房屋买卖合同正规版本

最新房屋买卖合同正规版本合集十二篇。

优秀的合同都有哪些好的要素？随着全球经济的不断飞速发展，债权人有权根据法律和合同要求债务人履行义务，根据您需要的资料教师范文大全小编为您精心整理了“房屋买卖合同正规版本”，如果你正在寻求解决方案请不妨参考以下内容！

房屋买卖合同正规版本 篇1

房屋买卖合同正规版本是保证买卖双方权益的重要文书。一份完整的房屋买卖合同应该明确约定买卖双方的权利和义务，并确保交易的合法性和安全性。以下是一份详细、具体且生动的房屋买卖合同正规版本，以帮助双方更好地理解和执行合同条款。

房屋买卖合同

甲方：（卖方姓名或公司名称） 乙方：（买方姓名或公司名称）

甲方住所地：（住址） 乙方住所地：（住址）

鉴于：

1. 甲方是房屋的合法所有者，有权处分该房屋。

2. 乙方同意购买甲方所拥有的该房屋。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方经友好协商一致，达成如下约定：

第一条 房屋基本信息

1. 房屋详细信息（地址、产权证号、面积等）以附件一《房屋详细信息表》为准，并作为本合同的附件。

2. 乙方已详细查看了房屋，并对房屋的现状、设施和相关信息充分了解。

第二条 交易价格及付款方式

1. 乙方同意以人民币（大写）________元整的价格购买房屋。该价格不包含涉及房屋转让过程中的税费和其他费用。

2. 乙方应在签署本合同之日起______天内向甲方支付购房款。付款方式和时间表见附件二《付款方式和时间表》。

第三条 过户手续及税费

1. 双方应在本合同签署之日起______天内办理房屋过户手续。过户手续办理期间，房屋凭产权证和其他相关证件由甲方负责保管。

2. 过户手续费用由乙方承担，具体费用根据法律法规和当地规定执行。

第四条 房屋交付

1. 甲方应在乙方完成房款支付后______天内，按照约定的交付日将房屋交付给乙方。

2. 房屋交付时，甲方应保证房屋的完整性，房屋内的设施、设备和财产应与签署合同时相符。

第五条 产权保证

1. 甲方保证房屋的所有权清晰、无争议。

2. 甲方对于房屋的各项权益拥有合法的行使权，并为房屋所存在的任何纠纷、损害和争议承担全部责任。

第六条 违约责任

1. 甲方违反合同约定、不按时履行交付房屋义务的，应向乙方支付违约金，违约金金额为房屋交易总金额的______%。

2. 乙方违反合同约定、不按时支付购房款的，应向甲方支付违约金，违约金金额为购房款的______%。

第七条 合同生效及解释

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

2. 对于合同条款的解释和履行应参照中华人民共和国合同法和相关法律法规，如有争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 其他事项

1. 本合同附件包括但不限于《房屋详细信息表》和《付款方式和时间表》，为本合同不可分割的组成部分。

2. 本合同项下任何变更、补充和解除协议，必须以书面形式进行，并由双方在书面上签字确认后方可生效。

（以下无正文）

通过以上正规版本的房屋买卖合同，双方可以明确各自的权益和义务，保证交易的合法性和安全性。双方在交易过程中应该仔细阅读合同内容，并在确保无误后签字盖章，以确保交易顺利进行。同时，双方也应该在合同中约定违约责任条款，以防止可能发生的纠纷。

