为您呈现的“拆除合同”,我们提供的方案仅供参考您可以根据自己的实际情况进行调整。为了更好地落实规章制度,合同有着法律的约束,可以为双方的利益提供保障。签订合同的目的是为了通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。
发包人:长沙天剑置业有限公司(以下简称甲方)承包人:核工业零陵基础建设工程公司(以下简称:乙方)
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就天剑华城施工场地内的排水沟改造;围墙、大门砌筑;临时发电机房砌筑;需拆除的建筑物、构筑物以及建筑垃圾外运等施工事项协商一致,签订本协议。
一、承包范围:
1、施工场地内原排水沟改造(具体工程量详附件一)。
2、施工场地内临时围墙、大门、临时发电机房砌筑;需拆除的建、构筑物拆除;建筑垃圾外运等(具体工程量详附件二)。
二、承包方式:
按协商价款全包干(包人工、材料、机械、设备、施工排水、质量、工期、安全等一切费用)。
三、承包工期:
日历天数:7天(自20xx年9月12日至20xx年9月18日)。
四、承包价款与支付:
承包价款为人民币:伍万壹仟捌佰捌拾元整(小写:51880元)。支付方式为:待乙方将所承包范围的工程全部完工,并经监理、甲方检查验收合格后,3天内由甲方一次性付清全部工程款。
五、双方责任:
1、甲方责任
1、提供施工临时电源、水源(水、电费由乙方自己承担)○。2、提供施工场地内的地下管线埋设情况。○
2、乙方责任
1、服从甲方和监理方(湖南长顺工程建设监理有限公司)项目监理○
部的监督管理。
2、安全施工。乙方应对在施工场地工作的人员进行安全教育,采取○
必要的安全防护措施,戴好安全帽,按规范要求进行安全管理和安全施工。如乙方在施工过程中造成任何安全事故,均由乙方承担全部责任。
3、文明施工。按规范要求和长沙市的文明施工要求进行施工,负责○
办理民工的有关证件,负责垃圾外运的一切有关费用。
六、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字盖章生效。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
20xx年月日20xx年月日
施工场地内原排水沟改造工程量一览表
砌筑、拆除、垃圾外运等工程量一览表
注:施工拆除过程中,包含对拆下的门、窗等材料构件按甲方要求堆放到指定地点。
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙
第二条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、项目经理: 第三条:甲方职责
1、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。
2、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。
3、协助乙方对装拆过程中的安全进行监护。
4、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。
5、负责在装拆过程中所需的电源设施,夜间作业提供充足的照明。
6、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。
第四条:乙方职责
1、向甲方提供企业营业执照复印件,二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。(复印件全部要装拆单位加盖法人章)。
2、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案(方案必须在装拆前三天报甲方审批),制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督。安装完毕后,乙方应进行自检,出具自检合格证明,并向甲方进行安全使用说明,负责组织验收,报市检测中心检测,待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。
3、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底,指派专人在装拆现场负责安全工作。
4、乙方在装拆过程中,严禁违章指挥和违章作业。
5、对装拆过程中的安全、质量负责,并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。
第五条:安装、运输、拆除标的
第六条:设备装拆的付款方式:第七条:违约责任:
1、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行,违约方按合
同法有关规定处理。
2、乙方按装拆施工方案要求进行装拆,确保装拆安全,按期完成装拆任务,每逾期一天乙方承担1000元的违约金。 第八条:其它:
第九条:装拆时间 年 月日至 年月日
第十条:依据《中华人民共和国安全生产法》规定,双方另订安全协议。
第十一条:本合同一式 份,双方各执 份。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人:代表人: 电话: 电话:
签约日期: 年月日
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
甲方在西横街有一至三层多栋旧房需要拆除,经双方共同协商,甲方现将房屋拆除工程发包给乙方施工,现就有关事项达成如下合同:
一、拆除范围及要求:
1、祁阳县西横街号至号旧房需要全部拆除。
2、清运整过拆除的建筑垃圾,平原地面。
3、砌筑拆除旧房前面的围墙,长约32米,高约2米,墙体为18眠墙(不含粉刷)。
4、自进场起,年月日至年月日完工。
二、拆除费用:
整过房屋拆除的建筑材料归乙方自行处理,砌固围墙,清运建筑垃圾,甲方另补乙方人工费、清运费围墙等工资款叁万玖仟元整(¥39000.00元)。
三、甲方责任:
1、甲方必须切断各户进户水电、外场通讯、煤气管道。
2、派一至二名工作人员监督,乙方施工及过往行人、车辆。
3、处理好相邻关系。
四、乙方责任
1、乙方在施工中做到安全文明施工。
2、拆除的建筑材料统一堆放,不得阻碍交通。
3、在实际施工中发生一切安全事故由乙方自负。
五、付款方式
整过房屋拆除完毕,甲方预付乙方元,工程全部完工后,余款一次性结清(无税票)。
六、此合同如有未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方(签字):
乙方(签字):
发包方:大坪镇大坪村委会下半坡村小组:王xx (简称甲方)
承包方:(简称乙方)
甲方在原老房子位置拆旧新建设住房,委托乙方进行拆除原老屋和渣土清运。为明确双方的权利和义务,经甲乙双方共同协商,签订本协议。
一、 施工内容及工程量
1、施工内容:建筑物拆除,渣土清运。
老房子旧的材料、老墙土的渣土清运和平整好新建房的场地。
3、施工中拆下的各类废旧材料按照甲方指定位堆放,归甲方所有,甲方自行处理。
二、 工程价款及结算方式:
2、结算方式:
(1)合同签订时,甲方按工程款50%预付给乙方工程款,合计 _ _ _元。
(2)乙方拆除工程全部结束,渣土清运完成,平整好施工场地。经甲方验收合格后,甲方将预留50%的工程款全部付给乙方,验收不合格,经有关技术部门评估后由乙方承担赔偿一切损失。
三、工期要求:
1、本协议工程定于20xx年 月 _日开工,于20xx年 月日竣工。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、 甲乙双方责任及权力:
(一)甲方:
1、乙方进入施工现场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项。
电源、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方工程项目负责人: _ _ ,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
(二)乙方:
1、制定出施工程序和步骤,做好故事安全防范措施。
2、积极配合甲方的工作。
安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业,避免不安全因素发生。
5、乙方要加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失。因乙方管理不善所发生的任何安全责任事故,由乙方自己承担全部责任,甲方不承担任何责任。
6、乙方指定 _ _为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
五、 其他:
乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经方协商同意并签订补充协议。
2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力,双方须共同遵守。
3、本协议自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
六、 违约责任:
。
2、协议执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向当地人民法院起诉。
本协议一式两份,甲乙双方一份,具有同等法律效力。
甲方: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 乙方: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
代表人: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 代表: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20xx年 _月 _ 日 20xx年 _月 _日
拆除合同:解除束缚的契约
在商业和法律领域,合同是一种为确保双方当事人权益的约定和协议。当合同的原定条件无法再得到满足时,拆除合同成为解除这一法律束缚的必要手段。本文将详细探讨拆除合同的含义、法律依据和实际应用,并通过生动案例展示其重要性和影响。
一、拆除合同的定义和原则
拆除合同是指一方或双方当事人根据合同条款或法律规定,以解除合同约定的各项义务和责任。合同的解除可以基于双方一致的意见,或者一方依据法律规定或合同条款主张解除。拆除合同时,双方应秉持公平、合法和诚实信用的原则,尊重对方的权益和义务,并遵循相关法律和条款。
二、法律依据和解除合同的方式
1.法律依据:
拆除合同的法律依据因地区和国家而异。在很多国家,合同拆除是根据民法、商法或合同法等相关法律规定的。拆除合同可以通过协商一致、违约赔偿、法院裁决或仲裁等方式进行。在中国,拆除合同由《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定。
2.解除合同的方式:
(1)协商一致:当双方都同意解除合同时,可以通过协商达成一致意见。这种方式通常需要签订解除合同协议,明确解除的条件以及各方的权益和义务。
(2)违约赔偿:当一方未能履行合同义务,违约方需要承担相应的违约责任。违约方可能被要求支付违约金、损失赔偿或其他补偿,并被迫接受合同的解除。
(3)法院裁决或仲裁:当双方无法就合同的解除达成一致时,可以申请法院裁决或通过仲裁解决争议。法院或仲裁机构将基于法律和证据,对合同的有效性和解除的合理性进行裁决。
三、实际应用和案例分析
1.合同履行不可能:
拆除合同的一个典型原因是当合同的履行变得不可能。例如,由于不可抗力因素(如自然灾害、政府政策等)或其他外部因素,合同的履行条件发生了重大变化,导致无法继续执行合同。在这种情况下,双方可以通过拆除合同来解除合同的约束。
2.合同违约:
当一方未能按合同约定履行义务时,一方可能主张解除合同。例如,当买方未能按时支付货款,或卖方未能按时交付货物,合同的违约方将承担违约责任,并可能面临合同解除的要求。
3.合同纠纷和争议:
当合同的解释或履行存在争议时,一方可能寻求法院或仲裁机构的解决。例如,当双方对于合同条款的解释产生分歧,或当一方认为合同受到了不公平的对待,解除合同成为解决纠纷的途径之一。
:
拆除合同是商业和法律领域中解除法律约束的重要手段,其依据和方式根据不同的地域和法律体系有所差异。在合同的解除过程中,公平、合法和诚实信用的原则是一方当事人应遵循的基本准则。通过合同的解除,当事人可以解除不必要的法律束缚,保护自身权益,以及有效地解决合同纠纷和争议。拆除合同为商业交易和合作关系的发展提供了灵活性和可行性,是商业活动中不可或缺的重要环节。
甲方(工程发包方),
乙方(工程承包方),
根据中华人民共和国民法典有关规定,本着平等互利原则,经甲、乙双方友好协商一致同意签订本合同。
拆除活动板房的内容,
甲方委托乙方拆除中央新闻纪录电影制片厂一标段项目活动板房二栋,板房面积约为
乙方为甲方拆除、运输活动板房的收费标准为,
元/㎡包干,具体工作内容包括,拆除、运至甲方指定地点分类整齐堆放。
全部工作完成,经甲方验收合格,乙方提供合法、有效的税务发票后一次性全部支付给乙方。
乙方服务的有关事项
严格按国家相关规范、规定进行施工生产,确保拆除部件的完好率;
严格按国家安全生产规范施工生产,如因乙方自身原因出现安全事故,全部责任由乙方自行承担。为明确双方安全责任,防止乙方施工人员发生事故,经双方协商签订协议如下,
一、甲方的安全责任,
I、涉及工地临时活动房拆除的工作,应派专人进行检查、督促,及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在拆除区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的,应要求乙
方单位事先制订工作的“三措施”(即,组织措施、技术措施、安全措施),并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、向工作班成员交待安全注意事项,施工时严格实施监护。
6、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
7、拆除工程结束后,应组织验收,对设备的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任,
1、组织施工人员学习工地临时活动房拆除安全工作规程以及甲方颁发的有关安全生产规程制度,派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训合格的人员,乙方不得派未经甲方安全教育培训合格的人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的环节,应制订施工“三措施”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体安装施工人员进行安全、技术交底,使全体施
工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措施”,并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行工地临时活动房拆除安全工作规定和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入拆除现场区域内施工,必须按规定严格执行。
5、开工前应对安装施工、工器具及安全防护设施进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导,企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9、本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派
同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派
同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行工地临时活动房拆除作业安全工作规程及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
本合同未尽事宜,双方本着友好合作精神,协商后签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
本合同自签订之日起生效,合同履行完毕后自行失效。本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,应提交工程所在地人民法院诉讼。
本合同一式
份,甲、乙双方各持
单位名称(单位公章),
单位名称(单位公章),
甲方代表(签字),
乙方代表(签字),
日期, 年 月 日
日期, 年 月 日
合同签订地点,
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定,结合本次工程实际情况,经甲乙双方协商,达成一致意见,签订本合同。
(一)工程名称:**水塔拆除工程。
(二)工程地点:
(三)工程范围:
1、拆除地面以上整座水塔;。
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;。
3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
(四)施工方式:人工作业拆除。
(五)工程施工期间:20xx年月日20xx年月日,共天。
(一)工程总价:人民币元。
(二)付款方式:水塔拆至三分之一处时,甲方给付乙方合同总价款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
(一)甲方权利及义务。
1、清理工程施工范围内的财物;。
2、指派负责对拆除工程全程跟进监督,协调工程施工过程的问题,确保工程顺利进行;。
3、为乙方的施工提供电源,保证乙方的用电;。
4、乙方人员的配置使用,甲方不得干涉。
(二)乙方的权利和义务。
2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;。
3、在施工中,必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;。
5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护,因施工造成损坏,乙方负责赔偿。
7、乙方不得将工程分包、转包,保证按时保质完工。
完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
乙方必须在规定的时间内完工,每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金,超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的由*人民法院管辖。
2、本合同自双方签字盖章后生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;。
3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
我们眼下的社会,申请书在生活中的使用越来越广泛,写作层面上,申请书下级向上级的行文方式。但是你知道怎样才能写的好吗?下面是小编帮大家整理的农村旧房拆了重建申请书(通用13篇),欢迎阅读与收藏。
XX镇人民政府:
我系X镇X村X组村民,全家X口人,现有泥砖房X间,约X平方米,其中X间厨房,X间房间,X大厅。建于X年,自建房至今已有X年,加上年久失修及连续遭遇风雨灾害。
自XXXX年XX月起,房屋出现了多处裂缝,房顶上的瓦片经常出现漏水现象。险象环生,危及全家生命安全,以至只能寄宿在好心人家。因此房子长时间无钱修葺,房屋损坏更加严重,房屋已于XXXX年XX月XX日凌晨X时XX分倒塌,剩余的墙体本身经历风雨,也已百孔千疮,岌岌可危,不敢进人,房屋状况已迫在眉睫,刻不容缓。所以我想把已倒塌的危房改造重建,可以让我的家人住进比较安心的房子,不必要每天担心房子的问题。可是由于没有什么经济来源,家庭十分困难,我自己是心有余而力不足,暂时无法重建新房。现欣闻政府的有关惠民政策,及保护人民群众的生命财产安全。恳请村委及镇政府及时核查危房险情,帮助向上级申请给予危房改造救助资金为盼。
特此申请。
此致
敬礼
申请人:XXX
20xx年X月XX日
内良乡人民政府:
我是内良乡村xx小组的村民xxx,因现居住的土坯房破旧,需要拆旧建新,特提出土坯房改造的申请。
本人保证:如果申请成功,将严格按照乡党委政府的'要求,选址按照村庄规划要求,选用《赣南苏区农村危旧土坯房改造新户型设计图集》推介的新户型图;新建房屋占地面积不超过90,层高三层以内;在规定时间内准时开工,20xx年12月底前准时竣工(墙体粉刷、通水电、门窗安装)并入住,同时将过渡性的土坯房拆除;施工过程中由自己全程监督施工质量,并承担全部安全责任;如果未按时按要求完成,本人自愿放弃农村危旧土坯房改造补助款。
申请人:xxx
xx年xx月xx日
XX村村民委员会,XX乡人民政府:
我系XX村XX组农民,全家四人,现有泥土房四间,约120平方米,其中一间大厅,四间小房间自建房至今,已有60多年,加上年久失修及连续几年遭遇风雨自然灾害20xx年起,自房屋出现了许多裂缝,房顶上的瓦片经常出现漏水现象目前房屋已经摇摇欲坠,墙体开裂、倾斜、梁柱霉烂脱节、房顶透亮,瓦片脱落,险象环生,已经成了危房,不能住人了,危及全家生命安全所以想我是多么想把我家的住房改造一下,能够让我的家人住进比较安心的房子,不必要每一天担心房子倒塌的问题我家中十分贫困,是贫困户,一年除了种地收成和我一个人外出打工,没有什么经济来源父老母已七十高龄,年老多病,已不能下地劳动上山干活儿女此刻双双读书,供读艰难可是由于家里真的十分困难,没有剩余的钱来改造我家的住房,我自我是心有余而力不足,没有经济条件来改善我家的住房条件,让家人住的安心,由于经济困难,无法重新建房
现欣闻政府的农村危房改造工程和有关惠民政策,及保护人民群众的生命财产安全,让多少风雨飘摇中担惊受怕度日的危房户远离危险,喜极而泣!所以我想请求补助,恳请村委及乡政府及时核查危房险情,帮忙向上级申请给予危房改造救助资金为盼我保证,我申请的补助只是为了改善我家的住房问题,绝对不进行其他与这无关的事情,恳请领导批准!特此申请此致敬礼
申请人:XXX
20xx年2月1日
村委会:
我是xx村xx社的社员。全家人口xx人,现居住结构的房屋为xx,由于该房屋年久失修、破损严重,已成危房,但由于我家经济困难,建房资金不足,属于(五保户、低保户、贫困残疾人家庭、农村贫困两女户、贫困单亲母亲家庭、困难退伍军人家庭、困难归侨侨眷家庭、成年孤儿家庭、一般贫困户),特申请国家危房改造补助资金予以援助。
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
xxx人民政府:
我系xx村民,全家五口人,现有泥砖房6间,约170平方米,其中一间厨房,四间房间,一大厅。建于1980年,自建房至今已有30年,加上年久失修及连续遭遇风雨灾害。自20xx年3月起,房屋出现了多处裂缝,房顶上的瓦片经常出现漏水现象。
险象环生,危及全家生命安全,以至只能寄宿在好心人家。因此房子长时光无钱修葺,房屋损坏更加严重,房屋已于20xx年5月28日零晨4时55分倒塌,剩余的墙体本身经历风雨,也已百孔千疮,岌岌可危,不敢进人,房屋状况已迫在眉睫,刻不容缓。所以我想把已倒塌的危房改造重建,能够让我的家人住进比较安心的房子,不必要每一天担心房子的问题。
但是由于没有什么经济来源,家庭十分困难,我自我是心有余而力不足,暂时无法重建新房。现欣闻政府的有关惠民政策,及保护人民群众的生命财产安全。恳请村委及镇政府及时核查危房险情,帮忙向上级申请给予危房改造救助资金为盼。
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
我叫刘xx,系炎陵县鹿原镇洣西村下龙口组农民。由于下列原因,我申请新建住房。
1、我现住的房屋,仍是70年代父母所建的简陋瓦房,至今己近30多年,虽经过多次整修,但破损处仍然较多,修修补补既难解决漏雨漏风问题,也影响房屋外观。且有两兄弟,居住紧张困难。
2、这些年来,党的政策越来越好,为建设好新农村,我也想新建住房。
3、我建房的'方案是:自家承包地,坵址:西公路上,(四界:东是唐桂兰承包地、西是潘玲英承包地、南是楼前组承包地、北是育才公路,约120平米)。
特此申请,敬请审核批准。
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
xx县民政局:
我叫xx,属xx乡xx村村民。我家五口人,家庭经济拮据,生活困难。尤其是我家所住的房屋,因年久地基下沉,黄泥砖墙墙体向外倾斜,楼顶多处出现裂缝,经常漏水。这种住房在农村来讲是危房,雨雪天有可能出现倒塌的危险,严重地影响了一家人的生命财产安全。鉴于这种情况,本人打算把这橦房拆毁,在原址上重建,因资金短缺,特向民政部门申请解决资金贰万元进行重建,不胜感激!
特此申请!
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
尊敬的乡政府:
爱和小学位于xxxxxx,建于xxxx年,走过了50多年的风雨历程,为爱和苗寨的教育事业做出了不可忽视的贡献。
我校服务半径内共有人户575户,总人口2460余人,百分之百的苗族人口,0至6周岁学龄前儿童共245人,7至12周岁儿童共250人,现该校有6个普通班和1个学前班,共有在校学生230人,有教师10人。
我校现有一栋五间一楼一底的老教学楼,是xxxx年修建的老木房,由于经过几十年的风吹雨打,地脚方、楼板、墙壁板、走廊拦杆已经全部腐烂、脱落。如果遇有大风、暴雨时,随时有落瓦、倒墙现象,是一栋严重即将倒塌的危房,时时给学校师生和过路村民带来很大的安全隐患。
村委会和学校经过了几次商讨把这栋老教学楼卖掉,以免给学生的安全带来隐患,但由于村民们的思想意识淡薄,认识不够,他们一致认为老教学楼如果卖掉后就必须在此处修建一栋房子才能同意,学校和村委会经过了几次和村组商讨都无法达成协议,如果卖得的钱也无法修建一栋房子,这样这栋危房就一直搁在那里也不敢使用。加上目前由于没有围墙,附近农户的牛、马、鸡、鸭、鹅天天都来校内拉屎撒尿,没有通过允许的车辆也经常开进校园,这对学校的管理、学生的生命安全、学校的财产安全都有极大的影响。
社会的进步,经济和科技的发展,都离不开教育事业的发展,而要发展教育事业,改善办学条件和美化教学环境则是极其重要的因素,而我爱和小学却受到了办学条件的制约,加上自然环境、民族文化以及少数民族旧风俗的影响,导致本地区经济、文化的落后,只有振兴教育,才能彻底改变我地区的落后面貌,为了使我校学生能有一个安全、舒适的学习环境。目前又要迎接国家“普九”高标准验收,我校办学条件根本无法达到验收要求。为此,特向尊敬的金堡乡人民政府领导提出请求:请求尊敬的金堡乡人民政府领导伸出援助之手,帮助改建这栋危房,想方设法帮助我校改善办学条件和美化教学环境,以解我校教师和学生的后顾之忧。
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
xx村民委员会:
我系xx乡xx村xx屯农民,全家xx人,现有泥砖房x间,约xx平方米,其中一间厨房,一间房间。
自建房至今,已有x年,加上年久失修及连续几年遭遇风雨自然灾害。自20xx年起,房屋出现了许多裂缝,房顶上的瓦片经常出现漏水现象。目前房屋已经摇摇欲坠,墙体开裂、倾斜、梁柱霉烂脱节、房顶透亮,瓦片脱落,险象环生,已经成了危房,不能住人了,危及全家生命安全。所以想我是多么想把我家的住房改造一下,能够让我的家人住进比较安心的房子,不必要每一天担心房子倒塌的问题。
我全家(你还能够把自我家里的具体状况写上去,还能够加上自我的想法,等等),家中十分贫困,是贫困户,一年除了种地收成和我一个人外出打工,没有什么经济来源。老父老母已八十高龄,年老多病,已不能下地劳动上山干活。儿女此刻双双读书,供读艰难。但是由于家里真的十分困难,没有剩余的钱来改造我家的.住房,我自我是心有余而力不足,没有经济条件来改善我家的住房条件,让家人住的安心,由于经济困难,无法重新建房。
现欣闻政府的农村危房改造工程和有关惠民政策,及保护人民群众的生命财产安全,让多少风雨飘摇中担惊受怕度日的危房户远离危险,喜极而泣!所以我想请求补助,恳请村委及乡政府及时核查危房险情,帮忙向上级申请给予危房改造救助资金为盼。我保证,我申请的补助只是为了改善我家的住房问题,绝对不进行其他与这无关的事情,恳请领导批准!
特此申请。
申请人:xxx
20xx年x月x日
宝庆乡人民政府:
我是堰沟村七组村民,全家5口人,全部挤着居住在近90平方米一座土木草房,该房屋建于八十年代,几经修缮仍能维持居住。但20xx年x月一场暴雨,使我房屋背坡塌方,泥石均挤压到我房屋,暂时出外居住,且背坡上仍有裂隙,随时都有再次塌方危险。
今年雨季,背坡再次出现塌方,泥石再次挤压我房屋,危危在及,存在严重安全隐患,已不敢居住。现向人民政府申请,希望将我户纳入危房改造项目,以得到政府支持,我户好将房屋迁建到安全地带。目前,我户已经自备了部分建房材料,并平整了新地基,望上级给予尽快批准为谢!
特此申请!
申请人:xxx
日期:xx年x月x日
镇人民政府:
XX村民委员会:
我是县XX镇XX村七(2)组村民XXX,我家住房为原生产队仓库近40平方米的木质结构瓦房,乞今已有60余年的历史。目前全家5口人全部挤着居住在近40平方米的木房。由于建造时期资金短缺,房屋质量欠佳,年长月久房屋损坏更加严重,现在房子即将倒塌,木质墙体本身经历风雨,也已百孔千疮,岌岌可危不敢住人,以至三个20余岁的孩子们打工回来只好寄宿舍在邻居家中。由于经济困难,暂时无法重新建房。现欣闻政府的有关惠民政策,及保护人民群众的生命财产安全,恳请村委及镇政府及时核查危房险情,帮助向上级申请给予危房改造救助资金为盼。
特此申请
申请人:XX
20xx年XX月X日
内良乡人民政府:
我是内良乡村小组的村民,因现居住的土坯房破旧,需要拆旧建新,特提出土坯房改造的申请。
本人保证:如果申请成功,将严格按照乡党委政府的要求,选址按照村庄规划要求,选用《赣南苏区农村危旧土坯房改造新户型设计图集》推介的`新户型图;新建房屋占地面积不超过90㎡,层高三层以内;在规定时间内准时开工,20xx年12月底前准时竣工(墙体粉刷、通水电、门窗安装)并入住,同时将过渡性的土坯房拆除;施工过程中由自己全程监督施工质量,并承担全部安全责任;如果未按时按要求完成,本人自愿放弃农村危旧土坯房改造补助款。
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xx年x月x日
尊敬的上级领导:
您们好!我是煤矿区居民xxx,郑重的向上级领导提出危房重建这一申请。
(我家住房距公路人行道2米左右,地处一个人流较多的地方。现有住房面积184,为砖木结构,建造于1995年。由于建造时期资金短缺,房屋质量欠佳。现在已有很多处裂缝,小到1~2厘米,达到10多厘米。再加长时间无人看管,房屋损坏更加严重。部分房屋已经闲置,不敢住人。墙体本身经历风雨,也已百孔千疮,岌岌可危。
房屋位于镇政府旁的主街道上,带来了许多的隐患。首先破旧的房屋影响城市容貌,不利于城镇规划。其次,房屋位于人行道旁,对来往行人的安全造成很大的危害。)
我知道,上级政府部门时刻关心我们百姓的生活和人生安全,但我家的危房状况已迫在眉睫,刻不容缓,若等到酿成大祸才采取措施则为时已晚。所以,我殷切期盼上级主管部门能尽快解决我家的危房重建问题。无论怎样,我们深信上级主管部门会正视我家的危房重建问题,会给我们一个满意的答复。
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xx年xx月xx日
学生时代,我们看过许多范文,一篇优秀的范文是能让人学到很多东西的,通过阅读范文我们可以提高语言组织能力。高质量的范文能供更多人参考,那么,一份好的优秀范文要怎么写呢?为满足您的需求,教师范文网(jk251.com)小编特地编辑了“许可合同合集”,相信您能找到对自己有用的内容。
甲方:
法定代表人:
地址:
电话:
邮箱:
乙方:
法定代表人:
地址:
电话:
邮箱:
鉴于乙方开发、生产相应的软件产品,并拥有该等软件产品的计算机软件著作权;甲方希望获得乙方开发、生产的软件的使用许可,乙方同意授予甲方该等软件的使用许可。
向 仲裁委员会申请仲裁,仲裁应依据该仲裁委员会当时的仲裁规则进行;仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力;仲裁费用应由败诉方承担,除非仲裁裁决另有裁定。
一、许可费及许可范围
1、根据本合同约定的条款及条件,乙方同意授予、甲方同意接受清单所列许可软件的非专有的、不可转让的使用许可。使用许可费合计人民币(大写)______________元,支付方式为:___________________。
2、使用范围甲方使用许可软件的范围限于:应向乙方提出书面申请,并由双方另行签署使用许可合同。甲方只有在获得乙方单独的许可使用授权,并向乙方追加支付相应的软件使用许可费后,才能在超出本合同规定的使用范围使用许可软件。
本合同是由以下双方于______年______月______日签订的:中国______是根据中华人民共和国法律正式成立并注册的企业法人(简称“买方”);______国______公司(简称“卖方”)。
3、许可限制。未经乙方事先书面许可,甲方不得实施以下行为:
(1)将许可软件向第三方提供、销售、出租、出借、转让或提供分许可、转许可、通过信息网络传播或以其他形式供他人利用。
鉴于引进______系统将会提高科学技术水平,改进______的质量和类型,在先进技术产品的使用及服务方面提供培训机会。
(2)对许可软件进行全部或部分地翻译、分解、反向编译、反汇编、反向工程或其他试图从许可软件导出程序源代码的行为,或在许可软件的基础上书写或开发衍生软件、衍生产品或其他软件。
(d)______(注册_____):指卖方的一个注册_____。
(3)限制、破坏或绕过许可软件附带的加密附件或乙方提供的其他确保许可软件正确使用的限制性措施。
(4)将许可软件用于除甲方内部使用以外的其他目的,包括但不限于向第三方提供数据处理服务、应用服务、商业共享或其他软件共享安排。
买方根据作为本合同一部分的价格和支付条件就系统付款。
(5)除掉、掩盖或更改许可软件上有关许可软件著作权或商标的标志。
二、相关服务乙方为甲方提供以下相关服务:
1、上述许可软件自本合同生效之日起________年的安装调试运行专业电话咨询服务;
2、若乙方需要甲方上门技术服务,按每小时______元另支付服务费;
3、服务期过后,甲方若要求乙方继续提供支持服务,服务费是每年______元。
三、产品保证
1、乙方保证交付的软件均符合说明书和使用手册所述功能,并由软件验收测试的成功完成予以证明。验收测试的成功完成应被视为该许可软件能达到说明书和使用手册所述功能的决定性证据。但本保证不适用于:
附件租赁合同所规定的条款将此系统租赁给买方。买方承认并同意,卖方可以自行决定。
(1)乙方之外的任何人对该许可软件作任何方式的修改;
(2)甲方未按许可软件的规定使用软件;
(3)由于甲方原因或第三方产品的故障、计算机设备故障、网络故障等使软件无法正常运行。如果许可软件未能按照说明书和使用手册的功能运行,乙方应负责对许可软件进行修正或者在修正不能的情况下,为甲方更换符合规定的许可软件。甲方有权终止许可软件不符合规定部分的使用许可。
(b)本合同规定的保证仅适用于常规安装、正常使用并在保证期内发现瑕疵的物品。该等保证不应适用于未经卖方书面同意而修改、改动或者被滥用、发生事故、过失或不当使用的物品。
2、自许可软件交付之日起________年内,许可软件的载体(磁盘或光盘)、加密附件出现物理损坏,乙方可根据甲方的书面要求给予修正或更换。
(c)本合同规定的保证取代对系统性能一切其他明示或默示保证,包括但不限于关于适销性或适合某一特殊用途的任何默示保证。
四、产品验收
1、甲方对产品外部瑕疵的异议,应在收到该许可软件____日内以书面形式提出。
在甲方指定场所完成许可软件的安装和调试工作,并与甲方一起按许可软件的说明书及使用手册规定的技术指标和参数对该软件进行验收测试,验收测试合格后,甲方和乙方代表共同在验收合格证明书上签字。
卖方在任何时候都不对视听或数据信号的任何损失、业务中断或者任何种类或性质的特殊、间接或结果性损害负责。卖方不对买方过失或过错所导致的履行本条项下义务的延迟负责。方软件乙方依据甲方的要求或双方的约定,向甲方提供的本许可软件清单之外的第三方产品的使用许可、技术指标及相关服务,甲方应以第三方在其包装中提供针对最终用户的许可使用协议和用户手册为准或与第三方单独签定相关协议。
五、免责条款乙方对甲方因许可软件遗失、被盗、被误用或被擅自修改、计算机设备故障、操作失误等情况造成的损失不负责任。
(c)本合同未在涉及卖方所有的任何产品、系统或者卖方拥有的或由卖方许可的任何所有权方面给予技术转让或转移。在本合同项下。
六、软件著作权
1、乙方保证本许可的软件有合法的著作权。若侵犯第三者的著作权,由乙方承担全部责任。
2、甲方违反本合同约定的许可软件使用许可限制,乙方可以立即终止使用许可,并有权要求甲方支付数额为许可软件使用许可费总额_____%的违约金。
双方同意制定______系统的安全计划,为防止系统在装运、储存、操作或双方进行与本合同有关的其他活动期间(包括保证期和保证期后)被_____或有其他泄露,该计划规定将要建立并保持的安全程序。目前的______系统安全要求以前已提供给买方。
七、第三方软件乙方依据甲方的要求或双方的约定,向甲方提供的本许可软件清单之外的第三方产品的使用许可、技术指标及相关服务,甲方应以第三方在其包装中提供针对最终用户的许可使用协议和用户手册为准或与第三方单独签定相关协议。
(a)它是在其州内或国内正式成立和注册的,符合各项规定,它有权力和授权签订并履行本合同及由其签署并递交的、与之有关的任何其他协议和文件(在本合同中,统称“文件”)。
八、违约责任本合同签订即具有法律效力,双方必须严格遵守,如有一方违约,其必须承担违约责任并赔偿对方因此而遭受的全部损失。
(a)买方同意使用至少与买方使用于自身专有资料相同的谨慎与防范措施,对卖方向买方透露的、包含专有资料并标明“保密”的任何资料或数据,如卖方的图纸和软件(包括但不限于设计、报告、软件文件、手册、模型等等)予以保密,但无论如何,谨慎不得低于合理程度。未经卖方书面允许,不得复制、向他人透露或者使用该等资料或数据。这些义务不适用于下述任何资料或数据:在未违反本条的情况下属于或成为公共资料的资料或数据;
九、争议解决凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议,各方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成,双方同意采取下列第____种方式解决:
(b)甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息,均应视为该方的商业秘密,未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的,应负相应的赔偿责任。不论本合同是否解除或终止,本条款在保密期限内持续有效。
1、向___________仲裁委员会申请仲裁,仲裁应依据该仲裁委员会当时的仲裁规则进行,仲裁费用应由败诉方承担,除非仲裁裁决另有裁定。
(c)除在本合同中有明确规定,双方同意。
2、向有管辖权的____________人民法院起诉。
十、其他本合同自双方授权代表签字并加盖公章生效;一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
签约日期:________年____月____日
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
签约日期:________年____月____日
本合同是由以下双方于______年______月______日签订的:中国______是根据中华人民共和国法律正式成立并注册的企业法人(简称“买方”);______国______公司(简称“卖方”)。
鉴于卖方多年来从事______系统的设计、生产、销售业务并为该系统提供服务,并在进一步开发;
鉴于买方愿意建立一个______系统;
鉴于引进______系统将会提高科学技术水平,改进______的质量和类型,在先进技术产品的使用及服务方面提供培训机会,并且通过创造一种平等、积极的工作环境促进工人的权利和尊严,从而对中国人民做出贡献;
鉴于按照平等互利的原则,经友好协商,买方已决定它愿成为______系统的使用人,而卖方愿意提供该等系统供买方使用。
本协议书上的明示担保是许可方就该许可软件所作的惟一担保?它将取代其他明示或默示的担保,其他的担保包括。
因此,考虑到本合同中所含的相互条款和协议,现双方特协议如下:
1.定义
下列词语在本合同中应有如下含义:
(a)商用______系统:(略)
(b)用户______系统:(略)
(c)控制用计算机:指由买方用于______系统及其所控制的一切______系统组成部分。
(d)______(注册商标):指卖方的一个注册商标,卖方用其表示生产和销售的______系统的一个较早版本。
如果没有其他原因?只是由于许可方根据协议书在向被许可方提供信息、资料或服务时严重的疏忽大意或者有意出错,则许可方将就任何性质的间接的、或后果性的损害向被许可方或其他任何人承担责任,但又不限于,良好旨意的丧失、工作中断、计算机失效。
(e)______(注册商标):指______系统的一个较晚版本,卖方用该词指作为本合同标的的系统。
2?如果该许可软件成为或依许可方的判断很可能要成为侵犯他人在权利要求中所称的版权、商业秘密权或专利权时,许可方有权采取措施以使被许可方得以继续使用该许可软件或者其替代或修改软件。
(f)系统:指卖方的______系统。(略)
(g)标准转换器:(略)
2.系统的提供
(a)卖方根据作为本合同一部分的产品说明和规格及交货和安装时间表提供系统,买方根据作为本合同一部分的价格和支付条件就系统付款。
此处封装的是S程序,可供您——同意本协议的客户使用。A公司同意授予,客户同意接受非独占、可转让的许可,以使用随本协议书所提供的程序。请仔细阅读这些条款,如果您不同意本协议。
(b)在买方订购的______系统可以提供使用之前,卖方应根据本合同
附件七租赁合同所规定的条款将此系统租赁给买方。买方承认并同意,卖方可以自行决定,通过改进租赁给买方的______系统、提供一个不同的系统或者将前述两个系统结合起来,提供买方所订购的______系统。
本协议从客户接受之日起生效,直至由下列行为提出终止:(a)客户自行销毁或向A返还他所持有的程序的所有拷贝;(b)A发现客户未能遵守本协议。客户必须以书面形式向A证明。
3.系统保证
(a)卖方声明并保证,卖方是本合同中向买方许可、租赁或销售的一切知识产权的所有人或受益被许可人,并且卖方有权向买方许可、租赁或销售前述知识产权。卖方保证本合同项下提供的系统和一切设备及有关软件(除控制用计算机及控制用计算机操作系统软件)自验收日期后的一年内没有品质及工艺方面的瑕疵,两者的保证期应自装运日期后为期一年。卖方在该期间内应免费在买方场地修理、更换并重新安装______系统或其任何有瑕疵的部分。卖方保证不包括控制用计算机或系统中包含的控制用计算机操作系统软件,但卖方应(在可转让的范围内)向买方转让任何著名生产厂商对控制用计算机或系统中包含的控制用计算机操作系统软件的保证。如果不存在验收日期后为期一年的该等转让保证,卖方应为买方利益并作为购买价款的一部分,为该等控制用计算机及操作系统软件购买硬件和软件维修续期合同。
客户同意:(a)除本许可以外,不使用或允许他人使用该程序;(b)客户有权转让该许可,除此之外,不将该程序或其任何部分,或者是伴随文件向客户雇员之外的任何人泄露或提供利用。
(b)本合同规定的保证仅适用于常规安装、正常使用并在保证期内发现瑕疵的物品。该等保证不应适用于未经卖方书面同意而修改、改动或者被滥用、发生事故、过失或不当使用的物品。
为保证行业推荐产品证书和标志的正确使用,维护证书和标志的权威性、信誉、企业的利益以及消费者的合法权益。
(c)本合同规定的保证取代对系统性能一切其他明示或默示保证,包括但不限于关于适销性或适合某一特殊用途的任何默示保证。买方就卖方违反本合同规定的任何保证享有的唯一救济应是卖方为履行该等保证而进行的修理和(或)更换。
卖方在任何时候都不对视听或数据信号的任何损失、业务中断或者任何种类或性质的特殊、间接或结果性损害负责。卖方不对买方过失或过错所导致的履行本条项下义务的延迟负责。
4.系统许可
(a)控制用计算机的操作系统软件按本合同附件五规定的操作系统许可人进行分许可的条件和条款向买方提供。
以利于消费者识别以及监察部门及乙方推荐产品机构的市场监督。
(b)系统操作所需的一切卖方软件按本合同附件四规定的许可向买方提供。
5.______系统的安全要求
双方同意制定______系统的安全计划,为防止系统在装运、储存、操作或双方进行与本合同有关的其他活动期间(包括保证期和保证期后)被盗窃或有其他泄露,该计划规定将要建立并保持的安全程序。目前的______系统安全要求以前已提供给买方。买方同意采用和遵守并(或)促使其代理人采用和遵守卖方不时建议的替代和补充安全要求。
6.相互声明
各方声明并保证:
(a)它是在其州内或国内正式成立和注册的,符合各项规定,它有权力和授权签订并履行本合同及由其签署并递交的、与之有关的任何其他协议和文件(在本合同中,统称“文件”)。
甲方应建立推荐产品标志使用制度,乙方要求时应书面报告推荐产品证书和标志的使用情况。
(b)其签署、递交和履行文件已经通过一切必要的行为获得正式授权。
7.保密
(a)买方同意使用至少与买方使用于自身专有资料相同的谨慎与防范措施,对卖方向买方透露的、包含专有资料并标明“保密”的任何资料或数据,如卖方的图纸和软件(包括但不限于设计、报告、软件文件、手册、模型等等)予以保密,但无论如何,谨慎不得低于合理程度。未经卖方书面允许,不得复制、向他人透露或者使用该等资料或数据。这些义务不适用于下述任何资料或数据:在未违反本条的情况下属于或成为公共资料的资料或数据;
当推荐产品证书被暂停、撤消或注销后,立即停止涉及认证内容的广告宣传,停止推荐产品标志的使用。在推荐产品证书被撤消或注销的情况下,还应按乙方要求交回有关文件(包括推荐产品证书)。
(b)甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息,均应视为该方的商业秘密,未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的,应负相应的赔偿责任。不论本合同是否解除或终止,本条款在保密期限内持续有效。
中国电源行业推荐产品证书评审收费标准中国电子商会电源专业委员会行业推荐产品委员会不以赢利为目的,实行有偿服务。参照执行国家“计价格[20XX]1610号”文件规定的收费标准,具体注册收费项目和标准如下:
(c)除在本合同中有明确规定,双方同意,卖方对保密或专有资料的透露并不意味向买方授予卖方任何专利、商业秘密或版权的许可;
其间发生费用由甲方支付。
(d)任何一方未经另一方每次书面明示同意(该等同意不得被无理拒绝或拖延),不得在推售、广告、公关活动中或以任何其他形式,使用另一方、其母公司、子公司、其他关联公司的名称或者任何商标或商号(或象征)。
凡甲方未按乙方规定正确使用推荐产品证书和推荐产品标志时,乙方有权进行追究,视情节向甲方提出处罚并做出相应处理,必要时。
8.补偿
(a)每方应就其按本合同规定履行其本合同项下义务所导致的、与其有关的或由其引发的一切损失、损害、责任、支出、费用、索赔、诉讼、要求、诉讼行为、诉因、程序、判决、估定税额、欠额以及收费(合称“损害”)补偿另一方、另一方的股东、董事、管理人员、雇员、代理人、被指定人、受让人或其中任何一人,使之不受损害,并且在不对上文所述予以限制的条件下,买方还应就下述各项所导致的、与其有关的或由其引发的上述任何事项补偿卖方:(略)。
(b)如果第三方提出一方按本合同规定有权获得补偿的索赔请求,受补偿方”)应在实际可能的情况下尽早通知另一方(“补偿方”但无论如何不得迟于在收到该等请求后的第______日。受补偿方未给予该通知并不排除其按本合同规定寻求补偿,除非未给予该通知使补偿方抗辩该索赔请求的能力受到实质影响。补偿方(与其自行选择的律师一起)应及时对该索赔请求进行抗辩,而受补偿方应在对该索赔请求进行抗辩时与补偿方合作,包括按照补偿方规定的原则就该事项达成和解(补偿方承担该和解的一切费用与支出)。如果补偿方收到索赔通知后未为受补偿方辩护。
卖方(下称“许可人”)特此按本附件条款和条件向买方(下称“被许可人”)授予使用和复制本许可合同第10条所列及产品规格所述软件程序的不可转让的非独家许可,而被许可人特此按本附件条款和条件接受该许可。本许可合同第10条所列的、构成_________控制系统的程序,与其任何拷贝、复制件或摘录一起,在本附件中统称为“程序”。除本附件具体规定的以外,未授予任何许可,无论是明示的还是默示的。
无论本条有何相反的规定,如果发生对买方的诉讼、索赔、诉讼行为或程序是基于以下主张,即卖方制造并销售给买方的物品侵犯了任何第三方的______国专利、版权、掩模、商标、商业秘密或其他任何知识产权,则卖方将就该诉讼、索赔、诉讼行为或程序为买方辩护,并将支付终局判决(不能再上诉的)判定由买方承担的损害赔偿与费用,以及买方实际的支出与费用,上述规定的条件是:
(1)卖方被及时告知侵权指控的发生,并得到与该侵权指控有关的每一通讯、通知或其他诉讼文书的副本,
(2)得到该辩护的独家控制权(包括选择律师的权利),以及就该诉讼或程序进行妥协或者和解的独家权利;卖方在本合同项下的责任(如果有的话),应严格地并且仅仅限于卖方因买方销售侵权物品而应从买方获得的特许权使用费收入金额。如果侵权是由买方交货后有人将物品混合、添加或改造而引起。
事先未经卖方以书面形式同意,不得在_________系统控制用计算机硬件上安装、操作或配置任何其他程序。这也包括可能由卖方提供的、不在本许可合同范围内的操作软件或应用软件。
如果卖方制造并向买方提供的任何物品被判定侵犯有效的______国专利,且卖方被禁止使用该专利,或者如果卖方相信很可能发生侵权,卖方将尽一切合理的努力,自费从以下措施中作出选择:(1)为买方取得使用该等物品而不产生侵权责任的权利,或(2)以在其他方面实质上符合本合同所有规定的非侵权替代品来代替或改造该等物品,或(3)在该等物品被返还后,退还该等物品的购买价以及运费(扣除向买方交货至退还期间使用该等物品并从中获得利益的折扣金额,该折扣金额按从卖方装运之日起______年直线式折旧来计算)。如果交货完成前发生侵权指控,卖方有权拒绝进一步装运,而不构成违约。如果卖方还没有被禁止向买方销售该等物品,应买方请求,卖方可以(仅由卖方酌定)向买方供应该等物品,在此情况下,买方应被视为向卖方作出与本合同上文所述相同的专利补偿保证。
如果有人指称卖方按照买方规格制造的物品侵犯了有效的______国专利,并以此为根据向卖方提起诉讼或程序,则买方应被视为已向卖方做出同样的专利补偿保证。
程序产权属于许可人,程序或其任何部分的产权、所有权或技术并未因此转给被许可人。程序构成许可人的保密、专有资料和商业秘密,而不论程序或其他任何部分是否已获得或者可能获得版权和(或)专利。
买方应将第三方侵犯本合同项下许可给买方的知识产权及时通知卖方。如果第三方侵犯该等知识产权,双方应互相合作,采取适当的行动制止该侵权行为。上文规定了本合同双方就专利、版权、掩模、商业秘密、商标以及其他专有权利的侵权(无论是直接的还是协从的)所承担的唯一责任。
除非本附件明确允许,被许可人不得将程序或其任何部分透露或者以其他方式提供给第三方和被许可人没有必要授权其在业务中使用程序的任何雇员。被许可人应采取一切合理、必要的步骤,保证许可人(或其雇员)不将程序或其任何部分透露或者以其他方式提供给任何第三方。
9.不可抗力
“不可抗力”指自然现象、火灾、意外事故、火灾、地震、罢工或工厂关闭、骚乱、暴动或动乱、禁运、战争,任何将来的法律、命令、法规或其他政府行为,运输迟延、能源短缺、原料短缺或在卖方合理控制之外的卖方供应商延迟交货。如果不可抗力的原因阻止、限制、延迟或干扰卖方履行本合同,则应免除卖方对不可抗力所延迟或阻止的部分的履行,但是,卖方应采取合理的措施避免或消除该等造成不履行的原因,并且一旦该等原因被消除,则卖方应继续履行原受被消除原因影响的条款。
10.终止
(a)如果发生下列情况,买方或卖方应有权终止本合同:另一方为债权人利益转让其权利,或者一位管理人、破产托管人或类似官员被指定管理该方的全部或任何部分财产或业务,或者该方被宣告破产。
对于向被许可人提起的诉讼,许可人同意自行承担费用为被许可人辩护,对于有管辖权法院在上述任何诉讼的终局判决中判由被许可人承担的损害赔偿和费用,许可人将对被许可人作出补偿,其范围是判决基于这一主张,适用上述规定的条件是,被许可人已用书面形式及时将该项诉讼的主张和提起通知许可人,并允许许可人通过其律师对诉讼进行辩护,给予许可人可以合理得到的一切资料、协助和授权,以便使许可人能够进行辩护,许可人在本许可合同项下的责任(如果有的话)应严格地并且仅仅限于许可人因被许可人销售侵权产品而从被许可人处得到的特许权使用费收入金额,许可人有权控制上述任何诉讼(包括上诉)的辩护及其一切谈判,其中包括达成任何和解或妥协的权利。如在任何诉讼中程序被判为构成侵权。
(b)如果买方疏忽或不按照本合同的条款付款,而且该情形在书面通知买方后______个工作日内未获补救,卖方应有权终止本合同。卖方可以(由其酌定)将买方补救的时间期限延长。
(c)在程序退还许可人之后给予被许可人抵免,但要从中扣除使用、损坏和陈旧的折旧费。
11.不放弃权利
均不得被解释为对任何随后的违反或不履行不予追究、或对本合同项下任何该等条款、权利或特权的放弃。
被许可人未按附件三支付任何许可费或者未能遵守本许可证合同的条款和规定,而且在书面通知其纠正后持续达到_________天。
12.通知
一方按照本合同可能向另一方发出的所有通知、请求或其他通讯应以书面做出,各方通讯地址如下:(略)
13.合同期限届满
本合同于生效日起______起期满。
双方于首页载明的日期正式签署本合同,以资证明。
卖方买方
姓名:______ 姓名:______
职务:______ 职务:______
日期:______ 日期:______
附件(略)
许可人:×有限公司(下简称“甲方”)
注册地址:________________________
法定代表人:______________________
被许可人:股份有限公司(下简称“乙方”)
注册地址:________________________
法定代表人:______________________
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国商标法》以及其他法律、法规的有关规定,为了明确许可方和被许可方的权利、义务关系,双方本着平等自愿、诚信的原则,签定如下合同:
第一条 甲方许可乙方使用其拥有的在国家商标局核定服务项目第____类____________________商品上使用的注册商标。该注册商标名为:,注册号码为____________________。
第二条 许可使用的商品范围:
乙方可以在____________________________等商品范围内使用该注册商标。
第三条 使用期限:
乙方无偿(或有偿)使用该注册商标的期限为____年。在规定的使用期届满前30日内,双方如愿意延长使用期,应重新签订合同。在特许经营合同履行期间,甲方不得(或可以)启用新的商标以代替本合同许可使用的商标。
第四条 乙方有权在约定期限内无偿(或有偿)独占使用该注册商标。甲方不得放弃注册或放弃续展注册,并应保证其注册商标不被宣告无效。按照特许经营合同规定的期限与特许权使用费一并按月(季)交纳。
第五条 乙方有权同时依法使用其他商标,甲方不得限制其使用。
第六条 甲方有权监督乙方使用其注册商标的商品的质量。乙方应当保证使用该注册商标的商品质量,并应在使用前述商标的商品上标明甲方的名称和商品产地。
第七条 在本合同有效期内,甲方或其授权代表有权在任何合理的时间检查使用上述商标的产品的质量。乙方应采取一切必要的措施以满足甲方的质量标准和要求。如有不符上述要求的做法或销售。甲方在本合同下的权利与义务,乙方可以依据合同向分部主张权利。
第八条 甲方承诺上述商标不侵犯第三方的商标权或其他知识产权。乙方承认尊重甲方对上述商标的所有权、权利和利益,并承诺不以任何作为或不作为危及上述商标注册的有效性。
第九条 乙方同意告知甲方其知晓的任何未经授权使用的易与上述商标产生混淆的类似商标或仿制品。应甲方要求,乙方应协助甲方防止、对抗和制止上述侵权行为。
第十条 乙方同意将本合同向国家工商行政管理局商标局备案,费用自负。
第十一条 违约责任:对于因任何一方与本合同有关的任何行为或被指控的任何行为引起的任何索赔、要求、诉讼、和解、裁决或判决,包括任何第三方的索赔,该乙方同意赔偿对方因此而导致的一切损失(包括律师费)。且通过乙方加入的中国律师知识产权维权业务协作网能在全国范围内有效维护甲方的商标合法权益;
第十二条 本合同包含双方关于本合同主题事宜的完整合同,取代双方之前的任何类似合同。任何对本合同的修改须以书面形式作出,经双方签字后方可生效。
第十三条 凡因本合同所发生的争议,双方应友好协商解决。协商不成的,任一方均有权将争议提请__________仲裁委员会并根据其仲裁规则仲裁解决。仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
第十四条 本合同经双方授权代表签署后生效。
第十五条 本合同一式两份,双方各执一份。
许可方:×有限公司(盖章) 被许可方:股份有限公司
授权代表:(签字)
授权代表:(签字)
签约时间:____年____月____日
签约地点:________________________
合同编号:______________
商标使用许可人(甲方):_________________________
商标使用被许可人(乙方):_______________________
根据《中华人民共和国商标法》和《实施条例》的规定,双方遵循自愿和诚信的原则,经过友好协商签订本商标使用许可合同。
商标授权范围
一、甲方将已在国家工商总局商标局注册登记的第______类商标(注册号:______)许可乙方使用在其门市和生产的______产品包装上。甲方违反本合同关于独占或排他许可使用的约定时,乙方有权要求支付合同约定许可使用费的 %作为违约金。
二、商标标识:(另附页)
三、许可使用的期限自______年______月______日起至______年______月______日止。合同期满,如需延长使用时间,由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。
四、甲方许可乙方使用商标的地域范围:中华人民共和国境内。
五、甲方许可乙方使用商标的形式为:在中华人民共和国区域( )行业内普通许可使用。合同存续期间,不在______行业同类产品上,授权其他生产厂家使用甲方的第_______类商标。乙方逾期不支付许可使用费的,每逾期一日向甲方支付逾期金额的0.1%作为违约金。
六、许可乙方在产品包装、企业牌匾、宣传资料上使用的说明文字:
_________________________
_________________________
双方的权利和义务
七、乙方向甲方交纳_____万元人民币作为商标、冠名使用费。
许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量“被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量;乙方必须保证在其生产的商品上。使用甲方注册商标的产品”乙方违约擅自扩大被许可使用商标的使用范围或使用商品的,甲方有权要求乙方停止侵害行为,并可要求乙方增加支付 %的许可使用费。
九、乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合,不得超越许可的产品范围使用甲方的注册商标。
十、根据《中华人民共和国商标法》规定,乙方必须在使用甲方注册商标的商品上标明乙方的企业名称和产地。
十一、甲、乙方应在商标许可合同到期前两个月,就是否继续授权使用商标进行协商,到期继续使用重新签订《商标使用许可合同》并续费备案,不续签合同则自行终止。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应通过友好协商解决,如果双方不能协商解决。
十二、合同终止后,乙方不得在其门市和产品上使用甲方的授权商标、标识,以及在本合同第6项中许可乙方在其产品包装,企业牌匾、宣传材料中所规定的文字,否则甲方有权依法追究其侵权责任。提交 仲裁委员会仲裁。
十三、甲方在合同有效期内,依据《中华人民共和国商标法》第四十条规定,有权利监督乙方产品质量,乙方有责任将包装设计文稿交给甲方审核备案,以免出现与法律相违背的情况。1 双方对合同洽谈及履行过程中获悉到对方的商业秘密和相关秘密信息,有保密的义务。
十四、甲方对乙方的商标使用许可授权,是根据《中华人民共和国商标法》及《实施条例》的规定,仅为提高乙方知名度、扩大市场占有率所进行的企业形象和产品形象策划和包装。是在法律许可下的合法授权并受到法律保护。双方都是独立法人,各自独立承担法律责任;以及与本合同无关的法律责任均不得涉及对方;甲、乙各方的债权、债务。2 合同未正式生效前、合同提前解除或履行完毕终止时。
合同的生效与终止
本合同生效的条件:_______________________
十五、双方在商标使用许可合同上签字、盖章。
十六、乙方按合同的约定金额足额交付了甲方商标使用费。
十七、甲方将商标使用许可合同递交国家工商总局商标局备案。
十八、乙方使用在甲方授权注册商标的产品,必须要具备如下条件:
●由国家技术监督局指定检测部门出具的产品检测合格报告。
●国家明令需要具备环保认证的产品,必须获得国家级环保机构认证或国家指定机构的认证。
●必须要执行国家强制标准的产品必须达标。
本合同自签字的_____个月内,由乙方到所在注册工商局存查。
十九、合同生效日期以双方代表签字盖章为准。
本合同终止的条件:_______________________
二十、商标使用许可合同的许可期限到期没有续签合同。
二十一、乙方违反《中华人民共和国商标法》及《实施条例》的规定,在使用甲方注册商标之后,其产品粗制滥造,以次充好,欺骗消费者并构成对甲方声誉的严重损害的。3 司法机关以及其他国家机构依照法律规定,要求合同一方提供上述商业秘密的,提供方应事先通知合同另一方。
二十二、乙方在签署本合同后_____个工作日内,商标使用许可费没有全额进入甲方指定帐号(银行公休、假日顺延)。产品“(或”服务“)指的是(用必要的和适于本许可实际情况的专门术语进行描述)货物(或服务)”
交易程序
二十三、甲方先将合同传给乙方审核,乙方无异议后交纳
万元人民币,付款方式可分为两种方式:
第一种是一次付清,甲方承诺在_____小时之内加急将合同交付国家工商局商标局备案,如果国家工商局商标局不受理此备案,甲方将全部退还所有商标许可使用费给乙方。按照本协议的条款和条件,许可方授予被许可方非独占许可证:
第二种方式:乙方先付全款_____%部分,剩余部分款项在甲方递交国家工商局商标局受理后结清。如果乙方在甲方办理完所有手续后,在_____个工作日内不予甲方办理完所有结算事宜,甲方视乙方违约,有权解除与乙方的合同,中止乙方使用其注册商标,所收乙方的费用作为对甲方的补偿。
二十四、代理机构将双方签署的《商标使用许可合同》递交国家工商总局商标局后,甲方所承担义务的全部完成。被许可方确认许可方本许可商标的所有权,在许可商标的使用中被许可方保证不损害许可方的名誉和利益,被许可方理解并同意:除本协议规定的许可商标的使用权外,本协议未授予被许可方任何别的权利、资格或利益。
二十五、国家工商总局商标局在受理《商标许可使用合同》后,依据其行政程序,向甲方发《商标使用许可备案通知书》,并在全国性的《商标公告》上公告。许可方有权终止本协议,但需提前30天以书面方式通知被许可方;被许可方违反本协议的重大条款;被许可方宣告破产或肯定无偿付能力;被许可方指定接管人或受托人占有其资产或政府当局查封了被许可方的财产;
二十六、甲方指定_____投资顾问有限公司为甲方收款结算单位,全权负责甲方在中国境内商标使用许可中的事务工作,并对乙方使用过程中出现问题、争议或法律纠纷。.协议终止后。
二十七、根据《中华人民共和国商标法》及《实施条例》的规定订立的《商标使用许可合同》,具备合同中的生效条件,即对双方具有法律约束力。.协议终止后,被许可方应停止一切自认为有许可商标使用权的活动,停止一切自认为与许可方相联系的活动;除了万一因被许可方违反协议,许可方终止许可外。
许可人:_________,系依据中国法律成立并合法存续的企业,及其全权代表的相关下属企业或单位。
被许可人:_________,系依据中国法律成立并合法存续的股份有限公司。
鉴于:_________(许可人)获国务院批准,对其资产进行了重组(以下简称“重组”),并作为发起人,依据中国法律于_________年_________月_________日,成立了_________(被许可人)。
_________(被许可人)注入重组前属于_________(许可人)及其下属企业或单位的主营业务,包括石油、天然气的勘探和开发、炼油、化工、管道运输、产品销售、有关科研机构以及相关的资产、负债和所有者权益(以下统称“核心业务”)。_________(许可人)拥有用于核心业务的商标,并愿意将该等商标许可给_________(许可人)使用,且_________(被许可人)有意使用该等商标。
据此,双方协议如下:
第1条 许可人
本合同许可人是_________(许可人)及其全权代表的相关下属企业或单位,其中包括_________(许可人)本身,以及向_________(许可人)发出关于代表其签署本合同等事宜的“授权委托书”的_________(许可人)的全资子公司及其所控制的企业或单位。
第2条 商标
本合同项下的商标是指截止至本合同生效时,许可人在中华人民共和国境内外,已经登记注册的与核心业务有关的商标,包括但不限于附件所列的商标(以下统称“许可商标”)。在合同执行过程中一方或双方出现违约情形,责任如何分担应事先予以约定。如哪些情况构成违约,责任如何承担,责任形式有哪些,什么情况下可以解除合同。违约责任的承担一定要具体化,违约金如何计算,不要笼统规定违约一方全部承担违约责任。
第3条 许可
3.1 许可人允许被许可人及其全资子公司和控股公司依照商标注册类别在其生产的商品上和提供的服务中使用许可商标,包括但不限于附件所列之使用商品(以下简称“许可使用商品”)。双方出现争议协商不成,采取哪种解决方式:是诉讼,还是仲裁?到哪个法院进行起诉?
