据本条第款的规定解除或终止劳动合同:
1、乙方患病或者负伤在医疗期内的;
2、乙方因公负伤并被确认丧失或部分丧失工作能力的;
3、国家法律、法规另有规定的。
乙方在聘期内劳动教养以及被判刑的`,劳动合同自行解除。
乙方提出解除劳动合同的,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
有下列情况之一的,乙方可以随时提出解劳动用合同:
1、在使用期内,甲方未支付工资的;
2、甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的;
3、国家法律、法规另有规定的。
经甲乙双方协商一致,劳动合同可以解除。
七、违反劳动合同的责任。
甲乙双方违反合同规定,均应承担相应的违约责任。违约内容在第八条中约定。造成对方经济损失的,还应按实际损失承担经济赔偿责任。
八、双方需要约定的其他事项:
九、本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的,以及本合同未尽事宜,均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。
十、本合同依法订立后,双方必须严格履行。
十一、本合同履行中发生争议,经甲乙双方自行协商或上级主管部门调解未能达成协议的,可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
十二、本合同一式三份,甲乙双方及人力资源部各执一份。
甲方:____
乙方:____
日期:____
日期:____
甲方:________
乙方:________
本着平等自愿,协商一致的原则,甲乙双方经过共同商议,就有关事项达成以下协议:
一、双方责任
1、甲方责任
(1)为聘用人员提供劳动用具与材料以及必备的劳动保护用品。
(2)对聘用人员的劳动进行安排与管理,对其在工作中出现的问题或困难进行及时的协调与解决。
(3)对聘用人员进行安全知识教育和操作技能培训。
(4)对聘用人员的工作进行考核评定,按双方的约定及时结算与支付劳务费。
(5)甲方只负责乙方的劳务费用,不包含各种保险等未约定的各种费用。
(6)乙方在校工作期间发生的一切事故(包括身体疾病、安全事故等)造成的损失都有乙方自己承担,甲方没有责任。
2、乙方责任
(1)乙方人员在应遵守国家有关的'法律法规,服从甲方管理人员管理。
(2)按时保质保量完成甲方下达的工作指令和任务。
(3)乙方人员对甲方提供的工具与材料必须爱护使用,若因丢失或使用不当而造成的工具材料损失,乙方应予以赔偿。
(4)严格遵守工地的安全规章制度及安全操作规程,如因违反以上制度而发生的安全事故,责任由乙方自行承担。
(5)乙方人员必须按时上下班,努力做好自己的本职工作。上班时间要坚守岗位。
(6)乙方人员自身所发生经济和民事纠纷由其自行解决,因违法乱纪所造成的后果自己承担。
二、劳务费结算及支付办法
1、劳务费:
按照________市工资标准:每月1300元。不提供保险及其它任何费用。
2、乙方的劳务费每月结算一次,结算起止时间为当月的1日至30(31)日止,次月二十日前甲方向乙方支付上月的劳务费。
三、其他事项
1、劳务协议期限未到,乙方人员提出终止合同,必须提前一个月提出申请,待甲方找到替换人员后,才可结算工资离开学校。对于未经许可而退场的乙方人员,甲方有权扣除其前一个月的工资。
2、有下列情况之一,甲方可以单方解除或终止合同并视具体情况扣发其尚未支付的工资。
(1)乙方患病,医疗期满后不能从事原工作的;
(2)严重失职、营私舞弊、对甲方利益造成损害的;
(3)乙方违反劳动纪律、经教育仍无改正的;
(4)不能胜任本职工作。
3、有下列情况之一,乙方可以单方终止合同。
(1)甲方不能按合同约定向乙方支付劳动报酬的;
(2)甲方不履行合同,违反法律法规的规定而侵害乙方合法权利的;
四、附则
本协议自双方代表签字或盖章之日起正式生效,到本工作结束,劳务费结算并支付完毕后该协议自行失效。
甲方代表:________
乙方代表:________
聘用单位(甲方):_________________________
受聘人(乙方):___________________________
兹有聘用单位(甲方)_________________决定聘用乙方(受聘人)_________从事相关工作,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议:
1、聘用期限
自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,共_________年_________月,其中试用期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,共_________月。
2、乙方应服从甲方工作安排,在聘用期内履行以下义务
(1)工作岗位:_________。
(2)职责范围和要求:_________。
(3)遵守国家的法律法规、甲方的各种规章制度,接受甲方的安全教育、遵守安全规章制度和操作规程,确保安全生产。
3、乙方完成本合同规定的'岗位工作职责后,甲方应向乙方支付以下待遇
(1)甲方以现金的形式按月支付乙方工资,月工资标准为人民币_________元;
(2)甲方支付乙方的其他待遇;
(3)甲方支付乙方必要的劳保用品和工作工具。
4、出现以下情况之一,甲方可以提前解除本合同
(1)乙方在试用期内不符合聘用条件的;
(2)乙方违反国家法律法规和甲方规章制度,情节较为严重的;
(3)甲方因工作原因必须撤岗,又无法重新安排工作的;
(4)乙方因病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原岗位工作的;
(5)照国家有关规定和《_________》有关条款可以解除劳动合同的。
5、有关乙方聘用期间的因病、非因工负伤、因工负伤等保险福利待遇按相关法律法规执行。
6、有关因本合同的履行而产生的争议由甲方人事部门和工会组织共同负责调解;调解不成,任何一方可提请_________仲裁机构进行仲裁。
7、按国家现行有关规定承担违约责任。丙方自愿为乙方提供担保,并对乙方因本人原因给甲方造成的经济损失承担连带赔偿责任。
8、其他甲、乙双方商定的事项:_________。
9、本合同经甲、乙、丙三方签(章)后生效,合同期限届满,合同即行终止,甲乙双方自然终止劳动关系。
10、本合同一式四份,甲、乙、丙三方,劳动服务公司各一份。
甲方(盖章):_______________
乙方(签字):_______________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
甲方:
乙方:
身份证号码:
甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,同意招用乙方为临时工,根据《全民所有制企业临时工管理暂行规定》及××人民政府有关规定,经双方协商同意自愿订立本合同。
一、协议期限
自 年 月 日起至 年 月 日止。
二、工作内容。
乙方同意按甲方工作需要,在 岗位工作,履行职责,完成任务。
乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。
三、劳动保护和工作条件
甲方为乙方提供生产所需的劳动保护用品。乙方应严格遵守各项安全操作规程。
四、工作报酬
按双方商定的计件工资标准定时发放,不再享受其它福利待遇及费用。
五、工作纪律。
1.乙方服从甲方的生产按排,完成生产任务,保证产品质量。
2.特殊情况不能上班时需事先请假。
3.爱护公共财产,保管好自己的`工用具,发生丢失要给予赔偿。
4.未经甲方允许,不得携带公司任何物品出岗。
六、合同变更、终止、解除的条件。
如有违反甲方工作纪律的,甲方有权解除合同并提前通知乙方;乙方对甲方的工作安排、工资待遇或其它种.种原因如有不满,同样有权解除合同,但需提前通知甲方。
七、注意安全生产,乙方如违反操作规程所出现的事故,由乙方承担全部事故责任。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章) 乙方(签章)
年 月 日 年 月 日
甲方(聘用单位):
乙方(受聘人):身份证号码:
兹有甲方决定聘请乙方从事相关工作,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议:
一、聘用期限:自____年___月___日起至____年___月___日止。
二、乙方应服从甲方工作安排,乙方同意由甲方根据工作需要安排工作,在聘用期内履行以下义务:
1、工作岗位:安排入职部门:组别:
2、职责范围和要求:
三、乙方达到本合同规定的岗位工作职责后,甲方应向乙方支付以下待遇:
1、甲方以(现金或银行转账)的方式(日期)支付乙方工资,时薪为人民币________元/小时;
2、是否包饭餐:是□否□(元/餐)
3、是否包水电费:是□否□(元/餐)
4、其他
甲方(签章):乙方(签字):
____年___月___日____年___月___日
甲方:
乙方:
因工作需要,经双方协商,乙方被甲方聘请为厨房工友,即自20xx年2月20日到20xx年8月31日止。
一、工资待遇:按900元/月×5月计发。
二、甲方应乙方遵守如下劳动纪律:
1、服从领导,服从分配,履行岗位职责,遵守学校各项规章制度,做好厨房各项安全、卫生等工作。不得侵占学校财物。
2、与同事团结协调,秉公办事,具有集体观念,爱校如家。
3、认真学习,端正服务态度,改正工作方法,提高工作效率。
4、参加学校安排的节、假日轮流值班,做好后勤工作,凡节假日因误工加班,经甲方认定,可享受与教师同等的误工补助费。
5、因事离校离岗必须先向甲方请假,事假请人代班,由乙方自行解决工资,代班应及时完成甲方协议规定的本职工作,否则扣除乙方的缺班工资,如属旷工,则加倍扣发乙方的工资。
三、凡学校所发福利和补贴,均与教师同等享受。甲方为乙方提供住房一间,乙方若需在学校用膳,需要按要求交纳伙食费用。且只能带一名家属在校膳宿。
四、如有以下情况之一者,甲方可以提出终止合同,辞退乙方。
(1)不服从领导,不服从分工,工作严重失职者。
(2)严重违法违纪者。
(3)属上级有关部门政策规定解聘者。
五、乙方工作责任心强,服务态度好,任劳任怨,甲方可以继续聘任。以上合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方相互信守合同。
甲方盖章:
乙方签名:
____年___月___日:
你有拟定过或签订过合同吗?在人民愈发重视法律的社会中,签订合同能保证在发生纠纷后有据可依,还在寻找好文章不如看看“国际合同”,热烈欢迎您阅读我们的网页希望带给您不一样的体验!