房屋买卖合同正规版本 篇2

房屋买卖合同正规版本

一、卖方

姓名、住所：

二、买方

姓名、住所：

三、房屋情况：

1、房产证号：

2、登记时间：

3、地址：

4、建筑面积：

5、用途：

6、权属情况：

4.1该房屋系权证明已依法登记，取得国家发放的房地产权证，版权正确无误。

4.2该房屋系无纠纷或争议。

4.3该房屋系已不受限制或抵押。

7、设施状况：

7.1该房屋内所有自来水管、煤气管、电线是否已或需要更换或维修；

7.2该房屋的承重墙是否与外墙相连，承重墙是否移动，是否存在开挖等后果；

7.3该房屋内所有卫生间是否符合国家标准；

7.4该房屋内天花板是否开裂，是否存在湿度或泄漏问题；

7.5该房屋内所有门、窗、地板等是否完好无损。

8、其他说明：

四、交易价格

1、交易价格：

2、首付：

3、剩余部分付款方式：

五、房屋权利手续撤役

卖方应准备房产证、购房发票等有关纸质证件，同时签订一份诚信保证书，在未清偿完款项前不得向任何第三方出售该房屋。

六、税款及费用承担

1、卖方应支付的税款：

1.1 房产证过户所需的个人所得税；

1.2 不动产权证税。

2、买方应支付的费用：

2.1 过户及产权证办理费用；

2.2 土地出让金；

2.3 其他有关税费。

七、过户登记

1、卖方应按照约定时间到地方住房产证局或财政局办理过户、发证事宜；

2、如果卖方未能在约定时间内登记过户或因卖方原因未能取得证书，买方有权在本合同成立之日起三个月内通知签约当事人，继续在线协商并要求卖房方进行线下补办。

如果卖方拒绝或未能按期补办，则买方有权直接向协议当地法院申请强制执行。

八、违约责任

１、本合同任何一方违约都将承担损失，一经违约，对方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。

２、如买方违反本合同规定，且已付款，则卖方有权解除本合同并扣除首付款，并有权将该房屋重新出售。

３、如卖方违反本合同规定，且已收款，则应将收到的房款和违约赔偿金全额退还给买方，同时赔偿买方的经济损失。

九、争议解决

本合同履行中如产生争议，双方均同意先协商解决，协商不成的，提交签约区域的行政审批部门认定并予以解决一争议。签约双方还可以协商选择诉讼解决方式。

十、其他条款

１、本合同对双方均具有约束力，双方必须全面遵守并履行；

２、本合同未约定及有争议的事项，按照合同法、民法等有关法律法规及相关司法解释处理；

３、本合同自双方签字盖章或签字后生效，至过户日期或双方约定的其它时间自动失效。

上述为一份房屋买卖合同正规版本的主题范文，该范文主要包括卖方、买方、房屋情况、交易价格、房屋权利手续撤役、税款及费用承担、过户登记、违约责任、争议解决、其他条款等重要内容，希望此范文能够帮助需要的朋友进行买房卖房合同的签订，做到规范文明。

房屋买卖合同正规版本 篇3

房屋买卖合同正规版本

第一章 总则

第一条 合同目的

本合同是根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规、规章的规定，为明确双方的权利和义务，规范房屋买卖交易行为，保障合同当事人合法权益，达成的房屋买卖合同。

第二条 合同主体

本合同主体为卖方和买方。卖方属于国家法律范围内的自然人或者法人实行销售房屋业务，买方属于国家法律范围内的自然人或法人实行购买房屋业务。合同的签订需要双方均表示同意，并互相确认以及提供必要的材料和信息。

第三条 房屋信息

卖方已将出售的房屋的详细信息提供给买方，并将产权证及相关房屋文件备齐和提供给买方。卖方自愿保证房屋出售时权属清晰，不存在法律纠纷，且如果发现与上述声明和保证不符的情况，卖方将承担所有责任。

第二章 房屋交易

第四条 房屋交易价格

房屋交易价格为_________（阿拉伯数字）_____________万元人民币整。买方在房屋交易前已向卖方支付了________________万人民币整的定金（已计入房屋交易价格中）。双方承诺在指定日期完成对房屋的最后一笔支付，同时买方就该房屋收到产权证和其他材料。