3.2 被许可人根据本合同的规定使用许可商标,且该等使用系排他性的使用,但许可人仍然可以使用该等商标。除非经被许可人同意,许可人不得允许第三方使用,亦不得向第三方转让任何许可商标。督促许可方须在签订之日起3个月内将商标使用许可合同副本向商标局办理备案;商标使用许可合同未经备案的,不影响该许可合同的效力,双方将许可合同副本送交双方所在地工商行政管理机关备查。商标许可合同签订后,应尽快办理备案备查的手续,使合同内容及合同执行处于公众的监督之下。特别是被许可人属于独占或排他许可的被许可人的情况下。
第4条 期限
4.1 被许可人可以使用任何一个或多个许可商标直至许可商标注册期届满而不受法律保护或直至双方达成协议的终止使用日期。乙方垫付的前款费用经调解(含诉前调解)结案或经法院判决结案由侵权人承担的,执行到甲方帐上后。监督帮助商标许可方维持商标的有效性。商标权不得转让给第三人;不得放弃续展注册;不得申请注销商标,不能妨碍被许可人合法使用商标等。当然被许可人也应积极使用商标。
4.2 上述4.1条所述之注册期后满或终止,不影响本合同项下其他未到期或未终止使用的商标的许可使用。乙方自行承担举证不能或败诉的责任。甲方对乙方因败诉或不能执行等因素未能收回所垫付费用的,不承担任何经济责任。发生商标侵权时,督促许可方与被许可方应积极配合,共同维护商标的有效性。三种许可的被许可人诉讼权利是不相同的,独占许可的被许可人有权单独向人民法院提起诉讼,排他许可的被许可人,在权利人不起诉或不申请的情况下,才可以向人民法院提起诉讼,或提出诉前禁令、证据保全的申请;普通许可的被许可人则只能在许可人有明确授权时,才能提起诉讼或诉前禁令。在不能制止侵权的情形下。
第5条 费用
第6条 双方的权利和义务
6.1 许可人的权利:
(a)有权按本合同的规定使用本合同项下的商标。
(b)有权要求被许可人依本合同约定支付许可商标维系费用。
6.2 许可人的义务:
(a)除非经被许可人同意,许可人不得允许第三方使用,亦不得向第三方转让许可商标。
(b)承诺并保证本合同项下商标许可的合法性。如果因本合同导致第三人的索赔、诉讼或给被许可人造成任何损失,许可人保证使被许可人免受该类索赔、诉讼和损失的侵害,并就此向被许可人进行赔偿。被许可人对商标的使用情况可能影响到许可人的利益,甚至关系到商标是否能维持其有效性,一般许可方在许可前会对被许可人的生产能力、管理能力和技术水平等进行考察,许可方也会采取措施控制被许可人使用该商标的商品或服务质量。控制的方式包括帮助和监督,如定期不定期的派技术人员进行指导、培训、巡视等或进行其他的交流活动,比如定期不定期的抽查、抽检产品,确保使用相同商标的不同企业的产品质量保持相同。许可方对商品的监督不仅权利也是义务,若不履行品质控制义务将付出被剥夺商标权的惨重代价。当然作为被许可方有义务接受许可人对商品质量的监督审查,保证使用许可人注册商标的商品或服务质量。
(c)许可人保证按时向有关机关交纳有关维系许可商标有效性的费用;负责保持许可商标的注册状况,不放弃续展注册,不申请注销;并依据被许可人的要求,在被许可人要求的国家和地区注册登记该商标。许可合同终止后,被许可方不得再继续使用许可人的商标。那么被许可方的剩余货物的销售期限、剩余商标标识如何处理等也应予以约定,以最大限度内减少损失。为防止纠纷。
(d)本合同签订后,许可人负责依法向工商行政管理机关及商标管理机关办理本合同备案存查手续。
(e)根据被许可人要求或许可商标保护需要,向国家有关机构就有关许可商标申请保护。
6.3 被许可人的权利:
(a)有权按本合同的规定依法使用许可商标。
6.4 被许可人的义务:
(a)非经许可人同意,被许可人不得与第三人就许可商标再签订使用许可合同。
(b)如发生许可商标侵权事宜,许可人负责向有关部门投诉或起诉,被许可人应当协助查明事实。
(c)依照本合同约定,按时向许可人支付许可商标的维系费用。
第7条 双方进一步的保证
本合同双方有义务采取进一步的其他必要的行动,包括签署其他有关的协议或合同或文件,以确保本合同宗旨和规定内容的实现。乙方应当严格遵守律师职业道德和执业纪律,依法维护甲方合法权益,不得以任何名义和任何方式损害甲方的名誉和商业信誉。接受方不得再生产、出售、处理任何合同产品。综上所述,双方在签订和履行商标使用许可合同时,对被许可的商标要有充分的认识了解。
第8条 合同的变更和终止
8.1 对本合同的任何变更,须经双方同意,并以书面形式作出方可生效。
8.2 本合同按下列方式终止:
(a)本合同期限后满,或_________。
(b)本合同有效期限内双方达成终止协议,或_________。
(c)本合同任何一方因地震、风暴、水灾、战争等不可抗力丧失继续履行本合同的能力,或_________。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国商标法》以及其他法律、法规的有关规定。
(d)根据法律、法规的规定,或有管辖权的法院或仲裁机构所做出的终止本合同的判决、裁定或决定而终止本合同。条 许可费用,乙方有偿使用该注册商标,需每年支付甲方人民币##元,乙方需于每年##月##日-##月##日支付该笔费用。逾期未支付,则视为乙方违约。
8.3 无论8.1和8.2条如何规定,被许可人有权按其生产经营需要,决定终止使用本合同项下一个或多个许可商标,并须在该日之前书面通知许可人该等终止。一俟被许可人按前款规定终止使用该等商标。条 甲方有权监督乙方使用其注册商标的商品的质量,如发现乙方有不当使用本合同项下商标的行为,甲方有权提出整改意见,则甲方可收回乙方商标使用权,乙方不再享有本合同项下商标使用权,且乙方已经支付的许可使用费,乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。
第9条 违约责任
任何一方违约,另一方可以要求或采纳本合同和法律所允许的补救措施,包括但不限于实际履行和补偿经济损失。甲方有权监督乙方使用注册商标的商品质量,乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。乙方应按中华人民共和国有关部门的质量标准生产,甲方不定期的抽查商品质量。6. 本合同的执行中,对其条款的任何变更、修改和增减,都须经双方协商同意并签署书面文件。甲方或其授权代表有权在任何合理的时间检查使用上述商标的产品的质量。乙方应采取一切必要的措施以满足甲方的质量标准和要求。乙方应在接到甲方或其授权代表通知后立即采取补救措施。从甲方通知之日起30天内,乙方仍未采取补救措施,则甲方可收回乙方商标使用权,乙方不再享有本合同项下商标使用权。
第10条 双方的陈述和保证
10.1 许可人的陈述和保证:
(a)许可人是依法成立的企业,具有独立的法人资格,现持有有效的营业执照。
(b)许可人一直依法从事经营活动,并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动。
(c)许可人为签署本合同所需的一切政府审批(如需要)以及内部授权程序都已获得或完成,签署本合同的是许可人的有效授权代表,并且本合同一经签署即构成对许可人有约束力的责任。条 乙方同意告知甲方其知晓的任何未经授权使用的易与上述商标产生混淆的类似商标或仿制品。应甲方要求。
有效合同到底该如何去写?合同在我们的工作中起到了很大的作用。一份相对完善的合同需要以具体交易需求为目标,希望这篇“道路合同”能够完美地满足您的需求,建议你将这个链接发到你的朋友圈中让更多人受益!
6.1 承包人在工程具备竣工验收条件前一周通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后,2 天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
6 . 2 承包人在通过竣工验收合格后7 天内向发包人提供符合仪征市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
6 . 3 工程竣工后30天内承包方提供完整的结算资料,发包方在30 天内审核完成。
7. 1 发包人违约:
7 . 1 . 1 因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
7 . 2 承包人违约:
7 . 2 . 1 因承包人原因,未按本合同第1 .7 条所期按时竣工,每延误一天,承包人按1000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的损失。由于甲方在前期等问题上造成工程延期, 每天支付1000元违约金。(除甲方提前10天发停工通知外)
7 . 2 . 2 因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检查测量所需费用均由承包人自行负责,如因承包人工程质量不符合要求,发包人、提出整改要求后7 天内承包人仍未予以完善的,发包人、有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
7 . 2 . 3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000 元。
7 . 2 . 4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。工程未经验收,不得使用。
7 . 2 . 5 其他条款:
本合同经双方约定按江苏省 定额下浮7%。
8 . 1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;
8 . 3 发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
9 . 1 本合同正本贰份,双方各执壹份,副本陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:
(一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。
(二)工程标准及要求:
1、景观道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70%20㎝,石子、白灰、素土压实30㎝
2、车行区道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70%,20㎝、C30标准 18㎝厚
3、步行区道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚
2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
1、合同签订之日起2天内进场,完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
2、负责做好现场设备、材料的照管工作,做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
4、承担在施工过程中的安全工作,严格实施安全防范措施。
(一)工程款分四个阶段给付,开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%,余10%作为工程的保证金。 。
(二)工程价款采用不变单价:
合同为暂定量,工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
1、园区景观主干道按标准 元/㎡× ㎡, 合计 元‘
2、园区步行区道路按标准元/㎡× ㎡,合计 元。
3、园区车行区道路按标准元/㎡× ㎡,合计 元。
(三)以上单价全部为含税费价格,以正式发票为结算票据,如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。
四、安全文明施工:
(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织,文明安全施工,当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止,罚款直至解除合同。
乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见,承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
(一)发包人违约:
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
(二)承包人违约:
1、因承包人原因,未按本合同约定工期按时竣工,每延误一天,承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
七、在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向仲裁委员会仲裁。
(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
(三)发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
发包人或委托代理人: (公章) 承包人或委托代理人: (公章) 电 话: 电 话:
甲方:
乙方:
为了使省道206公路线博湖至库尔勒公路工程,BK-1标段、2标段的顺利施工,不影响种畜场二分场的农业生产及道路畅通。站在互信互利的立场上,经友好协商,达成如下协议:
一、乙方在施工过程中不得影响和破坏种畜场二分场的农业生产及道路畅通,如有破坏必须立即恢复。
二、乙方必须在有排渠、灌渠、滴灌的地方修建桥、涵洞、套管设施,滴灌穿越公路的地方要铺设自来水热熔管,并且要用40#-50#的水泥管套装经过,两头修检查井,用软连接接口。在施工和修建时不得影响农业用水。
三、穿越公路的灌渠、排渠、道路、滴灌管道、桥、涵洞、闸等必须修直,不得随意改变方向及位置。
四、若因为施工进度等因素影响种畜场二、三分场的农业生产造成的损失全部由乙方承担,赔偿标准按当年当地的农副产品价格计算。
五、如乙方达不到以上条款,甲方有权要求停止本段的施工作业,一切损失由乙方承担。
六、甲方有义务帮助和支持乙方在种畜场片区公路施工的协调工作。
七、未经事宜,甲乙双方协商解决。
八、本协议一式二份,甲乙双方各一份,签字生效。
甲方:
乙方:
正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料,作为制作施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要,作为施工与结算的补充依据,甲、乙双方均不得擅自修改,图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。
甲方如需设计变更,须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸,并且费用已经业主确认后,乙方予以实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,签订补充协议。如构件已经制作后提出修改,甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的,工期顺延。
如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的,如甲方需变更设计时,应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更,办法与上款相同。
经甲方认可的设计变更,发生工程费用变动,工程款按实结算。
第八条安全施工
一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担责任及发生的费用。
三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间,甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外,未经乙方现场管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。
四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。
五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训,不得上岗作业。
六、发生重大伤亡事故及其他安全事故,乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理,同时按有关部门要求进行处理,费用由事故责任方承担。
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
运输货物的名称、趟数、运输费(月结)价款,甲乙双方采用月结方式结算运费
第一条 甲方负责人与乙方负责人签订合同。在签订合同的过程中,甲方提供的货物与目的地不符造成的损失则由甲方自己承担。
第二条 资金甲方在乙方运输货物,负责资金的集拢,确保乙方在运输货物的正常进行。
第一条 运输要求运输的货物必须按照国家有关强制性规定的标准运输;没有统一规定运输标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行运输。如在运输过程中,发生的安全问题,则由乙方自己承担。
第二条 运输货物乙方对运输货物数量进行明细。如有忽略或别的因素,造成数量的问题。导致甲方的损失或与其他客户产生的经济纠纷必须由乙方自己承担。
第三条 乙方必须按甲方规定的时间、地点、把货物输送到目的地,由于甲方提供的地点与实际不符,造成的时间延误应甲方负责。货物运输后,甲方需要变更到货地点或收货人,必须在货物未到达目的地之前告知乙方。
发生争议时由双方协商解决,协商不成时,两边均有权向人民法院提起诉讼。
③本合同自具名之日______年_____月_____日发生效力,到_____年_____月_____日止
④本合同期满前一个月,如双方均无异议,则本合同自动延伸,其后亦同
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
道路合同是指由政府机构与民间企业或个人签订的一种合同,其内容涉及到道路建设、维护、运营等方面的规定。道路合同的签订旨在保障公众的交通出行需求,提升道路运输的安全性和效率,促进城市发展和经济繁荣。本文将逐一解析道路合同的重要性和详细内容,以及为何需要一个具体、生动的道路合同。
一、道路合同的背景和重要性
1.道路合同的背景
道路合同的源头可以追溯到古代,当时的道路建设主要是由专门的道路工匠负责,他们与政府官员达成协议,由政府提供建设资金和道路土地,由道路工匠完成道路的设计、施工和维护;随着时间的推移,城市不断扩张,人们对道路的需求增加,道路合同逐渐从私人合同转向政府与企业或个人之间的合作关系。
2.道路合同的重要性
(1)保障公众的出行需求:道路合同的签订确保公众能够有顺畅、安全、高效的交通出行环境,不仅能方便居民日常生活和工作需求,也能促进旅游业等相关产业的发展,提升城市的形象和吸引力。
(2)提升道路运输的安全性:道路合同对道路建设和维护都有详细的规定,包括道路宽度、标志、信号、路面的设计和施工质量等方面的要求。这些规定有助于避免交通事故的发生,减少人员伤亡和财产损失,确保公众的交通安全。
(3)提高道路运输的效率:道路合同对道路的运营和维护也有具体规定,例如提供适当的停车设施、控制交通流量等,以确保道路的畅通无阻。道路合同还规定了政府和企业之间的合作方式和责任分工,有助于提升道路管理的效率和水平。
二、道路合同的详细内容
道路合同通常包含以下内容:
1.合同的基本信息:包括合同的签订日期、双方当事人的名称、联系方式等基本信息。
2.道路建设和改造的内容:具体规定道路的设计标准、施工方法、材料要求等,确保道路建设的质量和可持续性。
3.道路的维护和保养:规定道路的日常巡查、保养和维修的频率和方法,以确保道路的平稳和安全。
4.交通管理和设施:明确交通标志、信号灯、交通警示设施的布置和维护,以及交通流量的监控和调度措施。
5.费用和付款方式:规定道路建设和维护的费用清单和付款方式,确保政府和企业之间的资金流动和合理分配。
三、具体、生动的道路合同的必要性和好处
1.落实责任:具体、生动的道路合同明确了政府和企业或个人的责任和义务,避免模糊和争议的发生。
2.便于监督和评估:通过具体而生动的合同内容,政府和公众可以对道路建设和维护的实施情况进行监督,对合同的履行情况进行评估和奖惩,确保合同的执行质量。
3.提升交通品质:具体、生动的合同规定可以促使道路建设和维护方在工程质量、服务水平等方面不断提升,为公众提供更好的交通品质和体验。
4.建立信任和协作:通过签订具体而生动的道路合同,政府和企业或个人之间能够建立更加信任和协作的关系,为双方的长期合作奠定基础。
道路合同作为一种重要的文件,对于保障公众的交通出行需求、提升道路运输的安全性和效率至关重要。只有签订具体、生动的合同,明确双方的责任和义务,才能够确保道路建设和维护工作的顺利进行。需要制定具体、生动的道路合同,以确保社会的发展和交通的安全畅通。
一份优秀的合同范本应该包含以下几个方面的内容:合同的标题、合同的双方信息、合同的目的和目标、合同的具体条款和条件、合同的有效期和终止方式、合同的违约责任和争议解决方式。懂得合理运用合同已经成为一项重要的技能,签订合同时需要注意内容的真实性和合法性,正因如此,小编认真挑选了本篇优秀的“供应合同”文章,希望这篇文章能够为您的工作和生活带来更多的意义!
_____年_____月_____日
以__________出版社(以下简称“需方”)为一方,以__________美术博物馆(以下简称“供方”)为另一方签订合同如下:
1、合同宗旨:供方根据需方要求提供服务。
2、双方的义务:
2、1 供方的义务:
2、1、1 根据需方的要求选择博物馆珍藏的画家作品。
2、1、2 提供需方选择的_____幅作品以供拍照。
2、1、3 提供作品出版的一次使用权。
2、1、4 提供序言和这些作品的学术信息。
2、1、5 为需方摄影师的拍照工作提供相应的便利条件。
2、2 需方的义务:
2、2、1 使用供方提供的资料要符合×版权法。
2、2、2 不得将所拍作品用于本合同没有约定的其它用途。
2、2、3 自带摄影师对作品进行拍照。
2、2、4 向供方提供一套博物馆所提供作品反转片。
2、2、5 向供方提供_____本样书。
2、2、6 出版物使用中、俄两种文字出版。
2、2、7 根据本合同第3款确定的数量和期限将款项付给供方。
3、付款数量和付款方式:
3、1 本合同的总金额按以下方法确定:
3、1、1 选择作品和组织拍照_____美元。
3、1、2 每件博物馆收藏作品的印刷版权费、序言及学术信息资料费_____美元。
3、1、3 总金额: _____美元+_____×_____美元=_____美元
3、1、4 该款项由需方分二次付给供方。
在本合同签订后_____天内将总金额的_____%汇往供方账户。
在作品拍照工作结束后_____天内将其余的_____%汇往供方账户。
能达成一致,应将其提交国际贸易仲裁法庭进行裁决。
4、法庭的仲裁为最终裁决,双方必须执行。
本合同为中文、俄文两种文本,一式二份,两种文本具有同样法律效力。
本合同自签订之日起开始生效。双方在履行完各自义务后,本合同则随之终止。
双方法定地址:
需方: 供方:
开户银行: p/c no
帐号: kop.cчet no
税号: bnk
总编辑:nhh
电话: 经理:
传真: 电话:
传真:
甲方:
乙方:
经过双方代表就相关问题进行了广泛的磋商后,特签订本合同书,具体条款如下:
一、供货的规格、数量及交货时间:甲方工程建设所需级配碎石规格为: 。供货的数量按甲方工程要求的数量为准,乙方必须在 日内全部完成。
二、供货的质量:乙方提供给甲方的碎石和砂必须保证质量,甲方在合同书签订之后,乙方必须提供给甲方强度合格、粒径合格的碎石。甲方可随时对乙方所供碎石进行质量抽检,对不合格的碎石,甲方有权退货或不予收货。
三、单价、结算及付款:单价按双方商定的碎石 元/m3,执行(此单价为工地价格,含运费),甲方收料地点为工地指定料场处;结算采取一次性方式,在中间供货过程中,双方不再进行收料及计量工作,直到甲方级配碎石层施工结束,按照级配碎石层设计所需碎石的总量进行结算;在乙方供给甲方一定的料后,甲方可以首先支付给乙方总供应货款的 的资金作为周转,如果乙方将全部料运到甲方料场,甲方可支付料款总额的 给乙方(含前期支付金额),其余料款在甲方级配碎石层施工结束后一次支付清楚。
四、在乙方供货过程中,甲方必须保证便道的畅通,给乙方创造良好的运输条件。
五、乙方必须在合同规定时间内备好全部碎石和砂,不能给甲方造成误工损失,否则,应该承担相关的责任。
六、本合同书一旦签订,具有严肃性,双方必须严格遵守,违约方应承担相关的违约责任。
七、本合同书未尽事项,由双方代表在具体实施过程中具体协商确定。
八、本合同书一式两份,由双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
需方(甲方):
供方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《预拌混凝土》(国标GB/14902——20xx)及临沂市《临沂市预拌混凝土质量管理暂行规定》等有关规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、建设单位:
2、施工单位:
3、工程名称:
4、工程地点:
5、监理单位:
第二条 合同砼需用量约 m³,合同标号、结算单价见下表: 混凝土供应价格(常温):
价格补充说明:
以上价格含运费,含税费等其他费用,如使用泵送设备,价格另行协商。
第三条 供货数量及质量的验收确定
1、甲乙双方共同依据国家相关规范标准、临沂市有关规定、合同约定标的及技术质量要求对送到施工场地的混凝土,以实际发货单的数量、质量及浇筑时间等进行验收签字确认。预拌混凝土供需量应以运输车发货单的发货总量计算。如有异议甲方应于12小时内通知乙方合适确认,超过12小时以乙方发货单为准结算。
2、如需要以上工程实际量进行复合时,双方按《预拌混凝土》标准中8.2、8.3条的要求确认数量,明确责任后由双方各负其责。
3、乙方供货到现场浇筑的混凝土经甲方表现检验如有质量异常现象,甲方应立即通知乙方确认核实后,甲方有权拒收作退货处理。其退货处理给乙方造成的经济损失由乙方自己承担。
4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常时,应在发现之时24小时内书面通知乙方,经甲乙双方共同进行核实,如有争议,应由甲方组织会同工程监理、政府主管质量监督部门共同分析确认发生质量异常的原因和责任,并共同提出书面责任处理意见。属于甲方所提供的技术要求错误或浇筑不及时或振捣、养护不当等原因的,其责任由甲方承担;属于乙方出厂产品质量责任原因的,其造成的甲方直接经济损失应由乙方全部承担。
5、乙方运到施工现场的混凝土,甲方必须及时组织安排浇筑到施工部位(1.5小时内卸料完毕)。需现场检验塌落度的,应在混凝土运输到达工地后20分钟内完成。如卸货延时,甲方应认可该车次的混凝土塌落度及和易性变化等因素符合规定;如甲方责任原因,致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成混凝土塌落度损失或产品失效报废时,甲方认可该车次混凝土质量合格并承担乙方该车次的全部经济损失及因浇筑不及时造成的工程质量责任,且乙方有权卸料返回。
甲方:____________
乙方:____________
为了确保甲方建设工程混凝土质量和产品生产进度的需要,甲乙双方通过共同协商,签订粉煤灰供销协议。
一、材料名称、数量和质量
1、甲方同意由乙方负责供应
2、乙方根据甲方提供的粉煤灰需求供应计划,组织生产和供应。数量以送达工地甲方计量(即以甲方地磅称量为准)验收的实际数量为准。
监理工程师两方共同取样(同一编号封存样)送检,最终以国家或者行业认可的质量检测部门检测报告为准。
二、供应价格
经甲、乙双方协商一致,产品到岸价基本固定不变,不随市场价格调整,但电厂调价除外。规格单价:__________________。
三、提货地点与方式
乙方将材料送达____________。
四、计算方式
1、乙方根据甲方提供的材料需求供应计划,将材料送到甲方指定地点,取得经甲方验收合格签署的验收单,并按月汇总开具销售发票和材料结算单,甲方审核确认后,给乙方共同确认后按照合同价与当月数量计算货款,于每月______日结算。甲方在第一次支付货款为2个月后,支付货款的80%,年终结清。并从第一次的支付货款中扣除万元整作为质量保证金,以后支付货款不再扣除保证金。此保证金待本项目粉煤灰供货全部完毕后(即最后一次结算时)予以退还。
2、乙方因业务关系,需要从甲方购进混凝土时,在商定供货价格后,由甲方出具供货合同,回款入甲方账号,甲方以回款数额,按比例支付乙方。但不得超过乙方供货金额的80%。
五、各方的责任和义务
甲方
交货时间和地点。日供货计划必须在货物规格等。
2、甲方应及时对乙方按甲方计划送达的材料进行检验,检验合格后,无特殊情况,签收乙方按计划送达的材料,不得无故推迟或无理拒签。
3、甲方应保证拌和场便道的畅通,并及时组织卸货的.安排。运输车进入便道后因便道状况致使货物无法送达工地时,甲方应及时协助乙方采取措施救援。
乙方
1、乙方承诺保证按甲方需求计划,在甲方计划确认小时内保质保量及时供应每批材料(材料出厂质量检单随货同行),并做到优质服务。
2、经甲方检验后,如发现乙方所供应产品不合格,乙方必须无条件接受退货,并承担由此给甲方造成的直接和间接的全部经济损失。
车号、联系电话通知甲方。
4、运杂费(包括:______计价方式:______)由乙方承担,并向甲方提供相应货款的有效发票。
六、违约处理
1、若乙方违约,甲方有权暂停支付其材料款,乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。
按质提供甲方粉煤灰(除非电厂原因造成,出具电厂书面说明书),则甲方有权暂停支付其材料款,并部分或全部没收保证金,乙方还应承担由此给甲方造成的一切经济损失,并承担由此引起的法律责任,甲方有权单方终止合同。
3、若甲方不能按合同的付款方式付款,经协商后甲方仍不能按期付款,则乙方有权向甲方要求按同期银行存款利息的两倍计算补偿金额。
七、甲乙双方在履行合同过程中,发生纠纷应协商解决。协商不成,可向甲方所在地法院诉讼解决。
八、本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种:其中,煤焦沥青是炼焦的副产品。以下是小编整理的沥青供应合同范本五篇,欢迎阅读参考!
沥青供应合同范本
(一)
甲方(需方):
乙方():
甲方因工程需要,为明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国民法典》,经双方协商,自原达成如下协议:
一、交货产品的名称、规格型号及单价:
1.1最终结算数量以实际交货数量为准。
1.2上述单价包含乙方将材料送到甲方指定地点(沪蓉西高XX1标前乙方所发生的一切费用、合理利润等。
1.3上述单价不因市场或其他任何原因进行调整。
二,质量要求:
三、验收标准:如乙方所供重交沥青材料出现质量问题,可在经省级检测机构进行检验,如抽检仍不合格乙方须承担相关检测费用并承担因此给甲方造成的相关损失费用。
四、 交货时间及地点:
4.1乙方根据甲方提供的月度材料使用计划和供货时间计划负责将重交沥青运送到甲方指定卸货地点。如因乙方不能及时供货给甲方造成相关工程损失由乙方负担。
4.2供货时间如有变更,甲方应及时通知乙方调整供货时间。
五、 运输:
5.1乙方负责组织专用汽车将材料运送到甲方工地((沪蓉西高
1)范围内的指定地点(沥青拌和站)。
5.2乙方运输工具(汽车)在进出甲方工地的过程中加乙方原因造成甲方及
第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任。
六,验收:
6.1 重交沥青交货数量以甲方现场过磅数量为准,乙方有权监督计量过程,合理误差3。
6.2交货时乙方须出具本批材料的相关出场证明,质量保证书。
6.3沥青出厂前乙方应按照甲方与业主签订的合同文件规定的国家标准或者行业标准对出厂重交沥青的各项技术指标进行检验,并向甲方提供全部的试验检验资料,当甲方对重交沥青的试验结果提出异议时,双方按下列约定处理:
6.
4.1 甲方对到场沥青进行抽样检验,如发现沥青质量不符合标准,由乙方自行将不合格沥青运出甲方工地,同时由乙方重新供应经检验合格的沥青,乙方并赔偿因此给甲方造成的相关损失。连续2次或累计2次以上抽检不合格,甲方有权单方宣布终止合同,另行选择供货厂商,并向乙方索赔因此造成的相关一切经济损失。
6.
4.2 在沥青的使用过程中,因沥青的质量问题或质量事故,由乙方赔偿甲方因此造成的一切经济损失。
6.
4.3 甲乙双方对质量检测结果有争议时,双方共同取样送至甲方或业主指定的权威检验机构检测。
七、结算方式:
乙方凭有效验收凭证每500结算一次,在双方核对无误后,根据双方确认的数量,乙方出具合法的供货发票办理结算手续。甲方根据每月工程计量情况向乙方支付货款。
八、 双方义务:
8.1 甲方须每月及时同乙方核对供货数量,办理结算手续。
8.2 甲方有义务提供场内通道,电源、现场空地方便乙方工作,货到工地及时组安排卸车。
8.3 乙方要按照甲方施工要求及时组织供货。
8.4 乙方应服丛甲方的现场抽检取样。
九、 本合同一式贰份,双方各执一份,合同附件与本合同共同构成,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。本合同履行期间双方签订的补充协议,会议纪要,签证书及附件与本合同共同构成合法文件。
十、 本合同期限:自本合同签订之日起至本项目沥青路面施工结束。
十
一、未尽事宜,双方友好协商解决,若协商不成交由当地人民法院解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
沥青供应合同范本
(二)
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和信用的原则,订立本合同。
一、供货范围:正蓝旗沥青道路工程的沥青原材料供应。
二、供应数量及单价:材料款总价按实际供应数量进行结算。(具体供应材料如下):
1、石油沥青90:3506元吨(盘锦);
2、4-15碎石:90元吨(张北料).