国际三方贸易合同是指在国际贸易中,由三个独立的实体之间签订的一种合同。这种合同一般包括买方、卖方和支付方三个主要角色,在整个贸易过程中扮演不同的角色,共同完成交易。国际三方贸易合同通常涉及到跨国贸易、跨境支付等多种复杂因素,因此在签订合同时需要各方谨慎对待,以避免风险和纠纷的发生。
在国际三方贸易合同中,买方是指购买商品或服务的一方,卖方是指出售商品或服务的一方,支付方是指为买卖双方提供支付服务的一方。三方之间通过签署合同,明确各自的权利和义务,规定交货时间、付款方式、货物质量标准等重要事项,以确保贸易顺利进行。而在签署国际三方贸易合同之前,各方需要在合同条款中仔细商讨,明确各自的责任和义务,以免发生误解或纠纷。
国际三方贸易合同主要包括以下几个重要部分:首先是合同的签署方,即买方、卖方和支付方的详细信息;其次是合同的有效期限和履行地点,明确合同有效期内的时间和地点;再者是合同的货物或服务描述,包括数量、质量、规格等详细信息;最后是合同的价格和付款方式,明确货物或服务的交付时间和付款方式。
在签署国际三方贸易合同时,各方需要充分考虑到跨国贸易的复杂性和风险,切勿忽视合同条款的重要性。一旦发生纠纷或争议,合同是各方之间解决纠纷的重要依据。在签署合同前,各方需要认真审阅合同条款,确保合同内容清晰、明了,避免产生误解和冲突。
国际三方贸易合同在国际贸易中扮演着重要的角色,它不仅规范了买卖双方的交易行为,还保障了交易的公平和法律性。各方在签署合同前需要做好充分的准备和谨慎的考虑,以确保合同的顺利履行和贸易的成功进行。只有通过合作和共同努力,各方才能在国际贸易中取得更大的商业利益。
本合同郑重声明:受托人管理信托财产应恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。依据本信托合同规定管理信托资金所产生的风险,由信托财产承担,即由委托人交付的资金以及由受托人对该资金运用后形成的财产承担;受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托资金受到损失,由受托人赔偿。
本合同的双方为:
1.委托人:____________________________
法人代表:_____________________________
身份证号码:___________________________
地址:_________________________________
邮政编码:_____________________________
联系电话:_____________________________
传真:_________________________________
2.受托人:________国际信托投资有限公司
法人代表:_____________________________
地址:_________________________________
联系电话:_____________________________
为投资于北京________房地产有限责任公司北京________国*公寓项目,上述合同双方遵循平等、自愿、互利和诚实信用原则,根据《中华人民共和国-信托法》(以下简称《信托法》)、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、规定和规章,在充分友好协商基础上,就设立信托事宜达成一致,委托人愿意委托受托人,受托人愿意接受委托人委托办理本合同项下的信托业务,双方为此特订立本合同,以资信守。
第一条 定义和解释
在本合同中,除非上下文另有解释或文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1.本合同:指《________国*公寓项目股权投资信托合同》及对该合同的任何修订和补充。
2.资金信托:指委托人基于对受托人的信任,将自己合法拥有的资金委托给受托人,由受托人按委托人的意愿、以受托人的名义,为受益人的利益管理、运用和处分的行为。
3.项目公司:指在北京市工商行政管理局平谷分局登记注册的北京________房地产有限责任公司。
4.指定管理资金信托:指委托人设立信托时,在信托文件中就信托资金的运用方式、运用项目、运用期限等明确指定,由受托人根据信托文件管理、运用、处分信托资金的资金信托业务。
5.信托资金:指委托人设立本信托时交付给受托人的资金。
6.信托计划:指受托人对信托资金集合管理、运用、处分的安排。
7.信托收益:指受托人根据信托文件的规定,计算并分配给受益人的现金。
8.总信托收益:指受托人根据信托文件的规定,集合管理、运用、处分信托财产时产生的收益,减去信托财产应承担费用后的余额 。
9.信托计划资金:指信托计划项下,信托资金的总和。
10.信托文件:指①本合同、②信托计划、③信托财产管理、运用风险申明书。
11.股权转让:指信托期满________国-信将以信托资金形成的股权转让给北京中建岚森建设投资有*公司。
第二条 信托目的
委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法所有的本合同第七条所列信托资金委托给受托人。受托人根据《________国*公寓项目股权投资信托计划》(以下简称________信托计划)及本合同的约定,为受益人的利益管理和运用信托财产,主要投资于项目公司的股权,通过________国*公寓项目的开发、经营获取收益。
第三条 信托类别
本信托为指定管理资金信托。委托人在本合同、________信托计划,以及“风险申明书”等信托文件中就信托财产的运用方式、运用项目、运用期限等进行明确指定,由受托人根据信托文件管理、运用和处分信托财产。
委托人同意加入信托计划。
第四条 受托人确认
1.受托人系经中国人*银行_______年____月____日批准重新登记的信托机构,持有中国人*银行核发的《信托机构法人许可证》,号码为___________。
2.受托人具有订立本合同的合法资格,具备从事和参与本合同项下信托财产设立、管理及其相关活动的民事行为能力。
3.受托人承诺上述事实的真实性、合法性和有效性,如有虚假或不当,由此产生或可能产生的全部后果和责任,概由受托人自行承担。
第五条 委托人确认
1.委托人自愿将自己合法拥有的资金用于设立本合同项下的信托财产,委托人保证其所交付的信托资金来源合法,是该资金的合法所有人。
2.委托人具有订立本合同的合法资格和完全民事行为能力,且自愿委托受托人设立、管理和运用本合同项下的信托财产。
3.在本合同项下信托有效期间,如果发生受托人终止情形,委托人将另行选任新的受托人,委托人不指定或无能力指定的,将按《信托法》的有关规定选任。
4.委托人保证已就信托资金设立信托的相关事项向债权人履行了告知义务,并保证设立信托未损害其债权人利益。
5.委托人保证不以加入信托计划的形式达到非法目的或谋取非法收益。
6.委托人承诺上述事实的真实性、合法性和有效性,如有虚假或不当,由此产生或可能产生的全部后果和责任,概由委托人自行承担。
第六条 受益人确认
1.受益人系本合同项下信托的受益人权人,本合同项下信托的受益人由委托人指定,受益人与委托人可以是同一人,也可以不是同一人;可以是一人,也可以是多人。委托人未指定受益人的,则委托人为本信托的唯一受益人。
2.委托人指定受益人为:
名称:_____________________
法人代表:_________________
身份证号码:_______________
地址:_____________________
邮政编码:_________________
联系电话:_________________
传真:_____________________
第七条 信托财产
1.本合同项下信托财产系指委托人在本合同时的规定期限内,按约定方式向受托人交付的用于设立本合同项下信托的信托资金,以及该信托资金在信托设立后,在受托人管理和处分过程中所衍生的全部资产及收益。
国际工程承包合同二
国际工程承包合同(2);(一)工程总承包合同;A国的一家业主和B国的一家国际建筑工程承包公司之;合同;日期:1983年3月30日;地点:_____市;本合同经下述双方签署:;1._______市卫生局局长______先生(;2._______建筑工程承包公司海外工程部经理;1983年3月20日由______建筑工程承包公;出生地:_______(国家);国籍(一)工程总承包合同
A国的一家业主和B国的一家国际建筑工程承包公司之间,就在A国的一座学校的施工建设,签订了工程承包合同。现将合同全文介绍如下:
合 同
日期:1983年3月30日
地点:_____市
本合同经下述双方签署:
1._______市卫生局局长______先生(以下简称甲方)
2._______建筑工程承包公司海外工程部经理_______先生(
1983年3月20日由______建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方)
出生地:_______(国家)
国籍:_______(国家)
总部:_______(国)_______市
在A国的通讯地址:___________信箱
鉴于甲方要兴建的______学校10000m2的教学楼,乙方提交报价已于1983年2月10日被_____市卫生局招标委员会接受并已中标。根据A
国___部1983年2月5日第318号决议,双方缔约于下:
(一)合同内容
乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的
书面协议,在____市对_____学校10000m2的教学楼(该工程为楼房,包括全套家俱、设备、空调)进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。 所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额
本合同总金额为_______第纳尔。兑换美元的比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在A国国内或国外新增加赋税。
(三)工期
乙方必须根据本合同第___号附件的说明,在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些
不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
(四)移交场地
根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(五)查看工地
乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(六)履约保证金
乙方应自被通知中标的第2天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。
用现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定,保函须在合
同整个执行期中都有效,直到最后交付工程为止。
该保证金始终都由甲方保存,作为乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程,由甲方自行施工而由乙方承担费用。甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其它措施。
甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。
(七)图纸和规范完整无缺
甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽,随时可以更正。乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在适当的时候把自己的意见告诉甲方。在甲方接受这些意见的情况下,甲方就要对这些意见负责,就如同是其自己提出来的一样。
(八)施工进度计划表