第五条 房屋交付

由卖方向买方交付房屋前，应当确保房屋处于良好的状态和完好无损，相应地，卖方不得向上述多收取费用。房屋交付前，应当按照相关法律法规的要求进行验收。

第六条 房屋过户

为了达成房屋买卖交易，双方应共同完成房屋过户程序。卖方应按照相关程序办理房屋过户手续，买方应在规定期限内支付有关的税费。房屋交付后的事宜由买卖双方自行处理。

第七条 房屋权证交付

当买方完成最后一笔支付时，卖方应将该房屋的相关产权证等所有权证照交付给买方。

第三章 各方的保证与承诺

第八条 卖方保证

（一）卖方声明已经完全了解该房屋的所有利益和权益，并向买方提供真实、准确、完整的有关房屋的合法证件和信息，保证房屋出售时权属清晰，不存在法律纠纷。如果发现存在问题，卖方会承担所有责任。

（二）卖方保证房屋已经的所欠款项已经清偿，不存在任何未经处理的债务问题。

（三）如房屋存在建筑质量问题，卖家必须作出严格评估并在房屋交易生效前作好整改。否则，卖家将承担责任。

第九条 买方保证

（一）买方享有与购买房屋相关的一窍门权和相应法律法规所规定的权利。

（二）买方完全了解其购买的房屋，了解相关规定并遵守相关要求，在买房之前对房屋相关事项进行了充分的调查和查询。同时还确认了房屋的具体坐落地、面积、常规用途等相关信息。

（三）在支付所有费用后，买方应全面遵守相关的房屋过户、税务和其他政策法规的规定，并在规定的时间内完成支付。

第十条 合同的变更和解除

（一）除非相关法律法规规定或是双方协商一致，合同不得擅自变更或解除。

（二）在变更或解除合同前，双方应当通知供房地产交易登记机关参加，由其监督并进行过户和其他相关事项。

（三）如果因一个方的原因导致合同不能履行，另一方有权要求追索赔偿。

第四章 纠纷的解决

第十一条 争议的解决

（一）如合同的解决或履行过程中产生争议，双方应尽力通过协商达成解决方案。如果协商无法解决，则可以通过诉讼解决。

（二）如出现争议，双方应当选择履行地法院为管辖法院进行诉讼。

第五章 附则

第十二条 本合同解释

对于本合同的解释和其他相关问题，应当以中华人民共和国的法律、法规和其他有关规定为基础。

第十三条 合同生效

本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，均具有同等的法律效力。

卖方：_____________（签字） 买方：_____________（签字）

日期：______________ 日期：_______________

房屋买卖合同正规版本 篇4

一、合同双方

（卖方）：__________ （买方）：__________

二、房屋基本情况

1．房屋地址：____________。

2．房屋用途：____________。

3．房屋面积：____________ 平方米，内部结构为__________。

4．所在楼层：__________ 层，总层数为__________ 层。

5．产权证号：____________，权证面积____________ 平方米。

6．房屋现状：（1）墙面状况：__________。（2）天、地、墙面结构：__________。（3）地面材料：__________。（4）装修情况：__________。（5）水电状况：__________。（6）房屋整体状况：__________。

三、交易方式与价款

1．交易方式：（1）甲方以__________万元的价格，将房屋出售给乙方；（2）双方约定，另行签订不低于交易总价款__________%的书面协议并履行。

2．价款支付方式：（1）交易款项总额：__________万元；（2）乙方于当事人签订本合同时，应当向甲方支付一定的定金，即__________万元。约定其他款项支付时间为____________年____月____日（具体时间由卖方与买方商议确定）。注明：如未按协议支付买受人应支付的房款，卖方有权按下列方式处理：减少提成或者吊销购房确认书；买受人应全数退还已支付的房款，卖方不再支付定金等违约金。

3．交付时间：甲方向乙方交付该房屋的日期为____________年____月____日。在此之前或在此之后，祝双方应另行协商，并签订书面协议规定修改的交付时间。交房时应将房屋交付给买方并移交产权证书及其他权利凭证，交房时双方应签订交房单，如因卖方未能按约定时间交付房屋给买方造成买方损失的，应赔偿买方的损失，赔偿标准为买方每日应享受的收益，损失数额以当地市场出租价格为准。