3、矿粉:240元吨;
4、抗硝基盐添加剂:27000元吨。
三、付款方式:按各种材料进场收料单据累计结算,每500吨结算一次。乙方负责给甲方提供发票。(除石油沥青价格含税外,其他材料发票费用由甲方承担)。
四、乙方必须按时提供,保证甲方正常使用,做到甲方随用随到。
五、甲方必须按时支付材料费,随着工程进度款到位,及时支付乙方提供的材料费。
六、乙方提供的材料,材料价格为一口价,不____市场变动而变动。
七、甲方有权检查材料质量,不合乎标准的材料,甲方有权拒收。乙方无条件返厂,直至甲方满意,达到标准。
八、乙方有为甲方服务的义务,有些特殊要求材料,如甲方要求,乙方按要求提供,费用由甲方出。
九、本合同仅对____市政道路建设项目工程具有法律效力,其它工程无效。
十、如遇甲、乙双方分争,一是自行协商解决,协商不成到当地法院起诉。
十
一、本合同自签字盖章后生效。
十
二、本合同一式二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
沥青供应合同范本
(三)
一、:(以下简称甲方)需方:(以下简称乙方)
二、质量要求技术标准:以生产厂家提供的指标为准。
三、交(提)货时间、地点、方式:合同签订后按照需方需货生产情况进行供货,需方提前24小时电话通知,接到通知后按要求备好货物,汽运到需方工地。如不能按时供货给需方造成的一切损失由承担。
四、运输方式及费用负担:负责运输,并承担运费。
五、合理损耗及计算方法:以需方地磅为准,如有异议,由双方认可的
第三方地磅为准。
六、结算方式:款到发货。
七、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。
八、违约责任:按合同法。
九、解决合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成的,由起诉方所在地人民法院处理。
十、其他约定事项:以实际发生数量为结算标准。
1、本合同一式二份,供需双方各持一份;
2、本合同传真件可视与原件等同。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
沥青供应合同范本
(四)
需方:(以下简称甲方)
: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确与需方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同,以资双方信守执行。
一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额等见下表用需方地磅,需方不向收取过磅费),须开具合法的税务销售发票。
(二)以上产品数量为估算量,需方按月向提报月计划量,必须保证月计划需求量。实际到货数量以工地现场验收后与共同确认的数量为准。
二、产品质量要求及验收标准
(一)交付石油沥青的质量及技术须符合GB50092-1996《沥青路面施工及验收规范》、052-《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的标准要求。
(二)交货时应提供沥青的检验报告原件或者复印件加盖公章。
(三)送货时每车沥青均须附有磅单(注明毛X及净重)。货到需方对每车沥青进行重新过磅,如需方过磅数量与磅单数量误差在千分二以内,则以需方磅单数量为准。若误差超过千分二,供需双方有权在
第三方的公平地磅(即经市级技术监督局认可的营业性地磅)对其进行重检,数量则以____市的公平磅磅单为准,结算时以需方验收员签收的磅单数量为结算依据。
(四)需方将严格按照本合同要求和国家相关技术、标准进行验收,并由供需双方相关人员签字确认。
三、交货方式:
(一)交货时间:自合同签订生效之日起至________年底,如遇不可抗因素,交货期顺延。分批交货,产品具体交货时间、数量以收到需方电话传真通知为准。)
(二)交货地点:需方沥青拌和场,需方每需要一批货应提前二天(电话或传真方式)通知。在接到需方所通知的计划数量以后,应在48小时内按合同要求将约定产品交付需方)。
(三)运输方须具备相应运输资质和职业资格证,同时产品在运输途中所产生的一切责任由负责。
四、付款方式
(一)合同签订后一个星期内需方一次性支付总额70%订货款(3136万),按需方施工现场的需求通知组织供应到需方拌合站,最后一批供货结束后,及时开出发票给需方,开票采取三票制,一是沥青费,二是仓储费,三是运输费,仓储费和运费由仓储单位及运输单位直接开票,代收代付。需方应在三个月内付清货款,超期付款,需方每天将按同期银行贷款利息支付给作为赔偿。
(二)按需方X报计划供货,价格不予调整,需方提货数量差额不得超过上下5%吨。
五、违约责任
(一)交付的产品经需方验收不合格,需方将拒收退货,须于48小时内将不合格产品调换为合格产品,因此发生的一切费用由负责,并按逾期交货处理。
(二)若需方因使用了不合格的产品所造成的一切经济损失均由承担,同时,需方有权单方解除合同。
(三)货到时,需方配合及时安排验收接卸,卸货应在八小时内完成(遇到不可防御的情况下除外),避免热沥青在槽车内因温度下降而凝固,否则,由此给造成的经济损失由需方承担。
(四)应按需方的通知计划(提前时间按合同规定)保证到货的及时性,若到货不及时造成无法满足需方生产需求,由此造成的经济损失均由承担(没有及时付清货款除外)。
(五)当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人责任。
(六)其他违约责任按《中华人民共和国民法典》执行。
六、其他事项
(一)如对本合同条款理解有争议,双方应以诚实信用原则,按照合同使用词句、合同有关条款、合同目的等协商确定合同条款真实意思。
(二)合同执行期间,供需双方须严格履行合同约定的权利与义务。
(三)本合同在执行中发生纠纷,双方协商解决不成时,可向需方所在地人民法院提出诉讼。(或申请需方所在地仲裁机构仲裁解决。)
(四)本合同一式陆份,需方肆份,贰份。自双方签字盖章之日起生效,义务履行完毕效力自然终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
沥青供应合同范本
(五)
发包人(全称): (以下简称甲方)
承包人(全称): (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,甲方将沥青混凝土施工承包给乙方施工,经双方协商,签订本协议,共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称:昭山示____区昭山大道一标;
2、工程地址: ;
3、工程数量:沥青混凝土路面施工面积暂定为 平方米,最终以实际完成工程量为准。
4、工程承包内容:昭山大道一期3560-4960摊铺、碾压、养护、资料等所有沥青成型的费用,包括一层透层和两层粘土的包工包料。(沥青砼的试验费、资料费等由甲方负责)
5、技术指标及施工做法:沥青砼路面结构层及要求按业主提供的设计图纸施工。沥青砼骨料和沥青质量符合国家现行规范和设计要求。
6、承包方式:
A、透层和沥青摊铺、二层粘层内所有路面施工,按表面外面积平方结算一次;
B、透层和二层粘层材料承包。
第二条、沥青砼路面材料要求:
主道沥青混凝土路面结构:
1、上面层采用4cA改性沥青混凝土(AC-13C),石子采用南京玄武、沥青采用A改性沥青。
2、中面层采用5c中粒式沥青混凝土(AC-20C)
3、下面层采用7c粗粒式沥青混凝土(AC-25C)原设计水稳与下面层路面之间稀浆封层,已改为乳化沥青同步碎石封层。各层沥青混凝土间增加乳化沥青黏层(不及厚度,按图纸施工)。
第三条、合同单价
甲乙双方经协商采用如下单价:
1、主道16c厚(下、中层设计为重交沥青,上面层设计为A改性沥青,乳化沥青同步碎石封层,其它以业主提供的设计图纸为准)。
2、合同单价为13.8元平方米包干计价,结算按实际表面积计算一次,合同单价指本合同的
第一条
第四项的工程承包内容的合计单价(指一层透层、两层粘层的包工包料及三层沥青摊铺施工等费用),此单价不含税金,税金由甲方负责支付。
第四条、现场施工要求
1、配备两套进口路面施工设备(12米摊铺机一台、9米伸缩摊铺机一台。13吨双钢轮压路机三台、26吨以上的胶轮压路机一台),同步碎石分层车一台,沥青洒布车一台。
2、摊铺压实温度要求:中低层摊铺温度不低于155度,初压温度不低于155度,复压温度不低于125度,终压温度不低于115度;A面层摊铺温度不低于175度,面层初压温度不低于165度,复压温度不低于140度。
第五条、透层、粘层材料施工要求
1、透层使用B改性乳化沥青,浓度达到50%以上的沥青含量、高于0.7千克平方米的洒布量。
2、两层粘层使用B改性乳化沥青,浓度达到50%以上的沥青含量、每层0.4千克平方米的洒布量。
第六条、付款方式:
(1)施工设备进场三天内付5万元,沥青砼施工完成后七天内付至80%,余款在沥青路面施工验收后____月内付清,否则余款按一分月息支付。
(
2)施工过程中乙方委托人 (身份证号码: )作为本项目经办人,全权代表乙方再本项目的一切事务。
(
3)所有的款项都直接付到乙方指定账号:
账号名称: ;
开 户 行: ;
账 号: ;
第七条、工程质量要求及验收:
1、沥青砼材料及路面质量必须达到国家现行技术标准、规范要求、业主要求。
2、乙方必须按照设计及业主要求提供优质沥青混凝土,甲方、业主、监理、质监部门有权对质量进行抽检,发现问题,及时纠正。(一旦发现质量问题,甲方有权要求乙方停工整改,整改不合格有权终止合同)整改中,发生的费用问题乙方承担。
3、乙方同时向业主和甲方作出以下六项承诺
(1)具有2套自有的摊铺沥青路面的成套施工设备;十二米和九米a;
(2)具备冬季低温施工的温拌技术的成功经验和成套设备;
(3)我公司所摊铺的沥青砼路面从AC-25地面层开始能层层将水封住;
(
4)我公司料场符合甲方施工现场要求,将严格按设计图纸及技术规范要求施工。
(
5)开工前,将摊铺顺序及数量交项目部。
(
6)由于沥青料不符合要求,造成停工四小时,由甲方按违约处理,由于乙方原因造成废料,乙方全额负责。
4、工程完工后,甲方在收到乙方验收申请报告后一个月内组织完工验收。
第八条、违约责任
1、甲方书面通知乙方组织摊铺,提前三天以上通知。
2、如甲方准备不充分,造成乙方停工,误工、窝工,甲方支付设备台班费的30%补偿给乙方;人员和其他费用,乙方自费。
3、甲方通知乙方后不能再规定的时间内组织施工,视乙方违约,甲方收取乙方违约金1万元天;合同期内完成,违约金退回。
4、甲方未能按本协议支付乙方工程款,乙方可将工程余款委托业主支付。
第九条、合同工期
开工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
总有效工期 天,最终以满足甲方和业主进度计划要求为总原则。
第十条、工程保修事项:
1、因乙方施工所引起的质量问题,达不到规范要求,有甲方现场负责人指出,乙方立即予以修复,直到合格为准,返修费用由乙方承担;
2、保质期为自工程竣工验收之日起24个小时,保质期内属于乙方的质量问题由乙方负责保修,费用有乙方承担。如因质量问题给甲方造成损失由乙方负责赔偿。
第十一条、合同生效:
本合同一式 份,甲、乙方各执 份。经双方法定代表人或委托人代理人签字且单位盖章后生效。本合同生效后,任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需要变更或解除,需经本合同三方协商一致,并达成书面协议。补充协议和施工技术指标附件与本合同具有同等法律效力,一样适用于争议解决条款。
第十二条、争议的解决
未尽事宜,由双方协商解决,协商不一致时,依法向____市____区人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
需方:(以下简称甲方)
供应商:(以下简称乙方)
双方本着诚信互惠的原则,自愿发展长期合作关系,现就本合同达成如下条款,以资遵守。
第一条商品质量
法律(食品安全法)、法令规定的标准,并提供国家有关职能部门认可的检测报告或证明。乙方应对所提供货物的安全和质量负责,承担因质量问题引起的一切法律责任,并赔偿甲方的一切损失(包括商誉损失)。
商标专利权、商标专有权等知识产权,或为假冒伪劣商品,由此造成的一切法律责任和经济损失由乙方全部承担,并承担订单金额双倍赔偿中甲方的商誉损失。
第二条订购和交付方式
干货、肉类、家禽、蛋类、调味品等品种,甲方应每天告知乙方所需的品种、规格、单价和数量,乙方应确认交货。
2.乙方必须严格按照甲方的要求和标准采购食品,必须提供各种食品的检验报告和食品合格的相关资料。
3.如乙方购买不合格食品,一切后果和经济损失由乙方承担
规格、单价后,乙方购买当地产品不得超过市场价的8%,否则一经发现在500元以内罚款-20xx元。
第三条数量和质量的验收
1.产品质量符合食品安全法规,不禁止任何产品或临时食品,保质期在四个月以上。
数量、质量和价格..
仓库管理员和送货员签字。所有货物必须称重,所有袋子或包装必须拆开验收,餐厅相关部门应随时检查。
第四条结算方式
喷嘴方根据交货单据向乙方结算货款,乙方必须携带相关结算凭证和发票与甲方结算..货款应以现金或转账方式支付。付款后,应取得乙方负责人的收据证明。
第五条合同生效日期和期限
本合同经双方签字盖章后生效,有效期自年月日至年月日。
第六条:甲方质检部门有权根据& ldquo产品标准& rdquo进行抽查和检验。如有异味、颜色或异常(不属于产品本身的味道、颜色、规格、重量、标准)不符合甲方采购要求,甲方有权拒收整批产品,并按甲方要求在一小时内补足一般商品。如补货延误或延期,造成的损失由乙方承担,由此造成的一切损失由甲方赔偿(按销售额计算)
第七条:乙方应按甲方的要求提供优质、足量、新鲜、无破损、无挤压的合格食品,否则甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方承担。乙方有责任在约定的时间内保质保量向甲方交付产品。
第八条:每天晚上规格和数量,乙方应在仓库保管员、送货员在场)。如果某一食品的供应发生变化,乙方应在接到订单的当天晚上10: 30前通知甲方,否则,由此造成的损失由乙方负责。
第九条:甲乙双方购买和销售的产品应严格按照附表(根据酒店市场菜价表)中约定的规格和单价执行。遇节假日(五一、国庆、春节-农历十二月二十日至新年十五日),供货价格最多不超过市场总价的10%。(甲方不得擅自更改产品规格,如有价格变动,应及时通知甲方负责人,否则视为无效)
第十条:甲方同意乙方为餐厅供应商。乙方以一个月的`付款作为供货保证。如果甲乙双方解除供货合同,必须提前10天通知对方。
第十一条:本合同一式两份,双方各执一份。未尽事宜应协商解决。
乙方(公章):
法定代表人(签名):
甲方:
乙方:
甲、乙双方经过友好协商,一致同意就东方世纪城建筑工程所需材料的供应事宜签订如下合同条款:
一、交货地点、供货时间
1、交货地址:东方世纪城工地
注:以上价格都包含运费。
二、结算方式
当月月底前结算一次,双方确认后,甲方于次月5日前支付款项给乙方。
三、质量标准和验收
1、乙方应对供应材料的质量负责。
2、乙方提供的材料应符合行业标准及本市设计单位标准。
。
(该旬或该5天供应量按每车少于20条以上计算。
(2)沙,按国家或行业相关标准验收。
(3)装载沙子的车不可含过量的水或杂物。
四、甲方的责任和义务
1、甲方应根据施工进度,提前3天向乙方提供材料要求通知;甲方如有紧急用料时可以要求乙方尽量配合。
2、乙方按时送达材料后,甲方应及时组织验收,验收合格签收确认;验收不合格,通知乙方退货或作换货处理。
3、当乙方不能按时供应甲方材料时,或供应的材料不合格时,甲方有权利向其他供应商购买材料。
五、乙方的责任和义务
1、乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。
2、乙方应按规定及时向甲方提供相关资料。
3、乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。
六、甲、乙双方其他约定条款
1、材料使用后甲方若发现质量问题,应及时书面或采用某种方式通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。
灭失等风险由乙方承担。
七、合同生效及其他
1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,每份具有同等法律效力。
2、本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
单位地址: 单位地址:
电 话: 电 话:
日 期: 年月日 日 期: 年月日
在日常交易当中,有不少人会经常涉及到关于合同的写作。合同可以防范可能出现的未知风险。这份特别挑选的“贸易合同”一定值得您一试,阅读一篇好文章把它分享给您的朋友让大家都能够从中受益!
委托人:(以下简称甲方)受托人:(以下简称乙方)关于甲乙双方于________年____月____日签订的货运代理合同(合同号:为了进一步明确双方的权利义务,甲乙双方经友好协商。
乙方在销售oem产品的过程中,如果也想发展二级及二级以上的oem客户,那么可以向甲方提出为该客户制作oem版本的要求,与此同时,需要另向甲方预付版本制作费用____元/版本(不包括制作素材的费用,如需制作素材,则另需交纳______元/版本的费用),甲方收到乙方的版本制作费用之后开始为其制作版本。
一、操作流程
1。乙方作为货运代理人接受甲方委托,代理甲方订舱,将甲方货物从国港口出运到转港马来西;
2。 货到马来西后,由乙方当地代理负责从港区提货并视需要在保税仓库内倒柜、包装等事务以及自行或委托第三方代理甲方进行货物增值服务;
乙方给自己发展的各级经销客户及各级oem客户的供货价格由乙方自行制订,甲方不予干预;乙方承诺不进行恶性价格竞争。
3。乙方转港代理完成相关的倒柜、包装等事务或相关货物增值服务后,将货物重新装柜并运输到甲方指定目的港;
任方未能严格地履行本协议所规定的任一项义务和责任,而该违约行为在向违约方发出书面通知,指明违约行为后十天内仍未从根本上纠正。
4。乙方负责协助甲方取得最终目的港清关所需要的产地证、发票、装箱单等相关贸易单据。5、乙方承诺,尽管由乙方在转港的代理委托X厂为甲方提供相关的货物增值服务。
②货物到达目的口岸后,买方可委托当地的商品检验机构对货物进行复检。如果发现货物有损坏、残缺或规格、数量与合同规定不符,买方须于货到目的口岸的______天内凭______检验机构出具的检验证明书向卖方索赔。
二、甲方责任:
1。甲方保证其出口的货物为合法货物,不得侵犯他人知识产权,否则由甲方承担一切法律后果;
2。甲方保证转口货物的包装为性包装,不得在产品及或任何包装上显示与国有任何关联的标志、标识或任何其他唛头,否则由此引起所有责任和后果由甲方自己承担;
③如买方提出索赔,凡属品质异议须于货到目的口岸之日起_____天内提出;凡属数量异议须于货到目的口岸之日起______天内提出。
3。甲方与其客户之间的买卖合同纠纷或者由转口贸易引起的任何贸易纠纷均由甲方自行解决,与乙方无关。
三、 乙方责任:
1。货物在转过程,除非由于乙方或其代理造成货物损坏或丢失,否则乙方不承担货损货差的赔偿责任:如因承运人造成甲方货物损坏或丢失的,乙方有义务协助甲方向相关承运人索赔;
人力不可抗拒:如果人力不可抗拒的原因造成本合同全部或部分不能履约,卖方概不负责。
2。如甲方有要求的,乙方应当提供其代理在转港拆箱时的理货报告或重新装箱、封箱状态的照片;
3。如因甲方自身货物问题或包装问题或其它自身原因造成的损失,乙方不负任何责任,但乙方会协助甲方做好相应补救措施,产生的费用由甲方承担;
任何因本合同而发生或与本合同有关的争议,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在中国。
4。货物在转港装船出运后,乙方应当及时向甲方出具符合甲方要求的二程提单和其他清关文件;
5。乙方保证协助提供的目的港清关文件真实有效,但在目的港非乙方提供文件和操作失误原因引起的进口清关问题,乙方不承担责任;
本合同之签订地、或发生争议时货物所在地在中华人民共和国境内或被诉人为中国法人的,适用中华人民共和国法律,除此规定外。
乙方协助提供的目的港清关文件仅用于清关用途,并不意味着甲方与乙方或清关文件上的相关方存在买卖合同关系,甲方不得以该清关文件为依据向乙方及或乙方代理及或转港相关第三方主张任何货款;7、因乙方在转港当地的代理或代理所委托的第三方在转港为甲方提供提货、倒柜、包装、转运、清关等相关货物增值服务过程瑕疵而致使甲方与其客户之间发生买卖合同纠纷、转口贸易纠纷。
付款条件:签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的,经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。
四、甲方货款结算
1。甲方自行负责与目的港客户之间的货款结算和其他相关事务,与乙方无关;
2。除非甲方提出书面要求并经乙方同意,否则乙方无义务为甲方提供货款代收代付的义务;
乙方同意甲方第三国目的港客户的货款经过乙方转港的代理收取后转汇给甲方,乙方无条件地保证其转港的代理能将货款转付给甲方,乙方将承担连带支付责任。但乙方及或其代理有权收取手续费,手续费率由甲乙双方另行商定;如乙方代理代收货款的,乙方代理在收到货款后一周左右将款项汇到甲方指定帐户。
装船:从卖方收到买方信用证日期算起,45天内予以装船。若发生买方所订船舶未按时到达装货,按本合同规定,卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费,按总金额___%计算为限。因此,买方需向卖方提供银行保证。
乙方不建议甲方通过X厂收取货款,甲方应通过海关清关文件上显示的出口方收取货款。X厂在为甲方提供相关的货物增值服务后该批货物再出口至第三国的,由乙方委托其在转港的代理作为该批货物的出口方。如果甲方或其目的港客户坚持要将货款通过转港的工厂代收代付,那么即使事先通知乙方及或经得乙方同意。
保证金:卖方收到买方信用证的14个银行日内,向买方寄出___%的保证金或银行保函。若卖方不执行合同其保证金买方予以没收。
五、费用支付
1。甲方应在委托乙方代为办理货物出运时向乙方提供加盖公章的费用确认单原件,否则乙方有权拒绝委托;在办理过程产生的其他额外费用,甲方应按实支付。
应附的单据:卖方向买方提供:(1)全套清洁提货单;(2)一式四份经签字的商业发票;(3)原产地证明书;(4)装箱单;
2。甲方应按以下第 种方式及时支付给乙方所有费用款项:
1) 在转港装船出运前付清所有款项,否则乙方有权留置货物;
2) 在乙方交付二程提单前付清所有款项,否则乙方有权留置提单及货物;
3) 在货物到达最终目的港之前付清所有款项。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签章之日起生效。如双方签章不在同日,则以最后一方的签章日为本合同的生效日。甲方: 乙方:代表: 代表:时间: 时间
装船通知:卖方在规定的装货时间,至少14天前用电报方式将装船条件告知买方。
合同编号:____
(售方)为一方,与____(购方)为另一方,签订合同如下:
第一条 合同对象
依据____年__月__日双方签订的关于合作的协议,在售方国国境车上交货条件下售方售出,购方购入货物。其数量、种类、价格及交货期均按第__号附件办理,该附件为本合同不可分割的部分。
合同总金额为_____
第二条 价格
本合同所售出货物的价格以瑞士法郎计算,此项价格系卖方国国境车上交货,包括包皮、包装和标记费在内。
第三条 品质
按本合同所售出货物的品质应符合中华人民共和国国家标准或原苏联国家标准,并符合本合同附件所规定的技术条件;凭样交货的商品品质应符合双方确认的样品。
商品质量应以售方国国家商品检验局出具的品质证明书证明之。
第四条 供货期
售方应在本合同附件规定的期限内发货。在征得购方同意的情况下,售方有权按双方商妥的数量和金额提前交货。
第五条 标记
每个货箱均应用防水颜料在箱体的三面(上面,前面和左右)用英、俄两种文字书写以下标记:合同号,收货人,箱号,毛重,净重。
第六条 支付
本合同所供应的货物之价款,由购方按照中国银行和原苏联外经银行关于边境贸易支付协议书所规定的办法及————年——月——日“由中国向苏联和由苏联向中国交货的共同条件”以瑞士法郎凭下列单据向售方支付:
如本合同及其项下各批次清单在履行过程中发生争议,首先由当事人双方协商解决。协商不成。
1.帐单4份;
2.盖有售方国发站印章的铁路运单副本1份;
3.明细单3份;
4.品质证明书1份。
第七条 保证和索赔
对货物品质的异议应在发现缺陷后——个月内提出,如在保证期发现缺陷,提赔日期不能迟于保证期结束——天。
合同期内,甲乙双方不得有其它后续附加条款及后续合同。双方不得以任何理由向对方索要其它费用(现甲乙双方无任何费用),乙方需足额付款与甲方,不得添加其它费用(如每头白条费用等)。乙方需协助甲方报验,所需乙方能提供的一切证件。
如商品在保证期内出现缺陷,供货一方应排除缺陷或更换有缺陷的部分并负担费用。
当事人一方给对方造成人身伤害或因故意或重大过失给对方造成财产损失的,应当进行赔偿。
第八条 发货通知
售方应在发货后——天内以电传向购方通知有关货物自生产厂发运的情况,并注明发运日期,合同号,发动机号,件数,毛重和铁路运单号。
单位地址:法定代表人(或委托代理人):法定代表人(或委托代理人) 签订日期:年 月 日 签订日期:
第九条 仲裁
由本合同所产生或与本合同有关的一切纠纷,应尽可能通过双方谈判解决。如双方不能达成协议,可提交被告国对外贸易仲裁机关审理,中方国家对外贸易仲裁为中国对外贸易促进委员会,苏方为原苏联工商会。
以及各种其他辅助机械设备,并同时提供各类机械设备所必需的附配件及备用件,以及在生产过程中各种必需的测试仪器。具体的各类机械设备、测试仪器、附、配件、备用件之型号、名称、规格、数量、价格、包装要求、交货期限等,由双方另行签订设备进口合同。
第十条 不可抗力条款
双方任何一方发生不可抗力情况(如火灾、自然灾害、战争、各种军事行动、封锁、禁止进出口或不以双方意志为转移的其他情况),使本合同全部或部分义务无法履行时。
甲方用乙方提供的机械设备所生产的部分产品以及其他商品,或经双方协商,用____工厂生产的____商品来偿付全部机械设备的价款。具体的偿付商品的名称、数量、价格、交货期限等,由双方另行签订补偿商品供货合同,作为本合同不可分割的一部分。设备进口合同与补偿商品供货合同可合并为补偿贸易购销合同(见附件)。
如果不可抗力情况持续——天以上,其中一方有权通知另一方免除继续履行合同义务,此时任何一方无权向对方提出补偿可能的损失。
即由甲方分期开出以乙方为受益人的远期信用证,乙方开出以甲方为受益人的即期信用证,支付补偿商品的货款。甲方用乙方支付补偿商品的货款,来支付全部机械设备的价款。当乙方支付的货款不能相抵甲方所开的远期信用证之金额时,其差额部分由乙方用预付货款方式,在甲方所开的远期信用证到期前汇付甲方,以使甲方能按时议付所开的远期信用证。甲方所开的远期信用证的按期付款。
无法履行本合同义务方应将不可抗力情况发生和结束及影响合同义务履行情况立即通知对方。
不可抗力发生和持续的时间应以售方或购方有关商会出具的证明书证明。
第十一条 其他条件
本合同未尽事宜,双方均按————年——月——日“由中国向苏联和由苏联向中国交货共同条件”办理。
本合同一式两份,以中、俄两种文字书就,两种文字具有同等效力。
第十二条 双方法定地址
售方名称:_____ 购方名称:_____
电报挂号:_____ 电报挂号:_____
第十三条 运输地址
发货人: 收货人:
发站:______ 到站:________
签字:_______ 购方签字:__
中国 公司(简称甲方)和 国 公司(简称乙方)经双方友好协商,在平等互利基础上,同意签订如下合同:
第一条 甲方同意从 年 月份起至 年 月底止,分期分批向乙方提供产品 套(件),计总值 万美元。
品号品名:
规格:
数量:
单价:
交货日期:
第一期:
第二期:
第三期:
目的口岸:
支付办法:
包装:
其他:
1.甲方每次交货时,将出运的品名、规格、数量、金额、船名等在 小时前电告乙方。出运后,将全套正本货运单据:全套洁净装船提单(正本 份,发票(正本 份,副本 份);包装单;产地证明书;质量检验证书,由甲方直接寄给乙方的议付银行。同时。
再进口:“卖方”应采取适当措施防止他人在“地区”内出售“产品”,并不得将“产品”卖给“卖方”知道的或有理由据信拟在“地区”内再进口或同售“产品”的第三者。
2.乙方同意在 产品中,接受甲方次品不超过 %。次品价格,双方根据质量情况,另行协商确定。
3.其他条款根据中国_进出口总公司对_国出口商品合同规定。
第二条 乙方同意自 年 月起至 年 月底止,提供 机器 台,准备设备 台,以及测试仪器 台,附配件 套等,计总值万美元。(各种设备的名称、型号、台数、价值齐全)
价格:给予_________的价格和条件,卖方”和_________商定,此项价格和条件的确定应考虑到正常贸易惯例及经常存在的市场竞争情况。
交货期:
1. 机器, 年 月交货。
2. 机器, 年 月交货。
3.其他设备, 年 月交货。
目的口岸:
支付办法:
包装:
乙方在发运设备时,应先将发运的设备型号、名称、件数、金额、重量、体积等电告甲方。应将全套洁净的装船正本提单;发票;包装单;产地证明书;产品质量检验合格证书;有关设备详细的技术图纸和安装、使用、操作等说明书寄送甲方。为便于甲方做好准备工作。
最惠条款“卖方”声明,本协议中各项条款是“卖方”现在给予经销商和制造商最优惠的条款,今后如“卖方”向任何其他经销商或制造商销售“产品”时提供比本协议更有利于买方的条件时,“卖方”应立即以书面通知_________,并向_________提供此项更有利的条件。
第三条 本合同在执行过程中,如发生争议,由双方友好协商解决,协商不成时,可提交 国 仲裁机构仲裁,仲裁裁决对双方都有约束力。
为在“内推销“产品”并为客户服务,应自费提供和保持一个有经营能力的机构,并尽一切努力争取达到有利于“卖方”为利用“地区”
第四条 本合同如有未尽事宜,由双方协商同意后修改之。
第五条在本合同执行期间,如发生人力不可抗拒的事件,甲乙双方均不承担赔偿责任。但各方应立即把上述情况的发生通知对方,说明情势并预计持续时间的长短,以便对方采取相应措施。
如遇本协议所规定的某种不可抗力事由,以致协议一方在超过_________天期限后尚无法履行其义务时。
根据本协议所建立的“任何一方均无权对某一第三者代表另一方,或以另一方的名义签订合同。本协议并不产生代理权,如果任何一方以另一方的名义或以另一方代理人的名义行事,以致另一方遭受损失时,该导致损失的一方,应使受害的一方不负担由此而发生的损失和费用。
第六条 本合同以中、 文书写,两种文体具有同等效力。自合同签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
说明:本部分“补偿贸易合同”的适用法律、法规参照“国际货物贸易合同”中的有关法律、法规。_________补偿贸易设备进口合同合同号____本合同在_________协议基础上签订,中国_________公司(以下简称买方)向_________国_________公司(以下简称卖方)购进_________设备,其交易条件如下:
一、商品名称:_________。
二、数量:卖方供货的具体内容,详见合同附件一。
三、规格:卖方提供设备质量、规格,有关技术资料,技术保证,图纸,详见合同附件二。
四、交货后服务:卖方派遗有经验的称职的技术人员到买方设备安装、试车,进行指导。具体人数,技术服务范围和待遇,详见合同附件三。
五、卖方对买方派遗来的技术人员进行培训,其培训人数,培训地点,培训内容,详见合同附件四。
六、价格:fob_________(港口)_________元。设备总件和单证价格,详见合同附件五。
七、包装:根据商品的特点及运输方式由卖方确定适当的包装,唛头也由卖方自行设计。发货后另行以函电通知买方。凡由于卖方对货物包装不善,货物在装船前保管不良,致使货物遭到损坏时,卖方均应更换或赔偿。
八、_____:由买方负责投保。
九、装运日期:一九_________年_________月至一九_________年_________月。
十、装运港:_________。
十一、目的港:_________。
十二、支付条件:本合同项下的支付,买方通过中国_________分行在设备装运15天前,开立以_________国_________公司为受益人的不可撤销的_________元即期信用证。
十三、单据:货物装船离港后卖方应向议付银行提供下列单据议付货款。
(1)发货票五份。
(2)清洁已装船提单,空白背书,一式三份。
(3)品质、产地证明书两份。装运设备船只离港后五天内,卖方应航寄买方及卸货港、中国对外贸易公司以上各项单据副本各一份。卖方还应随船交付买方在目的地的指定收货人以上各项单据副本两份。
十四、装运:
(1)在开始装运月份前20天,买方应以电报通知卖方当月装运数量和装货船名。卖方应在接到买方上项电报通知五天内复电买方。
(3)装船结束后24小时内,卖方应以电报将合同号、商品名称、装货船船名、收货人、装货数量、目的港、发票金额、装货船离港日期通知买方。
十五、检验:
(1)卖方供应买方的“设备”的'制造,检验和试验应按卖方国家现行标准规范进行。本合同生效一个月内,卖方应将本合同“设备”的标准和规范一式六份和国家标准一式二份航寄买方,作为检验依据。
(2)卖方对其供应的全部“设备”应进行检验和试验,并向买方提交由制造厂或卖方出具的质量合格证和检验记录,以此作为本合同规定的质量保证的证明书,设备检验和试验的费用均由卖方承担。
(3)买方在装货船到达目的港后有权对货物的数量和品质进行复检,复检费由买方负担。如发现质量规格,数量与合同不符,买方有权向卖方索赔。
卖方接到买方索赔证书后,应立即无偿换货,补发短缺部分或降低货价,并负担由此产生的到安装现场的换货费用风险以及买方的检验费用。如卖方对索赔有异议时,应在接到买方索赔证书后两个星期内提出异议,双方另行协商,如逾期,索赔立即成立。
卖方接货和/或补交货物的时间,不迟于卖方收到买方索赔证书后一个半月。如需重新制造的设备或部件,其补交货时间,届时由双方另议。
(5)在开箱检验中,由于买方的原因,发现设备有损坏,通知卖方后,卖方应尽快补发,其费用由买方负担。在检验中,如发现卖方提供的检验所需的标准仍不完整或提供的不及时,经与卖方协商,买方有权按照买方国家现行标准进行检验。
十六、保证,赔偿与处罚:
(1)如果设备发现缺陷,买方必须在到货后一年内以书面形式通知卖方。
(2)卖方保证设备质量、规格、技术资料、图纸符合买方的说明。如买方未能按合同规定开立信用证,致使本合同部分或整批不能按时执行,对卖方造成了损失,买方应按本合同总值的1%向卖方交付罚金。如卖方不能按本合同规定部分或整批交货,对买方造成了损失,则卖方应按本合同总值的1%向买方交付罚金。_________号协议中的赔偿与处罚规定也适用于本合同。
十七、不可抗力:由于不可抗力的原因而造成不能完成合同义务,买卖双方按_________协议规定办理。
十九、_____:有关本合同和本合同执行中所发生的争议应通过签约双方友好协商加以解决。协商不能解决,应将争议提交_____解决,_____应在被告方所在国进行,_____裁决是终局裁决,对双方均有约束力,_____费由败诉一方负责。_____期间,除了在_____进程中进行_____的部分外,合同应继续执行。
二十、效力条款:本合同由双方代表在_________签字,有关合同生效,终止及其它规定与_________号“协议”规定相同。
买方卖方
中国_________公司_________公司
地址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
电挂:_________电挂:_________
附件一:_________
附件二:_________
附件三:_________
附件四:_________
附件五:_________
国际三方贸易合同是指在国际贸易中,由三个独立的实体之间签订的一种合同。这种合同一般包括买方、卖方和支付方三个主要角色,在整个贸易过程中扮演不同的角色,共同完成交易。国际三方贸易合同通常涉及到跨国贸易、跨境支付等多种复杂因素,因此在签订合同时需要各方谨慎对待,以避免风险和纠纷的发生。
在国际三方贸易合同中,买方是指购买商品或服务的一方,卖方是指出售商品或服务的一方,支付方是指为买卖双方提供支付服务的一方。三方之间通过签署合同,明确各自的权利和义务,规定交货时间、付款方式、货物质量标准等重要事项,以确保贸易顺利进行。而在签署国际三方贸易合同之前,各方需要在合同条款中仔细商讨,明确各自的责任和义务,以免发生误解或纠纷。
国际三方贸易合同主要包括以下几个重要部分:首先是合同的签署方,即买方、卖方和支付方的详细信息;其次是合同的有效期限和履行地点,明确合同有效期内的时间和地点;再者是合同的货物或服务描述,包括数量、质量、规格等详细信息;最后是合同的价格和付款方式,明确货物或服务的交付时间和付款方式。
在签署国际三方贸易合同时,各方需要充分考虑到跨国贸易的复杂性和风险,切勿忽视合同条款的重要性。一旦发生纠纷或争议,合同是各方之间解决纠纷的重要依据。在签署合同前,各方需要认真审阅合同条款,确保合同内容清晰、明了,避免产生误解和冲突。
国际三方贸易合同在国际贸易中扮演着重要的角色,它不仅规范了买卖双方的交易行为,还保障了交易的公平和法律性。各方在签署合同前需要做好充分的准备和谨慎的考虑,以确保合同的顺利履行和贸易的成功进行。只有通过合作和共同努力,各方才能在国际贸易中取得更大的商业利益。
买 方:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________ 国籍:____________
卖 方:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________ 国籍:____________
经买卖双方在平等、互利原则上协商一致,达成本协议各条款,共同履行:
第一条 货物名称:____________________
第二条 产地:____________________
第三条 数量:____________________
第四条 商标:____________________
第五条 价格:____________________fob________________
第六条 包装:____________________
第七条 付款条件:签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。
为保证合同条款的有效履行,双方分别向对方提供由各自一方银行出具的保函,予以担保。甲方的担保银行为中国银行____分行。
第八条装船:从卖方收到买方信用证日期算起,45天内予以装船,若发生买方所订船舶未按时到达装货,按本合同规定,卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费,按总金额____%计算为限。因此,买方需向卖方提供银行保证。
由于人力不可抗拒的原因,致使一方或双方不能履行合同有关条款,应及时向对方通报情况,允许延期履行或不履行有关合同义务。
第九条 保 证 金:卖方收到买方信用证的14个银行日内,向买方寄出____%的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同,其保证金买方予以没收。
凡是有关本协议或执行本协议而发生的一切争议,应通过友好协商解决。如不能解决,仲裁适用法律为____国法律。该仲裁委员会作出的裁决是最终的,甲乙双方均受其约束,任何一方不得向法院或其它机关申请变更。仲裁费用由败诉一方负担。
第十条 应附的单据:卖方向买方提供:
1.全套清洁提货单;
2.一式四份经签字的商业发票;
3.原产地证明书;
4.装箱单;
5.为出口________ 所需的其他主要单据。
第十一条 装船通知:卖方在规定的装货时间至少14天前用电报方式将装船条件告知买方,买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。
本合同自签字之日起生效,期满后,双方如愿意继续合作,经向政府有关部门申请,获得批准后。
第十二条 其他条款:质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行,若要求提供所需的其他证件,其办理手续费、领事签证费应由买方负担。
考虑到双方在本协议中所作的诺言和所商定的各条款,并考虑到下面所提出的,双方声明已经同意的。
第十三条 装船时间:
第十四条 装货效率:每一个晴天工作日,除星期日、节假日外,每舱口进货为________ 立方(吨)。
交易:卖方“产品“售予、让予或以其他方式使”地区“
第十五条 延期费/慢装卸罚款:对于________载重吨船来说,每天________u.s.d.。
第十六条 不可抗力:签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。
卖方“不得委任”地区“内_________以外的其他个人、行号或公司作为其经销商、代表人或代理人”
伴随着社会不断创新,签订规范的合同具有约束能力,想要写好一份合同你知道注意点在哪吗?希望这篇“装潢合同”能够完美地展现出您所想要的内容,分享能够让你的朋友们更好的了解你也可以增加你之间的联系!
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条工程概况
1.工程地址:___________________________________
2.居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫
(1 )______室,计______平方米;
(2 )______厅,计______平方米;
(3 )______厨房,计______平方米;
(4 )______卫生间,计______平方米;
(5 )______阳台,计______平方米;
(6 )________过道,计______平方米;
(7 )其他(注明部位)____________,计________平方米。
总计:施工面积____________平方米。
3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程开工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程总天数:________天
第二条工程价款
工程价款(金额大写)___________________ 元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。r.H.L.LIM),设计方同意接受此项委任。
1.2合同工作内容将限定以下范围内之室内装潢设计:
1.2.1酒店区域(指除酒店内的厨房、机房等专业封闭场所外的所有客用区域,如餐饮场所、客房、健康中心、俱乐部,公共区域中的大堂、门庭、楼梯、浮廊通道、消防楼梯间、后台等整体酒店区域包括但不限于以下所列场所)
地下层BM2
地下停车库客用区域、电梯间、相应走廊及消防楼梯间。
地下层BM1
- 男女员工更衣室
- 员工餐厅
- 员工通道及相应电梯间、楼梯间。
地下层B1
- 宾客电梯厅及通道
- 男女更衣室
- 健身房
- 室内游泳池
- 美容院
- 康乐中心
首层
大堂门庭、过道、消防门及通道
- 酒店大堂及接待前台
- 大堂休息厅
- 宾客电梯厅及内装
- 前台办公室
- 一组男女卫生间
- 大堂客用扶梯及浮廊
第2层
- 宾客电梯厅及通道
- 全日营业餐厅(西餐厅、咖啡吧)
- 主题餐厅
- 一组男女卫生间
- 客用楼梯及浮廊
第3层
- 宾客电梯厅及通道
- 商务中心
- 宴会前厅
- 宴会厅
- ___间会议室
- 设有____个贵宾的中式餐馆
- 行政休闲厅
- _____组男女卫生间
第4层
- 宾客电梯厅及通道
- 所有客房及套房共_____间(其中包括所有豪华标准间、套房)
- 行政办公室
- 一组男女卫生间
第5至9层
- 宾客电梯及通道
- 所有客房及套房共______间(其中包括豪华标准间、套房、行政楼层、总统套房)
- 9层上达10层城市俱乐部的客用楼梯间、楼梯及浮廊
第10层
- 宾客电梯及通道
- 城市俱乐部及水疗中心(SPA)
- 一组男女卫生间
本项目中的酒店服务式公寓区域
本项目中的国际女装中心商场区域
本项目中的建筑外立面
本项目中的外围景观设计
1.3设计方就前述工作位置进行之工作应尽量与业方之项目协调员完全配合,一切工作计划亦需要完全配合业方之规划时程、设计整合及施工顺序。
2.服务范围
2.1设计方的服务分为四(4)个阶段完成。此四段如下页第3.0条中之说明。
2.2设计方之服务范围需要包括设计、平面配置及空间分隔规划、色系及配色计划、材料及内装之规格与范围、家具及陈设之遴选,以及与业方委任之项目协调员极其它顾问之间的协调与咨询。
2.3设计方之服务范围需要包括与业方或其委任之顾问的咨询与协商,以获取致一经过整合之设计方案。
2.4设计方之服务范围需包括参加由业方或其委托之项目协调员及其它顾问在任何工地所召集之一般会议(请参照本案第5.13、6.9、8.1(a)及8.1(b)条款)。
2.5对与本案标有(*)的区域,设计方的服务范围需包括色系与配色计划、材料及内装之规格与规范、家具及陈设之遴选,以及与业方委任之其它顾问之间的协调,但不包括任何细部设计和绘制图说。该细部设计和绘制图说应由业方或其项目协调员或其委任之顾问提供。
2.6对本案标有(**)的区域,设计方的服务范围将只限于为获致一整合之设计方案的咨询服务。
3.内装设计
业方本着对设计方的完全信任,同时在对设计方的设计成果给予高度期望的前提下委托设计方担当杭州____________假日酒店的室内装修整体设计。设计方承诺明了业方的建设杭州西湖畔高标准的,富有特色,环境高雅的五星级酒店的整体意图及要求,对业方所有的杭州____________假日酒店项目进行内部装修整体设计。在具体的设计过程之中,设计方应本着节省项目业方用于酒店固定成本投入的原则,在不影响设计效果的前提下尽量降低投入的装修成本。同时在物料的选择,施工工艺的运用上都应尽量考虑其经济效益并保持设计的独特性、可操作性和经济性,以减少本项目本身投入使用后的经营成本压力。
3.1第一阶段:空间设计与家具陈设配置
3.1.1与业方举行前置作业会议或讨论会,确认并建立所有设计与功能之需求内容、设计程序、进度时程及发展各楼层之平面配置大样。
3.1.2与业方及其项目协调员或受其委任之其它顾问分别协商以建立内装之设计范围及内容。
3.1.3针对上述第1.2条中指定之所有区域的概要平面设计的发展整合建筑师之设计理念、业方之需求,以及作出推荐。
3.1.4 设计方依据第1.2条约定,与提送所有区域之概要平面设计予业方后,视为本设计合同第一阶段的完成。平面配置大样应能反映功能需求、空间规划,包括地面标高、天棚净高、平面家俱配置、隔断位置等。
3.2第二阶段:理念
3.2.1第二阶段需于设计方对设计进度的确认后开始。第二阶段也可在业方的指示之下开始。于此阶段,设计方需发展色系及配色系统之规划和家具之遴选、地面墙面天花布置、初期施工图、立面图和透视图之描绘(请参照8.1(c)条款)以便清理室内装潢的基本理念。
3.2.2设计方需送交一份执行内装设计所需包含内部家饰、松动家具、地毯、装饰灯具、墙纸、艺术品等的估计费用。固定式之内装,其估计费用应由业方的建筑师或经业方任命的估算师决定。设计方需协助提供估算师所有估算费用所需之装修配置计划以及建议单价。
3.2.3设计方于提交业方本阶段所需完成之设计图说、装修材料及内部家饰、松动家具、地毯、装饰灯具、墙纸、艺术品等的估计费用后,视为本设计合同第二阶段完成。
本阶段设计方提交的成果应充分考虑到结构、水、电、暖通、照明、音响等其它专业的需求,并按4.0条款给出意见。
甲方:
乙方:
甲乙双方在公正、自愿、协商一致的基础上,经过双方现场勘测装修工程量,就相关事宜达成如下协议:。
第一条:甲方应负责提供工程使用和设计要求,同时提供现场水、电设施的位置信息。甲方还需指明装修工程中配电系统、管道系统和给排水总阀位置。
乙方:向甲方提供工程设计图纸及工程装饰施工及工程报价。
第二条:工程总造价 万元。
第三条:乙方应在保证质量的前提下,于年月工, 年 月 日全部完工。
第四条:付款方式
1、施工队入场付20%
2、工程结束,经甲方验收合格后,付清全部剩余工程款。
第五条:乙方应保证施工及人员安全并承担施工安全责任。若出现安全事故,甲方概不负责。
第六条:乙方应按照装修合同中的设施要求进行装修。如果由于乙方的装修操作不当导致需要返工,返工费用将由乙方承担。如果在装修过程中,乙方擅自更改设计并且与原设计内容差异较大,甲方无法接受更改后的设计,那么乙方应重新按照原有的设计进行装修。任何返工及材料损失由乙方承担。如果恢复原有设计不可行,甲方有权终止装修合同并向乙方索赔。
第七条:乙方应严格按照甲方规定的装修材料进行施工,未经甲方同意不得更换。如有发现未经甲方同意擅自更换材料的行为,乙方需承担重新返修的费用及其他相关支出。
第八条:如果因乙方原因导致不能按时完成装修,每延迟一天需支付合同总价款3%的违约金。
第九条:任何一方未能履行协议约定,给对方造成经济损失的,应由该方承担相应责任,并赔偿对方所遭受的损失。
此合同一式两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份,经双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方(以下简称甲方):
委托代理人(姓名):
联系电话:
承包方(以下简称乙方):
单位名称:
委托代理人:
联系电话:
本工程设计人:
联系电话:
施工队负责人:
联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1工程地点
1.2工程内容及做法(见附表:装饰装修工程报价和做法一览表)
1.3工程承包方式,双方商定采取下列第 种承包方式:
(部分包料,并提供部分材料;
(甲方包全部材料。
1.4工程期限 天;
开工日期 年 月 日;
竣工日期 年 月 日;
1.5 合同价款:本合同工程造价为(人民币) 元,
金额大写:
(详见附表:装饰装修工程报价单)
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取:
乙方、施工队各执一份(见附表:装饰装修工程设计图纸);
乙方、施工队各执一份(见附表:装饰装修工程设计图纸),设计费 元由甲方支付(此费用已在工程价款内)。
第四条 甲方工作
陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源,电源;
4.3 负责协调施工队与写字楼业主以及邻里之间的关系;
4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间甲方仍需部分使用该施工空间的,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
工程竣工验收。
第五条 乙方工作
防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 工程变更
工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表:装饰装修工程变更单)。
第七条 工期延误
7.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
1.工程量变化或设计变更:
2.不可抗力:
3.甲方同意工期顺延的其他情况。
设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由甲方承担,工期顺延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
7.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延:因乙方原因造成工程质量存在的问题的,返工费由乙方承担,工期不顺延。
第八条 工程验收和保修
8.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表:工程验收单);
8.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收。在工程款结清后,办理移交手续(见附表:工程结算单);
8.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表:工程保修单)。
第九条 工程款支付方式
9.1双方约定按下列第_______________种方式支付工程款:
1. 工程款分两次支付:第一次于开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额的 %,即 元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的 即 元。
2. 合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款:
3. 其他支付方式:
3.1 经甲乙双方协商,为节省额外开支,全部工程款项由 方式结算:
A. 银行转帐;
B. 现金;
C.支票
3.2 工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
第十条 违约责任
法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;
10.2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
10.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
10.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______________元;
10.5由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
10.6由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元;最高违约金不超过合同金额的2%。
第十一条 合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第 种方式解决:
1.向仲裁委员会申请仲裁;
2.向人民法院起诉。
第十二条 几项具体规定
12.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的垃圾点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币) 元(此费用不在工程价款内);
12.2施工期间,乙方每天的工作时间为:
上午 点 分至 点 分;
下午 点 分至 点 分。
第十三条 附则
乙双方签字(盖章)后生效。
13.2本合同签订后工程不得转包。
乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿签证原则。
合同附件:
第十四条 其它约定条款
1、工程施工必须按照报价项目施工;
甲方代理人、工程监理签字;
设计师的口头承诺。
甲方(签字/盖章): 乙方(签字/盖章):
委托代理人: 委托代理人:
xxx装饰行业协会
委托方(甲方):
身份证号码: 住所:
住所: 营业执照号:
委托代理人 : 法定代表人:
身份证号码: 固定电话:
手机号码:
xxx家庭居室装饰装修工程设计合同
设计方(乙方):
身份证号码:
住所:
委托代理人 : 法定代表人:
身份证号码:固定电话:
手机号码:
工程设计人:
第一条 工程设计项目概况
路
小区 号 幢 室。
2、工程设计期限: 天,自交纳定金次日起计算。
建筑面积: 平方米,使用面积 平方米。
第二条 设计项目选择(选项打√,不选项打“×”):
3、其它设计:
第三条 设计收费
元,¥ 。其中:
(:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
(2)软装饰设计费:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
(3)环境艺术设计费:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
(4)其它设计费:按建筑面积每平方米 元,小计 元。
元。(定金的数额不得超过标的额的百分之二十)
第四条 设计文件标准与深度:
乙双方约定,设计文件标准为南京市装饰装修行业标准njbz·a—05—1《建筑装饰装修设计制图统一标准》和njbz·a—05—2《建筑装饰装修设计文件编制深度规定》。
(
(( )
(
(( )
(( )
(6)其他图纸:
乙双方约定,全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外,还应包含以下图纸和材料:
(1)设计图纸目录
(2)设计及施工说明
(3)原始房型勘察图
(4)改建设计平面图
(5)剖立面展开图
(6)部分节点详图
(7)各类电器插座位置分布图
(8)电源控制线路示意图
(9)弱电控制线路示意图
(冷、热水管安装示意图
(装饰装修材料表
(其他材料:
第五条 设计程序及设计支付方式
1、第一阶段:
乙方收到设计定金后应于 日内上门为该项目勘量。勘量结束后,甲方应于 日内支付乙方第二阶段设计费(占设计费总价的 %,计人民币(大写) 元)。已收定金抵作第二阶段设计费。
2、第二阶段:
乙方收到第二阶段设计费后,应在 日内完成初步设计方案和扩初设计方案,并通知甲方。
甲方接到乙方通知后,应于 日内与乙方沟通。双方对第二阶段设计文件取得一致意见,并签字确认后,甲方应于 日内支付乙方
3、第三阶段:
设计费(占设计费总价的 %,计人民币(大写) 元)乙方应在收到第三阶段设计费后 日内完成第三阶段全套图纸,并通知甲方。
甲方接到乙方通知后应于 日内与乙方沟通。双方对全套设计文件取得一致意见,并签字确认后,甲方应于 日内付清设计费余额,同时乙方向甲方交付共计 套设计图纸。
4、第四阶段:
乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底,并在施工过程中,根据工程进度情况,到现场指导施工不少于 次,以达到设计效果。
第六条 设计方案修改:
1、在施工过程中,甲方要求变更设计文件的,乙方应积极给予配合。乙方根据甲方的要求,对所变更的项目进行重新设计的,需协商签订补充协议,并支付相应费用。
2、修改后的设计文件应包括以下内容:
(1)设计图纸
(2)项目造价
(3)主要材料明细单
(4)其他材料:
3、修改后的设计文件需由双方签字确认。
第七条 甲方责任:
1、甲方应在约定的时间内与乙方及时沟通,并对设计方案进行确认。
2、甲方对设计方案确认后,应在约定的时间内及时支付所约定的费用。
乙双方签字确认。
第八条 乙方责任:
法规和规章的规定。由此造成甲方损失的,由乙方负责赔偿。
2、乙方应按合同规定的内容,时间和约定的标准向甲方交付设计文件,完成售后服务。
3、乙方负责依据经甲方确认的设计文件对施工方的工程项目的质量和设计效果进行监督,并在工程竣工后 日内,向甲方交付以下工程隐蔽项目的竣工图纸:
①电源控制线路竣工图;
②弱电控制线路竣工图;
③冷、热水管安装竣工图。
第九条 违约责任:
1、甲方单方提出终止合同,乙方不退还甲方已付的定金,已收设计费不予以退还。乙方单方提出解除合同,双倍返回甲方已付的定金和设计费。
2、甲方对设计文件延期确认的,乙方设计期限顺延,甲方超过 天不确认的,乙方有权解除合同,并向甲方追偿已发生的设计费用。
3甲方逾期支付设计费用的,每逾期支付一天,应按设计费总金额百分之 支付违约金,逾期支付超过 天,乙方有权解除合同,向甲方追偿已发生的设计费用。
4、乙方延误设计文件交付时间的,每延误一天,应减收该项目设计费总金额百分之 的设计费。
5、由于乙方设计的原因,造成工程不能及时开工或拖延工期,工期每延误一天,乙方向甲方支付 元的赔偿金。
6、乙方未按合同的规定时间向甲方交付隐蔽项目的竣工图纸,每延误一天,应向甲方支付 元的赔偿金。
第十条 其他
1、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作,双方需另行协商签订合同。
2、甲方变更合同规定的时间,要求提前交付设计文件时,应向乙方支
付每天 元的赶工费。
3、因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除双方责任,但法律另有规定的除外。
乙双方无法自行协商解决时,可申请南京市装饰行业协会协助进行调解,调解不成的,可按下列第 方式解决:
①提交南京市仲裁委员会仲裁;
②依法向 人民法院提起诉讼。
5、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议书作为附件,补充协议书与本合同具有同等效力。
乙双方各执一份。
7、本合同经双方签字盖章后即生效。
甲方签字: 乙方签字(盖章):
委托代理人: 法定代表人:
地址: 委托代理人:
电话: 电话:
合同编号:______
发包人:承包人:
住所:住所:
委托代理人:营业执照号:
电话:法定代表人:电话:
BP机号:委托代理人:电话:
本工程设计人:电话:
施工队负责人:电话:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:___________________。
。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
(;
(;
(。
1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
:____________元(详见附表。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
(;
(,设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务
陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
竣工验收。
第五条承包人义务
防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表。
第七条材料的提供
,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
合同编号:_________
发包方(以下简称甲方):
_________
委托代理人(姓名):
_________
民族:_________
住所:_________
身份证号:_________
联系电话:_________
手机号:_________
承包方(以下简称乙方):
_________
营业执照号:_________
住所:_________
法定代表人:_________
联系电话:_________
委托代理人:_________
联系电话:_________
建筑资质等级证书号:_________
本工程设计人:_________
联系电话:_________
施工队负责人:_________
联系电话:_________
根据本市相关法律法规以及《中华人民共和国民法典》的规定,甲、乙双方在平等自愿协商的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称“工程”)的相关事宜达成协议。针对该工程的特点,双方经过充分沟通与讨论,达成如下一致意见:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:_________
1.2 工程装饰装修面积:_________
1.3 工程户型:_________
1.4 工程内容及做法(见报价单和图纸);
1.5 工程承包,采取下列第_________种方式:
(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。
1.6 工程期限_________日(以实际工作日计算);
开工日期_________年_________月_________日;
竣工日期_________年_________月_________日。
1.7 工程款和报价单
(1)工程款:本合同工程造价为(人民币)________.金额大写:_________
(2)报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依据,根据市场经济运作规则。
(3)报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理,甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书
3.1 施工图纸采取下列第_________种方式提供:
(1)甲方自行设计的,需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。
(2)甲方委托乙方设计的,乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份。
3.3 双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。
3.4 双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。
第四条 甲方工作
4.1 开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
4.2 无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。
4.3 负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。
4.4 遵守物业管理部门的各项规章制定。
4.5 负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
4.6 不得有下列行为:
(1)随意改动房屋主体和承重结构。
(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。
(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。
(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。
4.7 凡必须涉及4.6款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请。
4.8 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。
4.9 参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
第五条 乙方工作
安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
5.2 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定:
(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载。
(2)不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。
由乙方承担修理和损失赔偿的责任。
(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
(5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
(6)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。
5.3 通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。
5.4 甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。
第六条 工程变更
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。
由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。
工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。
第七条 材料供应
(1)应当由甲方提供的材料、设备,甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。
双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。
(2)应当由乙方提供的材料、设备,乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。
双方就材料、设备质量、环保标准共同验收,由甲方确认备案。
(3)双方所提供的建筑装饰装修材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
(4)如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的,检测费用由其先行垫付;
材料经检测确实不合格的,检测费用则最终由对方承担。
在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:
(1)工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
8.2 对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延:
(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;
(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;
(3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
8.3 因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;
因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
8.4 判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。
第九条 质量标准
应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准执行。
9.2 本工程施工质量按下列第_________项标准执行:
(1)《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》
(2)《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》
应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;
认证过程支出的相关费用由申请方垫付,并最终由责任方承担。
第十条 工程验收
10.1 在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;
(3)竣工验收。
10.2 工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。
验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单,乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。
10.3 双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
10.4如果双方未经过验收手续,甲方禁止入住。如果甲方擅自入住,则被视为验收合格,因此任何由此引起的损失将由甲方承担。
10.5如果在工程质量、室内空气质量及经济方面没有涉及到较大问题,双方可以协商一致并签署“竣工验收遗留问题协议”(作为竣工验收单的附件),然后就可以先行入住了。
10.6本装修工程验收合格后,自双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为两年,厨房、卫生间等有防水要求的区域防渗漏工程保修期限为五年。
第十一条 工程款支付方式
11.1 合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:
11.2 工程进度过半,指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成。
11.3 工程验收合格后,甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。
自提交之日起二日内如未有异议,即视为甲方同意支付乙方工程尾款。
11.4 工程款全部结清后,乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。
第十二条 违约责任
12.1 一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;
因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。
12.2 一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方。
12.3若甲方未在合同约定的工程款支付期限内支付第二、第三次款项,并且没有合理的理由,每延误一天,乙方有权向甲方收取2‰的违约金作为迟延部分工程款的赔偿。
12.4 由于乙方责任延误工期的,每延误一日。
12.5因为乙方的责任导致工程质量和室内空气质量不符合要求,乙方应按照以下约定进行返工、修理、综合治理和赔付:
(1)对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。
因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按12.4的标准支付违约金。
(2)对室内空气质量不合格,乙方必须进行综合治理。
因治理造成工程的延期交付视同工程延误,按12.4的标准支付违约金。
(3)室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的,乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款;
甲方对不达标也负有责任的,乙方可相应减少返还比例。
第十三条 争议解决方式
双方如发生争议,应首先协商解决。若协商不成,可以向市场主管部门、消费者协会等申请调解,或直接向_______人民法院起诉,或按照达成的仲裁条款或仲裁协议进行仲裁解决。
第十四条 附则
14.1 本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。
14.2 本合同签订后工程不得转包。
14.3合同各方可通过书面形式对本协议进行变更或补充。但如变更或补充导致减轻或免除应由乙方承担的责任,仍以本协议为准。
双方应当本着公平原则协商解决。
14.5 乙方撤离市场的,由市场主办单位先行承担赔偿责任;