乙方自接收工地起,15天内向甲方递交一份施工计划,阐明为完成本合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施等。乙方应根据甲方意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。
(九)合同内容的变更
甲方有权调整合同内容,但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内,乙方无权要求任何补偿。
上述调整金额,要用业已议定的单价计算。如果没有这种单价,则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。
根据本条款的规定,如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。否则,等于放弃权利。这样,乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程,并交付使用。
甲方在收到乙方呈交的延期要求时,可将工期延长到其认为是适当的时候。
(十)支付条件
1.在乙方接收工地、提交履约保函并办完合同注册登记付税手续之后,甲方根据乙方的要求,向乙方支付合同金额___%的预付款。支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后,该保函应该在施工期间始终有效,且应开自一家A国的银行,或是经过这家银行认证,同时不许附加任何条件,也不得被作废。上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配,并承认可全部支付甲方,无须提醒,无须诉诸司-法-部门,也无须办理其他手续,同时也不管乙方或第三者提出的异议。预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中所占的比例扣除,直到扣完为止。保函额度也可以按预付款收回的金额递减。
2.乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料,其费用中的__%应付给乙方。条件是乙方提供的材料应是优质、适用、符合规定,为甲方工程师所接受,并须妥善储存在仓库里。上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备,是完好无损的。但属乙方所有的机械则不包括在内,因为这些机械并非是工程的组成部分,只不过是为了施工而引进到现常
上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中扣除,直到全部收回为止。
3.对符合条件与规范而且是实际上完成了的工程,甲方在双方确定的单价基础上,向乙方支付其造价的__%。这些支付款项的应根据本合同第二十五条的规定和每月完成的工程量报表而定。这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付,每月支付金额不少于__第纳尔。甲方支付本条规定的月工程进度款,要在工程报表得到甲方认可的45日之内进行。条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。
支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。支付迟于45天时,乙方可按____银行规定的利息率索取利息。由于乙方对工程量的统计欠及时,或者在制作工程量表时乙方(或其代表)外出,或甲方认定工程的进度差、乙方(或其代表,或其分包人)的表现差,甲方对其逾期支付不负责支付利息。同样,由于报表出现缺陷、疏忽和错误--不管是被甲方发现还是在支付前被A国任何稽核、监督单位发现--甲方对其逾期支付也不承担支付利息的责任。在这种情况下,可将支付(月进度)款的时限适当推迟,以便对报表进行校正。本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用予预付款、合同决算款、过期退回保证金,以及材料款。一言以蔽之,这个规定只适于月工程进度款。
4.乙方应向A国有关方面交的款项,可从其与甲方签订的合同的收益中扣除。
5.甲方从每月的月工程进度款中扣除5%的金额,作为保证施工完好的保留金。在工程竣工和按第五十四条规定进行初步验收后,遂将这个比例金额付还乙方。也可以依据一份符合本条规定且与上述比例等值的保函,把这个比例的金额付给乙方,该保函自初步验收之日起30日内开出有效。
6.在遵守货币管理法及有关规定的情况下,乙方可以把用于工程而从国外购来的进口材料款、机械设备款汇往国外。也可根据现行规定和状况,把本合同的.盈余款额汇往国外。
(十一)信用证
为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费,乙方可以用一家A国的银行所开的信用证兑换外汇。
这个金额的确定要根据乙方开信用证前向甲方提供的材料、设备单子总价而定。
信用证可以分着开。根据乙方向甲方提供的须进口的每一批施工材料、设备的时间表而确定支付金额和日期。同时根据该表确定信用证的有效期。
在确定受益人之后,开给乙方的信用证,非经甲方同意,不得转让给任何其他受益人。上述信用证的每次支付通过下列方式进行:
1.每次装运支付75%金额时,要提供下列凭证:
(1)五份认证的原始帐单。
(2)一套货运单据,证实已按正常的海运价付过运费。
(3)由A国一家保险公司为甲方开的为之承担一切风险的保险文件,从制造厂到A国项目现场均在保险范围。
(4)装运清单。
(5)根据本合同的规定,由甲方承认和批准的检查证明。
(6)制造厂家的证明和A国驻国外使馆或领事馆在原件上认证。
2.当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后,甲方通知银行并支付15%比例的信用证金额。
3.信用证金额的10%保存到全部合同工程初步验收结束时为止。上述支付比例,由甲方通知银行支付。
(十二)甲方有权检查材料及其种类,只有甲方开了证明以后才允许启运。
海关税收以及所有储存费,运往现场的开支,装卸费,只要没有得到有关方面豁免,都由乙方根据法律交付。
为办理信用证及付款手续上的需要,乙方负责向其在A国国内外的开户银行提交一份合同副本。 (十三)完美施工
乙方应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定的要求认真地进行施工。在施工中要使用优质材料、设备、机械,在投入使用之前,要给甲方工程师提供所有样品,并给予充分时间进行认可。 因材料有瑕疵,或制造粗糙,或施工错误而致使甲方拒收的任何工程部分,需对之进行修理或拆除时,一切费用均由乙方负责。
(十四)第三方保险
乙方应在一家保险公司对因施工而使第三者及其财产蒙受损失的责任进行保险。
不论什么情况,保险金额均为____第纳尔。为避免可能发生的工人和其他人员伤亡,避免给社会和个人造成损失,乙方须采取必要的措施,其中包括按交通规定设置白天与夜晚的路标(用标记和指示灯)。由于施工,由于乙方或其代理人,或其承包人,或其职工的不慎而可能造成的死亡、事故、损伤,乙方要负直接责任,并独自承担由此而引起的索赔和补偿。
(十五)工程保险
乙方应在一家保险公司交纳保险金,对现场已完成的工程、材料和器具遭到破坏、失火或被窃进行保险。保险文件要为承包商承担一切风险。根据本合同第五十四条,到工程初步接收时此项保险才可结束。 (十六)乙方未尽保险义务
甲方:___________
乙方:___________
为保证行业推荐产品证书和标志的正确使用,维护证书和标志的权威性、信誉、企业的利益以及消费者的合法权益,依据《中国电源行业推荐产品证书和标志使用管理办法》(试行),甲乙双方经协商,达成以下协议:
一、适用范围
本协议适用于在协议有效期内获得中国电源行业推荐产品证书的所有产品。
二、权利和义务
乙方:
1.及时向获得证书的甲方颁发中国电源行业推荐产品证书,审批甲方标志印制申请。
2.监督和指导甲方正确宣传和使用证书和标志。
对甲方每年至少进行一次年度监督检查和证书有效性的确认,依据监督检查和有效性确认结果对甲方证书的使用做出保持、更换、暂停、撤消或注销的决定,并对撤消或注销结果予以公布。
C.在用户所作的任何终止生效之前,卖方或者设备公司作出任何终止的,用户应(i)交还卖方或者设备公司提供的任何许可证;(ii)销毁用户所掌握的各种软件版本的所有复制件;(iii)从用户所制的任何适配件中消除软件的各个版本的所有部分,并予以销毁;(iv)用书面形式证明所有复制件(包括用户适配件中所含的一切复制件)已经销毁。
甲方:
1.使用证书和标志的范围:
a)可在获证产品广告和宣传材料上使用证书和标志,但不得将某一产品的证书作为整个甲方获得产品证明,并加以宣传,从而产生误导作用;
甲方向乙方注入重组前属于甲方及其下属企业或单位的主营业务。
b)可在获证产品的外观、产品铭牌、产品包装、产品说明书、出厂合格证上使用标志;
c)可在工程投标、产品销售过程中,向顾客出示推荐产品证书;
d)不得在非获得证书产品上使用推荐产品标志。
2.获得证书的产品须在产品适当的外观或产品最小外包装物上粘贴一枚推荐产品标志,以利于消费者识别以及监察部门及乙方推荐产品机构的市场监督。
3.推荐产品标志由乙方统一规定样式,甲方不得自行更改。其图案、尺寸及颜色必须符合《中国电源行业推荐产品证书和标志使用管理办法》的规定。
4.甲方直接印刷于获证产品的外包装物、产品铭牌、产品说明书、出厂合格证上的推荐产品标志,应注明证书编号。
5.自行印制的粘贴在产品外观或外包装物上的推荐产品标志和直接印刷于产品外包装物、产品铭牌、产品说明书、出厂合格证等上的推荐产品标志,甲方须事先向乙方提出申请,未经批准,甲方不得以任何形式自行印制。
6.甲方应建立推荐产品标志使用制度,乙方要求时应书面报告推荐产品证书和标志的使用情况,报告应包括获证产品生产情况和标志的实际使用情况等内容。
7.当推荐产品证书被暂停、撤消或注销后,立即停止涉及认证内容的广告宣传,停止推荐产品标志的使用。在推荐产品证书被撤消或注销的情况下,还应按乙方要求交回有关文件(包括推荐产品证书)。
8.自愿接受乙方对推荐产品证书和推荐产品标志使用情况进行的监督及管理,自愿接受乙方的质量体系监督审核和产品监督检验。
9.应确保推荐产品证书有效期内,获证型号产品始终符合认证要求。
三、费用
1.甲方应按规定向乙方交纳年度监督评审费和年金(见推荐产品证书评审收费标准)。
中国电源行业推荐产品证书评审收费标准中国电子商会电源专业委员会行业推荐产品委员会不以赢利为目的,实行有偿服务。参照执行国家“计价格[20XX]1610号”文件规定的收费标准,具体注册收费项目和标准如下:
1)申请费:1500元;
2)评定与注册(含证书费):3000元;
3)年金(含标志使用费):5000元;
4)公告费500元。
2.特殊情况下(如认证产品出现严重质量问题、顾客投诉等)进行的监督检查(包括对甲方整改措施的复查等),其间发生费用由甲方支付。
(c)保证本合同项下许可计算机软件许可的合法性。如果因本合同导致第三人的索赔、诉讼或给被许可人造成任何损失。
四、罚则
凡甲方未按乙方规定正确使用推荐产品证书和推荐产品标志时,乙方有权进行追究,视情节向甲方提出处罚并做出相应处理,必要时,可依据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施条例》和《中国电源行业推荐产品证书和标志使用管理办法》等有关法律、法规进行法律诉讼。
五、协议期限
本协议期限为:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日(证书有效期)。
协议期满,未经复评,协议有效期限内所获得的认证证书均视为无效。甲方应及时申请复评,复评合格后,重新与乙方签订《中国电源行业推荐产品证书和标志使用协议书》,即可恢复上一协议期内未满期限证书的有效性。
(e)如果因被许可人对许可计算机软件的改进而导致第三人的索赔、诉讼或给许可人造成任何损失。
协议自双方签字盖章之日起生效,任何一方要求终止本协议应提前一个月向对方做出声明并充分说明理由。