4．其他约定：（1）甲方赠送乙方：__________。（2）本合同约定的互相获得的权利义务并不等同于其他可能的合理惯例。

四、权利凭证

1．该房屋的权利凭证为：籍贯——（购房者）__________，编号——__________。其中，房地权、房屋所有权、用益物权、抵押权、查封登记及其他限制登记等状况：__________。另，除本合同约定的权利、义务外，该房屋没有其他权利和限制。

2．甲方如有虚假陈述或瞒报权利状况，应当承担相应的法律责任。

3．乙方是法律赋予的房屋所有权人，对该房屋享有所有权益和其他用益物权益。

五、居间服务人和其报酬

居间服务人为：____________。服务费用为：____________元。费用由双方平摊并支付给居间服务人。

六、签约确认

1．买卖机构代表完成双方该项合同的审批签约等工作，并将合同送达至签署地点。

2．双方确认：（1）签署本合同的是甲、乙双方的实际控制人进行签署；（2）甲乙双方已确认并了解该房屋的所有权状况，并且同时也了解房地产市场的相关证明文件等数据，并已仔细考虑全部合约项下的内容并取得所需相关权利；（3）确认本合同所载各条款均为双方真实意愿的表达，并明确双方的义务和权利。

3．签字日期：____________ 年 ____ 月 ____ 日

七、违约责任

任何一方未能履行其在本合同中的义务或承担其约定的责任或义务，则对方都可以要求其承担违约责任，并之间任何一方向对方支付合同金额及其他依约承担的费用。

八、争议解决

对本合同的任何争议应当协商解决；如果无法达成协商并解决，可以提请当地人民法院裁决。

九、附件

房屋照片及相应的房屋信息附件（产权证、物业证、水电费等）。

十、签字盖章

甲方签字： 日期：

乙方签字： 日期：

房屋买卖合同正规版本 篇5

本文将为大家讲述房屋买卖合同正规版本的相关内容，详细介绍合同主题、合同的重要性、合同的内容和注意事项等方面。

一、合同主题

房屋买卖合同是房屋交易的关键文件，分别由购房人和卖房人签署。该合同涉及的主题包括但不限于以下方面：

1. 房屋的基本情况——包括房屋位置、面积、房龄、楼层、户型等相关信息。

2. 房屋的交易价格——购房人和卖房人已协商好的房价以及付款方式、交款时间等相关信息。

3. 卖方的权力证明——包括卖房人的所有权证明、房屋产权证明、房屋土地证明等相关证明。

4. 涉及房屋交易的其他细节——如对房屋质量缺陷、房屋过户等细节的明确规定。

二、合同的重要性

对于购房人和卖房人来说，房屋买卖合同是非常重要的文书文件，它作为房屋交易的法律依据，具有以下重要性：

1. 规避纠纷——合同明确牵涉到交易的具体细节，避免因信息不清而导致的纠纷。

2. 保障权益——合同的签署，能够保障购房人和卖房人的权益，保证房屋交易的公正和合法。

3. 防止资金损失——合同明确了付款方式以及交款时间，可以避免购房人和卖房人在交易过程中发生资金损失。

三、合同的内容

合同一般由以下内容构成：

1. 合同主体——包括购房人和卖房人的姓名、地址等基本信息。

2. 房屋基本情况——上面已经介绍了相关内容。

3. 交易价格——包括房屋交易的价格、付款方式以及交款时间。

4. 权力证明——卖方需提供相应证明，包括房屋所有权证明、土地证明等。

5. 相关条款——根据实际情况，明确对于房屋交易过程中需要遵守的规定，如质量缺陷等细节问题。

四、注意事项

在签署房屋买卖合同时，需要注意以下事项：

1. 查阅法律法规——在签订之前，需要查看与房屋交易相关的法律法规，以了解交易过程中的具体要求。

2. 注意房屋情况——在签订合同时，需要认真了解房屋的实际情况，比如是否有损坏等问题。

3. 保留证明材料——签订合同时，需要认真保留所有权证明、土地证明等相关证明材料，为将来房屋过户等手续作好准备。

4. 确定相关责任——签订合同时，需要认真明确涉及到房屋质量缺陷等细节问题的责任，以提高交易的公正性和安全性。

总之，房屋买卖合同是房屋交易中非常重要的一个环节，明确细节并保留证明材料，可以保证交易过程的安全公正性，避免交易纠纷的发生。购房人和卖房人应对合同内容进行充分认识和了解，并遵照合同要求进行签署和执行。