主办单位承担责任之后,有权向乙方追偿。
14.6 本合同履行完毕后自动终止。
第十五条 其他约定事项
_________.
甲方(签字):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
市场主办单位(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
_________年____月____日
发包方(简称甲方):_______________
承包方(简称乙方):_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、中华人民共和国建设部(92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
___路___弄(村)___号__楼___室。
3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
。
:_____
其中:
材料费:______,人工费:______
管理费:______,设计费:______
垃圾清运费:______,税金(:____
其他费用:______
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:
2、乙方提供的材料:
三、关于工程质量及验收的约定:
DB质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收。
四、关于工程价款及结算的`约定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程结算:
3、工程保修期
五、其它事项
1、甲方工作:
2、乙方工作:
六、违约责任:
七、纠纷处理方式:
八、合同的变更和解除:
九、其它约定:
一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
委托代理人:法定代表人:
住址:地址:
电话:电话:
邮编:邮编:
签订日期:年月日
签订地点:
跟随编辑的步伐了解更多有关“旧房拆除承诺书”的知识,你培养了看范文的习惯吗?文档处理是互联网办公的基础是实现数字化办公的关键之一,各种范文借鉴在平时越来越常见了。范文不仅是我们提高写作水平的路径也是进入文学殿堂的通行证,我相信这篇内容能够满足您的需求!
尊敬的业主:
您好!感谢您选择我们的拆迁服务。为了确保拆除工作的顺利进行,我们特制定了此份旧房拆除承诺书,以便明确双方的权利和义务,保证您的利益和安全。请您仔细阅读并签字确认后,我们将按照合同的规定进行拆除工作。
一、拆除项目
根据您的要求,我们将对位于***小区***号楼的***单元***进行旧房拆除工作。拆除范围包括建筑物内外的全部构建物、装饰物、设备以及其他一切属于目标楼盘的物品。
二、拆除时间
我们将根据合同的约定,在***拆除开始时间***至***拆除结束时间***之间,全力以赴完成拆除工作。为了避免给您带来不便,我们将合理安排工作时间,有需要时会与您进行沟通并取得您的同意。
三、施工方式
1.拆除过程中,我们将尽可能减少噪音、污染和对周边居民的干扰,严禁在非规定时间进行施工作业。
2.为确保施工安全,我们会派遣经验丰富的专业人员进行指导和管理,并采取必要的安全措施。在拆除过程中,我们将配备合格的安全设备和工具,保证工人和周围人员的人身安全。
3.在拆除过程中可能会产生一些粉尘、垃圾等废弃物,我们会及时清理并妥善处理。为保护环境,我们将尽可能采取有效措施进行垃圾分类处理,并确保废弃物的无害化处理。
四、保护措施
1.在拆除过程中,我们会对周边建筑物、道路和排水系统等进行评估,并制定相应的保护方案。拆除现场将进行必要的围挡、隔离和警示标示,以确保周边人员和财产的安全。
2.为避免拆除工作对您的生活造成不便,我们将协助您搬迁贵重物品,确保您的财产安全。在拆除结束后,我们会清理拆除现场,确保您的住房环境整洁干净。
五、赔偿问题
我们承诺,如果在拆除过程中因我们的失职造成您的财产损失,我们将承担赔偿责任。对于造成人身伤害的情况,我们将按照国家相关法律法规进行赔偿,并承担相应的法律责任。
六、合同效力
此份旧房拆除承诺书具有法律效力,双方一旦签订即表示同意并愿意履行承诺书的内容。对于任何争议,我们将通过友好协商解决。如协商不成,双方同意提起诉讼解决争议。
请您在签字前再次确认合同内容。如果您对任何内容有疑问,或需要进一步的解释和沟通,请随时与我们联系。非常感谢您的信任和支持,我们将竭诚为您提供高质量的服务。
业主:
签字:
日期:
拆迁公司:
签字:
日期:
尊敬的业主:
我公司在此向您保证,我们将按照约定的时间和标准,对您的旧房进行拆除工作。我们深知您对于此项工作的重要性和希望,在此承诺,我们将竭尽全力提供高质量的服务,确保您满意。
我们重视施工安全,将严格按照国家相关标准和规定进行操作。我们会派遣经验丰富的拆除工程师和熟练的工人,确保他们拥有必要的技能和知识,从而保证施工过程中的安全性。我们会提供安全防护装备,并监督工人在施工现场遵守规章制度,以保障施工过程中不发生任何事故。
我们会协调好与相关部门的沟通和合作,以确保整个拆除过程的顺利进行。我们会准备相关的许可证和文件,以获得相关部门的批准,并与他们保持密切的联系,确保工程进展得到及时的清晰反馈。我们的工作团队将与相关部门保持良好合作,共同解决任何可能出现的问题,并及时调整计划,确保按时完成拆除工作。
我们会遵守环境保护法律法规,确保拆除过程不对周围环境造成任何污染和破坏。我们会在拆除过程中严格执行垃圾分类和处理制度,将产生的废弃物进行合理的分类和处理,确保不对环境造成任何危害。我们会遵循相关规定,进行噪音和粉尘的控制,以最大程度减少对周围居民的影响。
我们承诺按照合同约定的时间和质量标准完成拆除工作。我们会制定详细的施工计划,并按照计划的要求进行施工,确保拆除工程能够按时完成。我们会精心组织施工人员和材料,确保工作进度和质量。如果不可抗力因素导致工期延误,我们会第一时间与您沟通,并尽力采取措施进行调整,以减少影响。
我们郑重承诺,我们将全力以赴完成旧房拆除工作,确保工程的安全、顺利进行,并始终以您的利益为首要目标。我们坚信,通过我们的努力和专业的服务,您将对我们表现出的诚信和专业赞赏。相信您的选择是明智的,我们将竭诚为您服务。
谢谢!
附:公司章程
公司名称:拆除有限公司
注册地址:XXXXXXXXX
法定代表人: XXXX
联系电话:XXXXXXX
尊敬的市政规划局:
我们是一家拥有多年建筑开发和房地产管理经验的公司,致力于为城市的改造和升级做出贡献。在贵局最新发布的城市更新计划中,我们注意到了拆除旧房、更新城市建设的重要性。为了进一步配合市政规划局的工作,我们郑重承诺,在未来一年内,将对指定范围内的旧房进行拆除,并按照相关规定进行处置。
作为一家秉持社会责任的企业,我们深知旧房拆除对于城市发展的重要意义。旧房的存在不仅影响城市形象,也给市民的生活带来了不便。我们深知只有拆除旧房、更新城市建设,才能提供更好的住房条件和生活环境,推动城市的可持续发展。
在执行旧房拆除任务的过程中,我们将本着科学、合理和人性化的原则,确保工作的顺利进行。我们将组织专业的团队进行旧房拆除工作,力求高效、安全、协调,以最大程度地减少对周边环境和居民的影响。我们将妥善处理拆除后的废弃物和建筑材料,严格按照相关法律法规进行分类和处置,以减少对环境的污染。
与此同时,为了确保旧房拆除工作的透明和公正,我们将委托第三方机构进行监督和评估。他们将对我们的拆除过程、废弃物处置、以及资金使用等方面进行全程跟踪和监测,确保我们的工作符合相关标准和规定,以此来保障市民的利益。
我们承诺,将按时、按质、按量完成旧房拆除任务。在完成工作后,我们还将投入资源,重新规划和设计这些区域,通过新的建设项目,为市民提供更为宜居和舒适的居住环境。我们将在新建项目中,注重绿化和公共设施的布局,以提升居民的生活质量和幸福感。
我们要向市政规划局表示感谢,感谢您的信任和支持。我们将以更加饱满的热情和执着,认真履行我们的承诺,为城市的发展贡献力量。
感谢您的关注!
衷心祝福!
公司名称: XXX公司
日期: XXX年XX月XX日
尊敬的业主:
在这个充满激情和希望的时刻,我们作为旧房改造的拆除单位,郑重向您呈上一份旧房拆除承诺书。我们衷心希望通过我们的努力,为您提供一个更美好、更宽敞的生活环境。
我们郑重承诺,我们的拆除工作将以您的最大利益为目标。在进行拆除工作之前,我们将进行周密的规划和详细的测量,并与您进行充分的沟通和协商,确保拆除过程符合您的期望和需求。我们将尽最大努力减少对您日常生活的干扰,确保您的权益得到最大程度的保障。
我们承诺将严格按照国家的相关法律法规进行操作。我们将遵守安全操作规程,保证在拆除过程中没有人员受伤或财产损失,并采取措施保护周边环境的安全。我们会在拆除过程中合理利用、妥善处置旧房产生的废弃物,以减少对环境的负面影响。我们相信,只有在一个安全、清洁和有序的工作环境中,我们才能更好地完成这项重大工程。
同时,我们郑重承诺,在拆除旧房的过程中我们会尽量保护您的财产安全。我们将制定详细的拆除计划,合理安排工作人员的轮班,确保在施工期间有人对您的财产进行24小时监护。我们将谨慎操作,尽量减少拆除过程中对您的财物的损害,并承诺如有损坏,我们将按照市场价赔偿。
我们郑重承诺,在拆除旧房完成后的工程竣工阶段,我们将提供完善的售后服务。我们将对拆除过程中可能出现的问题进行详细记录和整理,以备日后需要。如果您在日后对我们的工作有任何疑问或异议,我们将及时回应并妥善处理。我们相信,只有以良好的售后服务为基础,我们才能赢得您的信任和长远的合作。
在这个拆除旧房的过程中,我们将全力以赴,努力超越您的期望。我们将以敏捷高效的工作态度,致力于为您打造一个舒适宜居的新家。我们将以我们的行动来证明我们的诚信和专业,并始终坚守我们的承诺。
在我们衷心感谢您对我们的信任和支持。我们期待与您共同见证一个旧房蜕变为新的奇迹。谢谢!
您真诚的
拆除单位
我们在上学时也会去读一些范文,不少优秀范文是学生写出来的, 通过阅读范文可以提高我们的表达能力。阅读范文对我们的学习有着重要的意义,你觉得哪些优秀范文是值得借鉴的呢?经过搜索和整理,小编为大家呈现“教学合同合集”,仅供参考,希望能为您提供参考!
1调动学生的学习积极性,营造良好的课堂氛围:爱因斯坦曾经说过:“兴趣是最好的老师。”如果对一门课程有兴趣,才能更好的学好这门课程,因此这就要求我们教师在教学中独具匠心,设计有趣的教学过程,在课下加强与学生之间的交流,真正掌握学生想要什么,学生期待怎样的教学模式,在怎样的学习氛围中可是实现学习知识的最大化,让同学们乐意去接受知识,增强学生对历史的了解以及学习。在教学过程中,我们应该通过启发式的教学理念,给学生提出相关的知识让学生通过自己的努力得出知识,同时教师给予相关评价。例如:我们在学习春秋战国时代各诸侯国的混战中,我们可以让学生进行角色扮演,将当时的历史场景还原,从而提高学生的课堂积极性。
2跟随时代脚步,运用现代科技进行课堂教授:时代是不断发展的,为了提高学生的积极性,教师应该在课堂中融入现代因素,利用多媒体课件辅助课堂教学,将一些难懂的历史知识以知识框架的形式展示给学生,并录制或者在网上搜索一些与所学教材知识有关的趣味视频,利用网络资源寻找关于历史上发生的各种故事的视频,让学生感受到历史独特的魅力,爱上历史这门学科。运用多媒体教学不但可以使学生更加直观的了解到初中英语教材中的内容,而且可以帮助学生提升对于知识的综合运用能力。
3引导学生自觉学习,转变学习观念:教师应该引导学生抛弃传统的偏科现象,每一门课程的开设都是经过教育部的研究决定的,都是对我们的成长有所帮助的,就比如历史这门学科,它可以让我们更好的了解中国历史和世界历史,让我们更加真切的体会到我们时代的进步。在学习近现代史时我们还可以更真切的看到各种侵略现象,让学生感受到现在幸福的生活来之不易。因此,学生应该加强自主学习的意识,从主观上接受知识,而不是被动的接受知识,上课的时候认真听讲,课下可以利用互联网等现代信息技术,咨询老师,询问同学等方式学到更多的知识。
摘要:分层教学适应中等职业学校教学改革的要求,符合现代教学论关于学生的个体差异观,对于分层教学的研究具有现实和理论意义。正是在这种背景下,分层教学顺应了教学改革的需求而受到广泛的重视,关于分层教学的研究也越来越深入。
1.生源差别。
一方面,中等职业学校的生源质量总体来说较低,学生文化基础薄弱,学习习惯不好,更缺乏自信心和上进心。另一方面,由于职业学校的有些重点专业有着很好的就业前景,每年也能吸引到一部分高素质学生,希望在校能够学习技能、继续深造。总体上,从生源上看,中职学校的层次跨度较大,水平差异明显,这是分层教学的前提之一。
2.职业学校往往注重专业技能的培养,对于英语基础关注的不多。
在同一个班级,学生的入学成绩参差不齐,根据英语成绩来区分班级不符合现实情况,因而长期以来,学校基本按普通教育模式进行教学,教师教得艰难,学生兴趣全无,教学质量低下。这是分层教学的前提之二。
在实施分层时,一方面主要依据学生的学习成绩进行层次的划分;另一方面,在依据成绩的基础上,还要兼顾学生的非智力因素的影响,对分层进行动态的'观察和调整。因此,应该综合运用多种方法。
1.学习目标的分层。
分层教学首先要从学习目标作为切入点,主要根据他们不同的基础,制订长期和短期的学习目标。从长期目标来说,应要求a、b、c层的学生,树立比较明确的阶段目标,主要有三项指标:(1)词汇量的掌握;(2)语法熟悉程度;(3)通过全国公共英语等级考试的相应级别,努力通过笔试单科乃至二级水平。从短期目标来说,就是要实现在课堂教学中,根据学生的能力,每节课的教学目标也应该因层而异。
2.学习任务的分层。
在学习任务的内容上,要在课堂教学过程中,通过布置不同的学习任务,对分层的学生有所区别。综合性、探索性强的问题,即“不跳得不到,跳一跳抓得到”的问题面向a层次学生;变化简单的“稍启即发”的问题,面向b层次学生;而知识的直接运用和基础性的练习,即“唾手可得”的问题,面向c层次学生。
由于学生学习成绩的差异,在课堂教学中,教师应根据学生所在的层次,灵活地变化,积极引发各层次学生的学习动机,提高课堂教学的实际效果。教学中着眼于b层次学生,实施中速推进、课堂辅导和点拨,充分顾及a、c层次学生,努力为差生当堂达标创造条件。上课时以合为主,以分为辅。对a层次学生少讲多练,注重培养其综合运用知识的能力;对b层次学生实行精讲精练,着重在掌握基础知识和训练基本技能上下工夫;对c层次学生则要求低、难度小,放低起点,掌握必要的基本知识和基本技能。
1.对教学内容进行科学分类。
由于学生原有的知识水平不同,学习能力、学习态度也有很大差异,教师在选择教学的内容上,应按照教材难易度的差异,结合学生所在的层次加以区别对待。
2.明确课堂教学环节。
英语课堂教学环节一般主要包括复习、新课讲授、操练、练习和巩固。教师课前备课时,应依据教学大纲的要求,确定每课总的教学目标,再针对各层次,对目标进行相应地分解,使不同层次的学生各有所学,学有所得。
3.抓好课后辅导跟进。
在课后,对学生布置常见的练习是分层施教过程中的一个重要环节,把题目设计为必做题和选做题两卷,对全体学生进行分层达标检测。以考查学生的知识水平和学习能力的差异,达到分层练习和分层检测的目的。这有助于教师正确把握学生的学习情况,便于开展个别教学活动,进一步提高教学质量。
分层教学鼓励和促进每位同学在原有基础上取得进步,使各层学生在原来基础上都有不同程度的提高和发展,从而有利于提高教育教学质量。具体表现在以下几个方面:
将已往的“一刀切”的教学目标改为弹性目标,根据不同层次的学生制订不同层次的教学目标。课程内容的选择原则是鼓励学生树立学习英语的自信心,让学生在学习的过程中感受到成功后的欢乐和自豪。
2.增强了学生的学习主动性。
通过实行分层教学,同层次的同学相互竞争,不同层次的同学相互促进,共同提高,带动了班级整体成绩的提升,促使各个层次的学生的成绩都有了逐步提高。
3.分层教学改善了师生关系。
由于老师了解自己的学生的知识缺漏,也就不再一味地训斥学生,而是采取有的放矢的教育方法,从而建立一个良好的师生沟通平台。
总之,分层教学由于其更关注不同层次学生的差异,在教学中实施“区别对待”,使得各层学生都有各自的学习任务和目标,层次越高,要求越高,受到了普遍的认可,具有较高的现实意义和推广价值。
参考文献:
郭宝仙。英语课堂内容的选择与组织。中小学英语教学与研究,2007(4)。
卢利,陈淑英。基于多元智能的任务型语言教学。中小学英语教学与研究,2006(12)。
甲方:
联系方式:
地址:
乙方:
联系方式:
地址:
依照《中华人民共和国国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就________事项协商一致,订立本合同。
一、采购概况
风险提示:买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清,而就所提供合格与否产生纠纷。 同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。
采购内容:教学器材。
二、器材总价
合同金额为人民币___________________整(¥___________元)。
本项目在学校仪器招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式,一次包干;超出学校招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加,由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求:
风险提示:质量标准 实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”; 在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。
1、乙方须按标准要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
四、技术标准及质量保证
(1)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
(2)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。
五、交货期限
合同签订后_______日内交货(_______年_______月_______日交货,_______年_______月_______日以前乙方按设计要求完成设备安装,并能投入正常使用。)
六、售后服务
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在_______小时内响应,_______小时内解决故障,若在_______小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。
3、在验收合格后的_______年内,如乙方接到甲方故障报修通知后_______小时内没有响应或_______小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课,则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的_______%作为对甲方的赔偿,直到扣完,所造成损失由乙方负责(每次售后服务,均要求有甲乙双方签字的书面记录)。
4、乙方向甲方免费培训_______名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
七、竣工验收及付款方式
风险提示:验收标准 验收标准约定不明时,极易发生产品质量纠纷。 应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程,还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。
项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,_______天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
八、违约责任
风险提示:违约责任 采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。 违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的_______%向甲方支付违约金;若违约超过_______天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。
2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的_______%向乙方支付违约金。
十、本合同按《中华人民共和国国合同法》,《中华人民共和国国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交______________仲裁委员会解决,直至提交法院审理。
十二、本合同一式_______份,由甲方执_______份,乙方执_______份。
十三、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
十四、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
签订日期:_______年_______月_______日
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
签订日期:_______年_______月_______日
采购单位(甲方):
联系方式:
地址:
供应商(乙方):
联系方式:
地址:
根据《中华人民共和国国政府采购法》、《中华人民共和国国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方按照________________政府采购中心的招标结果并经双方协商签订本合同。
一、合同标的
风险提示:买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清,而就所提供合格与否产生纠纷。 同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。
乙方根据甲方需求提供下列货物:
1、货物名称:___________________________________________。
2、品牌:_______________________________________________。
3、型号规格:__________________________________________。
4、数量:________________________________________________。
二、合同总价款
1、本合同总金额为______________(大写),人民币(______________¥元)。
2、本合同金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、包装、运输及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同执行期间合同总价款不变。
三、组成本合同的有关文件
下列关于______________政府采购中心采购(项目编号______________)的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:
(1)乙方提供的投标文件(含澄清文件)和投标报价表。
(2)中标或成交通知书。
(3)招标文件(含招标文件补充通知)。
(4)甲乙双方商定的其他合同补充条款或协议。
四、权利保证
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权,由乙方负全部责任。
五、质量保证
风险提示:质量标准 实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”; 在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。
1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致;若技术性能无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后,在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责,所需费用由乙方承担。
六、包装和运输
1、除合同另有规定外,乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。 2、乙方负责货物运输,运输费由乙方负责。
七、交付和验收
风险提示:验收标准 验收标准约定不明时,极易发生产品质量纠纷。 应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程,还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。
1、交货时间:合同签订之日起_______个工作日内,交货地点由甲方指定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的,甲方有权拒收货物,由此引起的风险及费用由乙方承担。
3、货物的到货验收包括:型号、规格、数量、外观、质量及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,视为未按合同约定交货,乙方负责补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关的违约责任。
5、甲方应当在到货后的_______个工作日内对货物进行验收;需要乙方对货物或系统进行安装调试的,甲方应在货物安装调试完毕后的_______个工作日内进行质量验收。验收合格的,由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的,从其规定。
6、货物和系统调试验收的标准:按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。
八、伴随服务/售后服务
1、货物质保期年,保修期年,终身维护(质量保证期从货物验收合格之日算起,保修期从质保期满之日起计算)。质保期内非甲方人为因素而出现的质量问题,由乙方负责,乙方负责包修、包换或者包退,并承担修理、调换或退货的实际费用。质保期外乙方维修按市场的优惠价格只收零配件费用,不能收取人工费用。乙方公司或厂家工程师在接到维修要求后小时内到达现场处理故障,________小时如故障处理不好,需提供备用机给甲方。质保期内、外乙方负责该套设备软件的免费安装和免费的升级维护服务。
2、响应时间:在质保期以内,接到用户通知时,专业技术人员不超过________小时内上门服务,保证小时不间断售后技术服务支持;修复时间:________小时。
3、免费保修:在保修期间非人为破坏,都应列入保修范围内。中标供应商须保证以合理的价格提供备件和保养服务,当发生故障时,中标供应商须按保质期内同样的要求进行维修处理。
4、冗余服务:超过小时后未能修复或紧急情况下,应提供具有同样功能的设备供使用单位使用。
5、免费培训:中标供应商免费在现场对采购单位技术人员进行设备操作培训,保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法,以及小故障的判断与解决。
6、日常维护:乙方每年免费安排________次对所有设备的全面清洁、检修、保养服务。
九、履约、质量保证金
1、乙方在签订本合同之日,向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金________元。
2、履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的________天。
3、如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后________天内无息退还乙方。
4、甲方应在货物验收合格无异议后________个工作日内将本合同履约保证金无息返还。
5、乙方应在货物验收合格无异议后________个工作日内按本合同金额的________% 向甲方提交质量保障金,质量保证期过后________个工作日内无息返还。
十、付款方式
风险提示:价款及支付方式 采购合同的主要义务是一方给物,一方给钱。因此,价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物,价格固定,价款比较清楚,一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖,价款较为复杂,一旦约定不明,则极易产生争议。因此,合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等,对于涉外合同,还应当明确货币种类及外汇结算标准,防止出现分歧。 另外,支付方式也应当约定明确,价款支付是现金支付,还是用支票支付;如果采用汇款,汇费由谁负担等细节应当明确。
项目完成并通过甲方验收合格后,按相关规定程序向乙方办理付款。支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定,则付款进度应符合如下约定:
1、货款:甲方于本合同货物最终全面验收合格后________天内向乙方支付合同总金额(即¥________)。
2、合同款的付款方式:转账结算。
十一、合同的变更、终止与转让
1、除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
十二、违约责任
风险提示:违约责任 采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。 违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的,由甲方向乙方偿付合 同总价的%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期________天甲方向乙方偿付欠款总额的________%滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的________%。
3、如乙方不能交付货物,甲方有权扣留全部履约保证金;同时乙方应向甲方支付合同总价________%的违约金。
4、乙方逾期交付货物的,每逾期________天,乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的________%的滞纳金。如乙方逾期交货达天,甲方有权解除合同,解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的,甲方有权拒收。甲方拒收的,乙方应向甲方支付货款总额%的违约金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内,如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,乙方应退回全部货款,同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同第八条的规定向甲方交付履约保证金的,应按应交付履约保证金的________%向甲方支付违约金,该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的应按合同总价款的________%向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
十三、免责条款
若甲、乙双方的任何一方由于不可抗力(包括天灾、意外事故、交通运输、政府法令等特殊客观事件)原因造成不能及时履行或不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能及时履行的理由,在取得有关证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况,免除相应责任。
十四、合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,则采取以下第________种方式解决争议:
(1)向_______________人民法院提起诉讼;
(2)向________________仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
十五、合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同未尽事宜,遵照《合同法》有关条文执行。
3、本合同正本一式________份,具有同等法律效力,甲乙双方各执________份。
甲方(盖章):
法定代表人(签字):
开户银行:
账号:
签约日期:________年________月________日
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
开户银行:
账号:
签约日期:________年________月________日
摘要:我国积极建设园林化城市,以确保生态环境的可持续发展,城市园林绿化逐步将系统结构与关键技术相融合,与经济建设相互作用(园林艺术在城市的发展乃至缓和人与自然之间的矛盾中做出了重要贡献。
关键词:园林艺术;城市绿化;意义;作用。
1园林艺术在城市绿化中的意义。
1.1城市果树的绿化。
由于人们生活水平的提高,令其对城市绿化的美化标准也逐步提升,不但注重树种的观赏价值,还注重树种的经济价值(城市果树绿化不但能够起到美化环境的作用,还能够净化空气’抑制污染,通过其优美的姿态’芬芳的香气’各种硕果’成荫的绿叶,为人们提供优美的景色。
1.2生态的建设。
园林绿化生态建设尤为关键,其不仅能够净化空气’降低污染’吸收co2及有毒气体,还能够吸附粉尘,具有防风固沙’保护水土’降低沙尘暴发生率以及阻碍荒漠化,降低雾霾’风速的能力(园林绿化通过树木的形态’搭配’颜色,为城市进行!上妆“,提高环境的艺术感,提升人们的生活品质,增加了城市居住的幸福感。
1.3庭院的绿化。
小区’庭院是人们生活与居住之所,环境的好坏直接关系到人们的生活品质,在庭院中种植观赏苗木,能够为人们营造健康的氛围,而适宜种植的果树包含了月季’桂花’红梅’黑松等。
1.4改良城市小气候。
在炎热的夏季,城市绿化的枝叶构成了浓密的`绿荫,将太阳的辐射阻隔在外,降低了地面’墙面乃至其它相邻物的反射热度(城市绿化地段具有较强的蒸腾效果,能够耗费掉60%)70%的太阳辐射能量,因此,可以令城市温度明显下降。
2园林艺术在城市绿化中的作用。
2.1烘托城市的文化氛围。
通过当地景观特色,有效解决生态自然景观的关联性,因地制宜,打造出具备地方特点’人文性与历史性的景观(将自然环境置于城市景观设计当中,与当地的气候’地形’生活习惯紧密相连,不但可以为子孙后代留下丰富的城市文化,还可以向外国游客展现出更加具备城市特点及历史文化的内容[1](在植物景观园林艺术中,通常使用大量的本地树种(这是由于本地树种不仅适应性强,有利于生存,而且还由于其较低的成本,具有良好的经济效益。
2.2有利于加快生物多样化的发展,抑制自然灾害的发生。
园林艺术城市绿化透过种植与管理大量植被,实现生物多样化的发展(自然植被的生长,加快了自然环境的构成,人们通过有意识的种植及造型管理,改善了所有植被的生存环境,加快植物’生物’动物的多样性循环发展(由于城市园林绿化引进了不同物种,依据其生长特征’根系发育情况有效改良了土壤结构及微生物循环,令空气’水’土壤实现了更新氧化,控制了水土流失与环境污染的恶性状况,抑制了自然灾害的产生。
2.3调节温湿度。
城市里随处可见高楼大厦,人口尤为密集,令空气流动迟缓,总体温度提高,而绿色植物恰恰可以调节气候的温湿度,为人们带来冬暖夏凉的感受(园林植被透过树枝与树叶蒸发的水分及庞大树根吸收的水分,构成大量水分气流,降低了四周的环境温度(在气温变低时,由于园林植被树荫的覆盖,降低了风速,阻隔冷空气流动,温度提高(由于植被的覆盖,调节了气候的湿度,令植被周围区域的气流湿度显著提升,可以看出园林艺术在城市绿化中的效果尤为明显[2]。
2.4净化空气质量,减少噪音污染。
园林艺术在城市绿化中经由其浓密枝叶的覆盖,错落有序的排列,过滤掉空气中的悬浮物及灰尘,有效净化了城市的空气质量(另外,园林绿化还可以将大气内的有毒气体进行吸收,有效阻隔噪音,通过规划设计,令园林绿化的配置能够更加科学,以此降低城市的噪音污染。
3结语。
综上所述,对于园林艺术中的绿色植被而言,不仅需要考量到其外观,还需因地制宜,选择一些符合当地的植物,通过科学的方法进行规划,为人们打造一个健康’绿色的生活环境。
参考文献。
1孙云,李小红.试论园林植物配置中存在的问题与对策[j].现代园艺,(13)。
2史丽娜,李璟璇.园林植物绿化在城市建设中的应用[j].北京农业,2011(4)。
阅读教学一直是教学中十分重要的一环,对于学生的成长发展有着至关重要的作用。在我从事教育教学工作中,深刻体会到了阅读教学的重要性并总结出一些有效的教学方法,下面我将分享一些我在阅读教学方面的心得体会。
第一段:阅读是大学必修,有效的阅读教学是成才之路。
阅读教育代码根据国家教育部的规定,阅读已成为我国高等教育的必修课程。在这个全面提高素质的时代,有效的阅读教学是走向成功的一条必经之路。大学生对于阅读的掌握程度不高,教师应该根据学生的实际情况设计具有操作性的教学计划,使其在有限时间内基本掌握阅读技巧。
第二段:提高学生的阅读兴趣,让其主动与之交互。
阅读的首要任务是引起学生的兴趣,只有兴趣才能使学生主动参与阅读。所以,教师应从学生的心理出发,设计一些自适应的教学活动,如阅读小组、阅读文章的朗读、语音模仿等等。通过设计这些具有针对性的活动,营造出一种轻松、活泼的阅读氛围,让学生自主探究,从而激发其自学能力和对阅读的兴趣。
第三段:弥补学生阅读的空白,定位重点难点。
学生阅读的能力普遍较差且多方面缺乏,教师应该针对性的弥补这些阅读空白。对于学生在阅读中出现的问题,教师应该及时给予针对性的指导,用科学有效的方式梳理导学,帮助学生识别文章中的重点难点,引导学生在阅读过程中注重证据链的逻辑性,分析文章结构和内涵。
第四段:有效促进语言表达的能力。
阅读教学过程中,语言的表达是阅读过程中非常重要的一环,只有促进语言表达能力的提高才能够真正地提高阅读效果。所以,教师应该注意对学生的口语、写作等方面进行基础训练,让学生能够在阅读过程中自我阐述、表达,为教学内容进行系统整合,不断提升自己的表达水平。
最后,对于阅读教学效果的总结和分析是至关重要的。教师可以通过多方数据的统计和分析,来评估阅读教学是否达到预期效果,是否有效提高了学生的阅读能力。通过有效评估可以让阅读教学的效果更好的得到掌握,在之后的教学中可以基于这些数据进行持续改进,来达到更好的授课效果。
通过以上心得体会,我们可以知道,阅读教学的有效性是非常重要的。教师们应该针对学生的实际情况,设计出有针对性的教学计划,善于激发学生的阅读兴趣,引导学生更好的掌握阅读技巧。同时,也要持续跟踪阅读教学效果,进行有效的评估和改进,最终提高高校学生的阅读能力,让学生成长成才。
你知道怎样才能写出一份言简意赅的合同吗?合同在生活和工作里使用范围越来越广。签订合同时,我们要注意判断其是否有法律效益,教师范文大全编辑为您推荐的“抵押合同”或许能够帮助您打开新的视野,欢迎阅读希望我们的内容能够满足您的阅读需求并收藏我们的网站!