六、其它
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):_____________ 乙方(签章):_____________
甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________
地址:___________________ 地址:_____________________
联系电话:_______________ 联系电话:_________________
________年______月______日 _________年______月______日
委托人:______(甲方)。
运输代理入:______(乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲方委托乙方代理__线铁路施工用石碴货物的运输业务及相关服务事宜,经双方协商一致,达成以下条款共同遵守:
本合同的有效期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
甲方按2元/吨的服务费用支付给乙方,数量以铁路运输票据为准,每月结算一次,次月的10日内甲方通过银行转帐给乙方,乙方开具相应的金额的服务发票给甲方。
1、甲方。
(2)与乙方或乙方聘用的货运人员共同验货;
2、乙方的责任。
(2)代为保价(保险),代理领票、送票;
(3)提供运输咨询及技术指导,提供货损货差索赔咨询;
(4)根据甲方的另行委托,代理货物出险理赔手续(有关费用另计);
1、甲方违反合同规定导致合同不能履行,或者擅自解除合同、擅自中止合同的履行,应按代理费总额的千分之三向乙方偿付违约金,并赔偿乙方因此受到的损失。
2、由于甲方的责任或者甲方违反有关规定,在代理运输的货物中夹带危险品、爆炸品等违禁物品,导致乙方未能将所代理货物送达指定地点,或者导致其他货物和运输工具、机械设备污染腐蚀、损坏、造成人身伤亡的,甲方应承担赔偿责任。
3、甲方未按合同规定预付运杂费及支付代理服务费,应从结算时间起,按未支付部分每日万分之五的比率,向乙方支付违约金。
4、乙方未按合同规定的要求,使货物错运到货地点,乙方应承担无偿运至合同规定地点,并承担因货物逾期到达所造成的损失。
5、合同履行期间,货物发生短少、丢失、变质、污染、损坏,属乙方责任的,比照运输企业的有关规定或者按照保险合同的约定进行赔偿。
由于下列原因造成货物丢失、短少、变质、污染、损坏的,乙方不承担违约责任:
1、不可抗力;
2、货物本身的自然属性;
3、货物的合理损耗;
4、甲方或收货人的本身过错。
本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可依级别管辖的规定,应当向__铁路局两级法院提起诉讼。
本合同在双方签字、盖章后生效。本合同一式六份,甲乙双方各持三份。
甲方(章):______。
乙方(章):______。
代表人:______。
代表人:______。
开户行:______。
开户行:______。
帐号:______。
帐号:______。
电话:______。
电话:______。
地址:______。
地址:______。
_____年_____月_____日。
国际承包工程合同格式 第一部分 一般条款 定义第一条 (一)在合同中,除合同内容另有要求外,下列词定义如下,(1)“业主”,名称将在第二部分中具体标明,指雇用承包人的一方,或业主的法定继承人,未经承包人同意,不包括业主的受让人。(2)“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司,包括承包人的私人代表,继承人和经业主同意的受让人。(3)“工程师”指第二部分中确定的工程师人选,或经书面通知承包人,由业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。(4)“工程师代表”指任何常驻工程师、工程师助手,或由业主或工程师任命履行第二条规定的职责的人选。对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。(5)“工程”包括永久性工程和临时性工程。(6)“合同”包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价格表、标书、接受证书和合同协议(如已完成)。(7)“合同价格”指在接受证书中确定的数额,可按合同条款的规定增减。(8)“建筑设备”包括施工和维修所需的全部设备,但不包括构造永久性工程的材料。(9)“临时性工程”指施工和维修所需的各种临时工程。(10)“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。(11)“技术规范”指在标书或标书修正中确定的规范,也包括由工程师提供或书面同意增加的部分。(12)“图纸”包括技术规范中包含的图纸,经工程师书面同意的对图纸的修正,以及由工程师提供或书面同意的其他图纸。(13)“现场”指建筑工程师设计的永久性或临时性工程所需的土地及其他场地,以及业主提供的施工所需土地或场所、或其他合同中规定构成现场的部分。(14)“同意”指书面同意,包括随后对口头同意的书面确认。(二)合同内容需要时,单数表示的词也包括复数的含义,反过来也是这样。(三)合同条款中的标题和边注不被视作合同的一部分,在解释合同不予考虑。(四)“费用”一词包括现场内外发生的通常费用开支 工程师及工程师代表第二条 工程师应负责履行发出指令、颁发证书等合同规定的义务。如果在业主对工程师的任命中要求工程师在履行其部分职责时需经业主特殊同意,应在第二部分中予以规定。工程师可随时书面授权其代表代行其职权,但应向承包人和业主提交书面授权文件。在授权期间,工程师代表的决定对承包人和业主来说等同于工程师本人的决定。以下情况如此办理,(1)工程师代表未否定的工程、材料,工程师仍有权否定,并决定拆除相应的建筑。(2)若承包人对工程师代表的决定不满意,有权提请工程师亲自判定。 转让和分包第三条 未经业主书面同意,承包人不得将全部或部分合同,或合同收益(除了向承包人的开户银行支付到期款项外)转让。第四条 承包人不得分包整个工程。除非合同另有规定,承包人未经工程师的书面同意,不得将工程的任何部分分包出去。即使工程师同意分包,承包人仍将承担合同义务。分包人及其代理人、工人的行为、失误、失职将象承包人及其代理人、工人的行为、失误、失职一样,由承包人承担责任。为某部分工程提供劳力将不被视作分包。合同文件第五条 (一)在第二部分将写明下列条件,合同文件使用的语言;合同适用哪国的法律,按哪国法律解释;如果文件用同一种以上语言书就,文件按哪种语言解释,就在第二部分中将其定为以这种语言为准。(二)除非合同另有规定,合同第一、二部分的条款比其他条款更具约束力。构成合同的几个文件可互相解释,在发生歧义和不一致时,将由工程师向承包人作出解释。如果工程师对歧义进行解释时,导致承包人增加未预见的开支,经工程师证明,业主应支付相应的款额。第六条 (一)工程图纸将由工程师保管,但需免费向承包商提供两份副本。如果承包人需要更多副本,则自己承担费用。完成合同工程后,承包人将图纸全部归还工程师。(二)承包人所在工程现场保留一份图纸副本,以便工程师及其代表,或工程师书面授权的人士随时审查。(三)如果工程师不在合理的时间内提供图纸或命令,导致工程延误或中断,在此情况下承包人要书面通知工程师。通知中应详细描述所需图纸、命令,为什么需要,何时需要,以及否则可能造成的延误和停工。(四)如果因工程师没有或不能在合理时间内提供上述图纸和命令,而导致承包人误工和/或增加开支,工程师将决定延长承包人的规定工期。且只要开支合理,承包人将得到补偿。第七条 在工程进行中,工程师有权随时向承包人提供正确施工所需的图纸和指示。承包人应执行且受其约束。一般义务第八条 (一)根据合同条款,承包人要认真进行工程建设维护工程。只要合同规定需要,为了建设和维护工程承包人应暂时或长期提供劳力、材料、建设机械等。(二)承包人将对施工现场操作和建筑方法的恰当、稳定、安全负全部责任。除非在合同中另有规定,承包人对工程师决定的永久性和临时性工程的设计、规格不负责任。第九条 如果修正需要承包人签订并执行的一个合同协议,协议由业主人准备并承担费用。
许可方:地址:
被许可方:地址:
第一条?定义
本协议书所用的有关术语,特定义如下:
1.1?“协议书”是指本协议书及根据本协议书所签订的所有附件和所有修正书。
1.2?“cpu”是指某台_____处理机。
1.3?“计算机程序”是指控制cpu运行的任何源码或目标码指令。
1.4?“指定cpu”是指安装于市街号被许可方的办公室的一台“?型计算机”及其升级机。
1.5?“许可程序”是指可执行于指定cpu的许可信息处理程序,它由许可方的“万能”计算机软件系统中若干模块组成,该软件系统列于附件1。
软件含有任何保密或商业秘密资料的范围内的,软件及其所含的资料即按保密关系许可给用户。用户明确承认这种保密关系的存在。
(b)如果买方疏忽或不按照本合同的条款付款,而且该情形在书面通知买方后_________个工作日内未获补救,卖方应有权终止本合同。
1.7?“许可软件”是指许可程序和许可资料。
1.8?“被授权人员”是指被许雇员和根据直接或间接与被许订立合同为被许工作的其他方的人员,其他方包括,但又不仅限于,许和指定cpu的卖主或根据本协议书由被许再指定可使用许可软件的cpu卖主。
均不得被解释为对任何随后的违反或不履行不予追究、或对本合同项下任何该等条款、权利或特权的放弃。
1.9?“改进”是指许可软件的任何修订、精化或修改、或者是增加该软件的使用范围、功能或其他有用特性所进行的任何工作。
a及其商店和其他供应商所承担的全部责任,以及客户所能获得的惟一补救只限于更换由于不符合上述担保而又有缺陷的磁盘,只要客户将有缺陷的磁盘返还给a或其指定的供应商。无论在任何情况下。
包括(但不限于)其他所有权通知和政府机构要求进行的通知。
(a)协商。如果发生与本合同或其任何附件的效力、解释或执行有关的争议,双方首先应争取通过友好协商解决该争议,该争议未以此方式解决,则任何一方可按照本第二十六条的规定将该争议提交仲裁。
第二条?授予使用许可权
2.2?本协议第2条所作的限制适用于将本许可软件作为其中一部分的任何软件系统,除非许可方和被许可方另外达成了书面协议。
许可程序?是指可执行于指定cpu的许可信息处理程序“它由许可方的”万能。
卖方未向用户或任何第三方转让任何软件的产权或所有权。用户不得执行、使用、复制或修改软件,或者采取与设备公司对软件的知识产权不符的行动。用户不得以反向设计软件或者反向设计软件的任何硬件、固件执行为目的。
(b)仲裁。仲裁应在_________国际仲裁中心进行,仲裁应按照20XX年12月5日通过的《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》(uncitral)进行。
每个将要使用许可软件的cpu,都要求分别签订使用许可,以作为本协议书的补充。当指定cpu(或根据补充许可而授权的cpu)不能操作或因故不能使用。
仲裁员为名,均应英文流利。买方和卖方各自指定一名仲裁员。第三名仲裁员由_________国际仲裁中心主席指定,并担任仲裁庭的首席仲裁员;
2.4?被许可方可以预先征得许可方的书面批准,为该许可软件重新指定另一台cpu,对此,许可方不得无故拒绝。重新指定cpu不另外再_____。
(c)在用户所作的任何终止生效之前,卖方或者设备公司作出任何终止的,用户应(i)交还卖方或者设备公司提供的任何许可证;(ii)销毁用户所掌握的各种软件版本的所有复制件;(iii)从用户所制的任何适配件中消除软件的各个版本的所有部分。
当发生任何争议时以及对任何争议进行仲裁时,除争议事项外,双方将继续行使本合同项下各自其余的权利。
第三条?许可方提供的服务
3.1?许可程序和许可资料
3.2?安装、初级培训及调整