房屋买卖合同正规版本 篇6

房屋买卖合同是指在买卖双方自愿的基础上，通过签订合同将房屋的买卖交易规定下来，并保证双方遵守合同规定的法律文件。在当前的房地产市场中，房屋买卖合同的作用越来越重要，因此编写一份正规版本的房屋买卖合同非常必要。下面我将详细讲解一份正规的房屋买卖合同主题。

第一部分：鉴定与签订

本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。本合同经甲、乙双方共同确认并签字、盖章有效。本合同自签字、盖章之日起生效。

第二部分：买卖双方

甲方出卖人：人民币_________万元，（大写）___________________。

乙方购买人：_________________________________________________。

单位（或个人）名称：__________________________________________；

注册地址（或住所）：_________________________________________；

法定代表人（或经办人）：_______________________________________；

证件类型：__________________证件号码：_________________________;

联系地址：___________________________________________________；

联系人：___________________________电话：______________________。

第三部分：房屋基本情况

（一）房屋的基本情况

房屋坐落：____________________________________________________。

（二）房屋的权属情况

① 本房屋权属清晰，无纠纷。

② 本房屋所有权归甲方所有，且甲方权益完好。

（三）本房屋上的贷款、抵押情况

本房屋已无未清偿的贷款、未解除的抵押，且自甲乙双方签约日起，甲方保证将继续保持无贷款、无抵押的状态。

第四部分：房屋买卖的价格、方式、支付及交割

（一）本房屋买卖的价格：人民币_________万元，（大写）___________________。

（二）本房屋买卖的方式：买受人于本合同签订当日即向甲方支付人民币_________万元（大写）_____________元作为房屋定金。

（三）本房屋交割时间及地点：房屋买受人向出卖人提出房屋交割申请时，甲方应当在7个工作日内同意或者提出书面异议。甲方同意交割的，双方应当在本协议约定的时间和地点进行交割。

（四）交割时的具体内容为：

① 双方全体人员列席交割现场并确认当量房技术交割内容。

② 甲方按照国家有关法律、法规的规定，将本房屋所有权转移给乙方；并承担相应权证、税费等办理事宜。

③ 乙方向甲方支付余款，并递交相应购房的相关手续和文件。

第五部分：其它条款

（一）本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。本合同项下，如有未尽事宜，由双方协商处理。

（二）甲、乙双方在履行本合同过程中如有争议，应当协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（三）本合同自双方签字、盖章之日开始生效，有效期为交割之日起90个自然日。本合同履行后，甲、乙双方应在所有权转移登记完毕后，及时注销本合同。

第六部分：法律效力

本合同是买卖双方的自愿行为，经签字、盖章生效，在法律上具有合同效力。特此协议，以资共同遵守。

甲方（签字/盖章）__________ 乙方（签字/盖章）__________

日期：_______年_______月_______日 日期：_______年_______月_______日

房屋买卖合同正规版本 篇7

正规房屋买卖合同简易版本

房屋买卖合同是房屋买卖交易中必不可少的法律文书，它规范了房屋买卖双方的权利和义务，保障了交易双方的合法权益。下面我们来详细介绍一份正规房屋买卖合同的简易版本，以帮助房屋买卖交易双方更好地了解合同的内容和要求。