甲方将房屋抵押给乙方时,该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方。
双方本着平等、自愿的原则,同意就下列房地产抵押事项订立本合同,共同遵守。
第一条甲方用作抵押的房地产座落于_________区_________街(路、小区)_________号_________栋_________单元_________层_________户号,其房屋建筑面_________m2,占地面积_________m2。
第二条根据主合同,甲乙双方确认:债务人为_________;抵押期限自_________年_________月_________至_________年_________月_________。
第五条乙方保证按主合同履行其承担的义务,如因乙方延误造成经济损失的,乙方承担赔偿责任。
第六条抵押房地产现由_________使用。
甲方在抵押期间对抵押的房地产承担维修、养护义务并负有保证抵押房地产完好无损的责任,并随时接受乙方的检查监督。交付使用的房地产实际建筑面积与本合同规定面积差异在5%以上(不含5%)的,买方有权解除合同。买方要求解除合同的。
第八条抵押期间,甲方如发生分立、合并,由变更后承受抵押房地产方承担或分别承担本合同规定的义务。甲方被宣布解散或破产,乙方有要要求提前处分其抵押房地产。甲方保证先行足额投保,并将抵押物的_____单交于乙方,_____期须长于抵押期,如发生_____事故。
第九条在本合同有效期内,未经甲方同意,乙方变更主合同条款或延长主合同履行期限的,甲方可自行解除本合同。
第十条本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同,需要变更或解除本合同时,应经双方协商一致,达成书面协议,协议未达成前,本合同各条款仍然有效。
第十一条本合同在执行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决或共同向仲裁机构申请调解或仲裁,不能协商或达不成仲裁意向时可向人民法院起诉。甲方与乙方商定,本合同项下的典当综合服务费率每月为贷款金额的__________%。续当时,甲方每月__________日前项乙方交纳综合服务费。典当期限届满后五日内,甲方既不赎当,又不续当的,甲方自愿放弃抵押的房产,同意乙方对该房产按照有关规定处理。
第十二条在抵押期间,抵押房地产被拆迁改造时,甲方必须及时告知乙方,且根据具体情况,变更抵押合同或以房地产拆迁受偿价款偿还乙方的本息,并共同到登记机关办理有关登记手续。
第十三条抵押期满,如债务人不能偿还债务本息,按法定程序处理抵押房地产,清偿债务本息。处理抵押房地产所得价款不足以偿还债务本息和承担处理费用的,乙方有权另行追索;抵押物的保险:1.甲方须在乙方指定的时间内,到乙方指定的保险公司并按甲方指定的保险种类为该抵押物购买保险。投保金额不得少于重新购置该抵押物的全部金额。保险的赔偿范围应包括该抵押物遭受自然灾害及其他意外事故所导致的破坏、损毁;甲方不得以任何理由中断或撤销上述保险,甲方须无条件赔偿甲方因此所受的一切损失。如甲方不履行还款的义务,抵押人应继续购买保险,2.甲方须在保险手续办理完毕五日内,将保险单正本交由乙方保管。保险单的第一受益人须为乙方,保险单不得附有任何损害或影响乙方权益的限制条件,3.甲方不可撤销的授权委托乙方为其上述保险事项的代表人接受或支配保险赔偿金,将保险赔偿金用于修缮该抵押物的损坏部分或清偿本合同项下甲方所欠乙方的所有款项。该房地产结构 层,使用土地面积为 平方米,出售部位为该屋 楼(栋) 单元(详见房地产证确权面积)。
第十四条本合同未尽事宜,按照房地产抵押管理规定及国家、省、市有关规定办理。
第十五条本合同在双方签字盖章后,并经市房地产市场管理部门登记,方为有效。
第十六条本合同一式三份,甲乙双方各执一份,房地产市场管理部门存档一份。
第十七条双方商定的其它事项:_________。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
联系电话:_________联系电话:_________
签订地点:_________签订地点:_________
抵押贷款中作为抵押物的财产必须符合《中华人民共和国担保法》的有关规定,抵押人必须依法享有对抵押物的所有权或处分权,并向银行明确表示愿以该抵押物为债务人提供担保。
根据甲方的借款申请,为加强存单抵押贷款管理,明确双方的经济责任,按照国务院颁发的《借款合同条例》的有关规定,经双方协商签订合同。
乙方同意贷给甲方储蓄定期存款存单抵押小额人民币贷款_________元整,用于解决储户存款未到期时急需使用资金的困难。
贷款利率按月息_________‰计收。贷款期间如遇利率调整,在贷款期限内利率不变。
存单抵押贷款原则上甲方应按期归还,利随本清,若甲方贷款提前还款按原定利率和实际借款天数计息。
甲方因特殊原因而无法按期归还贷款,抵押存单到期或部分未到期,甲方应提前10天向乙方提出正式展期申请,期限最长不得超过六个月,累计贷款期限不超过一年,且不超过抵押存单到期日。
1.如甲方到期不能如数归还贷款,在逾期一个月以内(含一个月),甲方同意从贷款到期之日起,对逾期部分加付20%的罚息,超过一个月,甲方同意部分和全部抵押存单的存款抵偿贷款本息。
2.在借款合同规定的范围内,乙方及时向甲方提供贷款。
3.乙方应妥善保管被抵押的存单,如乙方保管不妥造成丢失、损坏由乙方承担责任。
4.抵押的存单在抵押期内,甲方不得申请挂失、转让存单保管收据,如发生上述行为,乙方有权立即处理其抵押存单。
1.甲方死亡、其财产合法继承人依法办理存款过户和继承手续,并继续履行甲方签订的抵押贷款合同,如无继承人履行合同,乙方有权处理抵押存单,抵偿贷款本息。
2.甲方所提供的贷款申请,抵押存单资料等书面证明材料,均作为本合同的组成部分,与本合同有同等法律效力。
3.本合同发生纠纷时,任何一方均可向仲裁机构申请调解或仲裁,也可向人民法院起诉。
4.本合同正本一式两份,经甲乙双方签章后生效,甲、乙双方各执一份。借款本息还清后本合同自动失效。
甲方(盖章):_________ 乙方(签章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
出租人:
承租人:租赁合同(三) 与
在广州市海珠区共同签署
目录
章节 页码
第一条释义………………………………………………………… 3
第二条反商业贿赂………………………………………………… 3
第三条租赁物权属………………………………………………… 4
第四条租期及租赁物交付…………………………………………
第五条租金………………………………………………………… 5
第六条租赁物业维修责任及返还要求…………………………… 6
第七条转让和转租…………………………………………………
第八条关于双方权利义务的特别约定……………………………
第九条合同解除……………………………………………………
第十条违约责任……………………………………………………
第十一条 其他…………………………………………………………
租赁合同
编号:
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据法律法规的有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方承租甲方房屋等有关事宜,订立本合同,以资共同遵守执行。
一 释义
本合同中,双方均认可除非另有说明,否则下列词语应具有如下含义:
“本合同” 指 本合同及甲、乙双方经共同签署而作出的对本合同之补充、修
正或解释等特别约定;
“标的物业” 指 位于市路号 层 房位臵之房屋及“租赁物业”
“租赁物”
“标的区域” 指 标的物业内,乙方所承租的部分,即 ,及该部分所应享“租赁区域” 有的标的物业之附属区域及附属配套设施设备(包括但不限于地
下餐厅、员工宿舍、仓库、办公室、电梯、消防泵房、热水泵房、
配电房等)。租赁面积为平方米。(详见附件《建筑物平面
图》)
“一切损失” 指 包括但不限于租金损失,装修损失,预期可得利润损失,律师 费用,调查费用,差旅费用等 其附属房屋、公共分摊物业、房屋外墙、屋顶、场地院落及必要的进出口、
汽车通道等。
“经营损失” 指 按每日2万元计算
“装修损失” 指 按装修发票总额除以xx年均摊值乘以未履行合同年数
二 反商业贿赂
2.1 在与乙方洽谈、签约过程中,甲方不得主动或被动的向乙方有关工作人员进行任何
的商业贿赂,包括但不限于暗中向乙方有关工作人员给予金钱、物品(价值人民币500元以上)或是进行其它的贿赂行为。
2.2 甲方违反第2.1条的,乙方有权:
a 直接解除合同,甲方赔偿乙方因此遭受的一切损失,并须额外向乙方按照本合
同第10.3条的约定进行赔偿;
b 不解除合同,甲方按当年租金总额向乙方进行赔偿。
c 向有权机关举报甲方的行为。
2.3 乙方反商业贿赂举报,甲方可随时通过该举报邮箱反映乙
方工作人员之索贿行为。
三 租赁物状况
3.1甲方承诺并保证如下事项:
a.标的物业(包括其土地使用权及地上附着物)除本合同3.2披露情况外,未设定其他任何担保,也不存在其它产权纠纷或债务纠纷等任何纠纷。
b.标的物业符合政府规定的规划、环保、卫生、消防、建设等部门的要求或标准,并已通过整体验收合格,也未被法院或其它机构采取查封、扣押等强制措施。
c.标的物业可以被乙方合法承租并可合法用作酒店经营等商业用途。
d.具有标的物业、标的区域于本合同项下的合法出租权及收益权并提供相应证明,该等权利为充分、完整、惟一且无暇疵。
e.甲方已向有关政府部门了解并保证,在签署本合同时,标的物业的使用功能、土地使用性质符合市政府关于规划管理单元控制性规划的内容,规划部门未就标的物业的全部或部分作出拆迁、征用、旧城改造的安排。
3.2 标的物业已于年 月 日抵押给银行,贷款 ,贷款期
限为 至 ,银行现已同意本租赁合同,并出具了《抵押权人同意书》(见合同附件)。
甲方提供标的物业权属证照复印件作为本协议附件,承诺该等复印件与原件一致,
并承诺该等证照为真实、合法、有效且无遗漏。标的物业的权属证照情况为:
房产证 份,编号为 ,租赁物业所有权人为甲方,建筑面积共 平方
米;租赁物业建筑结构为 结构;房屋用途为。
3.3甲方特别承诺并保证:标的物业房产及土地的所有权、使用权、用途、性质、结构、承重、安全性等方面均合法合规,以及物业在抵押的状况均不会影响乙方正常、合法地用于酒店经营。若因上述任一方面的问题导致乙方的租赁使用受到限制或无法使用全部的租赁区域,或乙方无法正常及时办理酒店正常经营所需的消防、卫生、环保、特种行业许可证、营业执照等证照的,甲方负责办理上述所有证照,并承担所有费用,且因此而产生的租金损失由甲方承担。
如因甲方或标的物业原因导致乙方未能在申请办理证照之日起30日内获取所有经营所需证照的,则乙方有权随时解除本合同,甲方应赔偿乙方的一切损失,并按本合同10.1承担违约责任。若乙方同意不解除合同的,则甲方同意延长免租期到乙方取得所有经营所需证照之日止,且甲方仍应按前款相关规定履行义务。
除前述情况下,乙方经营所需证照由乙方负责办理,办理证照所需正常费用由乙方负责,但甲方须在乙方发出协助通知后10日内提供办理证照所需的全部文件。
3.4 乙方承租甲方标的区域用于酒店经营(含酒店配套经营服务)用途。
四 租期及租赁物交付
4.1该租赁物业租赁期自起租日起至结束日止共计 年。即:
租赁期限起租日为: ;
租赁期限结束日为: 。
4.2甲方应于起租日之前交付标的区域。甲方同意,自起租日起至年 月 日(首次支付租金日)为免租期,免租期共计 天,在此期间,乙方可无偿使用租赁区域。具体交付日以双方签署确认的《物业交接确认书》为准。但局部交付、交付标的存在主体结构或配套设施与合同约定不一致等问题均视为迟延交付(不视为完全交付),此情况下《物业交接确认书》不作为完全交付的依据,交付日自完全交付租赁物业开始计算。
4.3 租赁期满,甲方有权收回该租赁物业,乙方应如期返还。乙方需继续承租该物业的,
则应于租赁期届满前30天,向甲方提出书面续租要求,乙方在同等条件下,享有优先承租权。
五 租金
5.1 自计租日起,租金如下表:
一、融资租赁合同担保
(一)融资租赁合同担保概述
在我国融资租赁交易中,设定担保是常见的交易条件。融资租赁合同的标的物通常是具有较高价值的财产,由于融资租赁合同租期较长,承租人使用租赁设备的收益情况容易受市场因素影响,因而出租人收回投资获得利润的风险系数相当大。为了确保承租人能按约履行合同,按期支付租金,降低出租人的风险,出租人通常要求承租人提供一定的担保。融资租赁如果设定担保,一般有两类:一类是对承租人履行向出租人给付租金义务的担保;一类是对融资租赁合同期满时租赁物残值的担保。
(二)融资租赁合同的担保方式
融资租赁合同的担保从总体上看,其担保方式与《担保法》确定的担保方式并没有什么区别,即包括保证、抵押、质押、留置和定金五种。在交易中,当事人应当根据融资租赁合同的特殊性设定合同担保方式。融资租赁合同虽可适用留置和定金担保方式,但是在实践中极少发生和适用。主要采用的是保证、抵押和质押三种方式。
二、融资租赁合同担保实务中应注意的问题
融资租赁合同担保可以采取在租赁合同中明确约定相应担保条款方式,或亦可签署独立的担保合同或出具担保函。融资租赁合同担保实务中应注意的问题主要有:
(一)担保人应当具有担保的权利能力与行为能力
1、采取保证方式时,着重考虑保证人是否具有作为保证人的主体资格。如根据《担保法》国家机关不得为保证人(经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外),学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体,未经法人授权的企业法人分支机构、职能部门不得为保证人。
2、出租人应对担保人进行资信调查,确定其担保能力。
(二)考虑到监控难度等问题,应审慎使用浮动抵押制度
浮动抵押制度是《物权法》引入的新制度。浮动抵押抵押财产具有较大的灵活性,抵押人被赋予较大的处分权能。但它也不可避免地会给抵押权人抵押权的。实现带来诸多风险:
1、浮动抵押财产价值可能在特定化之前减少或流失,使抵押权人的债权难以得到清偿。抵押财产处于流动状态,抵押人可能滥用其自由处分权,非法转移、变更财产,致抵押财产总体价值减少,损害抵押权人利益。
2、浮动抵押财产在发生法定或者约定事由时方能确定,这给预测抵押财产的价值带来困难。
3、浮动抵押制度有赖于良好的社会信誉、诚信和市场环境。
4、由于浮动抵押具有浮动性,抵押财产处于动态变化中,《物权法》没有规定抵押权人对抵押人及抵押财产相应的监督权,抵押权人无法掌握抵押人的生产经营状况及抵押财产的价值变化,不利于保障抵押权人的债权。
5、浮动抵押不得对抗善意取得第三人的所有权。
鉴于以上缺陷, 出租人对于浮动抵押应采取审慎态度。依据《物权法》196条规定,浮动抵押中抵押财产确定的情形之一为“当事人约定的实现抵押权的情形”。出租人应尽量在浮动抵押合同中明确约定提前实现抵押权的情形。一旦发生了当事人约定的情形,抵押财产即被确定,抵押人不得再处分抵押财产,抵押权人可以要求实现抵押权,从而保障自己的债权。
(三)约定行使担保物权条件,保障担保利益,节约交易成本
《物权法》第170条规定,除了债务人不履行到期债务情况下,当事人可以自由约定实现担保物权的情形,赋予当事人更大的意思自治。出租人在担保合同中应对实现担保物权的情形明确约定,充分利用法律赋予的权利,及时防范风险。
(四)积极行使担保权保护自身合法权益
《物权法》缩短了抵押权人行使抵押权的期间,因而,如果抵押权人未能在主债权诉讼时效期间行使抵押权则其利益将不会受到法院保护。出租人有效的内部控制制度,合同履行跟踪制度在此至关重要。
(五)及时进行担保登记,避免不必要的损失。
《物权法》将动产担保由以往的登记生效主义转向登记对抗主义。尽管不进行登记,并不影响动产担保的效力,但是为了能有效对抗善意第三人,出租人应督促担保人进行登记。
(六)适当考虑适用留置、应收账款质押等担保方式
《物权法》规定企业之间可以留置,而且留置权和债权可以不属于同一法律关系。这为出租人采取留置担保方式提供了可能性。同时,也可以采用应收账款质押的方式。
(七)对租赁物残值的担保
租赁物残值担保为融资租赁所特有,它是为保障出租人对于租期结束时租赁物残值利益而设定。对租赁物残值的担保一般适用于当融资租赁合同中据以计算租金的金额不是租赁物购置成本的全部的情形。此类担保可以由第三人或承租人提供。
对此建议条款:双方约定在租赁合同届满时租赁物的具体残值;对合同届满时租赁物进行评估和变现,约定评估的具体方式或者评估机构;当租赁物的评估变现价值低于双方约定的残值时,由承租人或第三人对差额作出担保。
(八)建立健全租赁物取回占有机制
在租期内,租赁物处于承租人使用和控制之下,因而出租人可考虑采取合同约定、合同公证、租赁物标志化等手段设立明确、可操作的租赁物取回权制度,充分保障租赁物权。取回权并不是《担保法》中的担保制度,但是对于保障出租人的利益必不可少。20xx年,我所总结参与“中国融资租赁法”立法工作的心得,结合受全国人大委托进行取回权课题研究工作的成果,出版了《融资租赁登记与取回权》一书,该书对融资租赁交易中租赁物取回权的制度构建及交易设计提出了建设性的意见。
2020最新公司财产抵押合同范本
在人们愈发重视契约的社会中,越来越多事情需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编整理的公司财产抵押合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
编号:___________
贷款方:___________
借款方:___________
借款方为取得借款,贷款方为确保贷款安全,经借贷双方协商同意,特签订本财产抵押契约。双方在共同遵守国家法律和信贷政策的前提下,保证恪守下列条款:
第一条 借款方自愿以本单位所拥有的财产作为贷款抵押物抵押给贷款方包括固定资产_____元;可封存的流动资产_____元,有价证券_____元;其它_____元,评估现值共计_____万元。抵押期限最长不超过一年。即从_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止,贷款方根据抵押率不得超过现值的70%的规定,同意以借款方抵押物为条件,核定借款方最高贷款额度_____万元。在这个额度内,按照中国工商银行贷款办法和信贷政策,可以一次申请贷款,也可分次申请借款,在抵押期限内,贷款归还后可以申请贷款,但借款期不得超过抵押期。
第二条 经贷款方同意,抵押清单所列由借款方保管(使用)的抵押财产。抵押期间借款方可继续使用、保管,并负责保养、维修,其费用开支由借款方负担。在借款方保管(使用或封存)的抵押物,未经贷款方同意,借款方不得变卖、转移、租借或另行抵押。在抵押期间,属借款方保管使用的抵押物如有损坏、损失或变质,由借款方负责,并在十日内通知贷款方由借款方另行提供其他等值的财产作为抵押物,或由贷款方核减相应的贷款额。抵押清单所列的由贷款方保管的抵押物,自本契约签订之时,移交贷款方保管。
第三条 借款方不能按期还清借款本息时,贷款方有权处理抵押物,收回贷款本息。如处理抵押物不足以收回贷款本息时,借款方应用其他资金归还。
第四条 在抵押期间,如充当抵押物的有价证券到期兑现,由借贷双方共同负责办理并偿还贷款。
第五条 在抵押期间,如发生抵押物价格下降时,贷款方相应调低放款额度。
第六条 抵押物必须参加财产保险(有价证券等除外)。如遇保险公司不同意保险或续保,借款方应另找意外财产损失担保人。在抵押期间抵押物保险到期,借款方应负责续保,并将续保的.保险单交贷款方保管,如发生灾害损失,借款方必须以保险理赔款归还贷款本息。
第七条 抵押物的保险、鉴定、登记、运输、保管以及合同公证等费用开支由借款方负担。
第八条 贷款方有权随时对借方保管和使用的抵押物进行监督检查,借款方须在工作上保证协助。
第九条 抵押合同依法需变更或解除的,必须经借贷双方协商同意。协商未成之前,原抵押合同继续有效。
第十条 借款方发生合并、分立时,由变更后的当事人承担或分别承担履行合同的义务和享受应有的权利。
第十一条 本契约自借贷双方签字并经公证后即具有法律效力,借款方按合同规定归还全部贷款本息(含提前还清贷款本息),抵押物返还借款方,本契约自动终止。
第十二条 本契约一式三份,签约方和公证机关各执一份,均具有同等法律效力。并与借款合同一起保存。
借款方公章:_________ 贷款方公章:__________
法人代表章:_________ 法人代表章:__________
_____年_____月_____日 _____年_____月______日
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的类型越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的商品供货合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
需方:________________(以下简称甲方)
供方:________________(以下简称乙方)
双方就采购货物及相关审宜,经充分好协商,达成一致,特签订本合同,以共同信守。
一、合同标的
序号:__________________
产品:__________________
名称:__________________
规格:__________________
型号:__________________
二、交货地点:_____________________
三、交货方式:物流到货,运费由需方付。
四、货物包装要求:供方应确保包装质量满足运输安全要求,保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。
五、风险承担:货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均有供方承担。
六、质量及验收标准:□样品□企业标准□行业标准□国家标准
七、货物验收:货物送达后,需方按验收标准对货物进行检测验收,如有问题或数量短缺问题,供方应在得到需方通知后3天内派人到需方处理相关事宜,根据问题的严重程度,需方可以采取拒绝接受或限期补货,货款折扣等方式进行处理,供方经告不来处理的,合同自动解除,需方有权向供方追索相应损失。
八、货款结算:合同总价款为人民币:付款日期:款到发货。银行账号:
九、产品经需方验收合格,数量无误,办理入库手续,双方按约定的付款方式进行货款结算。违约责任:供方不能按期交货的,每逾期一口,应承担货款总额是2%违约金,依此类推,需方要以在货款中直接扣除违约金部分:因供方产品质量问题而使需方造成损失的,供方应承担赔偿由此引起的损失责任。
十、争议解决方式:因执行本合同发生争议,由双方协商解决;协调不成的,任何一方也可以直接向需方所在人民法院起诉。
十一、合同生效:本合同壹式两份,双方各执壹份,各份具有同等效力,以传真形式签订合同盖章回传之日起开始生效,修改无效。
甲方:
乙方:
日期:
购货方:___(以下简称甲方)
供货方:___(以下简称乙方)
为保证供需双方合法权益,本着平等、互惠、互利、自愿和诚实守信的原则,甲乙双方经友好协商就供货事宜达成如下协议:
一、甲乙双方合作关系:
甲乙双方自本协议签订之日起即形成供需合作伙伴关系,甲方成为乙方固定供货客户,乙方为甲方提供所需产品。
二、所供产品规格:
乙方为甲方提供所需产品需符合法律法规的规定或国家或行业规定的相关标准的基础上,依据甲方所需产品的种类、数量供货。
三、所供产品价格:
乙方供货价格以甲、乙双方确认的每次收获的收货单确定价格(含税)为准
四、所供产品交付期
乙方每批供货须按甲方订单要求如期交货,如不能按期须征得甲方的同意方可延期。若乙方一再要求延期,影响到了甲方正常生产,又不予应急处理,甲方可单方取消订单并追究乙方的责任。
五、交货方式
甲方到乙方处提货。
六、货款结算方式:
结款方式为转账支票或现金。每月25日对账,经核实无误后,乙方应尽快向(甲方开具税票并提供对账明细,甲方在收到发票后2个工作日内向乙方支付货款),逾期甲方应向乙方支付每日2%的滞纳金。
双方每月以乙方的出库单(甲方取走出库单的一联)为对账凭证,出库单均有双方经手人签字确认。
七、退换货机制:
如甲方发现乙方所供产品出现质量问题,甲方需5日内明确通知乙方退货或换货,乙方必须在三天之内前来配合处理,超过三天不来处理的,甲方有权按无货主而任意处置该批食品,由此造成的各项经济损失由乙方承担
八、双方权利义务
1、甲方权利义务
(1)在乙方供货等各方面非常配合的情况下,甲方不得拖欠货款,须按双方约定的时间及方式结款,否则乙方有权追究甲方责任。甲方事先同乙方协商可以延期结款的情况除外。
(2)甲方需指派专人负责就订货、验货、取货、对账、结账等事宜与乙方进行沟通,如有甲方有人员变动应及时通知乙方,否则出现纠纷由甲方负责。
(3)甲方应于每次要货日的前两天,将本单位所需物品清单及数量通知乙方备货,如大批量的要货应提前3-5天订货。
(4)取货时必须加盖本单位印章或取货人的签字确认。
2、乙方权利义务
(1)为甲方提供乙方经营范围内的产品,保证商品质量符合行业规定的相关标准,若是因乙方供应的物品质量缺陷给甲方造成损失,而导致甲方被追究法律责任和要求赔偿损失时,乙方承担由此产生法律责任。
(2)为甲方提供完整的销货清单及准确报价。
(3)甲、乙双方合作期间,乙方不得以任何形式贿赂甲方的来料检验、收货、技术性能鉴定、采购等职位的员工,一经发现,甲方将有权单方解除合同,并对未结账物品予以处置。
(4)乙方需按甲方提供的订货单,将甲方所需物品及时备好。
(5)为甲方提供相应金额的合法发票保证结款正常。
九、违约责任
甲乙双方若违反本协议的任何一款,视为违约,须承担由其违约行为而给对方造成的全部直接损失和间接损失,违约金以实际造成的损失计算。
十、本协议
未尽事宜或规定不明之处由甲乙双方通过友好协商解决,违反本协议引起争议的,甲、乙双方应先尽量协商,不能达到一致的,甲、乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。双方应尽可能的继续履行本协议除争议事项外的其余部分。
十一、甲乙双方
若需终止本协议需要提前30天通知对方,则双方互不承担责任,并在7天内将账款等事宜办理完毕。
十二、本合同自签订之日起至________年_____月___日有效。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力,自双方盖章签字之日起生效。
甲方:_______
乙方:________
________年_____月___日
________年_____月___日
定货单位(甲方):xxx有限公司项目经理部
供货单位(乙方):
公司施工地点:
根据《中华人民共和国合同法》、北京市标准《预拌混凝土质量管理规程》等有关规工程商品混凝土供应事宜协商订立本技术合同。
第一条
1.混凝土强度等级
定及相关技术规范,按设计图纸要求,甲乙双方本着诚实守信、质量第一的原则,就商品混凝土设计强度等级及要求
2.混凝土耐久性要求
编制说明:
1.混凝土强度等级应根据设计图纸要求汇总,防水混凝土应注明抗渗等级,如果工程部位(如:柱)在不同层间混凝土强度发生变化应注明,如果项目包含几个栋号且栋号设计概况不一致应分栋号分别列表说明。
2.混凝土耐久性要求根据工程设计情况列表。
第二条预拌混凝土应执行的有关规范、标准
甲乙双方应以如下有关规范、规程、标准为一切工作的准则,但不限于此内容。本合同涉及有关规范、标准有变化,按最新、最高标准执行。
编制说明:
根据工程设计情况修改或补充。
第三条预拌混凝土的基本技术要求
1.混凝土原材料要求
预拌混凝土使用的一切材料必须符合第二条中相应的规范、规程、标准的规定,同时满足以下要求:
(1)水泥品种、强度等级
①混凝土采用普通硅酸盐水泥,强度等级P.O32.5或P.O42.5。选用含碱量低于0.6%的低碱水泥。
②冬期施工时,采用普通硅酸盐水泥,强度等级P.O32.5或P.O42.5 。优先选用早强型水泥(大体积混凝土除外)。水泥各项指标均须满足标准GB175-1999规定的要求。
(2)砂中含泥量≤3.0%,泥块含量≤1.0%,通过0.3mm筛孔的砂且应不少于xx%,含砂率保持在38%~42%。
(3)石子粒径5~25mm,针片状石子不大于10%,含泥量≤1.0%,泥块含量≤0.5%。
(4)外加剂
①抗渗混凝土采用UEA型抗渗剂。
②非抗渗混凝土采用高效减水剂或泵送剂。
③冬期施工时,混凝土防冻剂选择性能优越环保型、早强型防冻剂,各项指标符合标准JC475-2004、GB50119-2003和DBJ-61-2002规定的要求。严禁使用以Cl为主的氯盐类防冻剂,确保不含有氨的成分。同时应提前两个月将相应的资料报项目技术负责人审批,获得批准后,才允许使用。
④乙方可在满足甲方质量要求的前提下自行使用其它外加剂,但必须是北京市建委认证的产品,并且应有准用证、产品说明书、检测报告、并经复试合格。
⑤严格控制混凝土所用外加剂中释放氨的含量,使其符合标准要求。严禁使用含有硝铵、尿素等容易产生刺激性气体成分的外加剂。
(5)掺合料
①采用I级或II级粉煤灰。
②乙方可在满足甲方质量技术的前提下自行使用其它掺合料,但必须有可靠的试验结果,为保证混凝土的颜色一致,要求供方采用单一来源掺合料。
(6)水预拌混凝土所用的水,应符合国家现行标准混凝土拌合水标准的规定。
(7)冬施特殊要求
①预拌混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其它易冻裂物质。
②预拌混凝土原材料应采用加热水或加热原材料的方法。
③冬期施工日期以甲方通知为准。
2.水灰比要求
最大水灰比及最小水泥用量见以上混凝土耐久性要求表;防水混凝土水泥用量不小于320kg/m,掺有活性掺合料时,水泥用量不小于280 kg/m。
3.坍落度要求梁、顶板140±20mm墙、柱160±20mm、垫层140±20mm、防水保护层140±20mm、底板140±20mm、楼梯140±20mm、坍落度经时损失由供货单位综合考虑。具体执行混凝土浇筑申请单上的要求。
编制说明:
1.根据工程施工实际情况进行修改或补充,以上数值为经验取值,由混凝土浇筑的难易程度而定,在保证混凝土密实的前提下尽量减小坍落度。
2.根据天气情况,是否使用地泵,楼层高度适当调整。
3.泌水性要求
乙方必须确保供应的混凝土具有可泵性,必要时提供压力泌水试验报告(压力泌水试验的要求:10秒的相对泌水率不大于40%)。
4.初终凝时间
初凝时间不小于小时,终凝时间不大于小时,小时内混凝土达到1.2MPa(常温下平均温度为20℃)。
缓凝时间为砼搅拌运输车到达现场以后时间,乙方应综合考虑运距、堵车等多种情况进行砼配制。具体执行混凝土申请单上的要求。
编制说明:
1.根据工程施工实际情况而定。(一般情况:4小时;8小时;10小时,冬施时适当增加约2小时)
2.根据天气情况,是否使用地泵,楼层高度适当调整。
3.混凝土配合比
(1)混凝土配合比由乙方根据甲方提供的强度指标及其它的要求制定。
(2)出现下列情况之一时,乙方应对混凝土配合比重新设计。
①所用原材料的产地或品种有显著变化时。
②该配合比的混凝土生产间断半年以上时。
③甲方提出更改意见时。
4.交货时混凝土搅拌物的最高温度和最低温度
(1)最高温度:≤ 35℃(夏季)
(2)最低温度:保证现场出机(自罐车卸料至地泵内时的温度)温度不低于10℃。
5.预拌混凝土运送
(1)运送时,运输车应保持混凝土搅拌物的均匀性,不应产生离析的现象,且根据泵送规程以保证混凝土浇筑的连续性,混凝土搅拌运输车在运输途中搅拌桶应保持3-6r/min的慢速转动。混凝土运送延续时间不宜超过所测得的混凝土初凝时间的1/2。
(2)任何情况下均严禁加水,即:乙方司机及其他人员在运送混凝土的过程中不得加水,并且还应拒绝甲方操作人员可能因为工作不便而自行加水,并且及时将情况通知甲方。当夏季高温,进场混凝土的坍落度不符合混凝土申请单要求的,要求在现场添加减水剂时,乙方应向甲方提出申请,在甲方的监督下完成相应的工作,每辆罐车应自带有刻度的减水剂透明塑料桶。每辆罐车司机应经过预拌混凝土厂家试验室的相关培训工作。
(3)混凝土施工用量较大时,要根据甲方要求投入罐车和输送泵,确保混凝土浇筑的及时、连续性。
(4)甲方在混凝土浇筑前4~6小时将浇筑信息以书面形式传真给乙方,包括工程名称、浇筑部位、浇筑时间、混凝土强度等级以及其他技术要求等参数;在正式混凝土浇筑前2小时再次以电话形式确认具体的发灰时间,以确保能够准确供应。
(5)当遇到多个部位同时浇筑混凝土时,为确保混凝土准确运输到楼座,搅拌站要派调度员跟踪服务,并在现场指挥和检查各混凝土供应部位是否准确。
(6)正式进入冬施时,供应单位应负责将所有混凝土搅拌车罐体套上保温被,以保持混凝土的温度,减少热量损失,并负责保温被的维护。同时负责监督混凝土搅拌车收车时将罐内积水倒尽,罐内严禁积水。
6.质量检验及判定
(1)检验项目包括:强度和坍落度。
(2)出场检验的取样试验工作,由乙方承担交货检验的取样试验工作,坍落度由甲方专业人员现场抽测,混凝土强度试验委托(常规试验单位)、 (见证试验单位)检测。
(3)在施工过程中,乙方应根据现场需要随时进行混凝土的检测,并及时调整施工配合比,以达到设计及规范要求。
(4)合格判断
①强度的试验结果满足GB107-87的规定。
②坍落度的允许偏差值为±20mm。
7.乙方应提供的资料
(1)混凝土运送于现场,应随第一辆车提供全套的技术资料原件(一式四份),上报使用单位技术部。按照北京市工程资料管理规程(DBJ01-51-2003)8.5.9条的规定,主要包括:
①配合比通知单、开盘鉴定
②预拌混凝土出厂合格证(应写明部位)(浇筑完32天内提供)
③预拌混凝土运输单(每车必须带有小票,保证字迹清楚,内容填写齐全、准确)
④混凝土氯化物和碱总量计算书
(2)技术资料还应包括法定检测单位出具的如下原材材质证明:
①粉煤灰:合格证、试验报告。
②外加剂:出场合格证、准用证、性能检测报告、使用说明书、防伪标志、进场复试报告(法定检测单位)、生产厂家复试报告。
(3)除向甲方提供上述资料外,乙方还应按北京市《建筑工程资料管理规程》规定,保证规程中所列资料的'可追溯性。
(4)乙方向甲方所提供的资料中涉及“工程名称及部位”、“施工单位”的内容应严格按照甲方所提供的书面传真内容填写。
第四条合同生效与终止
1.本合同与经济合同具有同等效力,自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同在双方完成约定工作内容,工程款结算完后即告终止。
3.本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字及公章: 乙方签字及公章:
(法人代表或委托人) (法人代表或委托人)
________年____月____日 ________年____月____日
供货方(甲方):
受货方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就肉类供货的有关事宜达成如下协议。
一、货物名称、数量、规格、价格、包装及供货批量:
______________________________。
二、质量标准:
符合国家相应的标准,且________________________。
三、履行期限:
为____年____月____日至____年____月____日。
四、交货及运输:
____________________________________。
五、结算方式:
________________________________________。
六、货物验收:
甲方应按照国家有关规定提供卫生许可证、屠宰资质等证件及每批货物的动物产品检疫合格证明等票据文件。乙方应对每批货物进行验收,对质量有异议的,由双方抽样封存后在____日内进行进一步检验,检验单位为:________________。
七、违约责任:
1、一方迟延交货或迟延支付货款的,应每日按照迟延部分货款%的标准向对方支付违约金。迟延超过____日的,对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3、甲方交付的货物不符合质量要求应及时通知甲方;发生乙方拒收或者乙方提出质量异议的情况下,甲方应在____日内另行向乙方补足货物;质量问题严重的,乙方有权解除合同。因不符合要求质量给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。
4、若发生特殊情况,致使乙方不再需要甲方送货的,或甲方无足够货物提供给乙方的,均应提前____日告知对方,双方可解除合同;未及时通知的,应赔偿由此给对方造成的损失。
5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的,应赔偿由此给对方造成的损失。
八、不可抗力:
因发生自然灾害等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。
九、争议解决方式:
本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向____人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份,甲方份,乙方份,____________,份,具有同等法律效力。
十一、其他约定:
___________________
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方:
乙方:
1、 甲乙双方根据平等互利,协商一致的原则签订本合同。
2、 乙方提供的商品要符合中华人民共和国法律相关规定。
3、 凡给甲方的价格在本合同区域内保证是最低价。
4、 乙方新条码从入场之日起与同类商品淘汰竞争,三个月后出现以下情况之的乙方商品条码退出甲方卖场,之前发生的一切费用均不退还乙方。
(1)、出现质量问题。
(2)、在同类商品中销量排名末位。
(3)、销售额排名在百川所有商品销售额排名倒数20%以内。
(4)、进货价高于市场进价或其他卖场售价(乙方向甲方五倍补足价格差)
(5)、如乙方原因商品断货超过15天时间。
5、结算方式:实销实结;
付款方式:(网银“汇款”转账或现金,每月15日结上月销售货款);乙方开户行:农行;户名:xx;账号:62xxx815;
6、 经协商百川为供应商提供如下促销服务,供应商支付如下服务费:
(1)、促销员管理服务费50元/月/人。
(2)、每店免费长年给乙方提供二个堆头。
(3)、每年免费给乙方免费提供五期快讯。
(4)、入场费(一万元)10000元,扩张到3000平方米后销售量达到5万元以上(包括5万)乙方再交入场费10000元,(否则乙方不须再交)。
7、甲方授权乙方在该商场经营范围:洗发水、沐浴露、护肤护发、膏霜、杀虫水、蚊香、牙膏、香水、牙刷、香皂、化妆品、家居用品等所有三线日化产品(指乙方代理终端的自有品牌),但新增品牌或条码必须经甲方书面批准方可入场上架。
8、甲方只按销售提点40%作为甲方利润,特价在4-6折的扣20%,特价量不能超销售量的15%(超低价另议),包含正常陈列费用,甲方对乙方商品有监管义务,乙方所提供的货物甲方必须点货盖章为准确无误,不负其他责任。
9、以上所涉及的商品品项促销员全部由乙方安排,服从甲方管理,遵守甲方规章制度,如要求促销暂时调离岗位,每次轮班,每班只能抽出一个。
10、乙方供货商品日期不得超过保质期的三份之一,特价的不得超过二份之一。
11、乙方的商品需要甲方配送,甲方按商品金额的1%收取配送费用。
12、甲方接到乙方的客户投诉,乙方必须接受甲方的调查处理和监督;因乙方所经营商品存在缺陷给消费者或任何其他第三人造成损害,由乙方承担全部经济责任。
13、以上所列的三线产品在本商场只允许乙方全部经营,(原有品种除外)甲方不再以任何形式增加产品或促销员。
14、甲方同类商品如有近期和积压,乙方要求承担销售责任(但甲方提15%给乙方)
15、乙方每年按上年实际销售平均数递增5%,否则甲方有权回收乙方的经营权。
16、补充:乙方所有商品必须设置会员价,会员价在零售价基础上,下调2%以上。
17、本合同有效期自____年___月____日起至____年___月____日止
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方盖章或签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:________________乙方:______________
签订地点:________________签订时间:________________
为了增强甲、乙双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,经甲、乙双方充分协商,订立本合同,以资双方共同信守。
一、产品相关信息
名称______规格______数量______单价_____金额_______
二、质量标准
乙方生产的产品,符合乙方企业卫生质量要求及乙方企业生产标准,新鲜无异味,符合食用标准。无不良公种猪、晚阉猪、病死猪的产品。
三、运输方式、交(提)货地点及费用承担(在下列选择项前标识“√”)
□乙方送货到甲方指定地点。
送货信息按甲乙双方确认的《提货通知单》的要求执行。
□甲方到乙方厂区仓库自提。
1、甲方派车到乙方厂区提货应给乙方开据附件格式的提提货通知单(注:详见合同附件),运输费用由甲方承担;乙方负责装车,装车费用由乙方承担;乙方装车后,由于甲方单方需求卸车或再装车的费用由甲方承担。
2、如因甲方提供的《提货通知单》的资料错误或未按要求提供提货资料,造成甲方产品被冒领,该批产品所有全部损失由甲方自行承担。
□乙方协助甲方请调车皮。
1、由乙方负责协助甲方请调车皮,甲方负责将该车皮的到站地点以及铁路小票的邮寄地址传真给乙方(如果甲方为企业必需加盖甲方单位的公章),甲方车皮到站地点:__________,收货人全称:_______________,收货人联系电话:__________、甲方应保证所提供资料的真实有效性,杜绝提供的资料白字、错别字、同音字等,如因甲方提供资料错误,造成甲方产品被冒领,乙方不承担任何责任和损失,在车皮的运输过程中出现的产品被盗、丢失问题均由甲方负责或由甲方追缴铁路运输部门责任。
四、交货、提货时间
1、送货:乙方送货的,应按照双方确认的订单或传真所约定的时间准时、安全的将货物送达甲方或甲方指定的收货人。
2、甲方自提:乙方须按定单约定的时间交货,合同签订货款到位后,甲方必须保证在5天内(注:______年_____月_____日下午____点前)将该批货全部提走,如果不履行合同约定则赔偿乙方损失。
3、乙方协助甲方请调车皮:乙方须按定单约定的时间交货,合同签订后且甲方应交付的款项到位,由乙方协助铁路部门请调车皮将货运走。
五、包装标准,包装物的供应与回收
产品规格为纸箱包装;产品为编织袋包装,为塑料桶包装,包装物不计价不回收。产品每块用塑膜单独包装,包装物由乙方提供,不回收。
六、验收方式及提出异议的时间(在下列选择项前标识“√”)
□乙方送货的,货到甲方指定地点后,按本合同一、二条当场验收;甲方如对产品数量、质量有异议当场提出异议,否则视为本产品合格。
□√甲方自提的,按本合同一、二条在乙方厂区当场验收;甲方对产品数量、质量有异议,当场提出,否则,视为本批产品合格。
七、结算方式及期限
1、结算方式采取先付款后发货的结算形式。甲方货款不到乙方账户,乙方不予发货。
2、发票的开具。
甲方提供其企业三证及开票资料等证明。
3、乙方汇款资料
账户名称:______________;账户号码:______________
开户行:______________;开户行地址:______________
八、违约责任
1、合同签订后对双方均具有约束力,如一方单独解除合同,应承担总货款10%的违约责任。
2、甲方未按约定付款,乙方不予发货。
3、甲方按合同约定已预付货款,乙方逾期发货的,每逾期一日,乙方承担合同总价款3‰的逾期违约金。
4、乙方提供的产品质量不符合合同要求,应承担退货、换货责任。如因甲方运输或保管不善造成产品质量不合格的,乙方不承担责任。
5、甲、乙双方违反本合同其它条款,承担该批产品价值10%的违约金。
九、不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报。
能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行,部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、争议解决方式
因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决;协商不成,依法向合同签订地有管辖权的人民法院提出起诉。
十一、其它约定事项
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
3、经双方确认的传真件有效。
4、本合同未尽事宜,可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________
委托代表人:______________委托代表人:______________
电话:______________电话:______________
传真:______________传真:______________
开户银行:______________开户银行:______________
账号:______________账号:______________
税务登记号:______________税务登记号:_____________
公司(章)或经办人签字:______________公司(章)或经办人签字:_____________
______年_____月_____日______年_____月_____日
订立合同双方:
购货单位:_________,以下简称甲方;
供货单位:_________,以下简称乙方。
经甲乙双方充分商量,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格:_________。(应注明产品的牌号或商标)
2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第( )项执行:
(1)按国家标准执行;
(2)按部颁标准执行;
(3)由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量:_______。
2.计量单位、计量方法:______。
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:________。
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_______。
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1.产品的交货单位:________。
2.交货方法,按下列第( )项执行:
(1)乙方送货;
(2)乙方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具);
(3)甲方自提自运。
3.运输方式:_______。
4.到货地点和接货单位(或接货人)________。
第五条 产品的交(提)货期限
规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。
第六条 产品的价格与货款的结算
1.产品的价格,按下列第( )项执行:
(1)按甲乙双方的商定价格;
(2)按照订立合同时履行地的市场价格;
(3)按照国家定价履行。
2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。
第七条 验收方法________。
合同应明确规定:
1.验收时间;
2.验收手段;
3.验收标准;
4.由谁负责验收和试验;
5.在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁。
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中,假如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。
第九条 乙方的违约责任
乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方商量,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续。逾期不答复的,视为同意发货。
第十条 甲方的违约责任
1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。
2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得顺延外,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金;假如不能提供的,按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
第十一条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时商量解决,商量不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同自____年__月__日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同商量,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或签证,应送公证或签证机关)等单位各留存一份。
1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,假如甲方同意利用,应当按质论价;假如甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
4.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。
6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:(收购方)___________乙方:(捕捞方)___________
为了发展生产的需要,充分发挥渔业龙头企业的作用,减少渔业经营风险,与广大渔业捕捞户签订本鱿鱼收购合同书。根据《中华人民共和国民法典》的规定,双方在平等互利、诚实守信的基础上,经充分协商,达成如下协议:
一、标的:
号渔船捕捞在渔业捕捞期捕捞的全部鱿鱼都是收购标的。
二、数量:
按照标的的实际到港数量进行计算,对实际到港数量双方同意委托巴曹渔港的苍南县巴曹镇东平水产交易所进行过磅,双方对苍南县巴曹镇东平水产交易所过磅的重量均不得再作异议,过磅的费用由双方均摊。
三、规格要求
每只鱿鱼平均重量不得少于____克。
四、价格:
保护价格为_____元/斤;市场价格上浮时,甲方优先随行就市收购。
五、交付方式:
乙方捕获的水产品抵到巴曹渔港后,经分类和挑选后,将全部鱿鱼委托苍南县巴曹镇东平水产交易所进行过磅,并联系甲方,由甲方自行到苍南县巴曹镇东平水产交易所提取,到苍南县巴曹镇东平水产交易所的运输费用由乙方承担,以后由甲方承担。
六、结算方式:
每次乙方渔船靠岸后进行对上一次的货款结算,结算后3日内付清货款。
七、合同期限:
本合同有效期限至______年_____月_____日止。本合同有效期限到期后,双方认为还要延续的.,从______年_____月_____日开始至______年_____月_____日止。
八、违约责任:
收购和捕捞双方除有按合同进行交易并支付货款等权利义务外,一方如有违约还承担下列违约责任:
1、捕捞方在捕捞期间违约不向买受方提供合同所规定鱿鱼的或向其他买方提供鱿鱼的,应向买受方赔偿由此造成的损失,并按每次违约赔偿人民币_____万元的违约金;
2、收购方接到捕捞方鱿鱼交付的要求后1日内到苍南县巴曹镇东平水产交易所交接货物,否则捕捞方在权及时处理标的货物,捕捞方可向买受方要求赔偿由此造成的损失,并按每次违约赔偿人民币_____万元的违约金;
3、每只鱿鱼平均重量不得少于克,低于标准的收购方有权拒收,或按双方另行议定的价格收购;
4、在鱿鱼中掺杂其它物品或渔种的,按掺杂物品的金额的10倍扣除货款金额
5、收购方未按规定及时对货款进行结算或结算后未按规定支付货款的,每天违约金按应结算的货款金额的2%标准支付给捕捞方。
九、不可抗力:
合同履行期内,如发生自然灾害或其他不可抗力的原因,致使当事人一方不能履行或不能完全履行或不能适当履行合同的,应向对方当事人通报理由,经有关主管部门证实后,不负违约责任,并允许变更或解除合同。
十、争议解决:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向苍南县人民法院起诉。本协议一式四份,甲、乙、苍南县巴曹镇东平水产交易所各执一份,报工商部门备案一份,于签订当日起生效,甲、乙双方任何一方违约均应依法承担违约责任。甲、乙双方郑重承诺:已仔细阅读并充分理解本协议的各项条款及内容。
甲方:(公章)___________乙方:___________
______年_____月_____日_____年_____月_____日
需方单位:___________________(简称甲方)
供应单位:___________________(简称乙方)
为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。
一、产品供应要求:
_________________________________________________________
合计人民币金额(大写:___________________元整)
二、交(提)货时间、地点及方式:
1、工程名称:___________________
2、产品用途:___________________
3、交(提)货地点:___________________
4、交(提)货方式:___________________
5、交(提)货时间、数量:___________________
6、乙方在产品运抵交货处后,甲方应提供堆放场地,并做好验收工作。
7、其他约定:______________________________________。
三、结算和付款方式:
1、结算方式:交易双方可通过分中心银行帐户进行结算。
2、付款方法与期限:
(1)双方在合同签订后甲方付款______%;