仲裁裁决应是终局的,对双方均有约束力,并采取一切必要的措施执行仲裁裁决。任何有管辖权的法院均可就仲裁的裁决做出判决,或者可向该法院申请仲裁裁决的司法承认并发出执行令(视情况而定)。如果就仲裁裁决或就该裁决做出的判决向法院请求司法承认并发出执行令。
3.4?维护
买方根据作为本合同一部分的价格和支付条件就系统付款。
本合同所含的条款与条件包括双方就本合同标的达成的全部协议与共识,并且合并与取代之前所有的协议、共识以及声明。任何增加或修改除非以书面做出并由本合同双方签字,均属无效。
第四条?期限、试用期、终止、终止前的权利及义务
4.1?本协议书从最后一个签字的日期起生效。从许可程序在指定cpu上最后安装完备起,开始计算本协议书所规定的许可期并永久有效,除非根据本条如下规定而发生终止。
买方承认并同意,卖方可以自行决定,通过改进租赁给买方的______系统、提供一个不同的系统或者将前述两个系统结合起来。
本附件(“许可合同”)条款规定。
第五条?费用及支付
5.1?被许可方应向许可方支付如下费用:
5.1.1?一次总付费元;
5.1.2?若许可方提供的培训超过30个小时,则对超过部分将按每个许可方的专家每小时?元支付服务费。
申请______向中国出口产品和技术所必需的一切______政府出口许可、同意和批准。
卖方(下称“许可人”)特此按本附件条款和条件向买方(下称“被许可人”)授予使用和复制本许可合同第10条所列及产品规格所述软件程序的不可转让的非独家许可,而被许可人特此按本附件条款和条件接受该许可。与其任何拷贝、复制件或摘录一起,在本附件中统称为“程序”除本附件具体规定的以外。未授予任何许可。
第六条?保护与保密
许可方在此申明,该许可软件是许可方投入大量资金开发的,它包含了若干专有的公式、计算及商业秘密,它一般地也就成为许可方的专有产品。相应地,被许可方同意。
被许可人只可将程序用于卖方按本合同条款提供作为每个系统一部分的计算机,如果_________系统计算机因为发生故障不能操作,或在进行保养性维修、工程设计变更、特制件或模型变换期间不能操作,则亦可将程序用在被许可人的备用计算机上,直到_________系统控制用计算机修复到操作状态为止。被授权人员:指被许雇员和根据直接或间接与被许订立合同为被许工作的其他方的人员,其他方包括,但又不仅限于,许和指定CPU的卖主或根据本协议书由被许再指定可使用许可软件的CPU卖主。
(a)除被授权人员外,将许可软件全部或部分地向他人提供或以其他形式供他人利用;
(b)除一份备用许可程序和若干份供被许可方人员获准接受培训及获准使用许可软件所必须要的许可资料外,制作、指使制作或许可制作该许可软件的拷贝;
事先未经卖方以书面形式同意,不得在_________系统控制用计算机硬件上安装、操作或配置任何其他程序。
6.2?如果被许可方决定终止本协议及其许可软件的使用权,则被许可方应将该许可程序从指定cpu中卸出,并随同提供给被许可方或由被许可方复制的所有拷贝原原本本返还许可方。
被许可人不得复制程序或其任何部分,被许可人只是为了备份、存档和将程序置于适宜执行形式的,可以复制程序。所有经允许的复制件。
6.3?由被许可方复制的所有许可软件的所有拷贝和其介质包含有许可软件程序或其任何部分的所有拷贝,都应该按照许可方提供的说明附上如下提示。
程序产权属于许可人,程序或其任何部分的产权、所有权或技术并未因此转给被许可人。被许可人承认,程序构成许可人的保密、专有资料和商业秘密,而不论程序或其他任何部分是否已获得或者可能获得版权和(或)专利,程序乃是基于本合同项下被许可人与许可人之间的保密关系而向被许可人透露的。
“版权所有20XX,公司根据中国版权法,本资料为未出版作品。在本资料中还含有属于公司商业秘密的某些思想和概念。未经许可对本资料进行复制或以其他方式加以揭示必将受到严厉处罚。”
为附件之目的,在系统的验收测试程序中规定的一切测试已在买方设施地点成功完成时,系统的验收(简称“
除非本附件明确允许,被许可人不得将程序或其任何部分透露或者以其他方式提供给第三方和被许可人没有必要授权其在业务中使用程序的任何雇员。被许可人应采取一切合理、必要的步骤。
第七条?改进的权利
“指定cpu”是指安装于 市 街 号被许可方的办公室的一台“
在附件规定的装运或安装日期前后的任何时候,有以下任一情形的。
许可人保证其有权授予在本许可合同中所授予的许可,而且在验收之日起_________年的期间内(在此称为“保证期”程序基本能按规格所述的方式运行。许可人在该保证项下的惟一义务是更正或替换已发现不合正常用途的任何程序。本保证明确替代一切其他明示或默示保证,包括(但不限于)关于适销性和适合某一特定用途的默示保证。许可人不保证程序和(或)其相关文件(如有的话)符合被许可人的要求,没有错误,或者能够不间断地操作,其质量和性能方面的全部风险由被许可人承担。无论如何。
(a)如果这种改进包含有许可方的信息,而对其揭示或使用在未经许可方批准的情况下将会导致许可方对这种信息的权利的丧失或受到侵害,则除被授权人员外。
对于向被许可人提起的诉讼,许可人同意自行承担费用为被许可人辩护,对于有管辖权法院在上述任何诉讼的终局判决中判由被许可人承担的损害赔偿和费用,许可人将对被许可人作出补偿,使之免受损害,其范围是判决基于这一主张,即在本许可合同所授予的许可范围内使用程序构成对_________国任何专利或版权的侵权。适用上述规定的条件是,被许可人已用书面形式及时将该项诉讼的主张和提起通知许可人,并允许许可人通过其律师对诉讼进行辩护,给予许可人可以合理得到的一切资料、协助和授权,以便使许可人能够进行辩护,另一个条件是,许可人在本许可合同项下的责任(如果有的话)应严格地并且仅仅限于许可人因被许可人销售侵权产品而从被许可人处得到的特许权使用费收入金额,许可人有权控制上述任何诉讼(包括上诉)的辩护及其一切谈判,其中包括达成任何和解或妥协的权利。如在任何诉讼中程序被判为构成侵权,程序的使用被禁止,许可人可以自行承担费用选择承担以下任何一项:(a)设法为被许可人取得继续使用程序的权利;(b)替换或修改程序,使之不再构成侵权,并在实质上用同样的质量进行同样的服务;(c)在程序退还许可人之后给予被许可人抵免,但要从中扣除使用、损坏和陈旧的折旧费。许可人对基于以下其中一项的任何版权或专利侵权所提出的请求不负责任:(1)所用的不是当时未经变动的程序释放;(2)被许可人停止操作系统;(3)被许可人未按附件三支付任何许可费或者未能遵守本许可证合同的条款和规定,而且在书面通知其纠正后持续达到_________天。
(b)如果被许可方所进行的这种改进涉及到许可软件,则许可方将享有对该改进进行再发展的非独占权,以及将其产品投放市场或许可给第三方的优先取舍权。
(a)如果发生下列情况,买方或卖方应有权终止本合同:另一方为债权人利益转让其权利。
本协议的许可软件的程序或数据是经过认真研究才提供使用的,但被许可方将该许可软件与上述其他程序或数据一起使用。
包括验收测试的成功完成以及按本合同条款和条件对瑕疵或缺陷进行纠正。
本合同按以上(a)项或(b)项终止之后,被许可人应迅速将程序及其一切复制件还给许可人,并在终止后_________个月内向许可人提交一份书面声明。
第八条?性能保证
许可方保证该许可软件安装到指定cpu上将符合许可方出版的说明书指标。除许可方的雇用承包人和代理人之外,如果其他任何人对该软件作任何方式的修改,其中包括。
卖方与“用户”已签订一份由用户从卖方购买某些设备和软件的合同(“销售合同”)。整个软件及其任何部分均受数字设备公司(“设备公司”)向卖方授予的许可约束。
第九条?责任限制
9.1?本协议书上的明示担保是许可方就该许可软件所作的惟一担保,它将取代其他明示或默示的担保,其他的担保包括,但又不限于销售性及适应特别目的的担保。
本协议从客户接受之日起生效,直至由下列行为提出终止:(a)客户自行销毁或向a返还他所持有的程序的所有拷贝;(b)a发现客户未能遵守本协议。客户必须以书面形式向a证明。
买方特同意就一切该等金额按年利率百分之十八(18%)或法律允许的最高利率向卖方支付从到期应付日期至付款日期的利息。
按照设备公司和卖方签订的原设备制造商(“制造商”)合同,卖方被授权批准设备公司软件程序(“软件”)最终用户分许可合同。卖方同意按照下列条件和条件向客户授予分许可。
如果没有其他原因,只是由于许可方根据协议书在向被许可方提供信息、资料或服务时严重的疏忽大意或者有意出错,则许可方将就任何性质的间接的、或后果性的损害向被许可方或其他任何人承担责任。它包括,但又不限于,良好旨意的丧失、工作中断、计算机失效。
旦用户订单已全部付款,卖方即应视为已向用户授予以下规定的软件许可。对用户的许可持续到按本合同规定终止之时为止。卖方向用户授予的许可以及用户在本合同项下的义务受本条款和条件支配。除本合同规定的以外,卖方未授予任何软件许可,不论是明示的还是默示的。
第十条?原创性担保
10.1?许可方担保,许可软件不侵犯任何第三方的版权、专利权或_____权,同时也不违犯任何第三方的信息专有权。
许可合同条款规定。
卖方保证本合同项下提供的系统和一切设备及有关软件(除控制用计算机及控制用计算机操作系统软件)自验收日期后的一年内没有品质及工艺方面的瑕疵。
本软件许可合同附录一列明了软件本身以及可以在上面执行软件的处理机或配置设备。经许可的处理机“
10.2?如果该许可软件成为或依许可方的判断很可能要成为侵犯他人在权利要求中所称的版权、商业秘密权或专利权时,许可方有权采取措施以使被许可方得以继续使用该许可软件或者其替代或修改软件。
用户可以在经许可的处理机上执行软件,而且只有在经许可的处理机上执行软件所需的范围内,可以装入、复制或传送软件,但有以下两种例外:
10.3?许可方对下列情况所提出的侵犯版权、商业秘密权及专利权将不承担任何责任:
(c)在指定cpu操作系统之外使用许可软件。
许可方:被许可方:
(签章)(签章)
年?月?日年?月?日
附件一:许可软件的描述及说明(略)
附件二:许可方初步提供的服务范围(略)
启封许可证
打开之前请仔细阅读。
此处封装的是s程序,可供您同意本协议的客户使用。a公司同意授予,客户同意接受非独占、可转让的许可,以使用随本协议书所提供的程序。请仔细阅读这些条款,如果您不同意本协议。
(i)在因发生故障而无法在经许可的处理机上执行软件期间,用户可以暂时在另一单个处理机或配置设备上执行软件(诊断软件除外),并在暂时执行所需的范围内装入、传送或者复制软件;
1.许可
2.期限
本协议从客户接受之日起生效,直至由下列行为提出终止:(a)客户自行销毁或向a返还他所持有的程序的所有拷贝;(b)a发现客户未能遵守本协议。客户必须以书面形式向a证明。
用户可以:(i)修改软件(只能用机读形式),或者(ii)将已修改或未修改的软件并入其他软件,以便形成只是为了在经许可的处理机上执行软件所要的适配件。上述适配件中所含的软件任何部分继续受本条款和条件约束。
3.保密
客户同意:(a)除本许可以外,不使用或允许他人使用该程序;(b)客户有权转让该许可,除此之外,不将该程序或其任何部分,或者是伴随文件向客户雇员之外的任何人泄露或提供利用。
在系统验收满______年之日,或买方停止系统操作之日(依较早者)前。
在按本合同执行分许可所需的范围内,用户可以将软件提供给其雇员和代理人使用。除本d款所指明的以外。
4.担保限制
5.补救限制
6.普通条款
本协议书是当事人达成的完整协议,在此之前的有关本程序所有书面和口头的或通讯的承诺均不再有效。
a公司市街号
电话:电传:
邮编:
甲方(单位)_________
乙方(职工)_________
根据《中华人民共和国劳动法》和国家其他有关劳动法律、法规和政策的规定,甲乙双方为确立劳动关系,明确双方的劳动权利和义务,经协商一致,同意签订本劳动合同。
一、合同期限
本合同期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。其中试用期从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
二、生产(工作)岗位及任务
乙方同意按甲方生产(工作)需要,从事_________工作,并努力完成岗位所要求或规定的数量指标和质量标准。甲方因生产(工作)需要,经与乙方协商后,可以调整乙方的工作。
三、劳动保护和劳动条件