一、基本信息

本合同由买方（以下简称"买方"）和卖方（以下简称"卖方"）双方达成，以标明买卖双方的姓名、联系方式、地址等基本信息。

二、交易房屋信息

本合同详细描述了待买卖的房屋的具体信息，包括但不限于：房屋坐落地点、建筑面积、房屋结构、数量、装修情况等，以确保买卖双方对房屋的情况有明确的了解。

三、房屋价格与支付方式

本合同明确了买方购买该房屋的总价格，并说明了首付款、尾款以及其他相关费用的支付方式和时间要求。

四、房屋权属证明

本合同要求卖方提供房屋所有权、使用权的相关证明文件，包括但不限于房屋产权证、土地使用权证等，以确保房屋的合法性和真实性。

五、过户手续及税费

本合同约定了房屋过户的具体时限和过户手续，以及相关税费的承担方式和支付责任，确保交易过程的合法性和顺利进行。

六、交房时间及验收标准

本合同约定了买卖双方房屋交付的具体时间，并详细描述了房屋交付的验收标准。这样可以确保买方在接受房屋交付前对房屋的质量和完整性有所了解和确认。

七、违约责任

本合同明确了当买卖双方中的任何一方违约时应承担的法律责任，并约定了相应的违约金和违约赔偿方式，以保护交易双方的合法权益。

八、争议解决方式

本合同约定了买卖双方在交易过程中产生的任何争议必须通过协商解决，若协商不成，应根据当地法律进行仲裁或诉讼。

九、附加条款

本合同允许买卖双方在合同中增加一些其他的附加条款，以满足双方特定的需求和要求。

十、合同生效及变更

本合同要求买卖双方在签署后在规定的时间内办理合同的法律程序，确保合同的正式生效。双方同时也约定，对于合同的任何变更必须以书面形式并经双方签字确认。

以上是正规房屋买卖合同的简易版本。在实际的房屋买卖交易中，双方可以根据自身需求和当地的法律法规进行适当的调整和变动。然而，无论如何调整，都必须遵循法律规定，保护买卖双方的合法权益，确保交易的安全和顺利进行。房屋买卖合同作为法律文书的重要一环，对于买卖双方来说是一份重要的保障，因此在签署之前，双方都应该通读合同，确保自身了解合同的每一个条款的内涵和法律意义。只有在真实清晰地了解并同意合同的全部内容后，合同的签署才能具有真正的法律效力。

房屋买卖合同正规版本 篇8

卖方（以下简称甲方）：

买方（以下简称乙方）：

根据我国相关法律规定，经甲乙双方自愿、平等共同协商一致签订本合同，从便双方共同遵守执行。

第一条房屋的基本情况。

甲方房屋（以下简称该房屋）座落于；位于第____层，共____（套）（间），房屋，结构为____，建筑面积__________平方米（其中实际建筑面积______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米），房屋用途为______；该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二；（房屋所有权证号、土地使用权证号）（房地产权证号）为____。

第二条土地使用权性质。

该房屋相应的土地使用权取得方式为__________；土地使用权年限自________年____月____日至________年____月____日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为__________；该房屋买卖后，按照有关规定，乙方（必须）（无须）补办土地使用权出让手续。

第三条价格。

总金额为元整（）。

第四条付款方式。

乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金元整__。，并于过户之日将房款全部价款付给甲方。具体付款方式可由双方另行约定。

第五条交付期限。

甲方应于本合同生效之日，将该房屋的产权证书交给乙方，乙方并于过户之日将房款元整__。付给甲方，甲方将该房屋付给乙方。

第六条乙方逾期付款的违约责任。

乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按__________计算。逾期超过________天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第________种约定，追究乙方的违约责任。

１．终止合同，乙方按累计应付款的__________％向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

２．乙方按累计应付款的__________％向甲方支付违约金，合同继续履行。

第七条甲方逾期交付房屋的违约责任。

除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在__________个月内按__________利率计算；自第__________个月起，月利息则按__________利率计算。逾期超过__________个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第__________种约定，追究甲方的违约责任。

１．终止合同，甲方按乙方累计已付款的__________％向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

２．甲方按乙方累计已付款的__________％向乙方支付违约金，合同继续履行。

３．_____________________________。

第八条关于产权登记的约定。

在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起__________天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起__________天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的__________％赔偿乙方损失。

第九条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

第十条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

第十一条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

第十二条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

第十三条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的，本合同应经该房屋所在地公证机关公证。

第十四条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由__________仲裁委员会仲裁。（甲、乙双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。）