乙方供货_____%后甲方付款______%;
乙方供货_____%后甲方付款______%。
(2)乙方供货结束_____月内甲方付清货款。
(3)其他约定:______________________________________。
四、技术要求:
1、乙方应严格按照产品标准(生产)供应,超出产品技术标准的特殊要求,由甲、乙双方协商决定并在3栏中写清。
2、乙方应按国家标准规定,随每批产品提供《质量检验报告》。
3、其他要求:______________________________________。
五、验收标准、方法及提出异议期限:
1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。
2、验收标准,按该产品的国家标准验收,如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
3、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在24小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失,由乙方按违约责任承担。
六、有下列情形之一,可以解除合同:
1、甲、乙双方协商一致;
2、因不可抗力指使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务:
4、一方延迟履行主要义务,经催告后_____天内仍未履行:
5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
以上3、4、5项权利由守约方行使。
七、违约责任:
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因质量不符合约定,甲方可要求更换或退货,更换视作逾期交货,退货视作不能交货。
八、解决合同争议的方式:
本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请分中心进行调解,如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
九、不可抗力:
因不可抗力,致使合同不能履行,免除承担违约责任,但必须及时通知对方,并在合同期限内提供证明。
十、合同签定:
l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;如需工商局鉴证的,签定后生效。
2、本合同签约地点:___________________
3、本合同一式________份,甲、乙双方各执______份,XX市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份,如鉴证、则鉴证机关二份。
供方:___________________
需方:___________________
______年____月_____日
甲方:________________
乙方:________________
本供货与服务合同(以下简称合同)兹由甲、乙双方签订。按照下述条款和条件,甲乙双方通过友好协商,签订本合同。
1、设备名称、规格型号、数量、价款、及材质。
2、合同签订地点:_____,签订时间:_____。
3、交货地点:_____,甲方收货人:_____。
4、交货时间:乙方应于收到预付款40天交付货物,甲方应于货物到达交货地点后____日内确认收货。
5、质量等级和特殊要求:严格按国家标准或行业标准生产制造,质量实行三包。甲方对乙方交付之货物有异议,应自确认收货之日起____日内以书面方式向乙方提出,如未按期限书面向乙方提出的,视为乙方所交付之货物符合合同规定。
6、运输方式及费用承担:汽车运输,由乙方承担运输费用。
7、货款支付方式:
※电汇或转账(不接收承兑)
※预付款,合同签订生效后,____日内支付合同总价的40%;
※到货款,货到后____日内支付合同总价的30%,货到后____日内甲方未支付到货款的,按合同第9条第二款承担违约责任,超过____日的,乙方有权解除合同、收回货物,前期已付款项转为违约金,不予退还;同时乙方保留对损失的追偿权
※调试款,设备安装、调试、正常运行后乙方向甲方开具增值税发票,甲方收到增值税发票后____日内,向乙方支付合同设备总价的30%,若因甲方原因致使在货到3个月内不能安装调试,视为安装调试合格,甲方应自视为安装调试合格之日起30日内向乙方支付调试款;甲方未按期支付调试款的,每逾期____日,按应付金额5%承担违约责任,逾期超过30日的,乙方有权解除合同、收回货物,前期已付款项转为违约金,不予退还;同时乙方保留对损失的追偿权。
※质保金,5%的余款作为质保金,在供货设备验收合格运行________年或货到18个月后,7日内一次性付清(以先到时间为准)。
8、不可抗力:任何由于不能预见、阻止或避免的不可抗力因素引起的迟交货或不能交货,如地震、台风、海啸、战争等。无论如何,乙方需立即就不可抗力事件对本合同履行的影响通知甲方,乙方仍需尽快安排生产等。若该事故持续超过3周,则双方可寻求仲裁或达成其它协议。
9、索赔:
乙方责任:除了本合同不可抗力条款中规定的原因外,如果乙方不能按期交货,须向甲方说明原因,协商延迟交货期。延迟期内,甲方可向乙方收取罚金,罚金为迟交部分货价的1%每日,从规定货期7天后开始计算,罚金总额不得超过迟交部份总价的5%。在此罚金的条件下,甲方应同意延期交货。如果乙方在合同规定的交货期后8周内还不能交货,则甲方有权取消合同,乙方必须将甲方支付给乙方的全部支付货款退回。如遇非乙方原因造成合同执行延迟,则交货周期相应顺延。
甲方责任:如果甲方不能按照本合同付款条件的约定按期付款,甲方则须向乙方支付延期付款罚金,按应付金额的1%每日计算。
10、仲裁和适用法规:如果合同有关当事方之间出现争议,当事各方应首先努力通过友好协商解决。如果在当事一方将争议书面通知另一方30天内仍不能协商解决,当事双方可以将此争执提交____市仲裁委员会进行调解仲裁。仲裁费用除另有约定外由败诉一方承担。在仲裁进行期间,除去有争议的部份,本合同应当继续执行。本合同适用于中国法律,若在中国法律没有相应规定,则参照国际通用商务条款规定。如遇诉讼,则只有被告方所在地法院具有管辖权。
1、技术现场服务:如果需要现场技术服务,甲方应提前两周通知乙方。乙方现场服务的来回机票、食、宿等费用由甲方承担。
2、乙方提供文件包括:产品说明书2套,包括系统中各部件的说明书、安装说明书2套,其中一套快递邮寄到甲方公司,另一套随货发运。
兹证明,合同双方由其正式授权代表在下述日期签署本合同。本合同一式五份,甲方执两份,乙方执三份,双方代表签字盖章生效。
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
法人代表:________________法人代表:________________
授权代表:________________授权代表:________________
开户行:________________开户行:________________
帐号:________________帐号:________________
税号:________________税号:________________
日期:________________日期:________________
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
本着自愿、平等、互利的原则,依据相关法律法规就甲方为乙方供货一事,经甲乙双方共同协商达成以下协议双方需共同遵守。
一、甲方为乙方提供酒水、酒水品种及单价为:甜白___元、拉复___元、特选___元。
二、合作时间: 年 月 日至 年 月 日。
三、甲方依据乙方要求将乙方所需酒水按时送达乙方指定地点、乙方派专人收货、并签收送货单、送货单作为双方结算依据。
四、结算方式:从 年 月 日乙方等一次从甲方购货为 元,乙方在一个月内向甲方结算第一次购货总额的90%支付给予甲方,余额10%合同期满后一次性支付给甲方,以后每一次供货都先支付甲方上一次的货款。
五、双方责、权、利:
1、甲方提供的.货品必须符合法律法规要求及标准,涉及到进口产品需提供相关法律法规依据。
2、若因乙方储藏不当造成产品变质报损,与甲方无关。
3、甲方需保证按乙方所需时间、数量、品种供货,不得以任何借口拖延推诿;
4、甲方若调整产品包装、设计、规格、品种、价格等指标,应提前10天与乙方协商。
5、乙方需按时支付货款,否则甲方有权不予供货。
6、乙方同意为甲方产品提供场内广告宣传平台,广告宣传媒介或涉及收费标准甲乙双方可协商。
7、因乙方场所营销方式的特殊性,需不定时策划派对活、在活动期间,甲方应积极配合乙方一切活动。
8、甲方若需在乙方店内开展活动需提前十天向乙方提出在乙方同意下进行。
六、违约责任:违约方按相关的法律法规赔偿守约方并承担相应的责任。
七、其他:
八、物料价格体系
百特打火机_____元/个 百特醒酒器_____元/个 百特红酒杯_____元/个 百特烟灰缸_____元/个 百特分杯机_____元/个 百特分杯机_____元/个 百特8支装恒温酒柜_____元/个 百特24支装恒温酒柜_____元/个
九、未尽事宜甲乙双方可协商解决,协商内容与协议具有同等法律效益。
十、本协议一式两份甲乙双方各持一份。
甲方(单位):
乙方(单位):
甲方代表:
甲方签章:
电话:
日期:
甲方(需货方):
乙方(供货方):
甲乙双方经友好协商,本着公平、诚信、平等合作、互利互惠,经充分协商,特达成如下协议:
一、产品供货价格
乙方按照甲方要求保质保量提供甲方所需木料:5×20cm架子板,每张_____元;6×12cm方木,每根70元;1.2×2.4×0.8米模板,每张_____元。
二、供货时间
为确保乙方及时向甲方供货,甲方应提前5天通知乙方所需要产品的规格、型号及数量。
三、货款结算
乙方将货物运送到甲方指定现场,并经甲方验收交接后一次性付清该货款。
四、甲方应在货物交付后3日内对产品进行验收或委托最终用户对产品进行验收。
如甲方或最终用户在收到产品三日内未对产品验收,则视为产品验收合格。
五、运输费用
一次性提货不足30件,运费由甲方承担,一次性提货30件以上,运费由乙方承担。
六、不可抗力
如因地震、台风、水灾、火灾、战争、内乱、政府行为、原厂家原因等不可抗力导致协议迟延履行或不能履行,不构成对本协议的.违约,但遭遇不可抗力的一方应及时通知另一方。双方应视实际情况讨论协商。
七、本协议未尽事宜,双方协商解决。
八、此协议一式两份,甲乙双方各持一份,签字盖章后生效,共同遵守。
甲方:
乙方:
签署日期:
签署日期:
供方:xxxxxxxxxx有限公司
需方:xxxxxxxxx有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程名称:东莞市岭南电生产项目
第二条工程地点:xxxxxx科技园
第三条供应总量约30000 m3(结算时按实际供应数量计算)。
第四条供货期限:由20xx年 月 日至 年 月 日止。
第五条需方委托供方供应预拌混凝土,经双方议定,混凝土品种、强度等级、坍落度、数量、单价等如下表:
第六条技术标准和要求:
(1)供方选用符合国家建筑行业规范标准的原材料制作混凝土。
(2)商品混凝土的质量必须符合GB/T14902—2003《预拌混凝土》及有关国家标准。
(3)现场抽样检验强度的试验结果评定以GBJ107《混凝土强度检验评定标准》作为混凝土质量评定依据。该检验委托东莞市质检站负责。
(4)浇筑混凝土前,供方须按需方的实际浇筑部位向需方提供相应的混凝土技术质量资料,
包括但不限于混凝土强度报告、抗渗实验报告、产品出厂合格证、预拌混凝土出厂质量证明书等技术资料,并按须方要求及时提供原材复试报告及合格证等。供方不得以任何理由不提供或延迟提供上述技术资料,否则由于资料不全无法进行浇筑,供方须赔偿需方的损失,需方尚未支付给供方的款项不予支付。
第七条供砼方式:
(1)需方每次订货时,必须提前24小时由指定联系人通知供方(当一次订货量超过300 m3时须提前48小时),以便供方做好原材料的准备工作及供应混凝土前的准备工作,订单中应注明浇筑时间、混凝土强度等级、坍落度、数量及所用部位等。遇有临时变更时,需方须提前4小时通知供方,
(2)需用特殊原材料生产的特种混凝土的计划预约时间,应由双方按特殊原材料的订货时间确定提前预约的天数。
(3)需方在订单以外增加混凝土使用量时(如施工图纸发生变更、将混凝土用于订单以外的地方、地基土层有大孔洞或软土跑模等),应及时通知供方。
(4)供方送货单应准确填写车号、司机姓名、混凝土强度等级、数量、使用部位等相关有效信息。
(5)需方要求供方供应的混凝土每天(每批次)只能有一车不足5 m3,如超出此车数,需方应按每车支付100元的运输补偿费给供方。用斗车打柱子、桩芯、构造柱、圈梁、女儿墙等特殊部位时按公司合同单空载费加收方法执行。
第八条签收
1、供方须将混凝土运送到需方指定地点,委派技术人员到现场跟踪,并负责装卸。混凝土运抵交货地点后,需方组织具有资格的检验人员按有关标准规定完成坍落度抽样检验:此后将整车混凝土卸清。需方应指定专人签认供方的混凝土随车送货单,结算时供货数量按签单数量计算。签收人为:1、联系电话:,2、联系电话:。
2、混凝土的强度质量,以需方按国家规范和标准现场取样、制作及标养的试件,并以送检的试件经东莞市质检站做出的检测结果作为验收混凝土的质量依据。检测不合格,检验费由供方负责,需方有权作退货处理,对该批次混凝土不予签收和结算,供方还须赔偿需方的损失。
3、需方对供方所供混凝土方量有异议,可以采取过磅形式随时抽验(三车平均值)。抽验结果与供方送货单误差在±2%以内,双方不予追究;如抽验结果与供方送货单负差在2%以上时,则当日各车均可按此实际负差比例计算。(标准:C10 2350kg/ m3;Cxx 2350 kg / m3;C20 2350 kg / m3;C25 2355 kg / m3;C30 2360 kg / m3;C35 2365 kg / m3;C40 2370 kg / m3;C45 2375 kg / m3;C50 2380 kg / m3 )
4、供方供货到施工现场的混凝土经需方表观检验如有质量异常现象的,或者超过技术要求规定的初凝时间,经核实后需方有权作退货处理,由此给需方造成的损失由供方承担。
5、需方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在24小时内书面通知供方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于需方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给需方造成的损失由供方承担。属于质量事故的,供方除赔偿由此给需方造成的一切损失(包括直接损失和间接损失)外,还应对需方做出如下赔偿:
第九条结算方式和付款期限:
双方凭签认的送货单,核对各种类等级的砼供应量并依本合同第五条所列的单价结算货款额。 1.结算方式:现金结算预付款:首期预付款人民币_____________,之后每期预付人民币_______________. 2.付款方式:需方须付款至供方指定的银行账户。供方指定的账户为供方在合同中所约定的帐户。 (1)若本合同所订混凝土供应完成之后需方尚需供应混凝土,则采用预付款方式或双方另行
商定。
(2)在货品质量合格且双方结算确认后,需方未按合同约定付款,供方有权停止供货,并向需方索还所欠货款,同时按所欠货款总额每延期一天加收0.5‰的违约金,直到收回全部货款为止。
(3)此工地若因需方原因导致停供,需方必须在最后一次供应砼之日起xx天内将余款全部第十条供方责任:
(1)供方应在浇筑混凝土同时供方技术人员到施工现场负责技术指导,在浇筑混凝土之前向需方提供详细技术资料(包括混凝土浇注、保养操作方法及施工注意事项)。供方不提供上述资料和技术人员施工现场指导,导致混凝土质量缺陷的,须向需方支付违约金元,违约金不足以弥补损失的,还须赔偿损失。
(2)供方在每批混凝土浇筑前把所有分析材料检验报告单、配合比设计报告单等资料送交需方。供方不提供上述资料的,须向需方支付违约金元,违约金不足以弥补损失的,还须赔偿损失。
(3)若需方需要质检站出具原材料检验报告的,供方提供材料,但检验费用需方自理。
(4)供方的质量保证止于现场取样,如因供方送料错误造成需方损失的由供方负责。
(5)因现场抽样检验不合格,当对检验结果有异议时,若需方同意再次鉴定,则双方协商后可再用抽芯、回弹等方法进行鉴定,鉴定费用由供方承担。
(6)在施工过程中由于供方原因造成供货中断,供方承担由此给需方带来的损失。
(7)未经需方同意,供方不得无故终止混凝土供货。如违反此规定,供方应按合同混凝土货款的千分之五作为违约金赔偿给需方。
第十一条需方责任:
(1)需方在开始供货前提供详细施工进度计划给供方,以便供方安排生产及运输,需方如果提供虚假信息给供方,期间造成的一切损失由需方负责。
(2)需方每次订货前应准确计算混凝土用量,如因计算欠准而造成供方送料超出实际需要时,需方应对此负责,并签认供方送货单给予结算。
(3)需方每次订货前应尽量精确计算施工时间,遇有时间变更超过4个小时,供方可视需方变更订货时间,重新安排生产送货,需方应为此引起的供货混乱负责。
(4)混凝土搅拌车到达现场后,需方应在有监理人员见证以及供方技术人员指导的条件下,按GB14902—2003《预拌混凝土》规范要求在20分钟内派有上岗证的技术人员进行现场抽样检验,时间应在每车卸量的1/4至3/4之间采取,并在搅拌车到达现场后40分钟内完成制作。现场抽样送检费用由需方承担。
(5)需方应保证工地内道路畅顺、安全,并对混凝土搅拌车在卸料期间的安全负责,混凝土司机必须听从工地有关人员的指挥,需方应在交货地点设立标志及有专人指挥车辆。若因供方自身原因造成的安全事故由供方负责,如因需方原因造成的,由需方负责赔偿供方损失。如出现意外事件或第三人的原因导致安全事故,则供方人员及财产的损失由供方承担。
(6)因需方不遵循有关标准规范,不参照供方提供的技术资料在现场运送、浇注、养护混凝土而造成质量问题事故时,有关损失由需方负责。
(7)需方在混凝土浇注施工过程中不得自行添加任何物料(包括水),否则造成质量问题由需方负责。
(8)混凝土送到工地后,由于需方单方的原因不能在90分钟内卸完全部混凝土,造成的质量事故及损失由需方负责,需方应签认供方送货单并给予结算。
(9)需方须向供方出示公司营业执照(复印件加盖公章)、法人授权委托证明及被授权人身份证明。
(10)需方指定联系人须配合供方人员认真、如实填写供方送货单上应填写的项目。
第十二条因不可抗力等不属于供需双方的因素导致供方不能供应混凝土或需方工程对供方造成重大损失,供需双方不承担由此引起的损害赔偿义务及其它责任。
(1)不可抗力的认定标准:六级以上的地震、战争、动乱、空中飞行物坠落、自然灾害、非供需方责任造成的爆炸、国家政策调整与本工程有关等等。
(2)上述不可抗力出现,供需双方必须立即采取措施并向对方通报情况,协商与采取措施。
第十三条合同有效期:
自本合同签订之日、开始供货起至所订混凝土供货结果结束并需方向供方付清全部货款时止。
第十四条合同争议解决方式:
本合同如在执行过程中发生争议,双方应本着互谅互让,实事求是地通过协商或调解的方式解决,如协商和调解无效,须在需方住所地有管辖权的人民法院通过法律途径解决。
第十五条特别约定:
(1)需方指定联系人详见附表《工地施工现场联系单》供方指定联系人详见附表:《xxxxxxxxxx有限公司通讯录》。
(2)甲乙双方合同约定地址为各方的指定送达地址,须向该地址送达相关文件。变更地址须书面通知对方,未通知不得变更送达地址,各方向合同约定地址送达即视为送达。
(3)合同未尽事宜,或需要变更、补充时双方须签订书面补充协议,补充协议未签订前按本合同执行,任何一方无权更改合同内容。本合同没有约定或者与补充协议不一致的,以补充协议为准。
(4)本合同一式贰份,双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
为使甲乙双方在经营活动中建立良好的信誉合作关系,明确双方的责任和义务,以便双方的利益得到可靠的保障,现甲乙双方本着平等互利、自愿、公平、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商,依照《中华人民共和国合同法》有关规定达成如下协议:
1. 乙方在与甲方签订本协议之前,根据其企业规模,所供商品分类,均需将乙方的营业执照、生产许可证、卫生许可证、质量合格证、居民身份证、个人健康证等相关证件的复印件,交付甲方库房采购部备案。
2. 乙方所送食品及食品原料类商品,必须符合国家颁布的各项食品卫生标准,不含工业添加剂的成分,其食品添加剂的含量也要符合中国《食品添加剂使用卫生标准》。对于有质量检测报告的,供应商必须送交一份到甲方下属各分店库房备案;对未送质量检测报告的,有发现有不符合国家相关卫生质量标准,或含有对人体有害的化学物质的一经发现,将立即终止乙方送货资格,对甲方企业以及在甲方餐饮消费的顾客所造成的一切损失后果,由乙方担负全部责任,并处以乙方5000元以上罚款。
3. 为保证甲方的正常经营,乙方必须在甲方规定的时间内将甲方所需商品按《 收货标准》保质、保量准时送到。经甲方相关部门验货后,分送各店各档口,送货单据要清楚准确,由各店厨师长签字确认。乙方在送货的过程中要严格的遵守《供应商管理制度》所列条款,如有违规,甲方将按照条款对乙方进行处罚。
4. 甲方在平等互利的原则下为乙方提供收货方面的服务,保证重量斤两准确,保证收货人员准时到场,及时开单
5. 乙方所提供的羊肉串保证每串净料不低于25g、牛肚每串净料不低于25g、牛板筋每串净料不低于15g。乙方所供原材料不符合甲方的收货标准,甲方收货人员拒收的情况下,乙方须在两小时之内将符合要求标准的原材料送至甲方,如出现供货影响甲方正常营业,乙方负全部责任;乙方所供的原料如发现以次充好等现象,甲方以每串一万元罚款在其货款中扣除。
6. 乙方串肉所用的签子、由乙方按照甲方的要求标准自行购买,因羊肉供应商的民族宗教关系,烤肉签的清洗消毒由乙方负责解决,甲方不予承担。
7. 甲方每半个月或不定期做市场的价格质量调查,与乙方一起共同制定出合理的价格。
8. 甲方在调研市场中发现乙方所供应的原材料有一种原料单价高于市场价一元钱,甲方将在乙方的货款中扣除五千元整,如有多项依次类推,超过五项(包含五项)视为乙方自动解除合同,甲方将所有货款不予结清。
9. 乙方在和甲方合作中,不能与甲方厨师长,(经理)级以下的人有所接触,做出不利用双方长期合作的行为;甲方得知调查落实清楚甲方人员有受贿一元钱以上(包含一元)将在乙方货款中扣除两万元整,并解除此合同。(此项包括甲方公司所有在职人员)
10.乙方每月的货款,由甲方在次月3日前对账,7号至10号日为其结清,如遇节假日则顺延结账时间。
11.合同有效期一年,一年内甲方保证乙方的送货权利,如果乙方送货有违规行为,将视情况处以罚款,情结严重者,甲方有权终止协议,两年内不予录用。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合同编号:
供应商编码:
适用区域:
甲方:(需方)北京居泰隆科贸有限公司 签订时间:
乙方:(供方) 签订地点:
甲、乙双方本着平等、互利的原则,依据国家有关法律法规,经友好协商达成如下协议:
一、乙方向甲方提供下列产品:
品牌: 系列编号:
备注:
二、乙方向甲方提供下列资料:
1、商品目录及相应的电子图片、产品图册(产品品牌、品名、企业产品编号)及报价单,报价单是合同附件之一。
2、乙方向甲方提供有效证件如下:营业执照、税务登记证、组织机构代码证书,同时还应提供乙方的企业介绍、各种证书、检验报告及产品介绍、折页等宣传资料。
3、产品材质小样或样品等。
三、产品质量、技术要求:
1、乙方确保发出的商品为质量合格产品,产品均应符合或超过中国国家家具行业标准对产品的检验测试。保证产品货源的供应按约定期限交付。
2、 产品包装内应有用中文标示出明确可辨的产品名称、规格、型号、等级、颜色以及生产厂名称、地址、电话等,产品外包装应具有相应的强度、适宜搬运的规格尺寸及其它注意标志。
3、对因有质量问题的产品进行检验并作相应维修、调换或退货处理,并承担由此给甲方造成的经济损失及全部法律责任。
4、对国家有环保或其它技术要求的产品,须向甲方提供相关部门证明材料和生产许可证。
四、商品的订购、运输、验收及售后服务保证
1、甲方派专职人员负责与乙方相应部门的专职人员进行日常的货物查询、接受订单、数据管理、对帐结算等业务。
2、乙方向甲方提供商品目录中的所有商品,若其中某种产品已不生产或无法提供,须提前十五天通知甲方,并随时提供新增产品样品、图片、价格等相关资料。
3、乙方按附件中商品价格进行供货,乙方提高或降低产品价格,须提前十五天通知甲方,否则甲方对超过订单价格不予支付。
4、乙方接到甲方订单(传真或电子邮件)及收到货款之日起标准产品七天内发货到双方约定的交货地点,因未按时发货,给甲方造成的经济损失由乙方承担。或者乙方应当按照每日千分之五作为对甲方的损失补偿金。
5、乙方应按国家有关要求对产品进行包装,并随货提供相关说明书、产品合格证、保修卡等有关资料。
6、乙方向甲方提供的产品,由甲方或甲方指定的第三方进行初验,如当时发现与甲方订单产品不符时,甲方有权拒收,并及时通知乙方,由乙方另行送货,由此产生的造成的经济损失由乙方承担。
7、经验收确认产品有质量问题或有短缺时,甲方指定人员或甲方客户在验收现场向乙方配送人员提出异议,乙方或乙方配送人员将根据客户需求,给出解决方案,最终让客户满意。
8、甲方或者消费者提出的产品质量问题,应及时通过书面形式及图片资料将具体情况反映给乙方,乙方在收到质量报告后一周内对问题进行核实及做出退货或换货的处理。
五、甲乙双方的责任与义务
1、 甲方应保守合作事宜的商业秘密,维护乙方及产品声誉,积极开展产品的市场销售。
2、 乙方不得有伤害甲方商誉的言论和行为。
3、 乙方协助并支持甲方做好产品销售及企业形象的宣传,提供适于设计人员、销售人员学习的产品知识、安装知识、售后服务的资料,提供合理数量的销售印刷品、技术和安装手册及其它相关资料。
4、 乙方应对甲方订单货物涉及的包装、运输、安装、售后服务等出现的问题需在2天内了解情况,并在5天内给予解决方案。
六、价格及返利、结算
相关法律知识
供货合同已签,但买方未执行,是……
成都市政府采购协议供货合同
1、价格:鉴于甲乙双方旨在建立长期合作伙伴关系,乙方向甲方提供产品价格为最低出厂价,保证向其它销售商的产品价格不低于此价,若低于此价,一经甲方发现乙方应向甲方支付所订该款商品累计超出部分200%的赔偿金。
2、返利:甲乙双方在商定的价格基础上,乙方同意按甲方订货额给予折让返利,折让金额从订货额中直接扣除。返利标准如下:
(1)返利金额:在合同期内按甲方给乙方实际结算货款的总额计算。
达到 万元(含)乙方向甲方返利总额的 %;(备注: )
达到 万元(含)乙方向甲方返利总额的 %;(备注: )
达到 万元(含)乙方向甲方返利总额的 %;(备注: )
(2)返利时间:
(3)返利支付方式:
3、合作期间内的特价产品或促销产品的价格,乙方应提前7天通知甲方,双方对于此类产品的结算另行核算。
4、结算方式:订货付30%以上订金,订货周期为 个工作日。所订货物准备齐全、验收合格,余款到帐办理发货。
七、协议生效与终止
1、甲、乙双方签定合同之后3个月为试销期。在试销期内,双方无异议,合同期限将顺延为一年。
2、甲、乙双方任何一方终止协议,须提前两月通知对方。合同终止的叁周内双方完成结算,并结付余款。
八、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
甲 方: 乙 方:
地 址: 地 址:
代理人: 代理人:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
市场是企业的方向 质量是企业的生命,有不少人在工作中要经常接触到合同。从立下这份合同开始,双方必须确实履行约定的内容。本文是编辑为大家精心挑选的一篇关于“试用工合同”的文章,感谢浏览欢迎享受实用信息!
2022实用工程承包合同是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。实用工程承包合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
发包主(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):甲方总承包 的土建工程,现由乙方根据施工图纸的规范和要求,自愿承包工程水电安装清工,经双方协商签订如下合同,供双方履行。
一、承包的范围与内容:承包的范围: 的水电安装以及生活用电、用水,施工用电、用水,施工现场的平时水电检修与维护,甲方不承担任何费用。乙方施工内容:洁具、卫生间等排污水管、阳台、屋面雨水管安装、空调线进出管预埋,弱中线管、地下室全部线管和电线,各户进主线管,各开关箱,屋顶避雷网系统,各楼面天棚线管预埋。
二、乙方进入现场后,必须听从开发商项目部监理质检,以及甲方现场管理人员的指挥、协调。乙方必须按严格要求按图纸及设计变更规范施工,如违反所造成的返工,浪费材料等涉及的费用与责任全由乙方承担,不得在工作上随意乱抛东西、材料,发生每次每人罚款叁佰元。必须确保工程的质量与进度。
三、甲方提供材料,但是乙方必须要有领(借)手续,否则仓库保管人员有权拒绝领料。
四、乙方进入现场的一切施工工具,劳保用品,都由乙方自备,特殊工种要有操作证,批准进入现场须持有效证件。
五、提倡文明施工,做到工完场清,每一层要及时清理多余的材料,并加以加收与利用,要搞好各班组之间的关系。每层现浇砼时,要指派人员跟班负责看守望以便线裂能及时维修,上班必须戴XX上岗,否则每人每次罚款50元。
六、乙方进入现场后,要听从甲方安全人员的指挥,不准打架斗殴,惹事生非,聚众闹事,更不得有偷盗行为,偷盗一旦被抓者,当事人将以被偷财物价格的100倍处以罚款,并逐出工地,乙方也将适当受到经济处罚,情况严重者移交公安机关。
七、乙方要根据甲方现场提供的施工进度,在保证质量、安全生产的情况下,最好能提前完成任务。
八、结算方式:以开发商提供的`施工图纸的实际面积为准计算(屋顶斜坡不计算面积)。甲方以 元㎡(建筑面积)人工费承包给乙方。支付工程款 。工
九、付款方式:以工程进度到 程进行到中途不发生任何借支现象(特殊情况除外),乙方还要按时发放工人的工资,不准将工资移用,挪用或调配到其他地方使用。余款待工程竣工验收后
十、乙方必须在每栋楼浇砼之前做好水电管线预埋工作,否则返工影响其它工种进度,窝工费用等乙方全部承担。乙方必须做好预埋件工作,不得随意在楼面上、墙上打洞开线槽,必须通过甲方同意,且乙方堵好且不准漏水且每次每个洞罚款叁佰元。十
一、甲方具有以上条款最终解释的保留权。十
二、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,一份交开发商保留,合同签订后即有法律效应。甲方签字:年____月____日乙方签字:________年____月____日
甲方:_____________________
乙方:_____________________
_____有限公司(以下简称甲方)因工作需要,招收(以下简称乙方)为计时服务员。双方根据《中华人民共和国劳动法》和现行劳动法律、法规及有关规定,自愿签定本合同,共同遵守执行。
一、本合同期限自_______年_______月_______日起,至_______年_______月_______日止,其中前100个工作小时为试用期。合同期满,经双方同意,可续签用工合同。
二、甲方应根据国家有关安全生产、劳动保护、卫生保健等规定,向乙方提供必须的工作条件,保障乙方的安全和健康,严格执行国家规定的工时制度,具体工作时间由甲方预先通知乙方,乙方必须遵守。
三、乙方应遵守甲方安全生产、劳动纪律等各项规章制度,完成甲方分配的工作任务和各项考核指标。
四、劳动报酬:
□见习服务员_______元/小时
□服务员_______元/小时
□资深服务员_______元/小时
□组长_______元/小时
五、乙方在甲方工作期间因工负伤,经甲方调查确认后,由甲方负责治疗费。
六、经甲乙双方协商一致,本合同可以变更或解除。
七、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
1、在合同期间被证明不符合录用条件的;
2、违反劳动纪律和有关规章制度并经教育不改的;
3、因疾病或其他原因乙方不能坚持或不能胜任正常工作的。
八、有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:
甲方违反合同,违反国家法规、法律,侵犯乙方合法权益。
九、乙方工作期间,甲方负责提供全套制服和系统培训。
十、若甲乙双方欲中断本合同,应提前一周以书面形式通知对方。
十一、本合同未尽事宜按《服务组手册》和有关规定执行或双方协商解决。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签定之日起生效。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条 本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止 其中试用期 个月。自 年 月 日至 年 月 日止
甲方因生产、工作需要,经与工会或乙方协商同意,可安排乙方加班加点。但每个工作日延长工作时间不得超过三小时。
二、工作内容
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,通过竞争上岗制度,竞争选择 岗位(工种)工作。
第三条 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
第四条 甲方延长乙方工作时间,应安排乙方同等时间倒休或依法支付加班加点工资。
第五条 甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
三、劳动报酬
第六条 甲方的工资分配应遵循按劳分配原则,实行工效挂钩工资制度。
第七条 执行定时工作制或综合计算工时工作制的乙方完成规定的工作任务,甲方每月 日以货币形式足额支付乙方工资,工资标准(详见工资制度),其中未满整月按出勤天数计算。
依据《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规、规章的规定,甲乙双方按照平等、自愿的原则。
四、劳动纪律
第八条 乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生。
第九条 乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予纪律处分,直至解除本合同。
五、劳动合同的管理
第十条 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同应变更相关内容。
第十一条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。
的劳动报酬;按照相关劳动法规的规定,甲方还应向乙方支付不低于元的劳动保险费用。甲方每月共____计向乙方支付人民币____元。乙方当月的劳动报酬。
第十二条 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
第十三条 乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
1、在试用期间,被证明不符合录用条件的;
2.在竞争上岗中末位淘汰下岗或日常考核中下岗者:
3、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
4、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
5、被依法追究刑事责任的。
第十四条 下列情形之一,甲方可以解除本合同,但应提前三十日以书面形式通知乙方:
1、乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;
2、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
六、违反上岗合同应承担的责任
第十五条 任何一方违反合同,给对方造成经济损失,应根据其责任大小和后果,依据国家有关规定予以经济赔偿。责任属予甲方的,应继续履行合同。同时负责赔偿合同中断期间乙方的经济损失:责任属于乙方的。
乙方在甲方上班劳动期间,甲方应向乙方提供必要的劳动及保护条件。乙方在上班劳动____时间,如由于甲方原因造成的工伤,按国家工伤法规由甲方承担责任。如由于乙方违反劳动____纪律或劳动操作规程及自身、自然因素发生的伤、病,由乙方自行承担责任。
七、劳动争议处理
第十六条 因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;当事人一方要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十日内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
乙方必须遵守国家的法规、法纪和职业道德及甲方的各项管理规章制度,服从甲方的工____作安排和日常管理,接受甲方安全教育,其具体要求如下:
第十七条 本合同从签字之日起生效。本合同未尽事宜,双方协商后,按有关规定执行。
八.双方约定的其他事项
1.除本合同已明确的规定外,甲方不负责乙方的住宿,伙食。其他事项,均由乙方自行解决。
2.乙方在签订岗位合同时,向甲方缴拿安全风险抵押金 元。无违反法律,法规和公司规定,无财产.资金安全责任事故,如辞退或离开公司,将如数退还乙方安全风险抵押金。
在合同期间,乙方未遵守甲方的各项规章制度,在工作中未按规定程序操作,给甲方造成经济损失的。
甲方(签章) 乙方(签字):
法定代表人:(或委托代理人)
年 月 日 年 月 日
教师临时用工合同:确保教学工作的连续性和质量
在现代社会中,教师临时用工合同成为一种常见的雇佣形式。随着教育事业的迅速发展,学校或教育机构常常面临临时缺席教师或者临时增加教学任务的情况。教师临时用工合同的出现正是为了解决这一难题,保证教学工作的连续性和质量。本文将从合同的内容、签订方式以及双方责任等方面,详细探讨教师临时用工合同。
教师临时用工合同需要明确双方的合同内容。一般来说,教师临时用工合同应明确合同的目的、用工期限、工作内容、工作地点、薪资待遇、工时安排等方面的内容。合同的目的是确保学校或教育机构在教师缺席或临时增加教学任务时,能够迅速找到合适的人选,保证教学工作的正常开展。用工期限可以根据具体情况灵活调整,一般是以学期为单位。工作内容需要明确教师的具体职责以及需要完成的教学任务。工作地点主要是学校或教育机构的名称和地址。薪资待遇需要根据市场行情和教师的资质进行公平合理的制定。工时安排可以根据教学任务的具体要求和教师的个人情况进行调整。通过明确合同内容,可以确保双方的权益和责任得到充分保障。
教师临时用工合同可以通过书面或电子方式进行签订。在签订过程中,双方应当亲自参与,并确保所有的合同内容得到共同理解和认可。书面签订的方式可以为双方提供纠纷处理的凭证和法律保障。电子签订方式可以提高效率和方便性,但需要保证签订过程的可追溯性和安全性。无论采用何种方式,签订合同的双方都应严格遵守相关法律法规,并承担起相应的法律责任。
教师临时用工合同责任明确、权益保护。教师作为从事教育工作的专业人士,应当履行好自己的教育职责,保证教学质量和教学效果。学校或教育机构则需要为教师提供一流的教育资源和良好的教学环境,为其工作提供全方位的支持。同时,教师临时用工合同还应明确违约责任,对于未按照合同履行义务的一方,应承担相应的经济赔偿责任。这样可以有效防止合同纠纷的发生,并保护双方的合法权益。
教师临时用工合同的出现,填补了教师缺席或临时增加教学任务的空缺,确保了教学工作的连续性和质量。通过明确合同内容、合理签订方式和明确责任权益,教师临时用工合同为教育事业的发展提供了可行的解决方案,对于提升学校教学水平和培养优秀人才具有重要意义。应充分认识到教师临时用工合同的价值和意义,加强对其管理和监督,确保其有效运行。
乙方:甲、乙双方经过友好协商,就长安XX店铺装修工程由甲方承包给乙方施工,按照《民法典》和《建设安装工程承包合同条例的原则》,结合本工程的具体状况,双方达成如下协议:
开工前______天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
1、工程概况:
1。1工程名称:
1。2工程资料:
1。3工程施工日期:________年____月____日至________年____月____日
1。4质量等级:合格
1。5合同价款:定为人民币 元。大写人民币: 元整。(此价格为不含税价格,按预算书项目,工程款项以最后实际面积核算为准,由乙方开立收据)
条 工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,双方签名确认。
1。6任一方不可在未取得另一方同意前改变合同价款,若合同价款如因设计改变或其它因素增减,由甲乙双方协商后比照本通用版合同
由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;
2。2项办理。
2、合同文件组成:合同正本、图纸、预算书
3。适用的法律:《民法典》和《建设安装工程承包合同条例》
4、图纸:图纸应由甲方审签方可使用;
5、甲方工作
5。1甲方在工程开工前应申请施工许可证,办理施工所需的各种证件、批件。
5。2清除施工场地内影响进场施工的障碍物。
5。3承担施工现场的水电费用。
5。4违约处理:因甲方违反本条各款造成工期延误时,职责由甲方承担。
6、乙方工作
6。1成品的保护要求:对施工现场需要保留的设施及乙方已完工的部分工程,乙方有职责予以保护;否则,造成的损失由乙方承担。
由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。应禁止使用;
6。2在乙方已完工的项目中,甲方已验收的或使用的,如遭受损坏时,由职责方承担。
7、工期
7。1延期开工:因甲方原因(如变更方案)而造成延期开工,可将竣工期限向后顺延;如甲方坚持按原竣工期限完工时,甲方除了带给赶工条件外,还应承担乙方的赶工费用(如工人的加班费和新增工人的工资等费用)。
因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的。
7。2暂停施工:因甲方原因(如资金不按期到位)而造成的停工,除总工期按竣工的天数向后顺延外,甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;若因乙方的原因而造成停工,则由乙方自行负责赶工费用,竣工期仍持续不变。
因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,因乙方原因造成工程质量存在问题的39;
7。3因天灾或人力等不可抗拒的原因而被迫停工时,可经双方协商并透过书面形式确定顺延工程期限。
8、工程款的支付
8。1 工程款项最后结算(即
8。
2。3与
8。
2。4部分)支付,以实际面积核算为准,合同签订时之
8。2部分先以先期预算表填写,工程完工后再进行后期更改。
8。2工程款分五期支付:
8。
2。1 在合同签定时,甲方应付工程款项总额的5%(即人民币 元)作为施工手续费用备用款项。
8。
2。1乙方进场当天内,甲方应支付工程总额的25%(即人民币 元)作为首期工程备料款。
8。
2。
2。基础工程快要完工时甲方再付给工程总额的50%,(即人民币 元)。作为木材等大件工程材料备料款。
8。
2。3完工验收后甲方再付给工程总额的15%,(即人民币 元)。
8。
2。4剩馀尾款5%(即人民币 元)甲方于验收日起算六个月后付予乙方,此期间视同保留款,以保证装修质量。
工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日内如未有异议,双方应填写工程结算单并签字。
9、设计变更
9。1甲方变更原设计方案时,需在该项目施工前2天通知乙方,并在该变更图纸备忘录上签字。
9。2甲方要求增加或减少项目时,应相应增加或减少工程款,乙方应在双方约定的时光内向甲方提交增加或减少部分的图纸和报价,甲方认可后应在图纸上签字。
条 关于设计和施工及验收的约定10.1乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。由乙方通知甲方到现场验收,甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后 天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,否则视为甲方通过验收。甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
9。3凡甲方未在变更备忘录和增补图纸上签字的变更及增补工程,乙方可拒绝施工,并按原图纸施工。如因此造成的损失,其职责由甲方承担。
条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由市装饰协会调解;
9。4因上述的原因影响工期时,双方经协商以书面形式确定顺延工程期限。
10、质量与验收
10。1甲方收到乙方的竣工验收报告后,应在2天内作出答复。如逾期不答复,乙方即视为同意验收合格。
10。2未经交付验收而甲方擅自使用的,视作验收合格使用,乙方概不负责。
10。3验收标准以双方认可并附于本合同附件之施工图纸、预算书、效果图等为准。(效果图为参考效果,验收时应排除电脑绘图之感观)1
3 本合同式_贰__份,双方各执__壹__份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效。
1、违约职责1
1。1合同生效后,甲、乙任何一方不得单方违反合同,否则违约方应向另一方支付合同价款的5%作为违约金;或由甲、乙双方协商解决。1
甲方(委托人):法定代表人身份证:乙方(居间人):联系地址:身份证:联系电话:甲乙双方根据《民法典》,经双方充分协商。
1。2甲方不按时付款时,乙方有权停工。甲方在接到乙方停工书面通知,2天内仍未付款时,乙方能够撤回工程队,其职责由甲方承担。1
乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息。
2、其它条款1
2。1乙方要完善安全措施,礼貌施工。1
2。2本合同中的未尽事宜,可增订补充条款,若补充条款与原合同中有关条款相抵触时,则以补充条款为准。1
居间报酬结算方式:居间报酬总金额为人民币万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:元整)以现金形式支付予居间人;
2。3本合同自双方完工验收合格,双方结清各种款项时失效。1
2。5本合同正本两份,甲、乙双方各执壹份。甲 方:签定日期:________年____月____日乙 方:签定日期:________年____月____日
引言,什么是挂靠挂靠合同怎么写其实所谓挂靠就是指企业或个人挂靠有资质的企业承接经营业务,被挂靠企业提供资质、技术、管理等方面的服务,挂靠企业或个人向被挂靠企业上交管理费的行为。今天华律网小编将为大家整理收集2013最新最全挂靠合同范本,希望能很好地帮助到大家!
目录,
【挂靠协议】
【挂靠经营合同】
【车辆挂靠经营合同】
【个人挂靠外贸公司代理合同】
【聘任挂靠合同】
正文
一、挂靠协议
甲方,__________________________
营业执照,______________________
注册地址,______________________
邮政编码,______________________
法定代表人,____________________
职务,__________________________
乙方,_________________________
身份证号,______________________
此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。
第一条合同目的
经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条 甲方的基本权利和义务
权利,
(1)甲方每年向乙方收取人民币×万元整,作为管理服务费。
(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之×。
(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。全文阅读
二、挂靠经营合同
甲方,_____________________
营业执照,_________________
注册地址,________________
邮政编码,_________________
法定代表人,_______________
职务,_____________________
乙方,____________________
身份证号,_________________
双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,以资共同遵守。
第一条合同目的
为了有效利用资源,达到双方共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。全文阅读
三、车辆挂靠经营合同
为适应货运市场发展的需要,秉着互惠互利的原则,乙方自愿将全资自购车型,________吨位,______货车一台挂靠甲方经营,甲方同意乙方要求。现双方协商一致,特签定本合同。
一、车辆产权乙方自有货车以甲方名称登记上户,上户后车牌号,湘E___________,_________车辆上户登记不是产权登记或产权转移,车辆产权仍属乙方。
二、挂靠期限乙方车辆挂靠经营期限,自______年_____月_____日至____年____月_____日止。
本挂靠合同不是劳务合同,乙方及乙方所聘请、雇佣的人员不属甲方职工,不能享受甲方职工待遇,与甲方不存在劳动用工关系。
三、挂靠费用
1.管理费,乙方在挂靠期间每月应向甲方交纳挂靠管理费______________元;全年共计_____________元。作为甲方为乙方代办各种事项及甲方各项管理的劳务费用。挂靠管理费每______年交纳一次,并应先交后行。全文阅读
四、个人挂靠外贸公司代理合同
合同编号,__________________
签订时间,__________________
签订地点,__________________
甲方,______________________
乙方,______________________
甲乙双方本着平等互利、友好协作的原则,经协商,就甲方与乙方联合经营出口业务达成如下协议,
一、甲方责任
1.甲方与乙方联合经营出口________产品,具体品名、规格、数量及价格等以出口合同为准。
2.协助乙方对外索赔,由此产生的费用由乙方承担。
3.提供本协议每一票出口货物所需出口相关单证。
4.负责向银行办理交单议付手续和收结汇。甲方在收到结汇水单、出口核销单、报关单及乙方提供的增值税发票(经国税局认定为真实有效的增值税发票)后三个工作日内,按结算比率(详见结算表)将款项(扣除银行和甲方代垫费用)付至乙方工厂;如汇率变化,按新汇率执行。若外汇货款到帐发生在每月的1—10日期间,则货款先按1美元,____元人民币付给乙方,余款延至每月10日后付给乙方。全文阅读
五、聘任挂靠合同
甲方,
乙方,
因甲方公司工作和业务发展需要,经甲乙双方平等友好协商,达成如下聘任协议,
1.甲方聘请(乙方,身份证号码,)担任工程技术顾问职务,负责技术管理工作,聘期为年。
2.工程技术顾问实行年薪制,年薪为人民币元,在本协议订立之日起开始计算,每年薪水一次性付清。
3.聘用期间,乙方应注册于甲方公司。同时,乙方要向甲方提供其工作相关的证书(一级建造师证书、最高职称证书、身份证、毕业证等的复印件)和照片,做好配合工作。乙方要保证所提供证书的真实性和有效性,乙方不承诺注册一定成功,若注册失败,甲方需赔偿乙方一年的聘用工资。
4.甲方对乙方所提供证书和资料应妥善保管并合理使用,甲方不得将乙方证书用于工程招投标。如因工作需要,需乙方承担本协议之外的职务时,应与乙方协商取得乙方同意,并支付额外报酬。
5.乙方证书注册于甲方公司期间所涉及的继续教育、初始注册、续期注册及与甲方公司工作相关的交通、住宿费用等均由甲方支付。全文阅读
甲方:
乙方:姓 名:_________家庭住址:_________________电话:___________ 根据企业发展需要,甲方同意乙方来甲方参加工作,为明确责任,经双方协商,现签订用工合同如下:
一、合同期限:
自_____年___月___日始至_____年___月___日止,期限为____年,根据需要,经双方协商,到期可续订合同。
二、工作任务:
甲方安排乙方在 公司中工作,从事服装加工。
三、劳动条件:
甲方根据国家和省有关职工劳动安全,劳动保护等规定,为乙方提供必要的工作条件,保证乙方工作安全,如乙方因违章操作,造成安全事故责任自负。
四、劳动制度:
服从管理,如有违纪现象发生,视情节轻重予以相应经济处罚,直至解除合同。
2、乙方违章操作,造成经济损失要赔偿。
五、工资待遇:
1、乙方在保证质量的前提下实行计件工资,多劳多得。
2、在淡季,如因没有订单,甲方按月支付保底工资乙方不得进入其它厂工作。
3、甲方每月底发工资,决不拖到下月发工资,否则公司将按天每位工人工资额的3%O支付给工人,以承担迟发工资的违约金。
4、在本公司工作过一年以后接着工作者,每月增发工龄工资,按10元递增。
六、福利待遇:
公司包食宿,员工同时享受工厂的其它福利待遇。
七、甲、乙双方要解除合同必须提前30天书面通知对方,乙方无故未经甲方同意退岗的,按违约处理,并扣发一个月工资。
八、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效,未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:
乙方(签字):
_______年_______月_______日
在现代社会,人们对法律有了更普遍的认知,法律意识得到提高。因此,合同成为了保护自身权益的工具,我们离不开它。签订合同的当事人应具备民事行为能力。但是,我们应该如何有条理地撰写合同呢?如果你感到困惑,不妨参考一下“货物托运合同”,或许会给你一些启发。这篇文章提供了一些参考,希望能对你有所帮助!