中应当严格遵守安全操作规程。
2.在劳动生产过程中发生伤亡事故时,甲乙双方又责任协助调查并依法处理。
3.甲方应当严格执行国家规定的工作时间,安排职工的休息和休假。确需加班加点的,应严格按国家规定的加班加点标准和程序执行,并按国家规定标准发给加班加点地工资。
4.甲方应依法对女工和未成年工实行特殊劳动保护。
四、劳动报酬和保险福利待遇
法规的政策以及甲方的规章制度,依法自主确立本单位的工资分配方式和工资水平,并按时给付乙方工资和奖金、津贴及其他政策性补助。实行岗位技能工资制的,应严格按岗位技能工资考核办法执行,不得随意扣发。
2.甲乙双方具体约定工资报酬为:甲方应保障乙方按规定应享受的各种保险福利待遇。
工伤、生育、失业、医疗等项社会保险事宜,具体缴费办法和标准按对应的社保机构的规定办理。
五、劳动纪律
1.甲方应当依法制定各项规章制度和劳动纪律。对乙方模范遵守规章制度和劳动纪律的行为,应当予以奖励。
2.乙方应当严格遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,如有违反,应接受甲方按规定给予的相应处罚。
六、劳动合同的签订、变更、解除、续订、终止劳动合同一经依法签订即受法律保护,甲乙双方必须严格遵守
1、如确因客观情况发生变化,致使本合同无法履行的,甲乙双方可以协商变更合同的相关条款,并办理变更手续;
2、在劳动合同有效期内,甲乙双方都可以依照法律法规所规定的条件和程序解除合同,但双方都不得违反法律法规规定的条件单方解除合同;
需要,在双方协商一致的情况下,可以续订合同,但要办理续订合同的手续;
4、双方在解除劳动合同时,凡符合国家规定条件的,甲方应按规定支付乙方经济补偿金,不符合国家规定条件的,不支付经济补偿金;
履行、变更、解除、终止续订等均因依照国家规定及当地劳动和社会保障部门的政策规定办理相关手续,并接受劳动和社会保障部门的监督检查;
6、甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时,双方可协商解决,任何一方也可在法定实效内直接向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
七、违反劳动合同的责任
甲乙双方均应遵守和履行本合同规定,如有违反,按照《劳动法》及国家有关法律法规的规定承担法律责任。
八、双方协商的'其它事项
____________________________________。
九、其它规定
法规和政策的规定执行,国家有新的规定,从其规定。
法规和政策”和“国家有关规定”,是指国家各级立法机关制定的有效法律、法规、规章和规范性文件;本合同所称“甲方规章制度和劳动纪律”是指甲方根据国家的劳动法律、法规和政策,按照合法程序制定的本单位的规章制度和牢度纪律。
乙双方各执一份,都具有同等的法律效力。
甲方(签章)_________
乙方(签章)_________
_________年_________月_________日
国际工程承包合同
国际工程承包合同正文: );(一)总承包合同 本合同经下述双方签署: 1.________市________(单位,以下简称甲方);代表人:________ 2.________建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理____ 先生(____ 年____月____日由________建筑工程承包公司授权) 出生地:________(国家) 国籍:________(国家) 总部:________(国)________市 在________国的通讯地址:________信箱 鉴于甲方要兴建的________________,乙方提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。根据________国________部________年____月____日第________号决议,双方缔约于下: (一) 合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议,在________市对________________进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。 所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。 (二) 合同金额 本合同总金额为________.兑美元比例为70%. 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的'保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在________国国内或国外新增加赋税。 (三) 工期 乙方必须根据本合同第____号附件的说明,在自移交场地之日起的____天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些中国大学网()第五条 专有资料的交付改进
5.1 许可方应按本合同第二条的规定在合同签订之日起_________日内向被许可方提供专有资料。交付条件为C.F.R,目的地机场为中国_________机场。
5.2 许可方提供给被许可方的专有资料用英文书就。
5.3 如果许可方提供的专有资料有丢失、损坏和/或不完整,许可方在收到被许可方的书面通知后30天内,免费将专有资料重寄或补发给被许可方。
5.4 在合同的有效期内,许可方对程序如有改进和发展,应免费向被许可方提供与此相关的更新后的程序和专有资料。
被许可方要提供给许可方一个文件证明,已尽其所能和所知,除了经许可方同意由被许可方保留的一个用以归档的复制件外,将其原件和其他完整或部分复制的复制件,不论以任何形式,包括更新以后的任何复制件。
(d)_________(注册商标):指卖方的一个注册商标,卖方用其表示生产和销售的_________系统的一个较早版本。
第六条 安装与验收
6.1 许可方或其指定的服务供应商应在被许可方指定的中华人民共和国境内设施上安装_______系统。安装费应加在许可方发票上,由被许可方支付。被许可方应根据本合同的安装时间表,按照预先交给被许可方的场地准备指南所规定的规格,负责按时完成任何必要的现场准备及被许可方设施的修改。
(a)卖方根据作为本合同一部分的产品说明和规格及交货和安装时间表提供系统,买方根据作为本合同一部分的价格和支付条件就系统付款。
6.2 验收测试和验收
A.系统的验收测试应依照许可方的验收测试程序进行。许可方和其指定的服务供应商应根据前述测试程序进行验收测试。如果任何该等测试没有成功完成,许可方或其指定的服务供应商应对测试进行评估,并且对系统进行任何调整或校正,一切该等测试的开始。
(a)系统按附件二规定的交货时间表交付。运费将加在卖方发票上,由买方支付。买方有权指定承运人,并以书面形式将其所选择的承运人通知卖方。如果买方未将其所选择的承运人通知卖方,卖方将挑选承运人。但是,卖方不应因此承担有关运输的任何责任,并且也不应将承运人视为卖方的代理人。除非买方要求,卖方没有义务为买方取得保险。
B.“成功完成”一词,在本合同中用于任何测试方面时,指在特定的测试程序中规定的该等测试的成功完成,并且一切对测试的提及指的都是许可方验收测试程序中的测试。
C.在系统的验收测试程序中规定的一切测试已在被许可方设施地点成功完成时,系统的验收(简称“验收”)应被视为已经进行。
D.许可方声明并保证,许可方将向被许可方交付完整、准确、有效的系统。该系统能够达到在产品说明和规格中规定的技术指标,并由系统验收测试的成功完成予以证明。
直接或间接地向在出口时_________政府或其任何机构要求出口许可或其他政府批准的任何国家出口从卖方获得的、源于_________的技术资料、软件或该技术资料的任何直接产品;
第七条 使用、复制、转让及透露限制
7.1 被许可方只可将程序用于许可方按购买合同条款提供作为_________系统一部分的计算机,例外的是,如果_________系统计算机因为发生故障不能操作,或在进行保养性维修、工程设计变更、特制件或模型变换期间不能操作,则也可将程序用在被许可方的备用计算机上,直到_________系统控制用计算机修复到操作状态为止。被许可方只能将程序用于直接的内部操作方面,在任何情况下均不得将程序供给他人使用。
7.2 被许可方不得复制程序或其任何部分,被许可方只是为了备份、存档和将程序置于适宜执行状况,可以复制程序。所有经允许的复制件。
向_________政府或其任何机构要求出口许可或其他政府批准的任何国家国民透露从卖方获得的、源于_________的任何技术资料或软件。
7.3 除非经许可方事先以书面方式同意,被许可方不得出售、转让或许可他人使用程序。
7.4 被许可方不得将程序或其任何部分透露或者以其他方式提供给第三方和被许可方没有必要授权其在业务中使用程序从任何雇员。被许可方应采取一切合理、必要的步骤。
本合同项下购买的一切物品的所有权及损失风险,应在卖方设施所在地,于该等物品交付承运人后转移给卖方。在购买价款全部支付前,买方授予卖方对该系统的担保权益,作为买方按照本合同付款的保证。在交付承运人后,系统或其任何部分的损失或损坏应由买方负责。在损失风险转给买方后,卖方应有权得到所损失或损坏的任何物品的全部购买价款。
从小到大,我们看过不少的范文,这些范文里面有很多优秀的地方值得我们去学习,阅读范文可以提高人们的观察力,联想力和想象力。看一些范文能够帮助自己了解更多的知识,那么,你知道优秀范文要怎么写呢?以下是小编收集整理的“钟点工合同”,希望能为您提供更多的参考。
钟点工合同是一种劳动合同,用于约定雇佣者与钟点工之间的权利和义务,以保障双方的合法权益。钟点工合同在不同国家和地区可能有所不同,但其主要目的是确保雇佣者和钟点工之间的权益得到保护。本文将详细介绍钟点工合同的内容及其重要性。
钟点工合同的内容主要分为以下几个方面:双方的基本信息、工作内容、工作时间和地点、薪酬和福利、保密责任以及解雇和终止合同等。
首先,合同应包含双方的基本信息,包括雇佣者和钟点工的姓名、身份证号码、联系方式等。这些信息的准确性对于双方来说都至关重要,以便在需要时进行沟通和联系。
其次,在工作内容部分,合同应明确规定钟点工的职责和任务,例如清洁、照顾老人、带孩子等。这样可以确保双方对工作内容的理解一致,避免产生误解和纠纷。
接下来,工作时间和地点是钟点工合同中不可或缺的一部分。合同应明确规定每日、每周或每月的工作时间、工作日和休息日,以及工作地点。这样可以避免争议和不必要的纠纷,确保默契和合作的顺利进行。
薪酬和福利也是钟点工合同中必须涵盖的。合同应规定钟点工的工资和支付方式,例如小时工资、日工资或月工资。此外,还应明确规定是否有加班费、休息时间和带薪假期等福利待遇。确保钟点工的合法权益得到保障。
保密责任也是钟点工合同中非常重要的一部分。雇佣者有时会涉及一些机密信息,因此合同应规定钟点工在工作期间和结束工作后对雇佣者信息的保密责任。这样可以确保雇佣者的商业秘密和个人隐私得到保护。
最后,合同还应明确规定解雇和终止合同的条件和程序。当出现违反合同条款的情况时,雇佣者有权解雇钟点工。合同应规定终止合同的通知期限和赔偿事项,以及解决纠纷的方式和程序。
钟点工合同的重要性不容忽视。通过签订合同,雇佣者和钟点工能够明确自己的权利和义务,从而避免产生争议和纠纷。合同对于双方来说都具有约束力,当出现矛盾和纠纷时,可以作为解决问题的依据和参考。此外,还可以提高雇佣者与钟点工之间的信任度,确保合作的顺利进行。
总而言之,钟点工合同是一种保障雇佣者和钟点工合法权益的重要文件。合同内容应详细具体且生动,包括双方的基本信息、工作内容、工作时间和地点、薪酬和福利、保密责任以及解雇和终止合同等。合同的签订可以避免矛盾和纠纷,确保双方的权益得到保护。钟点工合同的重要性不容忽视,其对于雇佣者和钟点工来说都具有重要意义。
钟点工合同(一)
甲方,×××有限公司
乙方,身份证号,
一、甲乙双方要根据劳动法有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议书。