第十五条本合同（经甲、乙双方签字）（经__________公证（指涉外房屋买卖））之日起生效。

第十六条本合同连同附表共__________页，一式__________份，甲、乙双方各执一份，__________各执一份，均具有同等效力。

甲方（签章）：乙方（签章）：

甲方代理人（签章）：乙方代理人（签章）：

________年____月____日________年____月____日

房屋买卖合同正规版本 篇9

原告，_______________

住址，_______________

身份证号码，_______________

被告，_______________

住址，_______________

身份证号码，_______________

诉讼请求，_______________

风险提示，_______________

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、判令被告向原告支付逾期交房违约金_______________元及其自___________年___________月__________日至实际支付之日的利息，暂计至___________年___________月__________日为___________元，以上合计_______________元;

2、判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由，_______________

风险提示，_______________

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。

___________年___________月__________日，原告与被告签订了编号为_______________的商品房预售合同。根据该合同的约定，被告应在___________年___________月__________日前向原告交付房屋，否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止，依原告全部已付款的万分之__________按日计算，并于实际交房之日起_______________内向原告支付。

___________年___________月__________日，原告向被告支付了全部购房款，但是被告未按照合同约定时间交付房屋。___________年___________月__________日，原告与被告签订了补充协议，被告承诺在___________年___________月__________日前交付房屋。据此协议，被告逾期交房的违约金仍按商品房预售合同中约定的交房日期即___________年___________月__________日之次日起计算。

___________年___________月__________日，被告向原告发出了关于推迟交房的致歉信。在该致歉信中，被告明确说明，“我司将严格依照与您签署的___________市商品房预售合同约定的方式向您支付违约金”。直到___________年___________月__________日，被告方将商品房预售合同项下的房屋交付给原告。

根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定，被告应当向原告支付自___________年___________月__________日起至___________年___________月__________日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日_______________日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金，被告始终不支付。___________年___________月__________日，原告委托律师向被告发出律师函，被告签收后仍不向原告支付违约金。

综上所述，为维护合法权益，原告根据我国法律的相关规定，向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告的诉讼请求。

此致

________________人民法院

起诉人(签字)，___________

___________年___________月__________日

房屋买卖合同正规版本 篇10

房屋买卖合同正规版本

一、合同甲方及乙方的基本信息

甲方（出售方）：___________身份证或统一社会信用代码：__________ 通讯地址：___________ 联系电话：___________

乙方（购买方）：___________身份证或统一社会信用代码：__________ 通讯地址：___________ 联系电话：___________

二、房屋基本信息

1.房屋地址: ___________

2.建筑面积：__________平方米，套内建筑面积：__________平方米。

3.房屋构造：__________

4.房屋产权性质：_____________

5.房屋用途: ___________

6.房屋现状：_____________

三、合同条款

1.房屋的交付时间、方式，以及双方应满足的条件。

2.房屋的交付状态，并确认房屋所有权交付时间，并在合同中注明“房屋产权已经交付”。

3.乙方向甲方支付房款的日期及方式，并确认支付方式的安全性及合法性。

4.如何处理房屋的瑕疵问题，包括甲方指定的检验机构、方法及期限等。

5.因房屋瑕疵导致的纠纷，理赔责任的分摊。

6.以上述方式规定的规格与数量标准为基础，买卖双方在合法规定的期限内完成交付手续（若有的话）。

7.买卖双方在合法规定的约定期限内，完成合同及其他所约定的文件的相关手续。

8.买卖双方承担由本协议所产生的所有应收税费和费用。

9.违约的情况下，违约方应向守约方支付合同总价款的违约金，并承担由此产生的其他损失。

四、协议生效

1.协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.履行地点：本协议订立地点为___________，执行地点为约定交付地点。