有关陆上货物运输托运合同
托运方:_________
联系人:_________
电话:_________
地址:_________
承运方:_________
联系人:_________
电话:_________
地址:_________
一、 ┌────┬────┬──┬──────┬──────┬───────┐
│货物名称│包装式样│件数│每件体积(立│重量(公斤)│ 托运总吨位 │
│ │ │ │方米)长×阔├──┬───┼───┬───┤
│ │ │ │×宽 │每件│最重件│实重吨│车辆吨│
├────┼────┼──┼──────┼──┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴──┴──────┴──┴───┴───┴───┘
二、需要车辆数:_________车_________辆;需要车种:_________。
三、起运地:_________;到达地:_________。
四、发货单位:_________;收货单位:_________。
推荐合同范文·货物运输合同·水路货物运输合同·货物运输委托合同·货运代理协议书·棉花运输合同·班轮运输合同五、运到日期:托运日起_________天内。
六、委托注意事项:
1.雨天不运;
2.非危险品;
3.有自备机具装车;
4.有自备机具卸车;
5.发货单位星期_________休息;
6.收货单位星期_________休息。
七、运输距离:_________公里;运费人民币(大写):_________。
八、违约责任:不按运输托运单规定时间和要求配车发运的,由承运单位酌情赔偿损失;运输过程中货物灭失、短少、损坏,按货物的实际损失赔偿。托运方未按托运单规定的时间和要求提供托运货物,应偿付承运方实际损失的违约金。由于货物包装缺陷产生破损,因此造成其他货物和运输工具损坏,造成人身伤亡,托运方应承担赔偿责任。
托运方(盖章):_________ 承运方(盖章):_________
负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
委托方: (以下简称甲方)
承运方: (以下简称乙方)
甲方必须按照约定准时、足额支付全部费用,不得以任何理由拖欠任何基于本协议下业务所产生的费用。若甲方拖欠费用,则乙方有权采取以下措施维护自身权益。
第一条:运输费用
1、1 甲乙双方建立战略商业伙伴关系,乙方给甲方最优惠的价格。
1、2 运输费用以甲乙双方签章确认的乙方报价单为准,该报价单作为本合同的不可分割的一部分。
1、3 如果乙方需变更价格,须提前1个月书面通知甲方。经甲方书面确认后,方可执行,否则,甲乙双方按变更前的价格结算。
第二条:甲方责任
2、1 运输时间________年____月____日起至________年____月____日,甲方预报当月运输计划,货柜数量根据甲方所提供的数量而订,以便乙方提前调配车辆,确保运力。
2、2 甲方需调用车辆前,应提前一至两天向乙方传真书面的《托运单》并注明装柜地点和时间、货物名称、箱型、重量及卸货地点,联系人及电话,落重日期等。并对所提供托运资料的真实性负责。
2、3 特殊原因需临时增加拖柜量,提前24小时通知乙方,经双方协商同意后,由乙方安排拖柜来厂装货。
2、4 厂方正常装柜时间为每天24小时。
甲方按协议约定及时与乙方结清各项费用。
第三条:乙方责任
3、1 乙方所提供的车辆必须是技术性能良好,证照齐全、合法、有效,并购买了交强险、商业险、物流责任险。货物启运前。甲方委托乙方代理报关、报验,应在乙方要求的时间之前,根据不同货物的性质和各有关部门的监管或检验规定,应提供所必需的有关文件。
3、2 乙方需按甲方《托运单》准时安排货柜到工厂装货,如遇特殊原因不能准时到厂,需提前6小时书面通知甲方,并经甲方同意后方可延迟。否则,所产生的费用由乙方承担。
3、3 货物运输过程中若发生意外交通事故,无论是否导至货物损坏,乙方在启动交通事故救急预案的同时,还应及时通知甲方,并随时通报事故处理情况。
3、4 本协议为甲方商业机密,乙方不得向任何
第三方泄露,否则,由此所产生的后果由乙方负责。
3、5 乙方在运输过程中对甲方的货物造成损坏、丢失的风险责任由乙方承担,对造成经济损失的,由乙方负责。
第四条:费用及结算方式:
4、1 乙方车辆按计划时间正常到达甲方指定工厂或仓库,如厂方无法即时装货,所产生的压夜费
用为 元天,由甲方支付。
4、2 运输费用以月结方式结算,乙方需在次月____日前将上月的月结对帐单传给甲方,甲方须在10天内核对完后回传给乙方确认,经双方确认无误后,提交给甲方财务部。本协议自双方授权的如下代表签字盖章之日起生效,有效期一年,到期双方无异议则自动顺延一年。
4、3 乙方同意采用以下方式收款:
由甲方将款项付至乙方如下账号:
账户名: XX公司
开户行:
账 号:
以上信息如有变更,乙方应书面通知(需加盖公章)。
第五条:合同的终止
5、1 如因不可抗力(仅指战争 四级以上地震)无法履行本合同的,本合同自动终止,甲 乙双方承担各自的损失,互不追究责任。
5、2 乙方在一个月内延迟到柜 10 次,六个月内累计延迟到柜 60 次,甲方有权终止本合同并追究乙方的违约责任。
5、3 除上述外,甲、乙任何一方终止合同,需提前二个月以书面报告形式告知对方。
第六条:违约责任
6、1 乙方需按甲方的装柜时间表安排到柜,在未经甲方同意而延迟到柜,每延迟 6 小时按该柜的运输费用10%向甲方支付违约金。
6、2 甲乙任何一方违反诚信商业、有贿赂行为的,守约方有权不再向违约方支付所有应付但未付的款项。
第七条:其它
7、1 凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议,双方友好协商解决,协商不成,则提交人民管辖,诉讼解决。甲方在其委托乙方办理的出口代运货物中,不得夹带易燃、易爆物品及国家规定的禁止出口的物品。
7、2 本合同自签订之日起生效,合同期满前二个月,双方可商议续约,协商一致,另行签订续约合同。本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等的法律效力。甲方要求货物紧急出运时,应事先在托运单“中注明或者以其他书面形式通知乙方。
甲方签章:公司 乙方签章:XX公司
授权代表: 授权代表:
签署日期: 签署日期
(一)公路货物运输合同的概念、特点
公路货物运输是汽车承运人与托运人之间签订的明确相互权利关系的协议,公路货物运输合同除具有一般货运合同的特点外,还有下列几个特点。
第一,承运人必须是经过国务院交通行政主管部门批准并持有运输经营许可证的单位和个人,国家交通行政主管部门必须对运输工具、司机进行管理,明确职责,以确保货物运输的安全。
第二,具有门到门的优势和特点。公路汽车货物运输合同可以是全程运输合同,即交由公路承运人通过不同的运输工具一次完成运输的全过程。
第三,承运人的许多义务是强制性的,如定期检修车辆,确保车辆处于适运状态;运费的计算和收取必须按照有关部门的规定,不得乱收费等。
(二)当事人的违约责任及违约金、赔偿金的一般处理原则
承运方的主要违约责任
①承运方过错造成货物逾期到达应按合同规定支付违约金。
②从货物装运时起,至货物运抵到达地交付完毕时止,承运方应对货物的灭失、短少、变质、污染、损坏负责,并按货物实际损失赔偿。但有下列情况之一者除外:
第一,不可抗力;第二,货物的自然损耗或性质变化;第三,包装不符合规定(无法从外部发现)。第四,包装完整无损而内装货物短缺、变质。第五,托运方的过错;第六,有押运人且不属于承运方责任的;第七,其他经查证非承运方责任造成的损失。
③货物错运到达地或收货人,由承运方无偿运到规定地点,交给指定的收货人,由此造成的货物逾期到达,按规定处理。
④货物赔偿价格,按实际损失价格赔偿。如货物部分损失,应按损坏货物所减低的金额或按修理费用赔偿。赔偿费用应专账支付,不得在运费内扣抵。
托运人的违约主要责任
①未按合同规定的时间和要求提供货物,应按合同规定支付给对方违约金。
②由于托运人发生下列过错造成事故,致使车辆、机具、设备损坏、腐蚀或人身伤亡以及到第三者物质的损失,应由托运人负赔偿责任:
T在普通货物中夹带、匿报危险品或其他违反危险品运输规定的行为;
T错报笨重货物重量;
T货物包装不良或未按规定制作标志。
③货物包装完整无损而货物短损、变质,收货人拒收,或货物运抵到达地找不到收货人,以及由托运方负责装卸的货物,超过合同规定装卸时间所造成的损失,均应由托运方负责赔偿。
④由于托运方责任给承运部门造成损失,或因捏报而造成他人生命财产损失时,除由托运方负责赔偿外,必要时应交有关部门处理。
⑤托运方对承运方的赔偿要求,凡起运前发现而要求赔偿的,由起运车站负责处理,其他由到达站负责处理。但行车肇事所引起的货运事故,应由事故发生地的就近车站,会同当地监理部门和有关单位作出现场记录,由责任人承担赔偿责任。
⑥要求赔偿有效期限,从货物开票之日起,不得超过6个月。从提出赔偿要求之起,责任人承担应在2个月内作出处理。
收货人的违约责任主要有:
①收货人逾期领取货物要承担货物的仓储保管费;
②收货人应当补交托运人未交或者少交的运费,迟交的要承担滞纳金;
③因收货人的取货行为而造成公路承运人其他财产损失的,应承担赔偿责任。
关于违约金和赔偿金
当事人可以约定违约金、赔偿金。但违约金一般最高不应超过违约部分运量应计运费的10%,并在明确责任的次日起10日内偿付。逾期支付按日支付滞纳金。货物灭失、短少的,应按此部分货物价值赔偿;货物变质、污染、损坏按照受损货物所减低价值或者修理费赔偿。赔偿价格应按国家有关主管部门的规定计算。
(三)签订公路汽车货物运输合同条款应注意的问题
1.恰当选择公路汽车货物运输的类别
委托方: (以下简称甲方)
承运方: (以下简称乙方)
鉴于甲方和乙方依法设立且合法存续,双方本着公平、平等、等价有偿和诚信原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就甲方委托乙方承运货物事宜签订本合同,以资共同信守:除甲方能证明由于乙方的原因造成退税单、核销单等单据不能按期退交外,乙方不承担任何责任。甲方对于货物储存,防护或运输有特殊要求的应在订舱委托书中注明,并随附相关文件;由此引起的损失,责任。甲方有运输任务时提前一天以电话或传真方式通知乙方固定的联系人确认运输委托内容,包括要求车辆到达甲方工厂的时间日期,要求承运的货物数量,建议使用的车型、卸货城市等。乙方接到甲方发货任务通知时起。
第一条:运输费用
1、1 甲乙双方建立战略商业伙伴关系,乙方给甲方最优惠的价格。
1、2 运输费用以甲乙双方签章确认的乙方报价单为准,该报价单作为本合同的不可分割的一部分。
1、3 如果乙方需变更价格,须提前1个月书面通知甲方。经甲方书面确认后,方可执行,否则,甲乙双方按变更前的价格结算。
第二条:甲方责任
2、1 运输时间 年 月 日起至 年 月 日,甲方预报当月运输计划,货柜数量根据甲方所提供的数量而订,以便乙方提前调配车辆,确保运力。
2、2 甲方需调用车辆前,应提前一至两天向乙方传真书面的《托运单》并注明装柜地点和时间、货物名称、箱型、重量及卸货地点,联系人及电话,落重日期等。并对所提供托运资料的真实性负责。乙方在收到船公司或其代理《配舱回单》后,应及时将定舱配载的船名、航次、关单号、运价等信息告知甲方(双方同意以乙方附于《订舱确认书》的传真报告作为已告知的最终证据),甲方如有异议。全程运费 元(大写:甲方预付运费 元(大写 ),货到甲方指定地点经验收无误后付清运费 元(大写:)。
2、3 特殊原因需临时增加拖柜量,提前24小时通知乙方,经双方协商同意后,由乙方安排拖柜来厂装货。
2、4 厂方正常装柜时间为每天24小时。
甲方按协议约定及时与乙方结清各项费用。
第三条:乙方责任
3、1 乙方所提供的车辆必须是技术性能良好,证照齐全、合法、有效,并购买了交强险、商业险、物流责任险。货物启运前。鉴于甲方和乙方依法设立且合法存续,双方本着公平、平等、等价有偿和诚信原则。
3、2 乙方需按甲方《托运单》准时安排货柜到工厂装货,如遇特殊原因不能准时到厂,需提前6小时书面通知甲方,并经甲方同意后方可延迟。否则,所产生的费用由乙方承担。甲方委托乙方代办货物装箱的,甲方应当及时送货至指定地点交乙方委托的装箱人装箱,并事先告知有关货物的详细状况;甲方自行监装的。运输时间 年 月 日起至 年 月 日,甲方预报当月运输计划,货柜数量根据甲方所提供的数量而订。
3、3 货物运输过程中若发生意外交通事故,无论是否导至货物损坏,乙方在启动交通事故救急预案的同时,还应及时通知甲方,并随时通报事故处理情况。
3、4 本协议为甲方商业机密,乙方不得向任何第三方泄露,否则,由此所产生的后果由乙方负责。
3、5 乙方在运输过程中对甲方的货物造成损坏、丢失的风险责任由乙方承担,对造成经济损失的,由乙方负责。
第四条:费用及结算方式:
4、1 乙方车辆按计划时间正常到达甲方指定工厂或仓库,如厂方无法即时装货,所产生的压夜费
用为 元/天,由甲方支付。
乙方需在次月5日前将上月的月结对帐单传给甲方,甲方须在10天内核对完后回传给乙方确认,经双方确认无误后,提交给甲方财务部。乙方需按甲方《托运单》准时安排货柜到工厂装货,如遇特殊原因不能准时到厂,需提前6小时书面通知甲方。
4、3 乙方同意采用以下方式收款:
由甲方将款项付至乙方如下账号:
账户名: _x物流有限公司
开户行: 建行 支行
账 号:
以上信息如有变更,乙方应书面通知(需加盖公章)。
第五条:合同的终止
5、1 如因不可抗力(仅指战争 四级以上地震)无法履行本合同的,本合同自动终止,甲 乙双方承担各自的损失,互不追究责任。
5、2 乙方在一个月内延迟到柜 10 次,六个月内累计延迟到柜 60 次,甲方有权终止本合同并追究乙方的违约责任。
5、3 除上述外,甲、乙任何一方终止合同,需提前二个月以书面报告形式告知对方。
第六条:违约责任
6、1 乙方需按甲方的装柜时间表安排到柜,在未经甲方同意而延迟到柜,每延迟 6 小时按该柜的运输费用10%向甲方支付违约金。
6、2 甲乙任何一方违反诚信商业、有贿赂行为的,守约方有权不再向违约方支付所有应付但未付的款项。
第七条:其它
7、1 凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议,双方友好协商解决,协商不成,则提交__人民法院管辖,诉讼解决。
7、2 本合同自签订之日起生效,有效期至 20_ 年12 月31 日止。合同期满前二个月, 双方可商议续约,协商一致,另行签订续约合同。本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等的法律效力。维护双方权益,规范相互合作行为,甲乙双方经过充分协商,就甲方产品运输服务事项达成以下条款。
甲方签章:__x公司 乙方签章:__x货运有限公司
货物运输托运合同三篇
货物运输托运合同范文1
委托方: (以下简称甲方)
承运方:(以下简称乙方)
鉴于甲方和乙方依法设立且合法存续,双方本着公平、平等、等价有偿和诚信原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就甲方委托乙方承运货物事宜签订本合同,以资共同信守:
第一条:运输费用
1、1 甲乙双方建立战略商业伙伴关系,乙方给甲方最优惠的价格。
1、2 运输费用以甲乙双方签章确认的乙方报价单为准,该报价单作为本合同的不可分割的一部分。
1、3 如果乙方需变更价格,须提前1个月书面通知甲方。经甲方书面确认后,方可执行,否则,甲乙双方按变更前的价格结算。
第二条:甲方责任
2、1 运输时间 年 月 日起至 年 月 日,甲方预报当月运输计划,货柜数量根据甲方所提供的数量而订,以便乙方提前调配车辆,确保运力。
货物名称、箱型、重量及卸货地点,联系人及电话,落重日期等。并对所提供托运资料的真实性负责。
2、3 特殊原因需临时增加拖柜量,提前24小时通知乙方,经双方协商同意后,由乙方安排拖柜来厂装货。
2、4 厂方正常装柜时间为每天24小时。甲方按协议约定及时与乙方结清各项费用。
第三条:乙方责任
合法、有效,并购买了交强险、商业险、物流责任险。货物启运前,乙方须向甲方提供承运车辆及驾驶员的基本资料复印件(行驶证、营运证、保险卡、驾驶证、身份证)
3、2 乙方需按甲方《托运单》准时安排货柜到工厂装货,如遇特殊原因不能准时到厂,需提前6小时书面通知甲方,并经甲方同意后方可延迟。否则,所产生的费用由乙方承担。
3、3 货物运输过程中若发生意外交通事故,无论是否导至货物损坏,乙方在启动交通事故救急预案的同时,还应及时通知甲方,并随时通报事故处理情况。
3、4 本协议为甲方商业机密,乙方不得向任何第三方泄露,否则,由此所产生的后果由乙方负责。
丢失的风险责任由乙方承担,对造成经济损失的,由乙方负责。
第四条:费用及结算方式:
4、1 乙方车辆按计划时间正常到达甲方指定工厂或仓库,如厂方无法即时装货,所产生的压夜费用为 元/天,由甲方支付。
4、2 运输费用以月结方式结算,乙方需在次月5日前将上月的`月结对帐单传给甲方,甲方须在10天内核对完后回传给乙方确认,经双方确认无误后,提交给甲方财务部,于10个工作日内将该费用按以下约定的方式支付给乙方。
4、3 乙方同意采用以下方式收款:
由甲方将款项付至乙方如下账号:
账户名: xxx物流有限公司
开户行: 建行 支行
账 号:
以上信息如有变更,乙方应书面通知(需加盖公章)。
第五条:合同的终止
5、1 如因不可抗力(仅指战争 四级以上地震)无法履行本合同的,本合同自动终止,甲 乙双方承担各自的损失,互不追究责任。
5、2 乙方在一个月内延迟到柜 10 次,六个月内累计延迟到柜 60 次,甲方有权终止本合同并追究乙方的违约责任。
乙任何一方终止合同,需提前二个月以书面报告形式告知对方。
第六条:违约责任
6、1 乙方需按甲方的装柜时间表安排到柜,在未经甲方同意而延迟到柜,每延迟 6 小时按该柜的运输费用10%向甲方支付违约金。
有贿赂行为的,守约方有权不再向违约方支付所有应付但未付的款项。
第七条:其它
7、1 凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议,双方友好协商解决,协商不成,则提交xxxx人民法院管辖,诉讼解决。
7、2 本合同自签订之日起生效,有效期至 2011 年12 月31 日止。合同期满前二个月, 双方可商议续约,协商一致,另行签订续约合同。本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
货物运输托运合同范文2
托运单位:___电器厂
联系人:___ 电话:____ 地址:___市___路___号
需要车辆数:4吨车一辆
需要车种:平板车
起运地:___路___号
到达地:___路___号
发货单位:_____电器厂
收货单位:_____电机厂
运到日期:托运日起四天内
委托注意事项:
1.雨天不运;
2.非危险品;
3.有自备机具装车;
4.有自备机具卸车;
5.发货单位星期二厂休;
6.收货单位星期三厂休。
运输距离:____公里。运费人民币(大写):_____
违约责任:不按运输托运单规定时间和要求配车发运的,由承运单位酌情赔偿损失;运输过程中货物灭失、短少、损坏,按货物的实际损失赔偿。托运方未按托运单规定的时间和要求提供托运货物,应偿付承运方实际损失的违约金。由于货物包装缺陷产生破损,因此造成其他货物和运输工具损坏,造成人身伤亡,托运方应承担赔偿责任。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
货物运输托运合同范文3
委托方:(以下简称甲方)
承运方:(以下简称乙方)
鉴于甲方和乙方依法设立且合法存续,双方本着公平、平等、等价有偿和诚信原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就甲方委托乙方承运货物事宜签订本合同,以资共同信守:
第一条:运输费用
1、 甲乙双方建立战略商业伙伴关系,乙方给甲方最优惠的价格。
2、 运输费用以甲乙双方签章确认的乙方报价单为准,暂定
丢失的风险责任由乙方承担,对造成经济损失的,由乙方负责。
第二条:费用及结算方式:
1、 乙方车辆按计划时间正常到达甲方指定工厂或仓库,如厂方无法即时装货,所产生的压夜费用为 100元/天,由甲方支付。
2、本次运输货物 吨金额总计为 ( )
第三条:其它
1、 凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议,双方友好协商解决,协商不成,则提交人民法院管辖,诉讼解决。
2、 本合同自签订之日起生效,有效期至年 月合同期满前二个月, 双方可商议续约,协商一致,另行签订续约合同。本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
导语:
托 运 方:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 德律风:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
承 运 方:____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 德律风:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
根据国度有关运输法则,经过议定两边富裕会商,特订立本公约,以便两边互助服从。
第一条 货品名称、规格、数量、价款
第二条 包装要求
托运方必须根据国度主管构造法则的标准包装;异国联合法则包装标准的,应根据包管货品运输安定的原则进行包装,不然承运方有权谢绝承运。
第三条 货品起运地点
货品到达地点
第四条 货品承运日期
货品运到期限
第五条 运输质量及安定要求
第六条 货品装卸责任和方法
第七条 收货人领取货品及验收方法
第八条 运输费用、结算方法
第九条 各方的权力任务
1、托运方的权力任务
1.托运方的权力:要求承运方根据公约法则的时候、地点、把货品运输到目标地。货品托运后,托运方必要变动到货地点或收货人,大略撤除托运时,有权向承运方发起变动公约的内容或清除公约的要求。但必须在货品未运到目标地之前关照承运方,并应按有关法则付给承运方所需费用。
2.托运方的任务:按商定向承运方交付运杂费。不然,承运方有权中断运输,并要求对方付出违约金。托运方对托运的货品,应根据法则的标准进行包装,服从有关危机品运输的法则,根据公约中法则的时候和数量交吩咐运货品。
2、承运方的权力任务
1.承运方的权力:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳法则的各种运杂费用,承运方对其货品有扣压权。查不到收货人或收货人谢绝提取货品,承运方应及时与托运方关联,在法则期限内当真保管并有权收取保管费用,对付超出法则期限仍没法交付的货品,承运方有权按有关法则予以处理。
2.承运方的任务:在公约法则的期限内,将货品运到指定的地点,按时向收货人发出货品到达的关照。对托运的货品要当真安定,包管货品无欠缺,无破坏,无工钱的变质,如有上述题目,应负担补偿任务。在货品到达今后,按法则的期限,当真保管。
3、收货人的权力任务
1.收货人的权力:在货品运到指定地点后有以凭据领取货品的权力。必要时,收货人有权向到站,或半途货品地点站发起变动到站或变动收货人的要求,签订变动和谈。
2.收货人的任务:在接到提货关照后,按时提取货品,缴清应付费用。超出法则提货时,应向承运人交付保管费。
第十条 违约责任
1、托运方责任:
1.未按公约法则的时候和要求供给托运的货品,托运方应按其代价的____%偿付给承运方违约金。
2.因为在平凡货品中夹带、匿报危机货品,错报笨重货品重量等招致吊具断裂、货品摔损、吊机倾翻、爆炸、腐烛等变乱,托运方应负担补偿责任。
3.因为货品包装缺点产生破坏,导致其他货品或运输东西、机器配置被混浊腐化、破坏,造成人身伤亡的,托运方应负担补偿责任。
4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用线自装的货品,在到站卸货时,发觉货品破坏、贫乏,在车辆施封完好或无异状的环境下,托运方应补偿收货人的吃亏。
5.罐车发运货品,因未随车附带规格质量表明或化验报告,造成收货方没法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。
2、承运方责任:
1.不按公约法则的时候和要求配车、发运的,承运方应偿付甲方违约金____元。
2、承运方如将货品错运到货地点或接货人,应无偿运至公约法则的到货地点或接货人。如果货品过期到达、承运方应偿付过期交货的违约金。
3.运输进程中货品灭失、短少、变质、混浊、破坏,承运方应按货品的实际吃亏(包括包装费、运杂费)补偿托运方。
4.联运的货品产生灭失、短少、变质、混浊、破坏,应由承运方负担补偿责任的,由尽头阶段的承运方向负有责任的其他承运方追偿。
5.在符合法律和公约法则前提下的运输,因为以下因为造成货品灭失、短少、变质、混浊、破坏的,承运方不负担违约责任:
①不可抗力;
②货品本身的天然属性;
③货品的公道消耗;
④托运方或收货方本身的差错。
本公约本来一式二份,公约两边各执一份;公约副本一式 份,送……等单位各留一份。
托运方:________________________________
代表人:________________________________
____年____月____日
承运方:________________________________
代表人:________________________________
____年____月____日
委托方:(以下简称甲方)
承运方:(以下简称乙方)
鉴于甲方和乙方依法设立且合法存续,双方本着公平、平等、等价有偿和诚信原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就甲方委托乙方承运货物事宜签订本合同,以资共同信守:
第一条:运输费用
1、 甲乙双方建立战略商业伙伴关系,乙方给甲方最优惠的价格。
2、 运输费用以甲乙双方签章确认的乙方报价单为准,暂定
3、 乙方在运输过程中对甲方的货物造成损坏、丢失的风险责任由乙方承担,对造成经济损失的,由乙方负责。甲方要求货物紧急出运时,应事先在托运单“特别要求声明”中注明或者以其他书面形式通知乙方。
第二条:费用及结算方式:
1、 乙方车辆按计划时间正常到达甲方指定工厂或仓库,如厂方无法即时装货,所产生的压夜费用为 100元/天,由甲方支付。
2、本次运输货物 吨金额总计为 ( )
第三条:其它
1、 凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议,双方友好协商解决,协商不成,则提交人民法院管辖,诉讼解决。乙方接受甲方委托后要迅速办理各项委托事宜,在代理货物运输的过程中应尽心尽责,对于因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和额外发生的费用按相关法律规定承担责任。
2、 本合同自签订之日起生效,有效期至年 月合同期满前二个月, 双方可商议续约,协商一致,另行签订续约合同。本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等的法律效力。经甲乙双方协商一致,可对本合同进行修改和补充。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合同编号:___________
签订地点:___________
签订时间:___________
甲方委托乙方完成本合同项下载明的配货运输任务,并对乙方确认丙方为承运人予以认可。为明确三方权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,经协商一致,签订本合同。经甲乙双方协商致,可对本合同进行修改和补充,修改及补充的内容经双方签字盖章后作为本合同的组成部分。由双方协商解决,如果协商不成,提交仲裁部门。
一、甲、乙、丙三方应具备的条件:
(一)甲方必须是具有独立承担民事权利和民事义务的法人、其他组织或者自然人。
(二)乙方必须是在工商行政管理机关依法登记并具有资质的经纪人。
(三)丙方必须具有从事公路运输的经营范围和资质证明。
二、甲方的权利、义务、责任
(一)甲方委托乙方将下列货物交由丙方进行配载和运输,并向乙方支付委托费用和相关的运输费用:__________________委托合同是指受托人为委托人办理委托事务,委托人支付约定报酬或不支付报酬的合同。那么货物委托运输合同要怎么写呢?
货物名称:________________________
货物价值:_______________元/人民币
货物吨/件/立方:__________________
货物运输目的地:__________________
货物装车地点:_____________________时间:________________
货物卸车地点:_____________________时间:________________
收货人:__________________________
甲方支付乙方佣金_________元/人民币
合计费用:_______________元/人民币
(二)、甲方托运的货物必须是自有物品或有合法来源。倘若托运的货物名称、数量、性质与实际委托托运的货物名称、数量、性质不符,或属禁运物品的。本合同自签订之日起生效,合同期满前二个月,双方可商议续约,协商一致,另行签订续约合同。甲乙双方各执二份,具有同等的法律效力。
(三)、甲方委托托运的货物需要办理海关、检疫或其它法定手续的,甲方应通过乙方向丙方提交相关证明文件以备有关执法部门查验。否则,由此引起的法律责任由甲方自负。委托他人代表自己行使自己的合法权益,委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。
(四)、甲方托运的货物按国家或者地方法律法规规定需要包装的,应当按规定的标准包装。没有统一包装标准的,应根据保证货物运输安全和有利于实现合同目的的原则进行包装。否则,因此造成的经济损失由甲方自负。甲方在收到乙方结算单据核对无误后,采取转帐方式支付,按月结算。结算单据不齐或者内容不完整。
(五)、甲方委托之货物没有按照本合同约定运达目的地、或者缺失、毁损,或者没有交付收货人的,均由乙方承担由此产生的一切民事责任,由丙方承担连带责任。由甲方负责按照《中华人民共和国烟草专卖法》及国家相关法律的要求。
三、乙方的权利、义务、责任。
(一)、乙方必须如实向甲丙双方反映各相对方的实际情况,如乙方有欺诈、隐瞒信息等不诚信行为,由此给甲丙双方造成经济损失的,由乙方承担全部法律责任。乙方派车前必需以传真或电话形式,通知甲方提货车辆的车牌号码以及驾驶员的相关资料;乙方持派车单和甲方签发的“货物运输委托单”到指定地点提货,货物运达指定仓库后,收货人对随车货物码单的品种、规格、数量进行签名确认,加盖仓库章、注明日期。
(二)、乙方有义务为甲丙双方保守商业秘密。否则,因此造成的经济损失,由乙方承担。
(三)、乙方有权按约定收取佣金。佣金数额和支付方式与甲方协商,合同签订后即视为甲方对乙方的委托成立,不得擅自变更。乙方收到甲方的运输手续须仔细复核,包括“与准运证是否相符,准运证的货物信息、有效日期等是否与实际情况相符,货物运输委托单“的收货单位、数量是否与提货单等其他相关手续相符等”
四、丙方的权利、义务、责任
(一)、丙方有权拒绝承运法律法规禁止和有特殊审批尚可运输的货物;有权拒绝运输不按国家或者地方法律法规规定的标准进行包装的货物。乙方承运的甲方货物途中遇险,乙方必须第一时间通知甲方,乙方司机有责任保护好现场,并及时向当地公安部门和保险公司报案。
(二)、丙方应当按约定方式在规定时间内将货物安全运达目的地交付收货人,并有权按约定向乙方收取运输费用。除不可抗力原因外违约的,应当向乙方承担违约责任并承担由此产生的经济损失。甲方托运的货物及货物包装在运输途中发生货损货差及与运单不符时,乙方除按甲方货物的销售价予以赔偿外,还须按烟草专卖法有关条款接受有关执法机关的行政处罚。
(三)、丙方在运输过程中对货物的安全负责。由于丙方原因给甲方造成货物损失、毁损的,应按实际损失数额通过乙方向甲方赔偿,并承担违约责任。甲方有权对乙方委派车辆进行检查,如发现车箱漏水、有异味以及因车箱过窄对装卸货物有损等现象,甲方有拒绝装车的权力;
(四)、丙方在运输过程中因自身原因造成的其它经济损失由丙方自负。
五、本合同中,甲方与乙方是委托与被委托关系,乙方仅可以接受甲方的委托,不可以同时接受甲丙双方的委托,否则本合同无效。丙方是乙方征求甲方同意后指定的承运人,丙方直接对乙方负责,丙方与甲方之间属连带关系。在提货时,乙方须按照运单提货,认真清点货物并签字确认,此后承担运输途中的一切风险。
六、违约责任
(一)、共同违约金:本合同项下的运输费用作为违约金的计算基础,对甲、乙、丙三方均有约束力。三方中之任何一方违约或者多方违约,均应承担运费总额_____%的违约金。如因乙方原因导致甲方所托运的货物不能按时送达收货人或货物缺少、灭失等,除赔偿甲方的直接货物损失外。
(二)、委托违约金:此项违约金仅对甲、乙双方有约束力,以甲方应付于乙方的佣金为计算基础,任何一方违约,均应承担佣金总额_____%的违约金。违反运输合同的责任双方按照《中华人民共和国合同法》有关条款协商处理,如发生纠纷协商不成时,可以申请相关机关调解、仲裁(如双方同意提交仲裁,则另行签订仲裁条款),也可以直接向甲方所在地的人民法院起诉。(说明:
七、甲乙丙三方因履行本合同发生的一切争议,由三方协商解决,协商不成时,从以下两种解决方式中选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会):甲方需调用车辆前,应提前一至两天向乙方传真书面的《托运单》并注明装柜地点和时间、货物名称、箱型、重量及卸货地点,联系人及电话。
1、提交_______仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
八、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各一份。三方签字或盖章(法人单位的应加盖法人章或者合同专用章)后生效,收货货物运输过程中若发生意外交通事故,无论是否导至货物损坏,乙方在启动交通事故救急预案的同时。
人收货签字(收货人的签单作为本合同的有效附件)和本合同项下债权债务结清后本合同自然终止。
九、其它协商条款:_____________________
十、本合同未尽事宜,三方可以签订补充协议。仍然不能解决的按照《合同法》第六十一条、六十二条规定执行。运输费用以月结方式结算,乙方需在次月5日前将上月的月结对帐单传给甲方,甲方须在10天内核对完后回传给乙方确认。
甲方:________________
身份证号:________________
地址:______________
签约地点:___________
乙方:________________
身份证号:________________
地址:______________
电话:________________
签约地点:___________
丙方:________________
身份证号:________________
地址:______________
营运证件:________________
证件号:______________
车牌号:________________
电话:________________
签约地点:___________
签约时间:____________
甲方(托运方):
乙方(承运方):
一.合同主体和履约保证:甲方将供应商从工厂发出的货物交给乙方承运;乙方负责安排承运的驾驶员和车辆,乙方对其承运驾驶员的相关行为负全责;乙方自愿交纳履约保证金元。甲、乙双方为更好地开展海运进出口业务,双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国海商法》等法规的有关规定。
二.费用标准:乙方须提供业内合理的物流费用标准和运输周期,如乙方收费高于行业标准,甲方有权拒付运费;特殊情况双方可根据运输行情另外协商。(签定协议后乙方提交经甲方确定的国内费用标准和运输周期表)甲、乙双方均持有有效营业执照,并且严格按照营业执照中的营业范围开展业务。
甲方的供应商负责产品包装及其内置物品的防护,同时不得将国家违禁物品(含各种易燃易爆物品)夹带货品中,乙方须以书面和短信方式向甲方明确每次运输任务的承运驾驶员;车辆及运抵时间等相关信息,以便甲方及时通知收货人,甲方的供应商将货物交给乙方时;乙方应确认收到的货物保持包装完整,负责装车摆放及物流过程的防护,乙方与甲方供应商就货物数量清点完毕须办理交接手续(配件按整件包装计算);并以双方签字确定为准(乙方驾驶员签字有效)。订舱时,甲方应正确填写由乙方提供的规定格式的订舱委托书,并加盖公章或订舱专用章以书面的形式传真或派人送交乙方,保证委托书内容的完整性,其中应当包括但不限于所托运货物之件数,装船日期,货物品名(中英文品名)。甲方对于在装卸、储存、保管或运输中有特殊要求的货物应在委托书中明确提出并随附相关文件。
四.物流信息反馈:如属零担中转物流,乙方有义务及时将物流情况通报甲方,乙方不能提供驾驶员信息的须将物流站点信息告知甲方,以便甲方及时了解信息。订舱内容要求更改或取消时,甲方必须最迟于货物装入集装箱的当天以书面形式通知乙方,并与乙方的相关操作人员书面确认,并承担由此产生的一切风险和额外费用;
五.货损赔偿:甲方供应商的货物交由乙方签收后,出现货损由乙方承担,货损较轻的可由乙方或乙方送货人现场协调赔偿解决,现场不能解决的予以返厂,返厂维修或报废损失由乙方承担;乙方及时向甲方提供有关承运人的船期及运价变动信息。
六.货物验收:甲方在验收货物或配件时须当面核验,必要时开包验收,根据事先接收的发货信息,验收无误方可办理收货手续和支付运费;甲方现场核验,如发现货物包装损坏,货品损失等情况,可与乙方送货人现场协调赔偿事宜;收货人可拒收货物拒付运费。如果甲方收取货物时外包装完好并在货物签收后发现包装内货物短少或损坏的,原则上与乙方无关;货物从承运之日起。本协议运价(由我司代收代付承运人,费用由运费和佣金组成)可根据市场价格的变动作相应调整,经双方确认后生效。
七.本合同自乙方向甲方足额交纳履约保证金之日起生效,合同有效期一年,双方前期已事实履行的委托运输业务参照本合同执行。(注:每票限张报关单。如因报关内容较多需增加报关单,每张报关单增收电脑预录费人民币_________元。
八.本合同书一式两份,甲乙双方各执一份;如出现合同纠纷,先协商解决;协商不成,提请甲方所在地人民法院调解或判决。但仍应履行本协议第十一条之规定。
甲方: 乙方:
日期:20--年1月1日 日期:20--年1月1日
合同要怎么写才好呢?当事人如果约定了合同生效的条件,条件成就的合同才生效。我们必须重视合同、学习合同和运用合同,想要了解“场地合同”的相关知识看看下面这份资料吧,如果你有兴趣可以阅读本文希望你喜欢!
2022停车场地购买合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。停车场地购买合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
出卖方:_________公司(以下简称甲方)
地址:_________
法定代表人:_________
购买方:_________公司(以下简称乙方)
地址:_________
法定代表人:_________
根据国家有关规定,甲乙双方经协商一致,就_________部分停车场地买卖一事签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方拥有合法权益的_________部分停车场地,上述停车场地出售面积为_________平方米(建筑面积),具体方位见合同附件。乙方购买上述停车场地仅能作长途汽车上下客、停放车辆,售卖车票之用。
第二条上述停车场地售价为_________元人民币/平方米,总售价为_________元人民币(上述成交价款不包含应向政府交纳的各种税费。)
第三条付款时间与办法:
1.本合同签订时乙方即支付定金人民币_________元给甲方。
2.本合同签订后_________个月内,乙方需向甲方提交落实上述款项的银行资信证明及甲方认可之付款计划(该认可之付款计划是本合同的重要组成部分)。
3.本合同第三条第二项所称之付款计划基本内容为:乙方在本合同签定后_________个月内付总售价的_________%(含定金),_________年_________月前付总售价的_________%,交付使用时会总售价的_________%.该计划一经乙方作出、甲方认可,即产生法律效力,乙方必须严格遵守。
第四条甲方愿于_________年_________月_________日前将本合同所指定之停车场地交付给乙方使用。自甲方将该停车场地交付给乙方使用时起,乙方对该停车场地享有50年使用权。
第五条税费分担
甲乙双方按中国法律有关规定各自交纳自己应纳的税费。
第六条违约责任
1.本合同生效后,如乙方不能按本合同第三条第二项之约定履行则视为乙方违约,乙方已交定金甲方不予退还,且甲方有权将停车场地转售他人,乙方不得有任何异议,如甲方反悔将停车场地售于乙方,则视为甲方违约,甲方应向乙方双倍返还定金。
2.本合同第三条第二项所指之付款计划经甲方认可生效后,乙方如未能按计划付款,则视为乙方违约,按付款计划里所规定的违约条款处理。
3.甲方必须按期将停车场地交付乙方使用,否则,每逾期一天,愿按乙方已付款项的_________向乙方支付违金。
第七条甲乙双方如在履行本合同过程中产生争议,应首先协商解决,如双方未能达成一致意见,应提交中国有管辖权的法院依据中国法律解决双方之争议。
第八条本合同未尽事宜双方另行协商解决。
第九条本合同一式四份。甲乙双方各执两份,在双方授权代表签字盖章及甲方收到乙方_________元定金后生效。
第十条本合同附件:乙方所购口岸广场停车场地位置平面图。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
代表(签字):_________代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
舞蹈节场地租赁合同
出租方(甲方):新疆人民大会堂
承租方(乙方):新疆艺术学院舞蹈系
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就舞蹈大赛场地的租赁事宜经协商达成协议如下:
第一条 租赁场地
1.乙方承租甲方一楼一号场地,面积平方米。2.场地用于乙方举办新疆大学生舞蹈节活动。3.场地位于新疆乌鲁木齐友好路。
第二条 租赁期限
1.租赁期限:自2010年11月1日起至2010年11月25日止,共计25天。2.舞蹈节期限:自2010年11月1日起至2010年11月25日止。
3.场地租赁期间,乙方使用租赁区域的时限为舞蹈节举办期间每日0时至24时,乙方应在约定的时限内使用租赁区域;如乙方需在约定时限之外使用租赁区域,应提前征得甲方同意,并向甲方支付超时使用费。
第三条 租金
1.本合同租金标准为:2500元/天。2.租金支付方式:银行卡支付。3.租金预付:
A、定金:乙方在2010年10月25日向甲方支付定金5000元
B、预付款:乙方在2010年11月3日向甲方支付预付款元。4.余款支付:剩余款项于2010年11月20日之前补齐。
第五条 保险
1.甲方负责投保的范围为:公共责任险、火灾险。
2.乙方有责任投保场地租赁期限的工伤事故险等险种。乙方舞蹈节活动中,包括舞蹈节前、舞蹈节中和舞蹈节后所发生的意外人身安全、工伤事故,均由乙方投保相关险种。
第六条 甲方权利义务
1.在租赁期内依法制订租赁区有关治安、消防、卫生、用电、营业时间等内容的各项规章制度并负责监督实施。
2.在租赁期间协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿,直至单方解除合同。
3.应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和经营条件,保障乙方正常开展活动。
4.除有明确约定外,不得干涉乙方的正常活动。5.在场地入口处提供票证检验。6.若乙方需甲方提供基本服务之外的其他服务,双方应另行达成补充协议。
第七条 乙方权利义务
1.有权监督甲方履行合同约定的各项义务。
2.乙方应按照约定的用途开展经营活动,自觉遵守甲方依法制订的各项规章制度,服从甲方的监督管理。3.应按期支付租金。
4.应爱护并合理使用租赁区域内的各项设施,如需改动应先征得甲方同意,造成损坏的还应承担修复或赔偿责任。租赁期限届满,乙方应按时把自己的所有物品移除租赁区域。有关物品未能按时移除的,甲方将视为遗弃物进行处理。乙方也可以委托甲方对上述物品进行清理,所需费用由乙方承担。
5.未经甲方书面许可,乙方不得在租赁区域内进行任何形式的广告或促销活动。
6.乙方负责对自己财产进行妥善保管,并保证舞蹈节物品将不占用或对方在非租赁区域(包括室外场地);否则甲方有权予以处理,所需费用由乙方承担。7.未经甲方许可,乙方不得在公共区域搭建舞台、宣传广告等设施,否则甲方有权予以拆除,所需费用由乙方承担。
8.乙方舞蹈节活动筹办过程中的宣传和舞蹈节的实际内容必须与本合同所著名的舞蹈节名称保持一致,否则甲方有权终止本合同,并向乙方追究有关责任。
第八条 违约责任
1. 甲方未按预定提供场地或用水、用电等场地内的设施或条件致使乙方不能正常进行舞蹈节活动的,应减收相应租金,乙方有权要求甲方继续履行合同或解除合同,并要求甲方赔偿相应的损失。
2. 甲方未按约定投保致使乙方相应的损失无法得到赔偿的,甲方应承担赔偿责任。
3. 乙方未按照约定支付租金及其他费用的,应每日向甲方支付迟延金额的20%的违约金。
4. 乙方应按照合同约定及甲方规章制度适用甲方场地、进行舞蹈节活动,有违反约定或甲方规章制度行为的,乙方应赔偿损失并向甲方支付违约金。5.乙方举办的舞蹈节活动必须取得国家法律所要求的所有批准文件,否则应自行承担有关责任和后果。如出现以上情况,不影响甲方按约定收取租金权利。
第九条 合同的解除
1.合同解除条件:合同双方若任何一方有违本合同相关款项,经双方协商可解除合同。
2.甲方或乙方因自身原因需提前解除合同的,应提前7日书面通知对方,经协商一致后办理解除租赁手续,向对方支付违约金,其他手续由乙方自行办理。因甲方自身原因提前解除合同的,除按约定支付违约金外,还应减收相应的租金,并退还保证金及利息。
第十条 免责条款
因不可抗力或其他不可归责于双方的原因,使场地不适于使用或租用时,甲方应减收相应的租金。如果场地无法复原的,本合同自动解除,应退还保证金及利息,双方互不承担违约责任。
第十一条 续租
乙方有意在租赁期满后续租的,应提前15日书面通知甲方,甲方应在租赁期满前对是否同意续租进行书面答复。甲方同意续租的,双方应重新签订租赁合同。
第十二条 租赁场地的交还
1.租赁期满未能续约或合同因解除等原因提前终止的,乙方应于租赁期满或合同终止后3日内将租赁的场地及甲方提供的配套设施以良好、适租的状态交还甲方。
2.乙方未按照约定交还的,甲方有权采取必要措施予以收回,由此造成的损失由乙方承担。
第十条 争议解决方式 本合同项下发生的争议,由双方协商解决或申请有关部门调解解决,协商或调解解决不成的,按下列第▁▁▁种方式解决(只能选择一种): 1.依法向乌鲁木齐中级人民法院起诉; 2.提交乌鲁木齐仲裁委员会仲裁。
第十一条 其他约定事项
场地在租赁期限内所有权发生变动的,不影响本合同的效力。
第十二条 其他规定
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式三份,甲方份,执二份,乙方执一份。
3.未尽事宜,双方可另行以附件形式补充。附件由双方签字确认,与本合同具有同等效力。
第十三条 合同变更
1.双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式,并由双方签字盖章作为合同附件,附件与本合同具有同等的法律效力。
2.甲方单方制订的规章制度也作为本合同的附件,规章制度的内容与合同约定相冲突的,以本合同为准,但国家法律、政策另有规定的除外。
甲方(签章): 甲方(签章):
住 所: 住 所: 法 人 代 表: 法 人 代 表:
经 办 人: 经 办 人:
联 系 方 式: 联 系 方 式:
开 户 银 行: 开 户 银 行:
银 行 账 号: 银 行 账 号:
签 订 日 期:
签 订 日 期:
甲方(出租方):
身份证号:
乙方(承租方):
身份证号:
根据国家相关法规及规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,特制定本合同,以资共同遵守。
第一条:承租房屋位置、面积与用途
1.1乙方承租甲方位于房屋,房屋建筑面积平方米。
1.2上款所称房屋是指由甲方出租给乙方使用的场地、房屋及其配套设施。
第二条:租赁期限
2.1租赁期限:年。自年月日起至年月日止。(甲方允许乙方提前进驻装修,时间为年月日至年月日,该期间不收取租金。)
2.2承租期满前两个月,若乙方希望继续承租,应书面告知甲方,在同等条件下甲方应优先考虑乙方的承租权利,经甲乙双方协商一致后办理续租手续,逾期告知视为放弃。
2.3在合同履行期间,因不可抗力导致本合同租赁标的物灭失或不适于继续使用,本合同自发生不可抗力之日起自动终止。
第三条:租金及支付方式
3.1每年租金额为:元人民币(¥元)。
3.2付款方式:自年起,每年月日前乙方向甲方支付一年房租。
第四条:履约保证金
4.1乙方应于本合同签订同时缴纳元履约保证金。
4.2在本合同解除或终止时,乙方应依约退还房屋并结清各项费用。乙方若有欠款现象(包括但不限于:水电费、煤气费、应向甲方支付的款项等),甲方有权在履约保证金中扣除,履约保证金不足以支付上述欠款的,乙方应及时补足。若无任何欠款,甲方应在本合同终止后15天内,无息返还乙方履约保证金。
4.3如因乙方原因而导致合同解除、终止的,甲方将不予返回履约保证金。
第五条:甲乙双方租赁该房屋的相关规定
5.1在乙方如约支付租金的情况下,由甲方支付出租房屋的供暖费用。
5.2乙方负责出租房屋内财产设施的保管和保险。
5.3因不可抗力导致本合同无法履行,双方免责,并互相协助争取相应补偿。
第六条:房屋的装修和维护保养
6.1甲方负责该房屋的建筑质量达到使用要求(不得漏雨,排水系统、电力供应及供暖系统完好等)。
6.2乙方在足额支付第一年租金及履约保证金后即可进驻装修。乙方装修不得拆改主体结构,在地面、墙体及棚顶打钉钻眼加大荷载时不得损坏建筑的结构;乙方应爱护并合理使用房屋内设施。
第七条:违约责任
7.1合同期内,乙方逾期支付租金,履约保证金等其他费用超过15天,甲方有权解除合同。
7.2因乙方违约而导致甲方解除合同,已缴纳的房屋租金及履约保证金将不予返还。
7.3双方在合同期内,因一方违约而导致合同解除,应向守约方支付合同总金额10%的违约金。
第八条:合同解除或终止后的处理
8.1在本合同解除或终止时,乙方应十五日交还该房屋,并将存放的自有财产物资及时处置。如逾期不归还或未处置的财产物资,视为乙方同意甲方代为处置。
第九条:适用法律及争端解决
9.1双方产生争端,应友好协商,互谅互让,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条:通则
10.1合同未尽事宜,经双方协商一致以书面形式补充约定,补充约定与本合同具有同等法律效力。
10.2本合同由甲乙双方签字生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:乙方:
电话:电话:
年月日
甲方:
承租人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,双方就租赁场地从事经营的事宜经协商达成协议如下:
第一条 租赁场地
乙方承租甲方位于上海市南汇航头镇下沙梅园村沙北518号的(花卉大棚⁄花鸟市场)
号场地,面积 平方米,用途以甲方营业执照核准的经营范围为准。
第二条 租赁期限
自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止,共计▁▁▁▁年▁▁个月;其中免租期为自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。
第三条 租金
本合同租金实行(一年/季)支付制,租金标准为:
第一年 元/平方米/天, 元/月, 元/年;
第二年 元/平方米/天, 元/月, 元/年;
第三年 元/平方米/天, 元/月, 元/年;
租金支付方式为 : □现金 □支票 □汇票 □其它 ;
第一次租金的支付时间为 年 月 日至 年 月 日;
第二次租金的支付时间为 年 月 日至 年 月 日;
第三次租金的支付时间为 年 月 日至 年 月 日。
第四条 甲方权利义务
1、依法制订有关治安、消防、卫生、用电、营业时间等内容的各项规章制度并负责监督实施。
2、协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿,直至单方解除合同。
3、应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和经营条件,保障乙方正常经营。
4、除有明确约定外,不得干涉乙方正常的经营活动。
5、应对市场进行商业管理,维护并改善市场的整体形象,包括:对商品品种的规划和控制、功能区域的划分、商品档次的定位、商品经营的管理及质量管理;服务质量管理;营销管理;形象设计;市场调研;公共关系协调;纠纷调解;人员培训等。
6、应对市场进行物业管理,并负责市场内的安全防范和经营设施的建设及维护,包括:建筑物(包括公共区域及租赁场地)的管理及维修保养;对乙方装修的审查和监督;水、电、气、空调、电梯、扶梯等设备、管道、线路、设施及系统的管理、维修及保养;清洁管理;保安管理并负责市场的公共安全;消防管理;内外各种通道、道路、停车场的管理等。
第五条 乙方权利义务
1、有权监督甲方履行合同约定的各项义务。
2、应按照约定的用途开展经营活动,自觉遵守甲方依法制订的各项规章制度及索票索证制度,服从甲方的监督管理。
3、应按期支付租金并承担因经营产生的经营费用,包括税费,水、电等生活费用。
4、应爱护并合理使用市场内的各项设施,如需改动应先征得甲方同意,造成损坏的需承担修复或赔偿责任。
5、应按照各级行政管理部门的规定,本着公平合理、诚实信用的原则合法经营,不得损害国家利益及其他经营者和消费者的合法权益,并承担因违法经营造成的一切后果。
6、将场地转让给第三人或和其他租户交换场地的,应先征得甲方的书面同意,按规定办理相关手续。
7、应按照甲方的要求提供有关本人或本企业的备案资料,包括身份证明,营业执照等。
8、建筑物外立面及建筑物内部非乙方承租场地范围内的广告发布权归甲方所有,未经甲方同意,乙方不得以任何形式进行广告宣传。
第六条 合同的解除
乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同,乙方应按照租金的10%的标准支付违约金:
1、未按照约定的用途使用场地,经甲方两次书面通知未改正的。
2、利用场地加工、销售假冒伪劣商品的。
3、进行其他违法活动累计达两次或被新闻媒体曝光造成恶劣影响的。
4、将场地擅自转租、转让、转借给第三人,或和其他租户交换场地的。
5、逾期三十日未支付租金的。
6、违反甲方依法制订的规章制度情节严重或拒不服从甲方管理的。
甲方或乙方因自身原因需提前解除合同的,应提前三十日书面通知对方,经协商一致后办理解除租赁手续,按照月租金的10%的标准向对方支付违约金,其他手续由乙方自行办理。因甲方自身原因提前解除合同的,应减收相应的租金。
第七条 其他违约责任
1、甲方未按约定提供场地或用水、用电等市场内的经营设施致使乙方不能正常经营的,应减收相应租金,乙方有权要求甲方继续履行或解除合同,并要求甲方赔偿相应的损失。
2、乙方未按照约定支付租金的,应每日向甲方支付迟延租金20%的违约金。
第八条 免责条款
1、因不可抗力或其他不可归责于双方的原因,使场地不适于使用或租用时,甲方应减收相应的租金。
2. 如果场地无法复原的,本合同自动解除,应退还租金及利息,双方互不承担违约责任。
第九条 税收税金
关于乙方在经营过程中涉及的税务、开票、税收等事宜,按照国家征收税务的规定税率税金由乙方依法承担,由甲方代征代收,统一缴纳,甲方不向乙方收取任何其它税金除外的任何代理费或管理费。
第十条 续租
本合同续租适用以下第▁▁▁种方式:
1、乙方租期到期后,可享有租赁优先权;乙方有意在租赁期满后续租的,应提前三十日书面通知甲方,甲方应在租赁期满前对是否同意续租进行书面答复。甲方同意续租的,双方应重新签订租赁合同,租金按照第三年的标准收取。
租赁期满前甲方未做出书面答复的,视为甲方同意续租,租期为不定期,租金标准同本合同。
2、租赁期满乙方如无违约行为的,则享有在同等条件下对场地的优先租赁权,如乙方无意续租的,应在租赁期满前三十日内书面通知甲方;乙方有违约行为的,甲方有权拒绝续租。
第十一条 租赁场地的交还
租赁期满未能续约或合同因解除等原因提前终止的,乙方应于租赁期满或合同终止后十日内将租赁的场地及甲方提供的配套设施以良好、适租的状态交还甲方。乙方未按照约定交还的,甲方有权采取必要措施予以收回,由此造成的损失由乙方承担。
第十二条 争议解决方式
本合同项下发生的争议,由双方协商解决或申请有关部门调解解决,协商或调解解决不成的,按下列第▁▁▁种方式解决(只能选择一种):
1、提交相关仲裁委员会仲裁;
2、依法向经营所在地人民法院起诉。
第十三条 其他约定事项
场地在租赁期限内所有权发生变动的,不影响本合同的效力。
第十四条
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。
第十五条
双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式,并由双方签字盖章作为合同附件,附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方单方制订的规章制度也作为本合同的附件,规章制度的内容与合同约定相冲突的,以本合同为准,但国家法律、政策另有规定的除外。
第十六条 其它约定事宜
甲方(签字盖章) 乙方(签字盖章)
证件号码: 证件号码:
电话: 电话:
签约日期: 签约日期:
甲方:________________
乙方:________________
甲、乙双方经协商一致,就乙方租用甲方的_____达成本合同。
第一条 租赁物
租赁物为________________,面积_________平方米。
第二条 租赁物用途
用于________________泳场。
第三条 租金及交纳期限
租金标准为_____年_________元人民币,签合同_____日内乙方交_________元,_____年后再交租金_________元,然后依次交纳。
第四条 租赁期限及续租
租赁期共_________年,自本合同签订之日起计算。
租赁期满,乙方享有优先承租权。如乙方不愿续租,乙方在_________投入的不动产归甲方所有,动产则由乙方处分。
第五条 押金
乙方在本合同签订后_________日内向甲方交纳人民币_________元的押金,租约期满后或双方一致同意提前解除合同后_________日内,甲方无息退还乙方。
第六条 甲方责任
1.租赁期间,甲方不得转让抵押或以其他方式处分_________的土地使用权;
2.甲方负责将水、电接通到_________;
3.甲方协助乙方办理有关审批手续。
第七条 乙方责任
1.租赁期间,乙方不得改变租赁物的用途,亦不能转租;
2.乙方在_________的规划、设计、施工及旅游设施、海上设施必须要经过_________市有关主管部门的审批后方能进行;
3.乙方在_________的附属建筑物只限于别墅。
第八条 违约责任
1.若甲方未能履行本合同第六条的责任或甲方单方提前终止本合同,则甲方须赔偿乙方的经济损失;
2.若乙方不能履行本合同第七条的责任或乙方提前终止本合同,则乙方所交押金_________元抵作违约金;
3.若乙方连续_________年未交纳租金,甲方有权解除本合同。乙方在_________的全部投入归甲方所有。
第九条 不可抗力
如因不可抗力或政府行为致使合同无法履行,甲方不做任何赔偿给乙方,损失各自承担。
第十条 本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议。
第十一条 本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方(盖章):____________
授权代表(签字):________
_________年_______月____日
乙方(盖章):____________
授权代表(签字):________
_________年_______月____日
幼儿园场地租用合同
近年来,幼儿园的办园模式日益多样化,不仅有公办、民办幼儿园,还有很多孩子从事重点教育、艺术教育等方面的特色培训。而对于这些特色教育机构而言,合适的场地是他们运营的关键。幼儿园场地租用合同成为租赁双方必须备齐的重要文件之一。
一、合同的重要性
幼儿园场地租用合同是租赁双方之间规范租赁行为的重要法律文件,能够保障租用方的权益和合法利益,避免因一些风险导致争议和甚至法律诉讼。在租赁过程中,双方通过签署合同,明确了各自的责任和义务,规定了租金支付、场地使用方式、租期等关键条款,为合作双方提供了明确的经营基础。
二、合同的主要内容
(一)租赁方式
幼儿园场地租赁合同中,首先应明确租赁方的名称和地址,以及出租方的名称和地址,明确双方的主体身份和联系方式。同时,还要明确租用场地的具体位置、面积、用途等相关信息。
(二)租金支付
租用幼儿园场地,租金是必不可少的一项费用。合同中应明确租金的支付方式、金额以及支付时间。双方应在合同中约定好租金支付的周期,以及延迟支付、提前支付等情况的处理方式。还需要明确是否需要支付押金,并在后续的使用过程中要如何归还。
(三)场地使用
为了能够更好地使用场地,并避免产生争议,合同中需要明确双方对于场地的使用规定。包括使用时间、使用方式、使用设备等方面。还需要明确场地的保管责任,由谁负责场地设备的维护和保养,以及谁负责设备的损坏与赔偿等。
(四)租期
租期是合同中的重要条款之一,它决定了双方租赁关系的有效时间。合同中需明确租期的开始和结束时间,同时规定好提前终止合同的条件和方式。在这个条款中,还需要明确双方面临的违约责任和赔偿方式,以防止产生争议和假借。
三、合同的附加内容
在幼儿园场地租用合同中,还需要注意一些其他辅助性的内容,以更全面地保障双方利益。比如,对于中途装修、改造等情况的约定,对于合同维护和更新的规定,以及争议解决的方式等等。这些附加内容能够更加详细且具体地规范租赁关系,提供了更完善的法律保障。
在签署合同之前,租赁双方应该确保合同中的内容符合双方的实际情况和意愿,确保合同的合法性和有效性。同时,在正式签署之前,双方应该进行充分的沟通和讨论,以确保对合同的各个条款有明确的理解和共识。
幼儿园场地租用合同作为一份重要的法律文件,对于双方而言是保护自身合法权益的重要途径。通过明确合同内容、规范租赁行为,可以为幼儿园和出租方提供清晰的经营基础,减少争议和纠纷的发生。在租赁场地时,使用合同是必不可少的。只有通过合同的约束和保障,双方才能更好地展开合作,共同为幼儿教育事业的发展而努力。
甲方(转租方):。
乙方(承租方):。
甲乙双方依据国家法律法规,在平等互惠、协商一致的基础上就场地转租事宜达成如下协议,双方共同严格遵守。
(二)乙方承租场地用于经营餐饮,场地用途乙方可自行调整;。
(三)乙方承租期间可将场地转租给他人使用。
(一)租赁期限从年月日起至年月日止;。
(二)本合同期满,乙方享有优先承租权,与甲方或崇左市公安局续订租赁合同。
(二)乙方需在本合同签订之日起日内向甲方交纳转让费元;。
(三)有关场地使用的水电费等费用由乙方承担,乙方经营的相关税费与甲方无关。
(二)乙方有权根据自身需要在场地上建设和装修,相关费用由乙方承担;。
(四)因合同到期或双方解除、终止合同,乙方应当在合同到期或解除、终止合同当日将场地完好的退还给甲方,甲方收回场地时双方应对场地内的设施设备、物品进行清点,列好清单后双方签字确认,场地交付后乙方在场地内添置的设施设备、物品归乙方所有,乙方退还场地时有权进行处置。
(一)乙方有下列行为之一,甲方有权随时解除合同,收回场地,押金及已交租金不退,给甲方造成经济失的,乙方并应全额赔偿:。
1、利用场地进行非法活动;。
2、私自将场地进行买卖、抵押、赠与;。
3、拖欠租金超过一个月。
(二)甲方有下列行为之一的,乙方有权随时解除合同,甲方应当双倍退还乙方押金及已交租金,给乙方造成经济损失的,甲方并应全额赔偿:。
1、不具备合法的出租资格;。
2、不能保证乙方正常的使用场地;。
3、严重干预乙方按约合法使用场地;。
4、逾期交付场地超过半个月。
(三)因自然灾害、政府拆迁、法律政策调整等不可抗力导致本合同无法履行的,本合同即终止,甲乙双方均不需承担违约责任,但甲方应当退还乙方已交租金,拆迁等补偿归乙方所有。
(二)如甲方逾期交付场地,按乙方已交转让费及租金每日万分之向乙方支付违约金;。
(三)甲乙双方均不得随意解除本协议,否则违约方向守约方支付违约金人民币元。
(一)甲乙双方在合同履行的过程中出现争议,双方应友好协商解决;。
(二)如甲乙双方争议不能通过协商解决,任何一方可向场地所在地人民法院提起诉讼。
(一)其他约定:。
2、甲方与崇左市公安局于20xx年8月25日签订的《地皮出租合同书》作为本合同附件,本合同未约定事项按该合同书执行。
(二)本合同未尽事宜,甲乙双方可以签订补充协议,以补充协议为准;。
(三)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字或盖章后生效。
甲方:乙方:。
身份证号:身份证号:。
地址:地址:。
电话:电话:。
甲方:
乙方:
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》及相关法律、法规的规定。本着互惠互利的原则,经友好协商一致订立此合同,以资共同遵守:
第一条租赁位置、期限
一、租赁位置:甲方愿将___地下停车场两侧墙体空位租给乙方经营广告发布。
二、日止。
第二条租金、电费及缴费方式:
一、租金、电费:
第一年租金三万五千元,第二年租金肆万伍仟元,第三年租金伍万伍仟元。电费按商业用电计费,每度电为
二、租金、电费缴费的方式:
合同签订之日交纳第一年租金,第二年交纳时间为年月日前,第三年交纳时间为年月日前。电费每两个月缴纳一次。
第三条乙方在使用墙体位置时必须保证使用用途符
合国家相关法律法规或政策要求,严格执行《__市市容管理条例》的要求。自行办理相关手续等,所产生的费用均由乙方承担,并承担相关的责任。如上述手续不全导致广告发布无法经营,乙方交纳甲方的所有费用一概不退。
第四条乙方在租赁期限内,如因突发事件,消防、安全隐患以及因甲方或本项目经营整体规划调整,国家有关文件规定等原因,甲方有权要求乙方暂停使用或调整位置,必要时可要求乙方撤离租赁的位置并终止合同,租金据实结算,且甲方不承担任何违约责任。
第五条合同到期后,乙方可以拆除属于自己投资的灯箱及相关设施,也可以按70%折旧留给甲方。如乙方需继续租赁使用,在同等的条件下乙方优先租赁,乙方续租三年后灯箱及设备无偿归于甲方所有。
第六条双方责任:
一、甲方责任:
1.提供停车场进、出口两侧位置。
2.保证施工期间及营业期间的用电,特殊情况除外。
3.配置营业期间计量电表。
二、乙方责任:
1、乙方必须严格按照《中华人民共和国广告法》的相关规定进行广告发布,乙方提供的广告发布内容和表现形式应符合相关法律、法规的规定,如不符合相关法律、法规规定的广告内容和表现形式或侵权造成的一切经济损失和法律责任,均由乙方承担。
2、乙方有权利监督甲方履行合同约定的各项义务。
3、乙方应具备合法的经营资格,按照工商行政管理部门核准的经营范围亮证照经营。
4、乙方服从甲方的监督管理。
5、乙方承担因经营活动产生的各项税费。
6、乙方应按照各级行政管理部门的规定,本着公平合理、诚实信用的原则合法经营,不得损害国家利益及其他经营者和消费者的合法权益,并承担因违法经营造成的一切后果。
7、应按照甲方的要求提供有关本人或本企业的备案资料。
第七条乙方按本合同第二条第二款约定及时足额缴纳租金、电费,逾期缴纳,每逾期一天,需承担总租金3%的违约金,逾期超过15天,甲方有权单方解除合同。因此给甲方造成损失的,甲方有权要求赔偿。
第八条免责条款:如因不可抗力的因素或政府政策因素致使本合同无法履行,本合同可变更或提前终止,双方共同免责。
第九条争议解决方式
本合同项目条款如有发生争议时,由双方协商解决或申请有关部门调解解决、协商或调解解决不成的,任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十条双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式,并由双方签字盖章作为合同附件,附件与本合同具有同等法律效力。
第十一条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
广告位租赁合同【荐】
广告位租赁合同集锦15篇
广告位租赁合同汇编15篇
广告位租赁合同(合集15篇)
广告位租赁合同(精选15篇)
2022停车场地购买合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。停车场地购买合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
出卖方:_________公司地址:_________法定代表人:_________
购买方:_________公司地址:_________法定代表人:_________
根据国家有关规定,甲乙双方经协商一致,就_________部分停车场地买卖一事签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方拥有合法权益的_________部分停车场地,上述停车场地出售面积为_________平方米,具体方位见合同附件。乙方购买上述停车场地仅能作长途汽车上下客、停放车辆,售卖车票之用。
第二条上述停车场地售价为_________元人民币/平方米,总售价为_________元人民币
第三条付款时间与办法:1.本合同签订时乙方即支付定金人民币_________元给甲方。2.本合同签订后_________个月内,乙方需向甲方提交落实上述款项的银行资信证明及甲方认可之付款计划。3.本合同第三条第二项所称之付款计划基本内容为:乙方在本合同签定后_________个月内付总售价的_________%,_________年_________月前付总售价的_________%,交付使用时会总售价的_________%。该计划一经乙方作出、甲方认可,即产生法律效力,乙方必须严格遵守。
第四条甲方愿于_________年_________月_________日前将本合同所指定之停车场地交付给乙方使用。自甲方将该停车场地交付给乙方使用时起,乙方对该停车场地享有50年使用权。
第五条税费分担甲乙双方按中国法律有关规定各自交纳自己应纳的税费。
第六条违约责任1.本合同生效后,如乙方不能按本合同第三条第二项之约定履行则视为乙方违约,乙方已交定金甲方不予退还,且甲方有权将停车场地转售他人,乙方不得有任何异议,如甲方反悔将停车场地售于乙方,则视为甲方违约,甲方应向乙方双倍返还定金。2.本合同第三条第二项所指之付款计划经甲方认可生效后,乙方如未能按计划付款,则视为乙方违约,按付款计划里所规定的违约条款处理。3.甲方必须按期将停车场地交付乙方使用,否则,每逾期一天,愿按乙方已付款项的_________向乙方支付违金。
第七条甲乙双方如在履行本合同过程中产生争议,应首先协商解决,如双方未能达成一致意见,应提交中国有管辖权的法院依据中国法律解决双方之争议。
第八条本合同未尽事宜双方另行协商解决。
第九条本合同一式四份。甲乙双方各执两份,在双方授权代表签字盖章及甲方收到乙方_________元定金后生效。第十条本合同附件:乙方所购口岸广场停车场地位置平面图。
甲方:_________代表:_________年____月____日
乙方:_________代表:_________年____月____日c
甲方:______________ 联系电话:__________
乙方:______________ 联系电话:__________
为了满足工作需要,合理利用体育场馆,甲乙双方根据各自职能签署五环体育馆室内篮球馆租赁协议。本协议中,甲方是体育场馆权益人,即出租人,乙方是启峰篮球培训学校,即承租人。经甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国体育法》以及有关的法律法规的规定,为明确双方的权利义务,就有关事宜达成如下协议:
第一条 定义
乙方租赁的体育场馆名称是五环体育馆,场馆的地址是德州市德城区青年路738号.租赁的内容包括五环体育馆室内篮球馆,租赁的用途用于青少年篮球培训。
第二条 租赁期限
租赁期限自日13:30—15:00;
第三条 租金与支付期限和方式
租金支付方式为现金;本合同租金分期支付,每期缴纳10次课程费用(共3000元)。缴纳时间由双方协商商定。本次缴纳时间_____年___月___日。
第四条 甲方权利
消防、安全、用电、营业时间等内容的
各项规章制度并负责监督实施。有权协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿,直至单方解除合同。
增设设施,应将修改的方案提前增设场馆造成
场馆的磨损,以及要求乙方使用后将场馆恢复原状。
适租的状态交还甲方。乙方未按照约定交还的,甲方有权采取必要措施予以收回,由此造成的损失由乙方承担。
第五条 甲方义务
5.1 甲方应当按照约定将体育场馆交付乙方使用,为乙方提供场地及相关配套设施和比赛条件,保障乙方正常进行篮球培训课程。
5.2 除有明确约定外,甲方不得干涉乙方正常的培训活动。
5.3 甲方应对场馆进行管理,维护并改善场馆所具有的赛事功能。
5.4 甲方负责场内的安全防范和体育设施的建设及维护。
第六条 乙方权利
6.1 乙方有权监督甲方履行合同约定的各项义务。
6.2 乙方拥有在培训课程期间场馆内部及其周围一定范围内的宣传广告权利,并能够设立长期的广告标语及宣传墙纸。
第七条 乙方义务
7.1 乙方应具备合法的举办资格,并按照体育行政管理部门核准的项目进行开展课程。
7.2 乙方应按照甲方的要求提供有关本人或本法人的备案资料。
7.3 乙方应按照约定的用途开展体育活动,自觉遵守甲方依法制定的各项
规章制度及索票索证制度,服从甲方的监督管理。
7.4 乙方应按期支付租金并承担因课程所产生的各项税费。
7.5 乙方应爱护并合理使用场内的各项设施和器材,如需改动应先征得甲
方同意,造成损坏的还应承担修复或赔偿责任。
诚实信用的原则使用场地,不得损害国家利益
及其他人的合法权益,并承担因违法经营造成的一切后果。
7.7 乙方将场地转让给第三人或和其他人交换使用场地的,应先征得甲方
的书面同意,按规定办理相关手续。
第八条 违约责任
用电等场所内的比赛设施设备、器材,致使乙方不能正常进行比赛的,应免除相应的租金,乙方有权要求甲方继续履行或解除合同,并要求甲方赔偿相应的损失。
8.2 因不可抗力或其他不可归责于双方的原因,使场地不适于使用或租用时,。甲方应减收相应的租金。如果场地无法复原的,本合同自动解除,应退还保证金及利息,双方互不承担违约责任。
第九条 合同的解除、变更、终止甲乙双方均不得无故解除、变更合同,否则承担违约责任。甲方法定代表人(签名):
乙方法定代表人(签名):
本合同于 年 月 日签订于
砼拌合、运输合同
甲方:
(简称甲方) 乙方:
(简称乙方)
根据工程项目施工需要,甲方将本工程部分砼的拌合、运输任务交给乙方实施。在《合同法》及有关规定的基础上,甲、乙双方本着平等、自愿、公平合理、诚信的原则,经充分协商后,一致同意签订如下承包合同,双方共同遵守。
一、 工程概况
1、 工程名称:
2、 里程桩号:
3、 工程地点:一工区范围内
二、 设备要求
1、
壹 台 HZS120 型拌和机及配套料仓、计量设备等。
2、
壹 台 HZS 90 型拌和机及配套料仓、计量设备等。
3、
贰 台 ZL50 型装载机。
4、 300KW发电机组 壹 套。
5、 100 t地磅 壹 台。
6、 储存容量为100T水泥(粉煤灰、矿粉)罐12个。
三、 工期
预计自 年 月 日至 年 月 日,暂定 个月。
四、 工程数量
预计 万方左右砼。实际完成砼以乙方发放施工队的签字单(必须有甲方现场技术人员签字)统计为准。
甲方代表:
乙方代表:
- 1
3、中期计量支付:每月25日按实际完成工程量进行结算,由乙方提出申报结算申请,由甲方材设部进行核对,经分管副经理及总工审核后,报计合部进行正式结算。业主当期计量款到位后按结算额的70%支付,如业主对工程延期支付,对乙方的拨付相应顺延,剩余同终期一起支付。
4、终期结算支付:预计工程量不作为结算依据,以实际完成工程量为准,在工程结束后20天内,完成结算,根据剩余金额和业主计量支付情况分期支付,但最终支付不迟于业主质保金到位十天内。
5、结算时,在支付最后租赁款以前,甲方要出具结算款的全额发票。
6、每月25日由材设部对收料、发放砼进行核算一次,如果砼发放混乱,收料混乱,造成无法核算,不得进行计量和结算。材料节余,按节余量的数量甲乙5:5分成。
九、 甲方权利和义务
1、甲方仅负责拌合站主变压器、征地费、复耕费、平整碾压费、场地硬化费、料仓大棚费用及场地围墙费用。
2、有权根据工程进度调节工作时间,乙方机械操作人员应当全力配合。
3、有权安排多个拌合站施工或外购商品砼,根据施工需要有权调整乙方工程数量,乙方无权干涉。
4、有权对乙方进场工作人员进行安全监督、管理。
5、有权对乙方进场工作人员奖励或辞退。
6、提供需要拌制的砼需要计划和配合比。
7、负责试件制作、试压等试验工作。
十、 乙方权利和义务
甲方代表:
乙方代表:
- 3供施工工作顺利进行,发电费用由乙方自行负担。
6、乙方负责修建一水池及安装水管,负责管理并承担费用(施工用水必须符合相关部门化验标准)。
7、乙方砼拌和站及相关设备安装标定(标定次数按有关规定要求执行)、验收由乙方负责,并承担全部费用,乙方出具标定证明给甲方。
8、根据现场生产情况确定罐车数量,罐车数量必须满足甲方生产需要,数量不少于8台。
9、提供设备的性能达到甲方使用要求,即满足施工需要的、配套的、完整的、状态良好的设备,保证全天候24小时施工作业。负责提供设备必要的操作手,满足全天候24小时施工需要,确保在接到甲方通知半小时后准时开盘,砼实际拌和数量与甲方开盘通知单上填写的数量一致。严格按甲方提供配合比拌合,否则出现的砼强度不够等质量问题,由乙方承担全部损失。
10、乙方所需辅材、配件自行采购,拌和站的日常维护和修理由乙方负责并承担相应费用,但维护及修理期间不得影响甲方施工,否则由此造成的一切损失由乙方承担。
11、操作手等人员离开工地必须向甲方副经理请假审批,未经许可,擅自离开工地的,除按5000元/天对乙方罚款外,另对擅自离岗人员处罚500元/天。
12、专业操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗,不得无证作业。 必须遵守国家法规,自费为所属人员、设备等购买相关保险,及时支付操作手等己方人员工资等。并将所购买的保险和工人身份证复印件交到甲方人事部门。
13、负责乙方所属人员的生活、食、宿、上下班交通,负责保障其人甲方代表:
乙方代表:
- 5在合同执行过程中或最终结算时不得对上述问题提出费用补偿。 十
一、 安全
1、 一旦发生不可预测的事故,双方有权保护好现场,并及时通知对方协商处理。
2、 乙方负责己方人员安全培训,严禁违章作业,使用过程中出现的机械故障和人身伤亡事故由乙方负责并承担费用。 十
二、 甲方、乙方和第三方的关系
1、甲方和乙方之间是建设工程合同关系,或者说是承揽合同关系。因此,乙方在履行本合同义务的过程中和第三方发生的权利义务关系(包括但不限于租赁、买卖、雇佣等合同关系)均与甲方无关。
2、为了工程施工管理的方便,甲方可以将乙方编入组织施工管理图中。但是,乙方和甲方依旧是互不相干的独立的民事主体,并不得以甲方的名义或甲方代理人的名义对外签订任何对甲方有责任或义务约束的合同,否则,均视为对甲方合法利益的故意侵害。一经发现,甲方有权立即终止本协议,并有权将乙方的全部款项予以扣留和没收,作为对甲方的违约赔偿。
3、甲方有权监督和了解乙方具体履行本合同义务的全部过程,乙方应该予以积极配合。如甲方发现乙方在履行合同义务过程中存在损害甲方利益的风险时,甲方有权要求乙方立即纠正,否则甲方有权解除本合同,并追究乙方违约责任,乙方由此承担的违约金为本合同暂定总价的20%。 十
三、 违约责任
除甲方原因外,当乙方出现消极怠工,设备保养差或设备不配套、甲方代表:
乙方代表:
- 7(3)乙方加盖公章的税务登记证复印件。
单位名称:(公章) 单位名称:(公章) 法定代表人: 法定代表人: 授权委托人: 甲方代表:
授权委托人:
乙方代表:
出租方(简称甲方):_________________
承租方(简称乙方):_________________
甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上同意就房屋租赁事宜签订以下条款,并共同遵守。
一、甲方愿意将坐落在____________________出租给乙方使用,乙方自愿承租该房屋。
二、租赁期限为_____年,自________年____月____日起至________年____月____日止,该房屋月租金为________。
三、租赁期间,甲、乙双方均不得借故解除合同。乙方不得私自转租、转借,否则甲方有权收回房屋,终止合同并。如甲方确需收回房屋自用,必须提前一个月以书面形式通知乙方,在乙方同意的前提下,可请乙方迁出。
四、租赁期间的水电费、物业费、固定电话(宽带)费、数字电视费、停车费、生活垃圾费、房产税、土地使用正常维修费等居住期间发生的费用由甲方支付。
五、租赁期间,甲方不得干扰乙方的正常使用,租赁期间,乙方应爱护房屋设施设备,故意或过失造成的损坏,应负责赔偿并修复。
六、乙方如需对房屋进行改装或扩增设备时,应征得甲方书面同意,费用由乙方承担。
七、甲方出租的房屋只限办公使用,不得从事各种违法活动,不得存放易燃、易爆及有毒物品。
八、租赁期间乙方应遵纪守法,如因违法等行为对甲方造成的损失应全部赔偿。
九、合同期满后,如甲方的房产需继续出租,在同等条件下,乙方享有优先权。
十、本合同填写文字与打印文字及附件具有同等法律效力,签订后立即生效。
十一、本合同未尽事宜,双方友好协商,如发生争议,可向所在地人民法院起诉。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):_________________
乙方(签章):_________________
联系方式:_________________
联系方式:_________________
________年____月____日
________年____月____日
甲 方(出租方):
乙 方(承租方):
甲乙双方本着平等自愿原则,根据《合同法》、《城市房地产管理法》等法律规定,就房屋租赁事宜协商一致,达成本合同,共同遵守执行。
一、房屋基本状况
甲方将位于 (以下简称“该房屋”,建筑面积合计 平方米)出租给乙方使用。乙方对甲方出租的房屋已进行了实地查验和了解,自愿承租。
二、房屋用途
双方确定该房屋只作为乙方办公使用。
三、租赁期限
3.1、租赁期限为 年 月零 天。自 年 月 日起至 年 月 日止。甲方于 年 月 日前将该房屋交付给乙方,双方签订验收交接手续。
四、租金、保证金
4.1、该房屋年租金人民币 整(小写: 元),日租金按“年租金/365日”计算,并以此计算最后一期租金应付金额。。
4.2、本合同签订时,乙方向甲方交付 整(小写: 元)履约保证金。若乙方有违约行为,甲方有权扣收该保证金作为租金、违约金。若乙方没有违约行为,合同到期日,甲方如数返还乙方(没有利息)。若甲方在合同期内提出解约,则需要提前一个月时间告知乙方,未经乙方同意擅自解约的,应赔付违约金 整(小写: 元)。
五、付租方式
5.1、本合同签订时,乙方向甲方支付 年 月 日至 年 月 日的租金 整(小写: )。
5.2、 年 月 日前,乙方向甲方支付 年 月 日至 年 月 日的租金 整(小写: )。以后每半年支付一次租金,提前一个月付租。
5.3、甲方按乙方交付的保证金、租金数额,给乙方出具国家正规收款(房屋租赁)发票。
5.4、本合同项下租金、违约金、滞纳金等资金往来,均以双方在合同尾部所留“开户行、账号”周转,如需使用其他银行账号,需双方另行签订书面补充合同。
六、甲方承诺
6.1、甲方保证该房屋权属清楚,至该房屋交付给乙方使用之日前,未设立抵押担保。甲方有权出租该房屋和签订本合同。
6.2、甲方如要在出租期间查看房屋情况,需要提前通知乙方,未经乙方许可,不会随意查看。
6.3、在合同签订时,甲方应当向乙方出示营业执照,房产所有权证原件。
七、乙方承诺
7.1、乙方保证向甲方所出具的身份证明、营业执照及其他文件材料真实、合法、有效。
7.2、租赁期间该房屋由乙方负责修缮。乙方保证不改变房屋结构和用途,若要装修应取得甲方同意。如乙方使用不当损坏该房屋及室内家具,应负责修缮或照价赔偿。
7.3、乙方保证不以转租、转借、调换等任何方式将该房屋交给他人使用。保证不利用该房屋进行任何违法活动。
八、保管责任
8.1、租赁期间该房屋的防火、防盗等损毁灭失责任由乙方承担。乙方因使用、保管不当等原因,造成该房屋或他人损失的,应承担全部责任。
8.2、租赁房产正常损耗,乙方不承担责任。
九、税费
9.1、本次租赁产生的税费按相关法律法规的规定承担。
9.2、租赁期间该房屋物业费由甲方承担,乙方使用该房屋发生电、宽带、固定电话费由乙方承担。
十、房屋处置
10.1、租赁期间房屋所有权人有权对该房屋转让、抵押、出资,上述行为不影响本合同的效力。如上述行为使乙方不能使用该房屋遭受损失的,甲方应及时消除致损原因并赔偿因此给乙方造成的实际损失,若影响在7日内不能消除的,乙方有权解除合同,且甲方应赔付乙方违约金 整(小写: 元)。
十一、违约责任
11.1、甲方不能按期将房屋交付乙方办公使用的,则需按日百分之一支付滞纳金。逾期十五日以上,乙方有权解除合同,收回租金、保证金,且甲方应赔付乙方违约金 整(小写: )。
11.2、乙方逾期支付租金的,应按日百分之一支付滞纳金。逾期十五日以上,甲方有权解除合同,并扣留乙方的保证金为违约金。
十二、合同解除
12.1、经双方协商一致,可解除合同。
12.2、合同到期后,本合同自然解除。乙方应按时将该房屋交还甲方,双方办理交接手续。
十三、未尽事宜
未尽事宜,双方协商后订立补充合同,补充合同与本合同具同等效力。
十四、争议解决
双方因本合同发生争议,应协商解决,协商不成的,任何一方有权向该房屋所在地有管辖权的法院提起诉讼。
十五、生效
本合同经双方代表人签字、盖公章生效。合同一式肆份,甲方壹份,乙方叁份,具有同等法律效力。
甲方签字:______________
乙方签字:______________
签定时间:_______年_______月_______日
物业方(甲方):____________
联系地址:__________________
联系电话:_______________
使用方(乙方):____________
联系地址:__________________
联系电话:_______________
第一条场地基本情况
乙方使用甲方________场地。
第二条使用场地用途
乙方向甲方承诺,使用该________场地仅为________使用,并遵守国家和本市有关公共场地使用和物业管理的规定。
甲方为乙方提供活动最佳场地位置和协助活动开展。
乙方保证,在使用场地期间内未征得甲方允许前,不得擅自进入小区使用场地;也不得利用场地从事违法乱纪活动,否则甲方有权利责令乙方无条件出场。
第三条使用期限
甲乙双方约定。使用场地使用自________年________月________日起,乙方可在小区内做次活动,活动次数满后该协议自动失效。
第四条使用费用及支付方式、期限
甲、乙双方约定:该场地在协议使用期的费用共计(人民币)________元(大写:________)
乙方支付场地费用的方式:
1、现金支付
2、转账。
甲方需提供乙方正规凭证:
1、发票
2、收据。
第五条乙方应遵守的场地使用条件
1、使用期间,防火安全、场地的卫生。
2、乙方不得在场地内、外存储或排放有害,腐蚀性或污臭物质。
3、乙方在付清使用费用后即可与甲方协商活动时间。乙方须负责好自己带来的财物,妥善保管,如有意外,甲方可协助调查,但不负责赔偿。
4、乙方派驻设点现场的人数每个摊位限于
5、行为规范。乙方进场的人员必须遵守小区管理规定,须着工作制服、佩戴工作证、不允许光膀子、不得打赤脚、穿拖鞋、不允许着奇装异服、不得相互打闹、不得随地吐痰、乱扔垃圾等。
6、乙方进场人员,必须维护公共场地的所有设备、设施的完好。
第六条其他条款
1、本协议自双方签字/盖章后生效。
2、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。
3、本协议连同附件一式
物业方(公章):____________
使用方(公章):____________
联系人:_________
联系人:_________
签约日期:_________
签约日期:_________
以上就是一秘为大家整理的3篇《办公场所租赁合同》,希望可以对您的写作有一定的参考作用,更多精彩的范文样本、模板格式尽在一秘。
法律意识已越来越被人们加以重视,我们的生活已经无法离开合同。合同使用的范围非常广泛,你是否在纠结于如何拟定合同?关于“赠送合同”的话题是本文的中心,请掌握本文中的方案和策略!
赠送合同是一种法律文件,用于明确双方关于赠与财产的约定和义务。它涉及的实体可以是财产、资产、知识产权、商业机会等。一般来说,赠送合同需要满足法律的要求和双方的意愿。本文将详细介绍赠送合同的定义、要素、制定步骤和一些实际案例,以期为您提供一个全面的了解。
来解释一下什么是赠送合同。赠送合同是指甲方以无偿的方式将财产、资产、知识产权等转让给乙方的法律行为。它与购买合同相比,买卖合同是乙方支付一定金钱购买甲方的财产。赠送合同在法律效力上与买卖合同并无不同,只是支付方式不同。
一个有效的赠送合同应包含以下要素:赠与人的真实意愿,双方当事人的合法身份,赠与物的明确定义,赠与物的合法所有权,合法的目的和内容等。只有当这些要素齐全并符合法律要求,赠送合同才能生效。
那么,制定一份赠送合同有哪些步骤呢?甲方应当明确自己意愿和赠与的财产。甲方和乙方应协商并确定赠与的具体内容、数量以及约定的义务和责任。然后,甲方可以选择自行起草合同或找专业律师代为起草。重要的是,合同的内容必须明确、具体且清楚,以避免产生任何争议或歧义。双方当事人应在合同上签字并留存备份。
具体来说,以下是一个关于赠送合同的实际案例。甲方是一家大型企业,准备将一块土地赠送给乙方,以促进当地经济的发展。双方经过协商,确定了土地的具体位置、面积和使用方式。双方还约定了乙方对土地的保管、使用和维护义务。合同中明确规定了甲方在特定情况下有权收回土地的权利,并提供了违约责任的相关规定。合同由双方当事人签字并在合同底部盖章。
赠送合同作为一种法律文件,具有法律效力。它清晰规定了双方当事人之间的权利和义务,防止了双方利益的侵犯和纠纷的产生。同时,赠送合同也是一种公正和公平交易的体现,对于促进经济和社会的发展起到了积极的作用。
赠送合同是一种重要的法律文件,用于明确双方之间的赠与财产的约定和义务。它涉及的内容广泛且复杂,需要双方当事人充分了解并仔细制定。通过本文的介绍,相信读者对赠送合同有了更全面的了解。
赠与人(甲方),______________ 身份证号码,______________________
受赠人(乙方), ______________身份证号码,_______________________
甲、乙双方系关系,就甲方赠与房屋给乙方的相关事宜,经充分自愿协商一致,签订如下房屋赠与合同,
一、赠与房屋的基本情况
赠与房产为甲方于 _____年 ______月_____ 日以________元价格购买的私有房产,坐落于________________,房产证号,____________ ,土地证号,________________,建筑面积,_______平方米。
二、甲方自愿将第一条所述房产无偿赠与给乙方,乙方自愿接受上述房屋全部产权。
三、上述赠与房屋甲方须在_____ 年_____月______日前将房屋腾空,并交付房屋钥匙给乙方。且甲方须在____年_____月______日前办理完赠与房屋的产权至乙方名下的变更登记手续,办理上述房屋产权变更登记的税及相关费用由 方负责。
四、甲方保证赠与给乙方的是上述房屋的全部所有权,不存在任何权利上的瑕疵,保证并免遭任何第三人追索。
五、甲、乙双方须在本合同签订之日起 _____日内到公证处办理赠与合同公证手续。
六、在本合同履行中,如任何一方违约,违约方须依法赔偿守约方因此造成的实际损失,并承担守约方起诉所花去的诉讼费、律师费、差旅费等一切费用。
七、甲、乙双方因履行本合同发生争议时,甲、乙双方可以协商解决,协商不成的向 人民法院起诉或 仲裁委员会申请仲裁。
八、本合同自甲、乙双方签字生效。本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,到公证处办理公证一份。
甲方(签章),_____________
签订地点,___________________
签订时间, ______年____ 月 ____日
乙方(签章),_____________
签订地点,___________________
签订时间, ______年____ 月 ____日
关于赠送合同的范文
甲方: 乙方:
地址: 地址:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
开户行:
帐户:
甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:
甲乙双方就赠送(赠与的标的物) 事宜达成协议如下:
一、甲方将其所有的(标的物) 赠送给乙方,其所有权证明为:(写明证明甲方拥有所有权的证据名称,如赠与房屋,就应有房产所有权证,赠与微机应有购买该微机的发票等)
二、赠与物的交付
(写明交付的条件,在什么时间、什么地方交付,办理什么手续等等)
三、乙方应在期限内办理所有权转移的手续,逾期不办的,视为拒绝赠与(也可以约定其它条件)。
四、本合同自日起生效(可以写自分证之日起生效)。
五、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:(签字、盖章) 乙方:(签字、盖章)
签约日期: 年 月 日
赠与人的主要义务赠与人的义务主要有如下几项:
第一,移转赠与标的物的权利。赠与合同以使赠与财产的权利归于受赠人为直接目的,赠与人的主要义务是依照合同约定的期限、地点、方式、标准将标的物转移给受赠人。赠与的财产贪污需要办理登记等手续的,应当办理有关手续。
赠一合同系无偿合同,因此,依照《合同法》第灭失的,赠与人才承担损害赔偿责任。
第二,瑕疵担保义务。赠与合同中,一般不要求赠与人承担瑕疵担保义务。但有如下两种例外。首先是在附义务赠与中,赠与的财产有瑕疵的,赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的违约责任。所谓附义务的赠与,是指赠与人在赠与时使受赠人负担一定义务的赠与。附义务赠与是一种特殊赠与,所附的义务不是单独的义务的赠与。附义务赠与是一种特殊赠与,所附的义务不是单独的另一个合同的内容, 而是赠与合同的一部分。由于赠与合同为单务无偿合同,因此,附义务赠与所附的义务不是赠与的对价,赠与人不能以受赠人不履行义务为抗辩。原则上,赠与人履地交付赠与财产的义务后,始发生受赠人履行其所附义务的义务。附义务赠与与目的赠与和附条件、附期限赠与不同。目的赠与是指为实现一这目的,达到一定结果而为的赠与。其与附义务赠与的区别,主要体现在目的赠与的赠与人不得向受赠人请求结果的实现,而只能在结果不能实现时请求受赠人返还不当得利;而在附义务赠与中,受赠人不按照约定履行义务的,赠与人得请求其履行。附条件或附期限的赠与中,条件或期限直接关系到赠与合同的效力无关,所附义务的履行与否不影响赠与合同的效力。其次是赠与人故意不告知赠与财产的瑕疵或保证赠与的财产无瑕疵,造成受赠人损失的,应当承担损害赔偿责任。
受赠人主要的权利义务
受赠人的权利义务主要为:
受赠人有无偿取得赠与物的权利,但赠与合同约定负担义务的,受赠人须按约定履行义务。对于具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同,以及经过公证的赠与合同,赠与人不交付赠与物的,受赠人可以请求交付。
在赠与属于附义务赠与时,受赠人应在赠与物的价值限度内履行所附义务,受赠人不履行其义务时,赠与人有权请求受赠人履行其义务或撤销其赠与。
赠与合同的终止
赠与合同的终止得基于以下几种事由:
第一,赠与合同的任意撤销。赠与合同的任意撤销是指在赠与财产的权利转移之前,得由赠与人依其意思任意撤销赠与合同。但在具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同和经过公证的赠与合同中,赠与人不得任意撤销赠与合同。
第二,赠与合同的法定撤销。赠与合同中,赠与地产的权利转移之后,赠与人即丧失了任意撤销赠与合同的权利,但在以下条件具备时,赠与人仍可享有撤销产与合同的'法定权利:
1、 受赠人严重侵害赠与人或者赠与人的宾亲属的;
2、 受赠人对赠与人有扶养义务而不履行的;
3、 受赠人不履行赠与合同约定的义务的
赠与人的撤销权,自知道或者应当知道撤销原因
之日起1年内行使。该期间为除斥期间。超过这一期间,赠与人不得再行使撤销权。
因受赠人的违法行为致使赠予人死亡或者丧失民事行为能力的,其继承人或其法定代理人可以撤销赠与。赠与人的继承人或者法定代理人的撤销权,自知道或者应当知道撤销原因之日起6个月内行使。这一期间同样也是除斥期间。
第三,赠与合同的法定解除。赠与人的经济状况显著恶化,严重影响其生产经营或者家庭生活的,可以解除赠与合同,不再履行赠与义务。该合同解除不发生溯及既往的效力,赠一人就原已履行的赠与,无权要求受赠人返还。
若成立赠与合同,则取款人主动接收atm吐出的现金应为接受赠与的承诺,atm吐出现金的行为应为赠与要约,取款人操作发出指令应为要约邀请。但是,atm吐出现金的行为本身并非具体确定的赠与意思表示,取款人也不能证明银行有此意思表示,不符合《合同法》第十四条构成要约的规定,赠与合同不成立。
若将取款人操作发出指令视为赠与要约,atm吐出现金为赠与承诺,则atm吐出现金时赠与合同即成立。不符合《合同法》第一百八十五条规定,“赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。”
如果银行在取款人透支交易完成后表示将该透支款项赠给取款人,此时银行才是发出赠与要约,若取款人作出接受赠与的承诺,则原来订立的可变更可撤销的借款合同变更为赠与合同。
赠送合同是一种法律文件,用于明确赠送者将某物或某项权益赠予另一方的情况。赠送合同的签订需要双方达成协议,并遵守相应的法律规定。以下将详细探讨赠送合同的定义、主要内容及重要性。
赠送合同是一项法律文件,旨在详细规定赠送行为的要求和条件。它是双方通过互相协商和达成一致,明确义务和权益的法律约束。赠送合同通常适用于个人和组织之间的物品或权益的赠送,例如土地、房产、珠宝、车辆或其他财产。
赠送合同一般包括以下主要内容。合同应明确赠送物品的描述和规格。这包括物品的名称、数量、状态和其他特征,以确保双方在物品的描述上达成一致。合同应规定赠送的条件和限制。例如,赠送方可以规定受赠方只能在特定时期、地点或目的下使用赠送物品。这有助于确保受赠方对物品的使用不违反赠送方的意愿和要求。
赠送合同还应明确双方的权利和义务。赠送方应提供物品的所有权,并确保其不存在任何第三方债务或限制。受赠方在接收物品后,应承担物品的管理、维护和保管责任。合同还应规定双方在不符合合同约定时的违约责任和纠纷解决机制。
赠送合同的重要性不可忽视。赠送合同作为一种法律文件,提供了双方在赠送行为中的法律依据和保护。它确保了赠送方的权益和意愿得到尊重,同时保障了受赠方对物品的合法和合理使用。赠送合同有助于减少潜在的纠纷和争议。通过在合同中明确规定双方的权责,可以避免因赠送物品的使用权或权益发生争议而导致的法律纠纷。
要签订有效的赠送合同,双方应充分了解赠送行为的法律规定和要求。另外,双方还应当寻求法律咨询或专业建议,以确保合同的合法性和有效性。在签署合同时,双方应认真阅读合同内容,并确保所有条款和条件都符合自己的意愿和需求。
赠送合同是一项重要的法律文件,用于明确赠送者将某物或某项权益赠予另一方的情况。它详细规定了赠送的要求和条件,并保护了双方的权益和意愿。要签订有效的赠送合同,双方应了解相关法律规定并寻求专业建议。通过签署赠送合同,可有效避免纠纷和争议的发生,确保赠送行为的顺利进行。
赠与人(甲方),____________________受赠人(乙方),____________________
地址,____________________地址,____________________
有效证件号码,____________________有效证件号码,____________________
甲乙双方系父女关系,甲方自愿将其地基无偿赠与乙方。根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国民法典等有关法律规定,经协商,达成如下协议,
第一条,赠与土地位于,总面积为_____平方米。
第二条,赠与人将该土地使用权无偿赠与受赠人个人,归受赠人个人所有。
第三条,赠与人与受赠人于 年 月 日共同到土地管理部门办理过户手续。赠与土地上的建筑物、附属物所有权随之一并转移。
第四条,乙方按照本协议约定,经法定程序领取国有土地使用证,取得赠送土地使用权后,有权将本协议项下的全部或部分土地使用权出租、抵押。但受赠人及其配偶不得出售该土地的使用权。
第五条,甲方交付的土地未能达到协议约定的土地条件的,应视为违约。乙方有权要求甲方按照规定的条件履行义务,并且赔偿延误履行而给乙方造成的直接损失。
第六条,本合同如有未尽事宜,一律按照中华人民共和国民法典及有关规定,经合同双方协商一致,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第七条,本合同自甲乙双方签字并公证后生效。
第八条,本合同正本一式三份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
第九条,本合同于_____年_____月_____日在 签订。
甲方及家属(签字),_______________父,_______________ 母,_______________
乙方(签字),____________________
公证处意见,_______________
经办人,_______________ 公证机关章
__________年_____ 月_____ 日
本文网址://m.jk251.com/jiaoshifanwen/142093.html
上一篇:幼教工作总结(汇集15篇)
下一篇:聘用销售合同