二、职责范围,前台桌面、会议室、经理室、综合办公区、会计室及陈列的办公设施。
三、工作职责,
1、服从工作安排,完成在指定时间内的一切工作任务。
2、保证责任范围内的清洁、干净、无尘土。
3、如遇特殊情况不能到岗需提前请假通知甲方,误时时间扣除当日工资或则日补班。
4、在做经理室工作时,不得擅自动用经理的物品、不得翻阅。
5、损坏的物品,按原价赔偿,从工资内扣除。
四、工作时间,
每日工作_个小时,双休。工作时间为,
五、薪资,每日25日发薪。国家规定最低每小时_元。本公司支付每小时_元。
六、保险福利待遇,
乙方自行购买社会保险,乙方在为甲方工作期间发生的医疗费用等均由乙方自己承担。
七、劳动保护和劳动条件,
甲方提供乙方劳动所用工具和劳动保护工具,乙方为甲方提供劳动。在工作期间尽职尽责。
八、解除协议,
甲乙双方需解除本协议,提前两天通知对方。
本协议一式两份,双方各执一份,分别签字、盖章后生效。
甲方盖章,乙方(签字),
年月日年月日
钟点工合同(二)
甲方,某有限公司乙方,______________________
法定代表人或文化程度,__________________
授权代表人,_____________________身份证号码,________________
公司住所,_______________________住址,______________________
电话,___________________________户口所在地,________________
邮政编码,_______________________所属街道办事处,____________
电话,______________________
邮政编码,__________________
根据中华人民共和国劳动法和西安市实施劳动合同制度的若干规定,北京某有限公司(以下简称甲方)与______(以下简称乙方)在平等自愿、协商一致基础上,签订本聘用协议,并共同遵守执行。
一、甲方根据工作需要,按照北京某有限公司短期工管理的相关规定聘用乙方________岗位工作,乙方自愿接受甲方的聘用,并保证完成本岗位规定的工作任务,达到规定的质量标准。
二、合同期限,
本合同期限自______年_____月_____日起至于_______年_____月_____日止,合同期满,经双方协商同意,可以续订本协议。
三、乙方在合同期内的权利义务,
1、乙方须遵守国家法律法规,接受甲方的领导,服从甲方的管理和工作安排。
2、乙方在甲方服务期间须遵守甲方的安全操作规范。
3、乙方须保质保量完成本职工作任务,做到勤勉敬业,忠于职守。
4、乙方享有按甲方规定的工资标准(不低于最低工资标准)支付的劳动报酬。
5、乙方享有甲方支付的社会保险费用。
6、乙方在甲方服务期间,乙方执行甲方的任务或者主要是利用甲方所提供的物质技术条件所完成的技术成果(含专利技术成果、非专利技术成果及作品)是职务技术成果,其所有权、使用权、转让权属于甲方。前述职务技术成果申请授予专利的,专利申请权和专利权属于甲方;申请技术版权登记的,技术版权属于甲方。
7、乙方在甲方服务期间,对甲方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。乙方因泄密给甲方造成损失的,应予以赔偿。
四、甲方的权利和义务,
1、甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、安全生产及各项规章制度的教育和培训。
2、甲方按工作性质为乙方提供必要的工作条件,并提供保障乙方安全健康的工作环境。
3、根据甲方内部的工作需要,甲方可以调换乙方工作岗位,乙方愿意服从。
4、甲方根据乙方的工作表现,可以对乙方予以奖惩。
5、甲方应按规定按时支付乙方的工资及社会保险费用。
6、甲方享有国家法律规定的其它权利并承担相应的义务。
五、协议的解除与终止,
1、乙方有下列情形之一的,甲方可以随时通知乙方解除本协议,
(1)严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
(2)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损失的;
(3)被依法追究刑事责任的;
(4)严重违反本合同第三条第1、2、3、7项约定的;
(5)应聘时向甲方提供虚假信息和资料的。
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本协议,但是应当提前30日以书面形式通知乙方,并依法支付经济补偿金,
(1)乙方患病或非因工负伤,一年之内累计病休三个月仍不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;
(2)乙方不能胜任工作的;
(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。
3、乙方可提前30日书面通知甲方解除本合同,但给甲方造成经济损失的,应承担赔偿责任。
4、甲方有下列情形之一的,乙方可随时解除本合同,
(1)以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手续强迫劳动的;
(2)未按本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
5、合同期满,甲、乙双方均可提出终止合同,并按有关规定办理离职手续。
六、违约责任,
由于一方违约,造成本合同无法履行时,违约方应支付对方相当于乙方一个月工资的违约金。若给对方造成损失,还应支付赔偿金。
七、因履行本合同发生劳动争议,甲、乙双方均可申请劳动争议仲裁,对仲裁裁决不服可向法院提起诉讼。
八、本合同如有未尽事宜,由双方协商办理。
九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
十、本合同经双方签字、盖章后生效。
甲方,西安某有限公司
法定代表人或授权代表人
(签字/盖章)
日期,年月日
乙方,
日期,年月日
编号:
环卫工用工协议书
甲方(用人单位):
乙方(被用人员):
合同签订日期: 年 月 日
乙方联系电话:
乙方身份证号:
根据工作的需要,甲乙双方在平等自愿的基础上,签订本协议。
第一条 本协议每年签订一次,本次签订期限自 年 月
日起至 年 月 日止。
第二条 环卫工岗位实行“谁使用、谁管理”的工作机制,甲方应当确定环卫工岗位职责、工作标准及考核办法。乙方必须服从甲方管理和工作安排,尽职尽责完成甲方安排的工作。
第三条 甲方为乙方提供完成工作所必需的场合、工具器材和其它劳保用品。乙方必需注意劳动安全,承担由自己过错造成的责任。
第四条 乙方享受的环卫工岗位补贴为每月 元。
第五条 乙方有下列情形之一的,应当退出环卫工岗位,并由甲方及时报姬石镇城管中队备案。
(一)因本人身体原因不能胜任岗位工作的;
(二)自动辞职的;
(三)违反用人单位管理规定,情节严重的解除用工协议。
第六条 本协议未尽事宜,双方协商解决。
第七条 本协议一式三份,甲方双方各执一份,并交姬石镇城管中队区备案一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日
钟点工协议书
钟点工是指按小时计酬的临时雇员。在现代社会中,越来越多的人选择了从事钟点工的工作。为了明确了双方的权益和义务,确保工作的顺利进行,我特此草拟了一份《钟点工协议书》,供雇主和雇员参考。
一、协议双方
雇主:[雇主姓名/公司名称]
地址:[雇主地址]
电话:[雇主联系方式]
雇员:[雇员姓名]
地址:[雇员地址]
电话:[雇员联系方式]
二、工作内容
雇员将根据雇主的要求,从事以下工作:
1. 室内清洁:包括打扫卧室、客厅、厨房、浴室和其他公共区域。清洁包括擦拭家具、地板、玻璃、清理垃圾等。
2. 衣物整理和洗涤:包括洗衣、熨烫、折叠衣物等。
3. 菜肴烹饪:根据雇主要求,准备早餐、午餐或晚餐。
4. 其他工作:根据需要,执行其他与家庭服务相关的工作。
三、工作时间
1. 工作时间将根据双方协商确定,雇员应遵守雇主要求的工作时间。
2. 如果有变更工作时间的情况,雇主应提前告知雇员,并在变更前得到雇员的同意。
四、薪酬标准和支付方式
1. 雇主将按照时薪支付雇员的工资,时薪为[具体时薪]。
2. 工作时间以小时为单位计算,雇员应记录工作时间并向雇主提交工作时长。
3. 工资将在雇员完成工作后立即支付,通过现金或银行转账的方式进行支付。
五、休假和加班
1. 雇员享有每周[具体天数]的休息日,具体休息日由雇主提前通知。
2. 如果雇主需要雇员加班,雇主应提前告知雇员,并支付相应的加班费。
六、责任和保险
1. 雇员在工作过程中应尽职尽责,保证工作质量和安全。
2. 如因雇员的过失导致雇主的财产损失,雇员应承担相应的赔偿责任。
3. 雇主应为雇员购买工作意外保险,以保障雇员在工作期间的安全。
七、解雇和终止
1. 雇主或雇员有权在合同期限内提前通知对方结束雇佣关系,提前通知期限为[具体天数]。
2. 在提前通知期限内,雇主或雇员可以向对方支付[具体金额]以解除雇佣关系。
3. 如果雇主或雇员违反本协议的规定,对方有权随时终止雇佣关系。
八、保密协议
1. 雇员应对雇主的家庭隐私和商业秘密保密,不得泄露给第三方。
2. 如需使用雇主的资料或设备,雇员应得到雇主的书面许可,不得擅自使用。
九、争议解决
本协议中的争议应通过友好协商解决,如协商不成,应提交有管辖权的法院解决。
十、其他补充条款
[可根据实际情况,在此列出其他双方协商一致的具体事项]
本《钟点工协议书》经雇主和雇员双方阅读和确认后,作为双方的约定生效。
雇主签字:________________ 日期:________________
雇员签字:________________ 日期:________________
以上是一份针对雇主和雇员之间的《钟点工协议书》的具体内容。双方在签署协议之前应认真阅读并理解其中的条款,保护自身的权益和义务。协议的签署将有助于营造良好的工作环境,确保工作的顺利进行。同时,双方应本着互相尊重和友好合作的原则,共同遵守协议,并通过协商解决任何可能的争议。
甲方(雇主):
注册号:
乙方(被雇清洁工):
身份证号码:
甲方现因需要而雇用乙方来做清洁工。经甲、乙双方协商一致,根据有关规定,签订以下条款,并共同遵照履行:
一、清洁内容 :
每日需做事项:
污渍或污点扫、抹、拖一次,要求地面光洁、无污迹;
2.清洗茶几,把茶桌擦干净,要求茶桌无杂物无水无污渍,茶具无茶垢无异味;
纸篓、垃圾桶,要求垃圾桶外表亮洁,地面无污痕,桶内无异味,并立即更换垃圾袋;
4.清洗洗手池,拖净周围地面,保持洁净干爽。
每周需做事项:
1.把所有办公桌椅擦干净,要求桌面椅面洁净无尘;
饮水机、电脑、门、沙发、打印机和电话机擦干净,要求干净整洁无积尘;
痕迹;
无落叶。
每月需做事项:
1.刮洗户外玻璃,保持无明显污渍; ;
2.擦洗白色瓷砖,做到亮洁如新。
二、清洁时间:周一至周五,11:00---14:00或者5:30---6:00每天具体工作时间由甲方职员何冬花与乙方提前协商。乙方因故不能来清洁的,须提前1日向何冬花请假,请假期间没有报酬。
三、清洁地点:。
四、报酬结算:乙方按甲方的工作要求,每工作一个月劳动报酬为 元人民币元。甲方按乙方实际工作天数结算劳动报酬,于每月10日支付上个月的报酬给乙方。试用期一个月。在试用期间,任何一方均可解除协议。
五、组织领导:
调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度。
2) 乙方必须确保准时到清洁工作地点。在工作时期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换清洁人员,以保证其它不必要的问题发生。
3) 乙方必须按甲方分配去做事,负责甲方分配做的清洁事情等工作。
六、甲方责任:
1) 负责提供清洁用具;
2)负责清洁现场的管理调配与监督;
3)负责安排乙方工作量;
4)每月10日按时发放报酬给乙方。如遇放假,则顺延至下一个工作日。
