导航栏

×
范文大全 > 教师范文

工程施工合同纠纷和解协议书

时间:2024-02-24

工程施工合同纠纷和解协议书系列十篇。

我们多多少少都是读过一些范文的,在平时多阅读优秀的范文是一种积累,阅读范文可以让我们学会将想要表达的传达给他人。对于一些人来说,多看一些范文能增进知识,有哪些可以借鉴的教师相关优秀范文呢?下面是小编精心收集整理,为您带来的《工程施工合同纠纷和解协议书系列十篇》,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

工程施工合同纠纷和解协议书 篇1

工程施工合同纠纷和解协议书范文

甲方:_________________公司

乙方:_________________公司  原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:

维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;

3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。

5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。

8、本案诉讼费用由乙方承担。

甲方:____________公司 乙方:____________公司

________年_____月_____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇2

2022工程施工合同纠纷和解协议书模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022工程施工合同纠纷和解协议书模板正文内容

甲方:_________________公司

乙方:_________________公司原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:

1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;

3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。

5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。

8、本案诉讼费用由乙方承担。

甲方:____________公司 乙方:____________公司

________年_____月_____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇3

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:(委托人)_________

乙方:(承包人)_________

鉴于甲乙双方因工程建设施工合同纠纷产生争议,经过友好协商,双方同意通过以下条款予以解决:

一、协议双方在此确认,本协议为解决双方之间有关施工合同纠纷所达成的和解协议,对于未涉及本协议内容的事项,双方仍按照有关法规和施工合同约定的内容执行。

二、甲方同意将原工程合同项下的所有权、使用权、享有权等一切权利转让给乙方,乙方对此表示感谢。

三、甲方同意支付已经完成的工程款项和材料款项,并同意承担未完成工程的罚款和赔偿。

四、乙方承担改进工程的费用,并承担追索主体的责任。

五、双方同意放弃其他任何与工程建设施工合同纠纷有关的权利和诉求,双方不得以任何形式继续或重新提出有关工程建设施工合同纠纷的诉求。

六、甲、乙双方同意,如若依据本协议所约定的事项未按期或未按照约定完成,则一方有权向人民法院提起诉讼。

七、本协议自签署之日起生效,并对双方均有约束力。

八、解决有关施工合同纠纷的诉讼及其他费用由双方自行承担。

甲方(委托人)签字:____________

乙方(承包人)签字:____________

签订日期:____________

以上是本次工程施工合同纠纷和解协议书的主题范文,希望可以帮到大家。

工程施工合同纠纷和解协议书 篇4

工程施工合同纠纷和解协议书

一、纠纷背景

[甲方]和[乙方]签订了《工程施工合同》(以下简称“合同”),合同双方约定,[乙方]为[甲方]提供[工程]的设计、施工、监理等服务,并按照双方商定的工程进度和质量标准完成工程。该工程工期为[日期]到[日期],合同总价为[合同价格]元。但在工程施工过程中,由于[种种原因],双方产生了争议。后经双方协商,愿意以和解的方式解决争议。

二、纠纷联系

根据《工程施工合同》相关条款,[甲方]认为[乙方]在工程施工中存在如下问题:

1. 工程质量不符合合同约定标准;

2. 工程进度严重滞后,导致[甲方]承担了额外费用;

3. [乙方]存在违约行为,造成损失。

而[乙方]则认为,[甲方]多次更改了合同约定要求,导致施工进度受到影响,同时,[甲方]未能及时支付工程款项,也影响了施工进度。[乙方]认为,自己在工程施工中按照合同约定标准完成了工程,但[甲方]未按时支付工资,严重影响了[乙方]的正常施工。

三、解决方案

因此,双方经深入协商,并结合合同约定内容,制定了如下方案:

1. 工程质量问题

[乙方]承认工程质量存在问题,愿意承担相应的责任,并按照提出的整改措施进行整改。同时,[甲方]应在整改后验收合格后,按照合同再行支付相关款项。

2. 工程进度问题

[双方]分别承担各自因工程滞后所产生的额外费用。

3. 违约行为

[乙方]承认存在违约行为,并愿意承担相应责任和损失。双方商定,违约行为所涉及的金额为[金额]元。[甲方]将退回[乙方]相应的保证金,并支付[乙方]尚未结算的工程款项[金额]元。

四、协议效力

1. 合同仍然有效

本和解协议书是在《工程施工合同》基础之上,由双方均认可的友好和解协议。本和解协议书对双方原合同的约定不发生任何改变或影响。[甲方]及[乙方]在执行合同约定的其他相关事宜时,仍应按照原合同规定执行。

2. 争议解决

本和解协议书为在双方友好协商下达成的两全其美的协议,[甲方]及[乙方]均认可并尊重并采取相应行动。本和解协议书对于今后任何一方产生的任何争议均无约束力,相关争议可继续按照合同约定的争议解决方式予以处理。

3. 协议生效

本和解协议书应由[甲方]及[乙方]签字盖章后生效。本和解协议书不得被双方否决。

[甲方]: [乙方]:

签字: 签字:

日期: 日期:

工程施工合同纠纷和解协议书 篇5

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方(委托人):xxx

乙方(承包商):xxx

经过双方协商,就有关项目工程施工合同纠纷问题,达成以下协议:

一、 纠纷的起因

1、甲方认为乙方存在以下问题:

a. 未按照合同约定的质量标准进行施工,造成施工质量不合格,不能通过验收;

b. 施工速度过慢,延迟了工程进度,造成甲方的损失;

c. 未按照合同约定的款项支付方式进行付款,造成甲方的经济损失;

2、乙方则认为,甲方存在以下问题:

a. 客观原因造成施工延期,延误了工期;

b. 甲方未按时支付款项,影响了乙方的施工效率和现金流;

c. 甲方在施工过程中提出违反合同要求的要求,导致乙方多次改动方案,浪费时间、认证和施工成本。

二、 协议的内容

1、甲方同意对乙方提出的合理的施工进度计划进行审核,并适当的修改方案,以便确保工期的合理。

2、乙方应按照合同约定的质量标准认真施工,确保在合理的工期内如期完成工程,并通过校验。

3、甲方应按照合同约定的支付方式,及时支付款项,并在验收通过后立即结清余款。

4、双方应多次沟通协调,化解施工过程中可能出现的纠纷,以避免对工程进度和质量的影响。

5、双方同意在纠纷解决后继续保持合作关系,并在今后的施工工程中更加规范,合理合法地执行合同约定。

6、本协议一经签署,即具有法律约束力,各方应认真执行。

三、纠纷解决的方式

1、本次纠纷双方同意通过友好协商的方式解决,并基于合同书面规定和双方的权利义务,共同确认存在上述纠纷。

2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同法律效力。

3、本协议的生效条件为甲乙双方共同签字并盖章后生效。

本协议一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等效力。

甲方(委托人):(签名) 乙方(承包商):(签名)

年 月 日 年 月 日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇6

工程施工合同纠纷和解协议书

一、背景

甲方(建设单位)与乙方(承包商)签订的建筑工程施工合同,由于施工过程中存在各种问题,导致双方产生了纠纷。经过多次协商和调解,双方达成了和解协议,特此书面确认。

二、纠纷的双方

甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

乙方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

三、纠纷的事由

1、甲方认为乙方在施工中存在工期延误、质量不合格等问题。

2、乙方认为甲方在付款、材料供应等方面存在问题。

四、协议内容

1、甲方同意支付乙方施工合同余款,合同总额为xxxx万元,折合人民币xxxx万元,双方现场确认后办理支付手续。

2、乙方同意按照施工合同的要求完成剩余的工程,确保工程质量和安全。

3、双方同意在签署本协议后,互不追究对方的责任或权利,互不干扰对方的正常经营和生产活动。

4、本协议自双方签署之日起生效,具有法律效力。

五、协议的履行

1、双方应按照约定的内容和时间履行协议。

2、如遇不可抗力因素导致协议无法履行,双方应及时通知对方,并在条件允许的情况下尽力协商解决问题。

3、如遇双方无法就履行协议标准达成一致意见,可选择向有关机关或法院诉讼解决。

六、其他

1、本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等效力。

2、本协议内容如有未尽事宜,双方应按照诚信原则予以处理。

3、本协议自双方签署之日起生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签署日期: 签署日期:

工程施工合同纠纷和解协议书 篇7

甲方:____________(以下简称甲方)

乙方:____________(以下简称乙方)

鉴于甲、乙双方于____年____月____日签订《工程施工合同》(以下简称“施工合同”),乙方未能按照约定时间完工并产生纠纷。现双方本着自愿、平等、协商一致的原则,达成如下协议:

一、背景事实

双方确认,乙方未按施工合同约定时间完工,导致甲方无法按时使用该工程,给甲方造成了一定的经济损失。经友好协商,双方同意就该纠纷达成和解协议。

二、纠纷原因及责任认定

1. 乙方未能按照施工合同约定的时间完工,主要原因是施工过程中遇到了一些意外情况,如工程量增加、设计变更等。

2. 甲方在施工过程中未按照约定支付工程款,导致乙方资金紧张,影响了施工进度。

3. 根据以上情况,双方同意各自承担一半的责任。

三、和解内容

1. 乙方承诺在签订本协议后立即组织人力、物力,确保在____年____月____日前完成剩余工程量,并保证工程质量符合施工合同约定的标准。

2. 甲方同意在乙方完成剩余工程量后,按照施工合同的约定支付剩余工程款。

3. 甲方同意就本次纠纷给予乙方一定的经济补偿,具体金额为人民币____万元整(¥____)。

4. 双方同意在签订本协议后,放弃对对方的所有索赔权利,并保证不再提起与本次纠纷相关的任何诉讼或仲裁。

5. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

6. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

四、违约责任

1. 若乙方未能在约定时间内完成剩余工程量,应承担违约责任,并赔偿甲方因此产生的所有损失。

2. 若甲方未按约定支付工程款,应承担违约责任,并赔偿乙方因此产生的所有损失。

3. 若任何一方违反本协议的约定,应向守约方支付违约金人民币____万元整(¥____),并赔偿守约方因此产生的所有损失。

五、争议解决方式

因执行本协议或与本协议有关的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1. 双方同意对本协议的内容保密,不向任何第三方透露。

2. 本协议的签订和履行不违反任何法律、法规或其他合同的规定。

3. 本协议的签订和履行不会对甲、乙双方的合法权益产生任何不良影响。

4. 本协议的解释权归甲、乙双方共同所有。

5. 本协议未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商解决。本协议的修改或补充均应书面形式进行,作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

6. 本协议以中文书写,如遇争议,以中文法律解释为准。

7. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):____________

日期:____年____月____日

乙方(盖章):____________

日期:____年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇8

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方: 安徽省某某工程有限公司

地址: 安徽省某某市某某区某某路123号

法定代表人:张三

乙方: 某某建设有限责任公司

地址: 安徽省某某市某某区某某路456号

法定代表人:李四

在本合同履行过程中,由于甲方与乙方各自存在不同的违约行为,导致双方纠纷不断,经过多次协商和友好谈判,本着平等、自愿、诚信、互利、友好的原则,达成如下协议:

一、甲方与乙方均承认自己在本次合同履行过程中存在一定的错误和疏忽,互相道歉,并愿意承担各自的责任。

二、甲方与乙方愿意共同承担本次合同履行过程中的损失,甲方负责支付30%的赔偿金,乙方负责支付70%的赔偿金。

三、双方协商同意,甲方支付乙方200万元,乙方向甲方出具有关文件,以解决由此引起的各项问题。

四、本协议自签订之日起生效,双方应按照约定履行各自在本次协议中所承担的义务,不得再有其他的争议或问题,否则应依据本次协议规定予以处理。

五、本协议的签署未经双方协商一致,任何一方不得单方面撤销或修改,否则应该视为违约行为,被视为继续违反合同,按照双方在该协议中约定的方式予以处理。

六、本协议一式三份,自双方签字生效。一份交甲方,一份交乙方,一份存档备查。

甲方: 安徽省某某工程有限公司

签字:_____________

法定代表人: 张三

日期: 年 月 日

乙方: 某某建设有限责任公司

签字:_____________

法定代表人: 李四

日期: 年 月 日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇9

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:××建筑有限公司

乙方:××装饰工程有限公司

地点:××市

经过双方友好协商,本着互惠互利的原则,特就工程施工合同纠纷达成如下协议:

一、纠纷背景

甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同(以下简称“合同”),约定了乙方完成某楼盘的装修工程,总价款为××万元,工期从××年×月×日开始,至××年×月×日结束。但在工程施工过程中,甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题,经过沟通协商后未能达成一致意见,双方产生了争议。

二、争议解决方式

甲乙双方同意,采用和解方式解决纠纷,撤销起诉,进行和解协商。

三、争议解决内容

1、 工程质量问题:乙方承诺,在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改,并保证符合相关规定和标准,以配合甲方验收。

2、 延误工期问题:乙方承诺,对由于自身原因导致的工期延误进行补偿,并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。

3、 价格问题:甲方与乙方协商后,乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准,重新制定付款计划。

4、 保证金问题:甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后,将装修工程施工合同保证金退还给乙方。

四、履行方式

1、 工程质量问题:乙方须在××年×月×日前提交整改计划,并在××年×月×日前完成整改工作,甲方以当地相关标准进行验收。

2、 延误工期问题:乙方承诺,按照新的工程完工时间表履行合同义务。

3、 价格问题:甲方与乙方协商制定新的价款标准,并按照新的价款标准重新制定付款计划,保证按时足额支付。

4、 保证金问题:乙方完成工程施工后,甲方验收合格并确认后,将退还合同保证金。

五、其他约定

1、 本和解协议书自双方签字生效,双方应在××日前履行协议内容,以消除争议。

2、 如在履行过程中遇到任何问题,应及时协商解决,保持沟通,避免影响工程进度。

3、 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:××建筑有限公司 (盖章) 乙方:××装饰工程有限公司 (盖章)

签署日期:××年×月×日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇10

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方:xx工程有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号

乙方:xx建筑物业有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号

经双方协商,就双方在工程施工合同方面发生的纠纷,达成如下和解协议:

一、工程施工合同纠纷原因

1、施工时间:乙方声称甲方没有在合同规定的时间内完成施工任务;甲方则声称乙方未按时支付施工款项。

2、工程质量:乙方声称甲方的施工质量不达标,影响了工程的使用效果;甲方认为问题出在乙方方面,乙方未按照合同约定的图纸进行施工,导致工程质量下降。

二、和解内容

1、施工时间:双方同意相互宽限,甲方在本协议签署之日起,须在一周内完成未完成的施工任务;乙方在甲方完成任务并验收合格后,即可支付相应款项。

2、工程质量:在工程使用过程中出现的质量问题,双方协商解决。如果是甲方原因造成的问题,甲方需负责修复。如果是乙方原因导致的问题,乙方需承担修复费用。

三、和解后的责任分配

1、在本次和解中,甲方和乙方都不向对方索要经济上的赔偿。

2、双方互相保证在工程施工过程中,不会再出现类似的问题,如发生纠纷将及时协商解决。

四、法律效力

本协议一式两份,双方各执一份。自双方签署之日起生效,并对双方具有法律效力。如双方需要修改或解除本协议,应当经过协商,并达成书面一致意见。

签署人:甲方代表 乙方代表

日期: 日期:

本文网址://m.jk251.com/jiaoshifanwen/139382.html

相关文章
最新更新

热门标签