3.解释权：本协议的解释权归双方共同拥有。

双方确认在本协议中，已经理解并同意以上所有条款。签字、盖章时间：年月日

甲方（出售方）：____________乙方（购买方）：____________

（盖章）（盖章）

房屋买卖合同正规版本 篇11

房屋买卖合同正规版本

一、合同双方

买方：____________ 公民（身份证号码____________），住址____________，联系电话____________。

卖方：____________ 公民（身份证号码____________），住址____________，联系电话____________。

二、房屋基本情况

1.房屋坐落地点：____________。

2.权属状况：买方确认该房屋的所有权属于卖方。

3.房屋类别：该房屋属于_______。

4.房屋用途：该房屋适用于居住/商业/办公等用途。

5.建筑面积：该房屋建筑面积为_______平方米。

三、房屋交易价格

1.交易价格：该房屋买卖价格为____________元人民币。

2.付款方式：买方应在签署本合同后10个工作日内将全部购房款支付给卖方或其指定的银行账户。

四、交易流程

1.房屋交付：买卖双方应于本合同签订之日起15个工作日内完成房屋过户手续，并在过户当日向卖方支付全部购房款。

2.物业转移：买方自房屋交付之日起，应自行办理房屋所在小区物业管理服务中心的物业转移手续。

3.税务处理：本交易所涉及的各项税费由双方按照国家有关税收政策自行承担，如因双方未能及时支付相关税费，造成的一切后果均由未支付方自行承担。

五、违约处理

1.如因卖方原因无法按照本合同约定交付房屋，按照法律规定赔偿买方因此遭受的经济损失。

2.如因买方原因无法按照本合同约定支付购房款，应按照法律规定赔偿卖方因此遭受的经济损失。

六、法律责任

1.本合同项下的一切争议，由卖方所在地法院管辖。

2.买卖双方应遵守国家相关法律法规，如违反有关法律法规造成的一切后果由违约方承担。

本合同一式两份，买卖双方各持一份签字并加盖个人印章。

签署日期：年 月 日

买方（签字/盖章）： ___________________

卖方（签字/盖章）： ___________________

附件：房屋证书副本1份

产权证1份

房屋卖方身份证明1份

房屋买方身份证明1份

房屋买卖合同正规版本 篇12

房屋买卖合同正规版本

第一条 甲方必须是合法的房屋所有者，有全部的产权和使用权，并保证所售房屋没有司法裁定或者行政限制。

第二条 乙方确认所买房屋的使用性质和质量，对房屋本身及其附属设施、公共基础设施、周边环境、社会治安情况进行了充分的调查和了解。同时，乙方须对房屋所有权的真实性、合法性承担法律责任。

第三条 乙方承诺在此合同生效之日起十五天内付款完毕。在此期限内，甲方应保持房屋的原状。乙方未在截止日期前付款完毕的，甲方有权解除合同。

第四条 乙方在完成付款后，甲方应及时办理过户手续。交付房屋时，甲方应对房屋本身及其附属设施进行清点验收。

第五条 若房屋存在质量问题，乙方有权要求退货或者减价。甲方须及时与乙方协商，并在协商达成一致后对问题进行处理。

第六条 乙方应按规定向甲方支付房屋买卖款项，包括房屋单价、其他附加费用等。交付房屋时，甲方应提供合法的妥善保管过户材料等必要文件。

第七条 若任何一方因不履行合同而产生争议，双方应本着友好协商的精神解决。协商不成的，应向人民法院提起诉讼。

第八条 合同生效之前，本合同任何一方有权解除合同。但应提前以书面形式通知对方。合同生效后，未经双方协商一致同意，不得解除。

第九条 本合同生效后，除非遵循法律规定，否则本合同不可撤回、不可更改，凡违反者，按法律规定处理。

第十条 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

房屋买卖合同是房屋买卖交易中最重要的合同。以上内容是房屋买卖合同正规版本的主题范文，包括了合同中主要的条款和内容，以保障双方权益，维护房屋买卖交易的正常进行，确保交易的合法性和安全性。在签订合同时，双方应认真核对合同条款，遵循法律规定，履行合同义务。同时，双方也应保持积极的沟通和合作，共同维护合同的顺利执行和买卖交易的顺利进行。

本文网址：//m.jk251.com/jiaoshifanwen/145718.html