七、乙方的责任:
遗失物品;
2)完成清洁离开时,无人时必须关(锁)好门,应关灯关电关空调;
八、乙方在工作过程中须戴齐护具,因个人技术和不戴护具出现的一切问题由乙方自己负责,与甲方无关。
九、乙方应遵守甲方的规章制度,遵纪守法,做好本职工作。乙方有严重违纪、失职、营私舞弊或给甲方利益造成损害的,甲方可以随时解除劳动合同;甲方未按约定支付劳动报酬、提供劳动条件或以不正当手段强迫劳动的,乙方可以随时解除劳动合同。
十、甲乙任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应给予赔偿。任何一方无故突然解除协议,应承担合同违约金100元。任何一方要解除协议须提前15日告知对方,并说明原因。
十一、本协议自甲方盖章、乙方签字后生效。本协议未尽事宜,双方经协商一致可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
十二、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
钟点工合同是指雇主和钟点工之间所签订的一种劳动合同。随着日常生活的快节奏和工作的繁忙,越来越多的人选择雇佣钟点工来帮助他们完成一些家务和日常事务。钟点工合同的签订是保障双方权益的重要一环,在这篇文章中我们将详细探讨钟点工合同的内容和相关注意事项。
一.合同的基本要素
1. 雇主信息:合同应包括雇主的姓名、住址、联系电话等基本信息,以确保雇主的身份和联系方式。
2. 钟点工信息:合同应包括钟点工的姓名、年龄、住址等基本信息,以确保钟点工的身份和联系方式。
3. 工作时间与地点:合同应明确规定钟点工的工作时间,包括每天工作多少小时、上班时间和下班时间等。同时,还应明确工作地点,以防止工作地点发生变动造成纠纷。
4. 工资与支付方式:合同应明确规定钟点工的工资待遇,包括每小时工资标准、结算周期、发放方式等。同时,也应明确劳动报酬的支付方式,如现金支付、银行转账等。
5. 工作内容:合同应详细列出钟点工的工作职责和工作内容,以确保双方对于工作内容的理解一致。工作内容可以包括家务助理、保姆、护工等。
6. 合同期限:合同应明确规定钟点工的工作期限,可以是短期合同或长期合同,根据雇主的实际需要来确定。
7. 福利待遇:合同应明确规定钟点工的福利待遇,如休假制度、加班工资、社会保险等。这些福利待遇可以根据相关法律法规和当地政策来确定。
二.合同的注意事项
1. 合同的签订:合同应由双方自愿签订,不得强制执行。双方应当对合同内容进行充分的沟通和协商,确保双方权益得到保障。
2. 合同的变更:如果合同内容发生变动,双方应当及时进行协商,并在双方的共同意见下对合同进行修改和补充。
3. 合同的解除:如果双方发生纠纷或不再需要雇佣钟点工,合同可以通过协商解除。双方应当保持良好的沟通,并协商解决可能出现的纠纷。
4. 合同纠纷的解决:如果发生合同纠纷,双方应积极寻求解决的途径,可以选择通过调解、仲裁或诉讼等方式解决。
钟点工合同是雇主和钟点工之间确保权益的重要文件。在签订合同时,双方要充分交流和协商,明确合同的基本要素和注意事项,以确保合同的有效性和执行。通过合同的签订,雇主和钟点工可以建立合作关系,共同维护双方的权益,实现互利共赢的目标。
钟点工协议书
钟点工协议书是指雇主与钟点工之间达成的一种雇佣协议,旨在明确双方权利和义务,维护双方合法权益。通过详细具体又生动的协议书,可以保障双方权益,减少纠纷,确保工作顺利进行。
一、 雇佣目的与时间:
1. 雇佣目的:雇佣方(以下简称雇主)与被雇佣方(以下简称钟点工)达成一致,雇主将雇佣钟点工从事特定工作。
2. 工作时间:根据实际需要,双方商定具体工作时间,包括每周工作时长和具体上班时间。
二、 工资与支付方式:
1. 工资标准:双方商定钟点工的小时工资标准,确保工资合法合理,并根据工作性质和难度进行调整。
2. 支付方式:雇主将在每月工资支付日前支付上月工资给钟点工,并提供支付凭证,确保工资支付的透明和及时性。
三、 工作内容与职责:
1. 工作内容:双方明确钟点工的工作内容,包括但不限于家务劳动、育儿照料、陪护工作等。工作内容应在协议书中详细列出,以避免歧义。
2. 职责与义务:钟点工有责任按时按质完成所承担的工作,如有变动应提前通知雇主。雇主有义务提供必要的工作工具和材料,并对钟点工的工作进行必要的指导和培训。
四、 工作地点与安全保障:
1. 工作地点:双方约定具体的工作地点,确保钟点工在合法居住和工作的环境下进行。如有需要,在协议书中标明具体地址和相关要求。
2. 安全保障:雇主有责任确保工作场所的安全与卫生,并提供必要的劳动保护措施和工作条件。钟点工也应遵守工作场所的规定,注意自身安全。
五、 保密与保险:
1. 保密条款:双方同意有关工作信息、财务信息和其他敏感信息应予以保密。任何一方不得擅自泄露或利用相关信息,以免造成损失。
2. 保险责任:雇主有责任为钟点工购买必要的工伤保险或雇佣责任保险,以应对突发意外事件。在协议书中应明确保险责任和赔偿方式。
六、 终止协议与纠纷解决:
1. 终止协议:双方有权单方面终止协议,但应提前提出书面通知,并注明具体终止日期。如未提前通知或违反约定而终止协议,应承担相应的违约责任。
2. 纠纷解决:如发生纠纷,双方应通过友好协商解决。如果协商无果,可以依法向有关法院或仲裁机构提出诉讼或仲裁请求,双方遵守裁决结果。
通过制定详细具体且生动的钟点工协议书,可以明确双方权益和责任,加强双方沟通,避免纠纷和矛盾。同时,合理派遣和安排钟点工工作时间、地点和工资,保障双方权益和合法权益。有了明确规定的协议书,双方可以建立和谐稳定的雇佣关系,推动工作的顺利进行,并最大程度减少纠纷发生。
甲方: 法定代表人: 经营地址: 邮政编码:
乙方: 姓名: : 身份证号码: : 家庭详细地址: 户口所在地: 联系电话:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法规、规章制度,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同类型与期限
经双方协商,劳动合同采取以下第 种方式。
2.固定期限劳动合同。
本合同于 年 月 日起,至 年 月 日止。其中试用期为 个月,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2. 无固定期限劳动合同。
本合同于 年 月 日起,其中试用期为 个月,自 年 月 日起至 年 月 日止。
3.以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
本合同于 年 月 日起,至本工作任务结束终止。工作任务为:
二、工作内容与工作地点
业绩,调整乙方的上述工作岗位或地点,包括但不限于对乙方工作内容或工作地点的改变、升/降职、平级调动等,也包括虽然职位或岗位不变但工作内容、职责或范围改变的情形。
质量、指标和工作任务;确保自身的工作达到甲方为其规定的岗位职责标准;同时,如工作上有需求时,还应完成为其安排的本岗位工作之外的临时性工作。
三、工作时间和休息休假
3 劳动行政部门审批的工时制度发生变化或乙方的工作岗位发生变化,甲方可分别根据劳动行政部门审批结果或变化后的乙方新岗位要求,直接调整乙方上述的工作时间制度。
(1)执行标准工时制的,乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时。
(2)执行综合计算工时制的,平均工作时间不超过法定标准工作时间。
(3)执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况下,实行弹性工作时间。
4 如有工作上的需要,甲方可以安排乙方延长工作时间,包括安排乙方在公休日或节假日加班,但加班加点时间不超过国家规定的累计加班时间上限。甲方依照国家及甲方有关制度规定,支付加班工资或安排补休。
3 乙方如因未能及时完成工作任务二自行延长工作时间,或未经甲方要求或批准而自行加班的,乙方不得要求甲方对其所延长的工作时间支付任何报酬。
四、劳动报酬
1 甲乙双方约定,乙方的培训期为个小时。培训期工资为/小时,培训期后根据店铺的技能考核标准酌情提高乙方的工资标准到 元/小时或 元/小时。
2 在法定工作时间内,乙方完成规定的工作任务, 甲方应按照公司规定的发薪日按月 在 日前以货币形式向乙方支付工资。甲方可根据乙方的工作表现或职位(或工作内容)的调整情况,结合公司的人事薪酬政策,调整乙方的工资,这种调整包括提高或降低乙方的工资标准。
3 如甲方安排乙方在法定假日工作,甲方将按照本公司的薪酬政策在乙方原来时新基础上每小时上涨2元。
停产或歇业的,不足一月的甲方应按照合同约定工资标准支付乙方工资;超过一个月未安排乙方工作的,甲方应当按照当地政府规定的最低生活费标准支付乙方停工生活费。
法规和本公司制定的店铺人事薪酬政策的原准则下,扣除乙方的部分工资及其他费用。
五、社会保险
1 甲乙双方按国家和当地政府的规定参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。
当地政府有关规定执行。
3 乙方患职业病或因公负伤的待遇按国家和当地政府的有关规定执行。
六、劳动纪律和规章制度
法规和甲方依法制定的规章制度、劳动纪律及工作规范,爱护甲方财产,遵守职业道德,积极参加甲方组织的培训,提高职业技能。
2 甲方依法制定或修改的'各项制度可通过向乙方提供书面文件或张贴通知等方式向乙方公示。
3 因乙方过错或违纪行为致使甲方遭受损失的,甲方有权要求乙方给予经济赔偿,并依法追究乙方责任。
七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
1 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,保证乙方在符合国家规定的工作环境中工作。
八、劳动合同的解除、终止和经济补偿
终止、续订劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及当地政府有关规定执行。
终止和期满时,乙方应停止以甲方名义从事的一切活动,根据甲方要求完成其未了事务,结清所有账目,并在本合同终止、解除或期满之日,归还甲方所有财产,包括但不限于:
(设备及其他办公用具;
(工牌、钥匙、员工手册、培训手册及相关的文件、档案原件和复印件;
(使用或在其控制范围内的有关甲方及其管理、经营和产品的相关文件和物品。
3 甲方应当在解除或者终止本合同时,为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并依法为乙方办理档案和社会保险关系的转移手续。
4 乙方应当按照双方约定,办理工作交接。应当支付经济补偿的,在乙方办结工作交接后支付。
九、劳动争议
1 双方就本合同发生任何争议,首先应协商解决;如不能协商解决,可向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁;任何一方对裁决不服的,可向人民法院提起诉讼。
十、当事人约定的其他内容
双方当事人经协商一致同意增加以下条款:下列文件作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力:
(1)公司规定的员工手册
(2)公司的人力资源政策
(3)公司依法制定的相关制度
十一、其他
1 本合同载明合同双方就本合同之内容所达成的全部协议,取代双方所由此前尚未履行完的劳动合同及相关协议和约定。即自本合同生效之日起,双方此前存有的尚未履行完的劳动合同自行废止,甲乙双方此后的劳动权利义务均以本合同为准。
当地政府有关规定相悖的,按有关规定执行。
3 本合同以中文书写,一式两份,双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
本文网址://m.jk251.com/jiaoshifanwen/122361.html
上一篇:试用期报告总结优选十一篇
下一篇:轮岗实习总结(分享13篇)